Тендер - Поставка строительных материалов №267754705

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Амурская облМесто поставки (адрес):676859, Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, д. 170
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков 3_Котировочная_заявка_приложение_№_2_к_извещению

приложение № 2 к извещению

ФОРМА №1 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: _______________2024 г.

Кому: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат»

Адрес: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская область, город Белогорск, улица Никольское шоссе,170.

Адрес эл. почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

От кого: __________________________________________________________________,

(наименование (для организации)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица)

Анкета участника:

Юридический адрес: ___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Телефон: ____________________________________________________________________

ИНН _____________________________

ОГРН _____________________________

КПП______________________________________________________________

Электронный адрес____________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

_

_ _

Изучив извещение о проведении электронного запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма итого прописью: _____________________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки предоставить товары (работы, услуги) в соответствии с условиями, и в сроки, определенными электроннымзапросом котировок цены, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении электронного запроса котировок.

Мы признаем, что направление заказчиком электронного запроса котировки и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Цены на продукцию (товары, работы, услуги) указаны с учетом затрат на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________________________________________________________________

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, а также отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2014 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

______________ _______________________ /____________________/

(подпись, печать) (должность) (расшифровка подписи)

1_Техническое_задание_приложение_№_3_извещение

Техническое задание

на поставку строительных материалов

- Посмотреть таблицу с данными4_Извещение_котировка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными2_Проект_договора_поставки_приложение_№_4_к_извещению ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ______

на поставку строительных материалов

г. Белогорск «___» _______ 2024 г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат» (ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________ ___________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и __________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола о результатах закупки № _____ от_________ 20__ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных настоящим Договором поставки, строительные материалы, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

Наименование, характеристики, количество, единица измерения и цена за единицу товара определяются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена Договора. Условия и порядок оплаты

Цена Договора составляет ___________ (________________) руб. ___ коп. (в случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора).

Цена Договора включает в себя стоимость товара, доставку товара, а также все расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, все виды налогов, сборов и другие обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

Оплата товара производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением в течение 7 (семь) рабочих дней с момента передачи товара на основании выставленного счета и /или счета-фактуры, товарной накладной и/или универсального передаточного документа, подписанного Сторонами. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

Источники финансирования: внебюджетные средства.

Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого товара, и иных условий Договора.

Качество и упаковка товара

Качество товара должно соответствовать требованиям Договора, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на товар:

- документы, подтверждающие качество поставляемого товара, а именно сертификаты соответствия на товар (в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация), декларации соответствия на товар (в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрено их декларирование соответствия), санитарно-эпидемиологические заключения (по товарам, требующим указанных заключений в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- документацию, предусмотренную производителем на данный вид товара, а именно технический паспорт и/или инструкцию по эксплуатации и др., на русском языке или имеющими перевод на русский язык.

• Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
• При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными в Договоре.

Порядок и срок поставки, приемка товара

Поставка товара и передача документации осуществляется с момента заключения договора в течение 30 календарных дней.

Поставщик своими силами и средствами осуществляет поставку и выгрузку товара, согласно спецификации, на склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, д. 170, в рабочие дни с 8 до 16 часов, кроме обеденного времени (с 12 до 13 часов). Контактные телефоны приемная: 8(41▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае если дата поставки совпадает с праздничным или выходным днём, то срок поставки переносится на ближайший рабочий день перед нерабочим днём. Заказчик по согласованию с поставщиком вправе направить заявку о досрочной поставке любой части партии товара.

• Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной, счета, счета-фактуры в 1-м экземпляре с обязательной ссылкой на номер Договора (или УПД), а также экземпляр копии спецификации к Договору, документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством, протокол согласования цен и иные документы, предусмотренные настоящим Договором.
• Приемка товара (партии товара) и оформление результатов приемки осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня поставки товара и представления документов, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с порядком, установленным Инструкциями о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления №№ П-6, П-7 со всеми изменениями и дополнениями на день осуществления поставки.
• При приемке товара Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в Договоре.
• Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.
• Датой исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

Заказчик обязан:

Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.

Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

Поставщик вправе:

Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.

Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Договора.

Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

Предоставлять одновременно с товаром копию лицензии, в случае если поставка товара подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

Ответственность сторон. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, определяемый в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договором не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договором составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договором составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.3. Ответственность Поставщика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 0,1% от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Заказчиком.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 (за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.4., п. 6.3.5. настоящего Договора), определяемый в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Данный порядок не применяется, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, определяемый в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, определяемый в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Настоящий пункт применяется только при наступлении обстоятельств, установленных данным пунктом.

6.3.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.4. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Договора.

6.5. В случае имеющихся неоплаченных неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком и неоплаченных Поставщиком Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате за поставленный товар.

Оплата по Договору в указанном случае осуществляется на основании представляемых Поставщиком для оплаты документов, при этом в документе о приемке указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; неоплаченный по требованию Заказчика размер неустойки (штрафа, пени); основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, а также в случае нарушения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019.

6.8. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.9. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

Гарантии

7.1. Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не использованным, в том числе в демонстрационных целях, серийно выпускаемым.

7.2. Гарантия Поставщика на поставленный товар, должна быть не менее 12 месяцев. В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания товарной накладной обеими сторонами.

7.3. В случае если в течение гарантийного срока обнаружатся заводские дефекты или поломки по вине производителя, Поставщик обязуется за свой счёт произвести необходимый ремонт, либо заменить неисправный товар, или его части, на товар или его части надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в случае, если он не подлежит ремонту. Все запасные части, которые поставщик устанавливает на товар в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы производителем товара. Поставщик должен обеспечить в гарантийный период техническое обслуживание и бесплатный ремонт поставленный товар силами собственных или уполномоченных служб технического обслуживания.

7.4. Неисправное или дефектный товар будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается.

7.5. Все расходы по обслуживанию товара осуществляются Поставщиком в полном объеме в течение всего гарантийного срока.

Обеспечение исполнения Договора

8.1. Обеспечение исполнения Договора устанавливается в размере 5 % от начальной максимальной цены Договора – 6 635,10 рублей (шесть тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 10 копеек.

8.2 Обеспечение исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантией, соответствующей требованиям указанными в извещении о закупке или внесением денежных средств на указанный в извещении Заказчиком счет.

8.2.1. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется участником закупки самостоятельно. Если участником закупки, с которым заключается договор, является бюджетное, автономное или казенное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

8.2.2. Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке.

8.2.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех договоров (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких договоров должна составлять не менее чем двадцать процентов НМЦ договора, указанной в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке.

8.3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

8.4. В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

8.5. В случае, если обеспечение исполнения договора перестало обеспечивать обязательства исполнителя по договору, поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней представить новое надлежащее обеспечение исполнения договора. Размер такого обеспечения может быть уменьшен на сумму исполненных обязательств.

8.6. В случае, если договором предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения договора, в ходе исполнения данного договора размер этого обеспечения подлежит уменьшению.

8.6.1. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения договора, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров.

В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (исполнителя, подрядчика) ему возвращаются заказчиком в срок, предусмотренный пунктом 10.6.2 денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов (договоров).

8.6.2. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также приемки заказчиком поставленного товара.

8.7. Срок возврата заказчиком поставщику таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

Денежные средства возвращаются на счет поставщику (исполнителю, подрядчику), указанные в договоре. В случае платежных изменения реквизитов поставщика (исполнителя, подрядчика), указанные денежные средства возвращаются на платежные реквизиты указанные поставщиком (исполнителем, подрядчиком), указанные в письменном заявлении.

8.8. Обеспечении исполнения договора, не применяются в случае:

1) заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями договора, предметом которого является выдача независимой гарантии.

8.9. Если участником закупки является субъект МСП, с которым заключается договор, то такой участник освобождается от предоставления обеспечения исполнения договора, от в случае предоставления Поставщиком информации, содержащейся в реестре договоров, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех договоров (контрактов), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения договора, для предоставления обеспечения исполнения договора. При этом сумма цен таких договоров (контрактов) должна составлять не менее НМЦ договора, указанной в извещении об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке.

8.10. Если Поставщик признается уклонившимся от подписания договора, в случае:

1) в срок, указанный в извещении об осуществлении закупки, не представил заказчику подписанный со своей стороны договор;

2) непредоставления обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора.

8.11. В случае уклонения Поставщика, от заключения договора:

1) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке (если такие требования были установлены заказчиком), не возвращаются.

2) заказчик вправе заключить договор с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен последующий номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению об осуществлении закупки, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в своей заявке, такой участник не вправе отказаться от заключения договора;

3) заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Поставщика заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

4) заказчик обязан подать сведения о данном Поставщике для включения такого участника в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с законодательством РФ.

9. Условия изменения, расторжения договора, односторонний отказ от исполнения договора

9.1. Изменение существенных условий договора не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

2) изменение цены договора, если в ходе исполнения договора. Заказчик по согласованию с поставщиком, вправе увеличить или уменьшить предусмотренные договором количество товара, не более чем на десять процентов. При этом цена договора изменяется пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы такого товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги. 3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги. 4) изменение срока исполнения договора и (или) цены договора в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 5) при исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре, без изменения цены договора. В этом случае соответствующие изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением к договору, в котором будет отражена вся информация, подтверждающая улучшенные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставки товара.

Любые изменения к договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.2. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

9.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором, а так же при существенных нарушений поставщиком условий договора.

Существенным нарушением при исполнении договора являются нарушения, предусмотренные ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации, а так же:

1) отказ поставщика (исполнителя, подрядчика) от поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, по договору;

2) неоднократное (не менее 2-х раз) невыполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требований заказчика об устранении недостатков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

3) неоднократное (не менее 2-х раз) нарушение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

4) отказ поставщика (исполнителя, подрядчика) передать заказчику товар, выполнения работ, результаты исполнения услуг;

5) существенное нарушение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требований к качеству товара, выполнения работ, оказания услуг, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

6) невыполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в разумный срок требований заказчика, предусмотренных условиями договора.

9.6. Для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

9.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар, не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки, в случаях формирования такого извещения, и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика .

9.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в ЕИС.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

9.9. Отказ заказчика от заключения договора

9.9.1. После определения участника, с которым в соответствии с настоящим Положением о закупке должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления следующих фактов:

1) в случае неполучения предварительного согласования органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и (или) одобрения крупной сделки;

2) в случае непредставления в установленный срок участником обеспечения исполнения договора (если в документации о конкурентной закупке было установлено обеспечение исполнения договора).

9.9.2. После определения участника, с которым в соответствии должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления следующих фактов:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности участников размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления участниками размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;

4) нахождение такого участника в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестр недобросовестных подрядных организаций;

5) нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.9.3. Отказ заказчика от заключения договора по другим основания, не предусмотренным в настоящем пункте не допускается.

9.9.4. При отказе заказчика от заключения договора, заказчик не возмещает победителю (единственному участнику, заявка которого соответствует всем требованиям закупки) понесенных им расходов в связи с участием в закупке.

10. Прочие условия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств, не позднее (31 декабря 2024 г.).

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.3. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменениях своих реквизитов, в том числе почтовых и банковских не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего изменения.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе изменение реквизитов, исправление технических ошибок, действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.5. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством РФ.

11. Конфиденциальность

11.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с целью во избежание разглашения любой ставшей ей известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора конфиденциальной информации о другой Стороне или ее деятельности. Для целей настоящего Договора под конфиденциальной понимается любая информация о Стороне или ее деятельности, которая не является по своему характеру общедоступной. Поставщик обязуется предпринимать все зависящие от него меры в целях недопущения разглашения любым третьим лицам информации о клиентах или сотрудниках Заказчика, ставшей известной Поставщику или работникам Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора. Указанная в настоящем пункте информация не может быть использована Поставщиком или работниками Поставщика иначе, как в целях выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору на поставку товара

№ ______ от «___» _________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

/ / / /

МП МП

5_НМЦД_для_размещения - Посмотреть таблицу с данными