Тендер - Поставка жидкого мыла №239131049

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1.Документация.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

4._Приложение_№3,_3.1._Первая_и_Вторая_части_заявокxx

Приложение №3 к документации о проведении

аукциона в электронной форме

(первая часть заявки)

Предложение участника конкурентной закупки с участием

субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки

- Посмотреть таблицу с данными

*данное поле установлено на основании Постановления Правительства № 925 от 16.09.2016 года и необязательно для заполнения. В случае не указания в данном поле информации о стране происхождения товара, заявка участника рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Приложение №3.1. к документации о проведении

аукциона в электронной форме

(вторая часть заявки)

АНКЕТА УЧАСТНИКА

- Посмотреть таблицу с данными

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации __________________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

3.Приложение_№2_Обоснование_НМЦД ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №2 к документации о проведении

аукциона в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

На основании анализа цен, Заказчиком установлена начальная (максимальная) цена договора–▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,80 рублей.

На основании ст. 11 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Заказчик не указывает сведения о Поставщиках, данные сведения хранятся

Заказчика.

2.Приложение_№1_Техническое_задание ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1 к документации о проведении

аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку смывающих средств

Характеристика и количество поставляемого товара:
ОКВЭД2 объекта закупки: 20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
ОКПД2 объекта закупки: 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое - Посмотреть таблицу с данными

Требования к товару:

2.1. Декларация о соответствии и (или) сертификат соответствия на поставляемый товар.

2.2.Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Договором.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

2.3. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, ТУ, принятым для данного вида товара.

2.4. Гарантийный срок на товар, установленный Поставщиком, не менее гарантийного срока, установленного производителем Товара и исчисляется с момента подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной и счета-фактуры.

2.5. Товар поставляется способом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, транспортом Поставщика.

2.6. Транспортировка, погрузка, разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

2.7. Поставка товара осуществляется по адресу: Ставропольский край г. Ставрополь, проспект Кулакова № 20 «Б».

2.8. Заказчик проверяет поставляемый товар на соответствие количества и качества товара требованиям и на условиях, установленных договором.

5.Приложение_№4_Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____________

г. Ставрополь «____» __________ 2023 г.

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на основании доверенности №_____ от _____________, с одной стороны, и _____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГУП СК «Крайтеплоэнерго», на основании результатов ________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику жидкое мыло для нужд ГУП СК «Крайтеплоэнерго». (далее Товар), в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение №1) к Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить, поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора, товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего Договора составляет: __________ руб. или без НДС, если Поставщик не является его плательщиком.
Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто девяносто пять тысяч двести двенадцать) рублей 80 копеек.
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость всего объема поставляемого товара, в том числе транспортные расходы по доставке товара в место доставки товара, расходы по оформлению необходимых документов, расходы на страхование, тару, упаковку, маркировку, уплату таможенных пошлин (при необходимости) налоги, сборы, другие обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.
2.3. Оплата поставляемого, в соответствии с требованиями настоящего договора, товара производится Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента осуществления приемки всего объема товара и подписания представленных Поставщиком счета, товарной накладной, товарно-транспортной накладной, счета-фактуры, универсального передаточного документа.
Источник финансирования — собственные средства Заказчика.
2.4. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные, транспортные накладные и иные накладные, счета, счет-фактуры, универсальный передаточный документ и т.п. документы.
2.5. Стороны выражают свое согласие на осуществление обмена первичными документами, а также счетами-фактурами в электронном виде через Оператора электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими сферу применения электронного документооборота. Электронные документы, содержание которых соответствует требованиям нормативных правовых актов и заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями. Такие документы принимаются Сторонами к учету в качестве первичных учетных документов, используются в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляются в государственные органы по запросам последних. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью. Датой выставления электронного документа признается день, который зафиксирован в подтверждении Оператора о получении файла от продавца при условии, что продавцу от его Оператора пришло извещение, что покупатель этот файл получил. А датой получения покупателем электронного документа является день направления Оператором файла, указанный в подтверждении Оператора при условии, что сам покупатель после получения файла отправил Оператору извещение, подписанное ЭЦП.
Электронный документооборот не исключает возможности обмена расчетно-платежными документами на бумажном носителе.
В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком, в ходе исполнения договора, вправе изменить объем поставляемого Товара, с соответствующим изменением цены договора в пределах 20% (двадцати процентов) от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы Товара. При этом Стороны вправе продлить срок исполнения Договора.
2.7. По окончании срока действия настоящего Договора Стороны подписывают акт сверки взаимных расчетов.

СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Поставка товара по настоящему Договору осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора. Транспортировка, погрузка, разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
3.2. Место поставки: г. Ставрополь, пр. Кулакова 20 Б.
3.3. При поставке товара Поставщик предоставляет следующие документы:
- счет-фактуру (оригинал), товарную накладную (акт выполненных работ) или Универсальный передаточный документ;
- товарно-транспортную накладную;
- подписанный Поставщиком Акт приема-передачи Товара в 2-х экземплярах по форме, установленной Приложением № 2 к Договору;
- документы, подтверждающие качество Товара;
- технический паспорт на Товар на русском языке или инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке, или иные аналогичные документы на русском языке;
- документы, подтверждающие предоставление гарантии производителя Товара на Товар на срок не менее чем срок, установленный Договором (Такими документами могут быть паспорт товара, инструкция на товар, гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара (при их наличии) и гарантийного периода);
- документы, подтверждающие предоставление гарантии Поставщика на Товар на срок не менее чем срок действия гарантии производителя Товара и не менее чем срок, установленный Договором (в случае если Поставщик является производителем Товара, то им могут дополнительно не предоставляться документы, подтверждающие предоставление гарантии Поставщика на Товар, при условии предоставления таких документов в качестве производителя Товара).
3.4. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие надлежащую и своевременную приемку товара. Срок приемки Товара не должен превышать 10 (десяти) дней.
Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:
3.4.1. Осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на Товар, указанных в п. 3.3., а также осмотр Товара на предмет наличия внешних повреждений.
3.4.2. После внешнего осмотра Товара, осуществляется проверка Товара по количеству и на соответствие его Техническому заданию, являющемуся Приложением №2 к настоящему Договору, путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в Спецификации. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на Товар.
3.5. Обо всех нарушениях условий Договора: о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности Товара, Заказчик извещает Поставщика не позднее семи рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений и вручается уполномоченному представителю Поставщика под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещения является: ______________________
3.6. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все допущенные нарушения. В противном случае Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении расходов на устранение недостатков Товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению Сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
3.7. Право собственности на товар и риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента получения товара и подписания Заказчиком или его доверенным лицом документа о приемке товара.
3.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.
4.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.
4.1.3. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случаях существенного нарушения Поставщиком условий договора, а именно: в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок, неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
4.2.2. Обеспечивать своевременную приемку товара по настоящему договору.
4.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать своевременной приемки Заказчиком товара по договору, на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
4.3.3. Поставщик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случаях существенного нарушения Заказчиком условий договора, а именно, в случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты товаров, неоднократной невыборки товаров.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.
4.4.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
4.4.3. Поставщик не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТОВАРУ
5.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.) и соответствовать требованиям, изложенным в Спецификации. (Приложение №1).
5.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.
5.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.
5.4. Товар должен иметь маркировку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об испытании, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются к товару производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.
5.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, до их передачи Заказчику, лежит на Поставщике.
5.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в форме (безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения; или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику) в размере 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет _____________________________.
В случае, если при проведении закупки Поставщиком, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, при этом документацией о закупке предусмотрено обеспечение исполнения договора, договор заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке.
6.2. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.
6.3. Если исполнение договора обеспечивается банковской гарантией, выданной банком, она оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях определенных гражданским законодательством и иметь срок действия превышающий срок исполнения обязательств по договору не менее чем на один месяц.
6.4. Если исполнение Договора обеспечивается внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика, то сумма в обеспечение исполнения Договора должна быть внесена на р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьотделение №5230 Сбербанка России г. Ставрополь к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 15, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
6.5. Заказчик обязан вернуть эти денежные средства Поставщику в течение 10 рабочих дней с момента полного исполнения всего объема обязательств по договору. В случае отказа Поставщика от исполнения договора или расторжения с ним договора в связи с ненадлежащим исполнением договора, денежные средства ему не возвращаются.
6.6. Документы, подтверждающие оформление обеспечения исполнения Договора, предоставляются Заказчику до подписания Договора. Договор заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора.
6.7. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник считается уклонившимся от заключения Договора.
6.8. В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
7.1. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
7.2. Гарантийный срок на товар должен быть не менее 12 месяцев, и исчисляется с момента подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной и счета-фактуры. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Ответственность Заказчика:
8.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
8.2. Ответственность Поставщика:
8.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения.
8.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.
8.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.
8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.
8.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
8.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:
8.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. По взаимному согласию сторон в рамках контракта конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета контракта, хода его выполнения и полученных результатов.
9.2. Каждая из сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках контракта, от несанкционированного использования, распространения и публикации.
9.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Исполнитель может передавать полученную конфиденциальную информацию по контракту третьим лицам только по письменному согласованию с заказчиком.
9.5. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время проведения услуг по контракту между заказчиком и исполнителем, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания этих услуг или его расторжения.
9.6. Стороны обязуется обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных сторон при их обработке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств. Срок рассмотрения претензии 15 дней со дня ее получения.
10.2. В случае если в установленный срок не поступит мотивированный ответ на претензию, либо если сторона, ее направившая, считает, что отказ в ее удовлетворении считается необоснованным, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Договор заключен в форме электронного документа, в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ.
11.2. Договор действует до 30 июня 2023 года, а в части взаиморасчетов — до полного исполнения обязательств.
11.3. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.
11.4. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11.5. Договор может быть расторгнут сторонами в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством, пунктами 4.1.3, 4.3.3 настоящего Договора, в результате существенного нарушения одной из сторон условий Договора.
11.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора направляется стороне по почте заказным письмом по адресу, указанному в договоре, а также по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение стороной подтверждения о его вручении другой стороной. Выполнение требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением стороны об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения стороной подтверждения о вручении другой стороне указанного уведомления, либо дата получения информации об отсутствии стороны по её адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора, другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, а также уплаты пени, начисленной в результате просрочки исполнения обязательств с даты начала просрочки до даты принятия решения об одностороннем отказе от Договора.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. В случае изменения какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью договора.
13.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под роспись соответствующими должностными лицами, а также по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение стороной подтверждения о его вручении другой стороной.
13.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.5. Подписанием настоящего договора, Поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем, выражает согласие на обработку своих персональных данных, в соответствии с действующим законодательством.
13.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью договора:
Приложение № 1. Спецификация.
Приложение № 2. Акт приема-передачи Товара (форма).

