Тендер - Право заключения договора на поставку натрия едкого гранулированного №238902076

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть76 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.3#3revca63280b

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.3#3revca63280b

Часть_3_-_проект_договора-_тмц_-_без_обеспечения ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

товарно-материальных ценностей

№ _____________

г. Заречный Пензенской области «___» ___________ 20__ г.

Акционерное общество «Федеральный научно – производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» (АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко») именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, действующего на основании доверенности № _________ от _______, с одной стороны, и _______________________________________________________________________

_________________________________, именуемое о дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________ _____________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по итогам проведения открытого запроса котировок __________________________________________ (протокол № _______________ от _____________)

(указывается, в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры)

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю или указанному им грузополучателю товар, а Покупатель принять и оплатить товар в номенклатуре, количестве, сроки и по цене определенным в настоящем договоре.

1.2. Поставляемый по настоящему договору товар является новым, не бывшим в употреблении, поступает в свободное распоряжение Покупателя и не считается находящемся в залоге у Поставщика.

1.3. Поставщик обязуется до выплаты ему аванса, а в случае если аванс по договору не выплачивается, в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения договора, представить Покупателю документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно:

- копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов;

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

2. Товар, подлежащий поставке по договору и его стоимость

- Посмотреть таблицу с данными

Итого стоимость товара по договору с учетом НДС составляет: ____________ (________________________) рублей ______ копеек.

Расходы Поставщика по доставке товара без учета НДС составляют: ___________________ (_____________) рублей ________ копеек, кроме того НДС (_____%), что составляет _____________ (__________) рублей ___________ копеек, общая сумма расходов по доставке товара с учетом НДС составляет ___________ (____________) рублей ___________ копеек.

Окончательная сумма договора, включающая в себя стоимость товара и расходы по доставке товара (с учетом НДС) составляет ______________ (___________) рублей ______________ копеек.

3. Порядок оплаты

3.1. Изменение установленных в договоре цен может осуществляться исключительно по письменному соглашению Сторон. Цены на предварительно оплаченный товар (часть товара) изменению не подлежат.

3.2. Покупатель обязуется оплатить товар ____________________________________________.

3.3. Моментом исполнения обязанности по оплате считается дата зачисления подлежащих уплате денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иное Стороны не оговорили в Договоре. В платежных поручениях на оплату товара указывается номер и дата Договора, а также номер и дата счета на оплату либо счета - фактуры.

3.4. Одновременно вместе с отгрузкой товара Поставщик направляет Покупателю товарную накладную, счет-фактуру, сертификат соответствия, и иные документы, исходя из требований законодательства.

3.5. По требованию любой из Сторон договора производится сверка расчетов.

4. Порядок поставки

4.1. Доставка товара осуществляется силами Поставщика по месту нахождения Покупателя (Россия, Пензенская область, г. Заречный, Пр. Мира, д. 1).

Срок поставки товара – не позднее ___________ (_________________) календарных дней.

Стороны могут прийти к письменному согласию путем заключения дополнительного соглашения к договору, что доставка товара производится на условии его выборки Покупателем со склада Поставщика или силами специализированного перевозчика. В этом случае, если сумма договора включала в себя расходы по доставке, сумма договора подлежит пересмотру.

Независимо от местонахождения грузополучателя расчеты за поставленный по Договору товар производятся между Покупателем и Поставщиком.

4.2. Расходы по доставке товара, возмещаются Покупателем с выделением в товаросопроводительных и платежных документах отдельной строкой при условии, что данные расходы не включены в стоимость поставляемого товара и приложены подтверждающие эти расходы документы.

4.3. В случае, если поставка осуществляется путем выборки товара со склада Поставщика, товар подлежит вывозу силами Покупателя или грузополучателя со склада Поставщика либо указанного в Договоре грузоотправителя. Поставщик исполняет обязательства по передаче товара, включая предварительное письменное уведомление Покупателя о готовности товара к отгрузке в сроки, установленные в Договоре. При согласии Покупателя, на основании уведомления о готовности товара к отгрузке, выборка товара может быть произведена по иному адресу, чем первоначально указано в Договоре.

4.4. Местом исполнения обязательства Поставщика по передаче товара (переход права собственности на товар) является место его сдачи перевозчику - при отгрузке железнодорожным (автомобильным) транспортом, почтовыми посылками, или склад Поставщика (грузоотправителя), адрес которого указан в Договоре - при выборке товара силами Покупателя или указанного в Договоре грузополучателя.

4.5. В случае поставки товара силами Поставщика моментом перехода права собственности на товар и моментом исполнения обязательства по передаче товара является дата вручения товара представителю Покупателя или указанного в Договоре грузополучателя. Местом исполнения обязательства по передаче товара в данном случае является склад Покупателя или указанного в Договоре грузополучателя.

4.6. Момент исполнения обязательства Поставщика по передаче Товара определяется календарной датой, указанной в товарно-транспортной накладной при получении товара, или железнодорожной накладной, проставленной в месте исполнения обязательства, определенном согласно п.п. 4.4., 4.5. Договора.

4.7. При указании в Договоре на доставку товара силами Поставщика либо силами Покупателя, Сторонами подразумевается обязанность соответствующей Стороны произвести доставку товара собственными автотранспортными средствами или посредством нанятой ею организации автоперевозчика.

5. Гарантия качества

5.1. Поставляемый по Договору товар должен соответствовать всем обязательным требованиям предъявляемым к качеству, таре (упаковки) и маркировки данной категории товаров, содержащимся в нормативно-правовых актах (Тех. регламентах, ГОСТ, ТУ и т.п.) и/или Договоре. Соответствие товара установленным требованиям по качеству удостоверяется сертификатом соответствия, а в соответствующих случаях иными установленными законодательством документами.

5.2. Поставщик предоставляет гарантию качества товара в течение ____________ (___________) месяцев с момента его получения Покупателем (грузополучателем), если более продолжительный срок гарантии не предусмотрен нормативно-технической документацией по данной категории товаров.

5.3. Товар поставляется в таре, упаковке, с маркировкой и транспортом (в т.ч. вагонах, цистернах, контейнерах), которые отвечают требованиям ГОСТов, Технических условий и Договора, а также обеспечивают сохранность товара при перевозке и хранении. Если Сторонами в Договоре не установлено иное, тара (в т.ч. многооборотная) и упаковка возврату не подлежат, а их стоимость входит в цену поставленного товара.

5.4. Поставщик гарантирует:

• надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара;
• полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в настоящем Договоре недостатков и/или дефектов Товара либо несоответствия Товара требованиям настоящего Договора полностью или частично (далее – недостатки и/или дефекты), Покупатель уведомляет Поставщика об обнаружении недостатков и/или дефектов, с указанием срока прибытия представителей Поставщика для подписания акта о выявленных недостатках и/или дефектах. Представители Поставщика должны являться гражданами Российской Федерации.
В случае необоснованного отказа от явки представителей Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о выявленных несоответствиях (дефектах), либо в случае неявки представителей Поставщика в установленный Покупателем срок, либо необоснованного отказа Поставщика от подписания акта действительным считается акт о выявленных недостатках и/или дефектах, подписанный Покупателем в одностороннем порядке.
Поставщик обязуется за свой счет, в срок, не превышающий 10 дней, или иной срок, согласованный с Покупателем, устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, обнаруженные в течение срока гарантии качества Поставщика, указанного в настоящем Договоре, либо заменить Товар и/или его части ненадлежащего качества на Товар и/или его части надлежащего качества, в противном случае Покупатель вправе устранить недостатки и/или дефекты собственными и/или привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым обеспечивает предоставление квалифицированных технических консультаций уполномоченных представителей Поставщика по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара.

6. Приемка товара по качеству и количеству

6.1. Приемка товара по качеству и количеству производится Покупателем или указанным в Договоре грузополучателем в порядке и на условиях, установленных в настоящем Договоре, Акты, составленные Покупателем (грузополучателем) с соблюдением требований настоящего Договора, являются надлежащими для Сторон при рассмотрении претензий вытекающих из неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по количеству, комплектности, качеству.

6.2. Приемка товара по Качеству:

6.2.1. Приемка товара по качеству производится Покупателем либо грузополучателем, на своем складе, в срок не позднее 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента исполнения Поставщиком обязательств по передаче товара;

6.2.2. Приемка товара производится в точном соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, условиями поставки, предусмотренными Договором, а также сопроводительными документами, удостоверяющими качество товара. В случае, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями, а также условиями поставки, производится выборочная (частичная) проверка качества товара, с распространением результатов проверки на всю поставляемую партию товара;

6.2.3. В случае обнаружения при приемке недостатков товара, несоответствия качественных характеристик товара установленным требованиям, либо выявления иных дефектов, приемка по качеству приостанавливается, Поставщику направляется извещение телеграммой с обратным уведомлением, о вызове для участия в приемке и составлении двустороннего акта. Одновременно с этим составляется акт за подписями производивших приемку лиц, содержащий указание на дату поставки товара, дату и время начала приемки, дату и время приостановления приемки; количество осмотренного товара, характер выявленных недостатков. До прибытия представителя Поставщика обеспечивается сохранность товара и его не смешение с другим однородным товаром.

6.2.4. При обнаружении недостатков товара, в случае если Договором, соглашением Сторон, ГОСТом или иными нормативными документами допускается определение качества путем отбора образцов (проб), Покупатель или указанный им в Договоре грузополучатель производит такой отбор. Отобранные образцы (пробы) опечатываются либо пломбируются. Об отборе образцов (проб) составляется акт, подписываемый всеми участвующими в отборе лицами. В случае неявки представителя Поставщика для участия в приемке, или подписания акта, отобранные образцы доставляются Поставщику в 10 - дневный срок с момента составления акта. Поставщик в тридцатидневный срок, с момента получения образцов (проб) обязан исследовать их в профильной лаборатории (согласованной с Покупателем). Результаты исследований являются окончательными для Сторон. Расходы по доставке образцов (проб) и по проведению исследования в профильной лаборатории возлагаются на Сторону, которая в соответствии с законом несет ответственность за недостатки товара.

6.2.5. При обнаружении скрытых недостатков товара акт о выявленных недостатках составляется с соблюдением правил, предусмотренных подп. 6.2.3 настоящего Договора.

6.3. Приемка товара по количеству:

6.3.1. Покупатель или указанный в Договоре грузополучатель производит приемку товара по количеству в соответствии со стандартами, техническими условиями, транспортными и сопроводительными документами, железнодорожной накладной - при поставке товара железнодорожным транспортом; товарно-транспортной накладной - при поставке товара автомобильным транспортом, спецификациями, описью, упаковочными ярлыками и т.п., а также условиями поставки, предусмотренными Договором. Отсутствие указанных транспортных и сопроводительных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку товара. В этом случае при приемке составляется акт о фактическом наличии товара, с указанием отсутствующих документов.

6.3.2. При приемке товара от органов транспорта проверяется сохранность товара, а в случае выдачи товара без проверки получатель вправе потребовать соответствующей записи в транспортно - сопроводительном документе.

6.3.3. При приемке товара на складе Поставщика (или грузоотправителя) производится осмотр передаваемого товара, при этом окончательная приемка товара по количеству осуществляется в месте нахождения Покупателя или указанного в Договоре грузополучателя;

6.3.4. Приемка товара по количеству на складе Покупателя или грузополучателя осуществляется и следующие сроки:

- товар, поступивший без тары, в открытой или поврежденной таре - в течение пяти суток с момента получения;

- товар, поступившая в исправной таре: по весу брутто и количеству мест - в момент получения, а по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте - одновременно со вскрытием тары, но в любом случае не позднее 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента получения;

6.3.5. В случае обнаружения недостачи товара при его приемке на складе Покупателя или грузополучателя приемка товара немедленно приостанавливается, а Поставщику направляется извещение телеграммой с обратным уведомлением, о вызове для участия в приемке и составления двустороннего акта. Одновременно с этим составляется акт за подписями производивших приемку лиц, содержащий указание на дату поставки товара, дату и время начала приемки, дату и время приостановления приемки, количество принятого товара, количество недопоставленного товара. До прибытия представителя Поставщика Покупатель обеспечивает сохранность товара, а также принимаются меры к предотвращению его смешивания с другим однородным товаром.

6.4. Срок прибытия представителя Поставщика дня участия в приемке товара по качеству и количеству не должен превышать 3 (трех) суток без учета времени, необходимого для проезда. В любом случае, Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения извещения о вызове Покупателя сообщить телеграммой с обратным уведомлением, будет ли им направлен представитель для участия в приемке.

Не получение ответа на вызов в вышеназванный срок, либо неявка представителя Поставщика к установленной дате приемки, дает Покупателю (грузополучателю) право продолжить приемку товара без представителя Поставщика, при этом результаты приемки будут иметь полную юридическую силу для обеих Сторон.

6.5. Представитель Поставщика, прибывающий для участия в приемке товара по качеству и/или количеству, должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность на право участвовать в приемке товара, с указанием предоставленных полномочий, в т.ч. по подписанию акта приемки по количеству и/или качеству.

6.6. В случае, если Стороны не приходят к соглашению о причинах несоответствия товара по качеству условиям договора, любая из сторон имеет право назначить независимую экспертизу. Стоимость независимой экспертизы оплачивает виновная сторона.

7. Срок действия договора

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до «__» ________ 20_____ г. включительно.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае нарушения сроков оплаты поставленного товара, установленных сторонами в Договоре, Поставщик вправе взыскать с Покупателя штрафную неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки.

8.3. В случае недопоставки (по количеству, ассортименту, комплектности) либо просрочки поставки товаров применительно к сроку поставки, установленному в Договоре, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штрафную неустойку в размере 0,1 % от стоимости непоставленного (недопоставленного) товара за каждый день просрочки в течение первых пяти дней просрочки и в размере 0,5% от стоимости непоставленного (недопоставленного) товара за каждый последующий день просрочки.

8.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки более чем на 10 (десять) календарных дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.

8.5. В случае непредставления либо несвоевременного предоставления документов, указанных в п. 3.4. Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 3 % стоимости партии товара, предусмотренной Договором.

8.6. В случае непредставления либо несвоевременного представления Поставщиком документов, указанных в п.п. 1.3 настоящего Договора, либо в случае выявления Покупателем по представленным Поставщиком документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п.п. 1.3 настоящего Договора, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об этом Поставщика.

8.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик имеет право удержать сумму неустойки и/или убытков из любого платежа, причитающегося Поставщику, путем зачета.

8.8. Проценты на сумму отсрочки (рассрочки) оплаты товара (ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской федерации) не начисляются и не уплачиваются.

9. Арбитражная оговорка и рейтинг деловой репутации

9.1. Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом Пензенской области (В случае, если договор заключается с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом» - «Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Отделением Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Наименование Стороны: адрес электронной почты;

Наименование Стороны: адрес электронной почты.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для сторон и отмене не подлежит.»).

Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения и ответа на претензию не может превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня ее направления Стороной по договору.

9.2. (Поставщик, Подрядчик, Исполнитель) уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

выставленные Заказчиком (Покупателем) и принятые (Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем) неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

выставленные Заказчиком (Покупателем) и принятые (Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем) претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате (Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем) неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении (Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем) претензии (требования) Заказчика (Покупателя) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику (Покупателю) (Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем) продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

подтвержденные судебными актами факты фальсификации (Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем) документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

(Поставщик, Подрядчик, Исполнитель) предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним».

10. Дополнительные условия

10.1. При исполнении настоящего договора, по соответствующему запросу, Стороны обязуются предоставить документы, подтверждающие полномочия представителей сторон. В случае изменения почтовых, банковских реквизитов, а также принятия решений о реорганизации или ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического лица, стороны обязуются сообщать об этом контрагенту с документальным подтверждением в течение трех дней с момента изменения реквизитов или принятия соответствующего решения. Все сообщения и корреспонденция, направляемые Сторонами в рамках заключения, исполнения или расторжения настоящего Договора, по адресу, указанному Сторонами в настоящем Договоре, считаются переданными надлежащим образом.

10.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что им в адрес Покупателя переданы сведения и документы в отношении всей известной ему цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее - Сведения).

10.3. В случае, если Поставщику в ходе выполнения договора станет известно об изменении предоставленных сведений, он обязуется не позднее трех (3) дней с момента когда ему стало известно о прошедших изменениях направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

10.4. В случае, если представленные сведения содержат информацию о персональных данных физических лиц или коммерческую тайну, Поставщик подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на передачу и обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие).

10.5. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.6. Ни одна из Сторон Договора не производит передачи своих прав требования по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

10.7. Вся предоставляемая Сторонами друг другу финансовая, коммерческая, техническая и иная документация, и информация, связанная с исполнением настоящего Договора считается конфиденциальной и передаче третьим лицам не подлежат.

10.8. Подписание и передача документов, в том числе Договора, может осуществляться посредством факсимильной связи, путем обмена сообщениями по электронной почте. Документы, переданные по факсу, либо по электронной почте, признаются Сторонами обладающими силой подлинного документа. Сторона, воспользовавшаяся данными способами связи, направляет подлинник документа не позднее трех дней с момента его передачи по факсу, либо по электронной почте (адрес электронной почты Покупателя ___________________; адрес электронной почты Поставщика __________________________).

10.9. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

10.10. Покупатель при заключении настоящего Договора полагается на следующие заверения Поставщика: Поставщик ознакомлен с уставом Покупателя и полномочиями генерального директора, у Поставщика отсутствует заинтересованность при совершении данной сделки в соответствии с положениями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, на момент заключения настоящего Договора: имущество и расчетные счета Поставщика не находятся под арестом в качестве мер обеспечения исков, имущество не обременено залогами и на него не обращено взыскание, Поставщик является добросовестным налогоплательщиком и у него отсутствует задолженность по уплате налогов перед бюджетами всех уровней, деятельность Поставщика не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик не внесен в реестр недобросовестных поставщиков и в отношении него не проводится процедура банкротства, Поставщиком соблюден порядок одобрения сделки органами управления общества (включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки и т.д.), настоящий договор подписан уполномоченным лицом Поставщика, и Поставщик обладает всеми необходимыми ресурсами и разрешениями для выполнения настоящего Договора.

Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

Если "Поставщик" нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в настоящем пункте, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то "Поставщик" обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

"Поставщик" в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в указанных в настоящем пункте случаях. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность "Поставщика" возместить имущественные потери.

10.11. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон - Посмотреть таблицу с даннымиТом_2_-_Техническая_часть

Том 1 - Общая и коммерческая части(мсп)x

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТАРТ» имени М.В. ПРОЦЕНКО»

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

на право заключения договора на поставку натрия едкого гранулированного

(только для субъектов малого и среднего предпринимательства)

том 1 «общая и коммерческая части»

2023

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 1

(ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) 1

СОДЕРЖАНИЕ 2

1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 3

ЧАСТЬ 1 11

2. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 11

2.1. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 11

2.1.1. Требования к участникам закупки 11

2.1.2. Требования к продукции/выполняемым работам/оказываемым услугам 15

2.2. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 17

3. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 18

4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 19

5.1. Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке 19

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 1) 19

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2) 23

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ 25

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) 27

с указанием долей участия 27

СПРАВКА О НЕПРЕДСТАВЛЕНИИ ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 32

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 5) 33

ЧАСТЬ 2 34

ЧАСТЬ 3 34

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме.

Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), с учетом приказа/-ов генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 29.10.2021 №150.

Закупка регулируется Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закупка проводится с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Закупка осуществляется в соответствии с подпунктом б) пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Положение).

Предмет закупки: право заключения договора на поставку натрия едкого гранулированного.

Заказчик: Акционерное Общество «федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко».

Место нахождения: Россия, Пензенская обл., г. Заречный, пр. Мира, д. 1.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пензенская обл., г. Заречный, пр. Мира, д. 1.

Контактные лица:

вопросы по технической части

Губина Е.А.

тел.: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

вопросы по проведению закупки

Дубовик Александр Александрович

тел.: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 66-58,

эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Количество лотов: 1 (один).

Предмет договора: Натрий едкий гранулированный.

Не допускается использование аналогов согласно ст.5.2.1 ч.5 п.А ЕОСЗ ГК «РОСАТОМ»

Срок выполнения поставок/работ/услуг: согласно «Тома 2 – Техническая часть».

Место выполнения поставок/работ/услуг: согласно «Тома 2 – Техническая часть».

Состав и объем поставок/работ/услуг: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации/ извещении о проведении запроса котировок (закупочной документации).

Предложение частичного выполнения поставок/работ/услуг не допускается.

Условия оплаты: согласно «Тома 2 – Техническая часть».

Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на исправление грамматических и технических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 3 «Проект договора»).

Начальная (максимальная) цена договора:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00, включая НДС.

Предложение участника о цене договора, единицы каждого товара, работы, услуги не должно превышать начальную (максимальную) цену договора, единицы каждого товара, работы, услуги.

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, указанные в проекте договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации).

Обоснование цены договора, единицы каждого товара, работы, услуги содержится в приложении к документации о закупке.

Официальный язык закупки: русский.

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются участники закупки и организатор закупки, должны быть написаны на русском языке. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться переводом на русский язык. Закупочная комиссия рассматривает документы только на русском языке. Документы, составленные на других языках, не сопровождающиеся переводом на русский язык, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении заявки на участие в закупке. Ответственность за достоверность перевода на русский язык несет участник закупки.

Валюта закупки: российский рубль.

Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, должны сопровождаться переводом этих сумм в рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком РФ, с указанием такового курса и даты его установления.

Обеспечение заявки на участие в закупке: не требуется.

Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в закупке, определении лица, выигравшего закупку:

Закупка проводится на электронной торговой площадке ЭТП «НЭП» в сети «Интернет» по адресу: www.etp-ets.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями извещения о проведении запроса котировок.

В соответствии с пунктами 12, 20 Положения участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, информация о которых содержится в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для участия в процедуре закупки участнику необходимо получить аккредитацию на указанной ЭТП путем автоматической аккредитации после регистрации на официальном государственном сайте (в Единой информационной системе (http://www.zakupki.gov.ru)), либо в соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации, установленными данной ЭТП, и подать заявку на участие в закупке в срок, указанный в настоящем извещении о проведении закупки.

Заявка на участие в закупке должна быть действительна не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Победителем закупки признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

При этом победитель закупки определяется с учетом Постановления 925.

При необходимости, для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами, для определения случаев предоставления приоритета, применяется порядок, предусмотренный пунктом 5 данного Постановления.

При проведении закупки, в случае предоставления приоритета, будет указана страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

Порядок получения закупочной документации:

На официальных сайтах извещение о проведении запроса котировок (закупочная документация) находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации. Порядок получения извещение о проведении запроса котировок (закупочная документация) на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

Официальная публикация документов по данной закупке: Официальный государственный сайт - Единая информационная система (http://www.zakupki.gov.ru).

Копии публикации документов по данной закупке:

• Официальный сайт по закупкам атомной отрасли (http://zakupki.rosatom.ru);
• ЭТП «НЭП» www.etp-ets.ru.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации:

Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации указаны в п.2 части 2 Тома 1 закупочной документации.

Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации: «09» февраля 2023 г.

Дата окончания срока поступления организатору запроса на разъяснение положений закупочной документации: не позднее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время московское) «14» февраля 2023 г.

Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации на запрос, поступивший организатору закупки: не позднее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время московское) «17» февраля 2023 г.

Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам):

Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: «09» февраля 2023 г.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 09:00 (время московское) «20» февраля 2023 г.

Дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки:

Рассмотрение заявок на участие в закупке и подведение итогов закупки: не позднее «28» февраля 2023 г. [в течение 4 рабочих дней (1 рабочий день на проведение заседания закупочной комиссии по подведению итогов + 3 рабочих дня на оформление, подписание и размещение итогового протокола) после получения от ЭТП заявок]

Срок заключения договора: в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП итогового протокола, за исключением следующих случаев:

• действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии, оператора ЭТП при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе; в данном случае договор заключается не позднее чем через 5 (пять) дней с даты вынесения решения антимонопольного органа, предусматривающего заключение договора;
• в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения необходимо его одобрение органом управления заказчика; в данном случае договор заключается не позднее чем через 5 (пять) дней с даты вынесения соответствующего одобрения.

Заказчик в течение 7 (семи) дней со дня размещения итогового протокола на официальном сайте и ЭТП, направляет с использованием функционала ЭТП лицу, с которым заключается договор (победителю закупки или единственному участнику закупки), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в закупке в исходный проект договора, прилагаемый к закупочной документации.

Лицо, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, закупочной документации и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств ЭТП в течение 4 (четырех) дней со дня направления указанного проекта договора.

Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения указанного протокола разногласий рассматривает протокол разногласий и направляет лицу, с которым заключается договор, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Лицо, с которым заключается договор, обязано разместить с использованием программно-аппаратных средств ЭТП подписанный со своей стороны договор в течение 2 (двух) дней со дня направления ему заказчиком доработанного проекта договора или проекта договора с документом об отказе учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

Лицо, с которым заключается договор, в случае отсутствия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, обязано разместить с использованием программно-аппаратных средств ЭТП подписанный со своей стороны договор в течение 10 дней со дня направления указанного договора.

В случае предоставления приоритета согласно Постановлению 925 при уклонении победителя закупки от заключения договора, договор заключается с участником закупки, занявшим следующее место в ранжировке.

Обеспечение исполнения обязательств по договору: не требуется

Отмена закупки по решению заказчика:

• до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок, не приводит к каким-либо последствиям в следующих случаях:
• изменение финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;
• изменение потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;
• при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки;
• необходимость исполнения предписаний антимонопольного органа и/или рекомендаций ЦАК, АК и/или иного уполномоченного контролирующего органа;
• изменение законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание актов федеральных органов исполнительной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность проведения закупки;
• с момента окончания срока подачи заявок и до подведения итогов закупки не приводит к каким-либо последствиям только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

В случае принятия решения об отмене закупки извещение об отмене закупки подписывается руководителем заказчика, направляется организатору и размещается организатором на официальном сайте и ЭТП в день принятия решения заказчиком. День принятия решения в извещении об отмене закупки определяется заказчиком следующим образом: текущая дата – если извещение об отмене закупки будет направлено организатору в тот же день в рабочее время организатора закупки либо дата, следующая за датой подписания извещения руководителем заказчика.

Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет (ЦАК) Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ЧАСТЬ 1

Использованные в Частях 1, 2 Тома 1 настоящей закупочной документации термины и определения, сокращения приводятся в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт).

ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ Требования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к продукции/выполняемым работам/оказываемым услугам - Посмотреть таблицу с даннымиСОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Заявка на участие в запросе котировок состоит из одной части и ценового предложения.

Состав заявки на участие в закупке:

Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:

график поставки товара / выполнения работ / оказания услуг;

Документы, прикладываемые к заявке на участие в закупке, в форме электронных документов:

заявка на участие в закупке по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в извещении о проведении запроса котировок (закупочной документации) (подраздел 5.1, соответствующая Форма);

документы, указанные в подразделе 2.1 извещения о проведении запроса котировок (закупочной документации).

Ценовое предложение:

Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:

сводная таблица стоимости.

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг), единый базис сравнения ценовых предложений: без учета НДС.

Приведение ценовых предложений участников закупки к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками закупки, являющимися плательщиками НДС.

Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей, с учетом пункта 2 Постановления 925, при предоставлении приоритета. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе котировок.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

формы рекомендованы для заполнения. В случае изменения форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником закупки в состав заявки на участие в закупке, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме.

Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке

Форма 1.

Фирменный бланк участника закупки

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении закупки (закупочную документацию) на право заключения договора/ов на ________________________, опубликованное на _________________ [указывается сайт, на котором опубликована закупка], закупка № ______ [указывается номер закупки на указанном сайте], понимая и принимая установленные в них требования и условия закупки, ___________________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ________________________________________________________,

(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки)

место нахождения ___________________________________________________________________,

(место нахождения участника закупки)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника закупки)

почтовый адрес _____________________________________________________,

(почтовый адрес участника закупки)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, другими документами, поданными на ЭТП, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

Настоящим подтверждаем выполнение всех требований и условий проекта договора, являющего частью извещения о проведения запроса котировок (закупочной документации), в том числе, условий оплаты.

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Настоящим подтверждаем, что:

• против _____________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника закупки) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника закупки) не приостановлена;
• у____________ (указывается наименование участника закупки) отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов _______________ (указывается наименование участника закупки), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

[в случае обжалования недоимки, задолженности, участником закупки в установленном порядке] указывается:

_____________ (наименование участника закупки) подано заявление _________________ [указываются реквизиты заявления об обжаловании недоимки, задолженности, а также информация о том, что решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято];

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в закупке на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором закупки), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем закупки, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в закупке;

представить заказчику до заключения договора копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки (если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица);

В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 _____________ (наименование участника закупки), подавая заявку на участие в закупке, понимает, что в случае заключения с ним договора должен будет предоставить до заключения договора информацию в отношении всей цепочки собственников участника закупки, его субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) с указанием долей участия в организации по форме 1.2 настоящей документации.

Мы уведомлены и согласны с условием, что заказчик вправе в любой момент вплоть до подписания договора отклонять нашу заявку/отстранить нас от участия в закупке, в том числе в случае допуска к участию в закупке (не заключить с нами договор) в случае выявления нахождения нас или наших субподрядных организаций (соисполнителей), изготовителей в перечне физических лиц, юридических лиц, а также контролируемых указанными физическими и юридическими лицами организаций, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Мы уведомлены и согласны с условием, что:

• в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут;
• будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных закупочной документацией, в том числе при не предоставлении документов, обязательных к предоставлению до заключения договора;
• сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных закупочной документацией.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в извещении о проведении закупки (закупочной документации), информация по сути наших предложений в данном закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке:

Опись документов заявки:

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ __ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Заявку на участие в закупке следует оформить на официальном бланке участника закупки.

Участник закупки присваивает заявке на участие в закупке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения.

Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника закупки.

При подготовке заявки на участие в закупке, участнику рекомендуется, чтобы:

каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от лица участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица).

каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был скреплен при наличии печатью участника закупки.

все без исключения страницы заявки на участие в закупке были пронумерованы.

Рекомендации пунктов 6.1 и 6.2 настоящей инструкции не распространяются на официальные документы, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в документах, подготовленных самим участником закупки, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника закупки (при наличии).

Форма 2

Приложение к заявке на участие в закупке

от «___» __________ 20___ г. № ______

__________________ [указывается наименование закупки]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)

Лот __

Участник закупки: ________________________________

Суть технического предложения

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данное техническое предложение.

Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

Техническое предложение участника закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

[далее указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:

[для закупок товаров]

• • • • • наименование изготовителя и страны происхождения оборудования;
        • описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;
        • указание, при наличии, на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;
        • описание комплектации товара;
        • указание количества товаров;
        • [при необходимости] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.
        • [при условии установления соответствующего требования] для подтверждения требований, указанных в Исходных технических требованиях (ИТТ) Тома 2 «Техническая часть» закупочной документации предоставляется ТЗ (ТУ) или проект ТЗ (ТУ) на оборудование, соответствующее техническим характеристикам, установленным в ИТТ.

В случае представления в составе заявки участника закупки ТЗ (ТУ), не отвечающее в полном объеме требованиям ИТТ, в составе заявки должен быть приложен анализ представленного ТЗ (ТУ), содержащий подтверждение выполнения требований ИТТ.

Участник закупки в данной форме должен подтвердить выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2).

Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований представляются в следующем виде:

- Посмотреть таблицу с данными

с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, и указанием для предлагаемого оборудования:

• • • • • сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;
        • сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;
        • сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

данная форма заполняется с помощью функционала ЭТП, в зависимости от конкретной ЭТП форма может отличаться по визуальному отображению

в случае проведения закупки на поставку товаров

При формировании закупочной документации заказчик/ организатор закупки выбирает вариант таблицы представления участником закупки стоимости договора.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ

(Вариант 1)

- Посмотреть таблицу с данными

(Вариант 2)

- Посмотреть таблицу с данными

* указывается только при закупках оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам объектов использования атомной энергии 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с ФНП, а также оборудования, имеющего контроль изготовления и оценку соответствия в виде приемки по планам качества, разрабатываемого в соответствии с НП-071-, если согласно предмету закупки предусмотрен соответствующий лицензируемый вид деятельности

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ НА ЭТП:

Данные инструкции воспроизводятся ЭТП в функционале ЭТП, за исключением изложенных инструкций для участников закупок.

В данной таблице указывается цена за каждую единицу товара, с обязательным указанием попозиционной расшифровки цены и дополнительных составляющих, включая сопутствующие работы и услуги (транспортировка, страхование грузоперевозки и прочие расходы, связанные с доставкой продукции, шефмонтаж, шефналадка, упаковка, тара, временная антикоррозийная защита, таможенные пошлины и сборы, выплаченные или подлежащие выплате в России, иные дополнительные расходы). Также указывается страна происхождения товара, место отгрузки, доставки товара (страна и населенный пункт) и вид транспорта, которым организована доставка (железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, воздушный, водный (речной, морской) транспорт и т.п.). При указании дополнительных составляющих цены, включая сопутствующие работы и услуги (транспортировка, страхование грузоперевозки и прочие расходы, связанные с доставкой продукции, шефмонтаж, шефналадка, упаковка, тара, временная антикоррозийная защита, таможенные пошлины и сборы, выплаченные или подлежащие выплате в России, иные дополнительные расходы) отдельными строками в столбце 2, столбцы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс такой же информацией не включаются.

предоставления до заключения договора в случае признания участника закупки «Победителем»

Форма 1.2.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) с указанием долей участия

________________________________________________________

(наименование участника/субподрядчика (соисполнителя) / потенциального контрагента)

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных контрагентом.

Форма 1.2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

Форма 1.2 должна быть представлена контрагентом до заключения договора в двух форматах * и *.xls;

В столбце 2 контрагенту необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

В столбце 3 контрагенту необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

В столбце 4 контрагентом указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

В столбце 5 контрагенту необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

Столбец 6 контрагентом заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

Столбец 8 заполняется согласно образцу.

Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 4, 5 настоящей инструкции.

В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

Столбец 13 заполняется в порядке пункта 9 настоящей инструкции.

В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

В столбце 16 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

Раскрытие информации о бенефициарах осуществляется в рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации и не связано с термином «бенефициарный владелец», применяемым в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Образец заполнения таблицы сведений о цепочке не является исчерпывающим списком либо эталоном полностью раскрытой цепочки собственников, знак «…» обозначает необходимость раскрытия цепочки до конечных собственников (бенефициаров).

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

- Посмотреть таблицу с данными

окончание

- Посмотреть таблицу с данными

Форма 4

СПРАВКА О НЕПРЕДСТАВЛЕНИИ ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Настоящим подтверждаем, что в настоящей заявке (ТКП) не предлагаем к поставке товары согласно перечню в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предложения к поставке товаров согласно перечню в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, заказчик вправе отклонить нашу заявку (не заключить с нами договор), а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

_________________________________

(подпись)

М.П.

Форма 5.

Приложение к заявке на участие в закупке

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на ______________________

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 5)

Участник запроса котировок: ________________________________

Страна происхождения товара _______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ЧАСТЬ 2

Порядок проведения процедуры закупки приведен в Части 2 Тома 1 в виде отдельного файла.

ЧАСТЬ 3

Проект договора, который будет заключен по результатам закупки, приведен в Части 3 Тома 1 в виде отдельного файла в формате Word.

ца

ЧАСТЬ 2 - Порядок проведенияx

ЧАСТЬ 2

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

[данный раздел определяет порядок проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и на основании данного раздела формируется часть 2 Тома 1 извещения о проведении запроса котировок (закупочной документации)]

- Посмотреть таблицу с данными