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № _____________________

от «___» _________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к Договору

от «___»_________ 2023 года

№_______________________

ФОРМА

Акт приема-передачи товара по договору

от "____" __________ 20___ г. N _________________

город Ставрополь «____» ____________ 20___ год

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", составили настоящий акт приема-передачи товара о нижеследующем.

В соответствии с условиями заключенного Сторонами договора от "___" ________ 2023 г. N ____________________________________ (далее - Договор) Поставщик передал, а Заказчик принял следующие товары (далее - товар): - Посмотреть таблицу с данными

Согласно условиям Договора Заказчик осуществил приемку поставленного товара. По результатам приемки установлено следующее:
2.1. Поставленный товар, указанный в п. 1 настоящего Акта, по комплектности, ассортименту, качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Договором.
2.2. Товар, названный в п. 1 настоящего Акта, поставлен в упаковке, соответствующей требованиям Договора.
2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков, которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя специальное технологическое оборудование;
- установил соответствие характеристик поставленного товара характеристикам, указанным в Договоре.

Результаты приемки товара, приведенные в настоящем акте, не распространяются на возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

В случае обнаружения Заказчиком возможных недостатков товара после подписания настоящего Акта, в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные Договором.

Настоящий Акт является основанием для оплаты Заказчиком товара, поставленного по Договору.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах одинакового содержания - по одному для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК Поставщик

_______________________ ______________________________

_______________________ ______________________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора-

главный инженер ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

___________________ А.А. Калинченко

13.02.2023 г.

Документация о проведении аукциона

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Участниками могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными