Тендер - 148-МТО Поставка лакокрасочных материалов №272934590

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Форма_ТКП_148-МТО_Поставка лакокрасочных материалов.xlsx - Посмотреть таблицу с данными1. Условия Банковского сопровождения (по Проектам РГА).docx Приложение № ___

к Договору поставки № ___________ от __________

УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

1. Термины и определения

Банковское сопровождение - предоставление Банком комплекса услуг, позволяющих обеспечить Контроль целевого расходования денежных средств в рамках исполнения Договора с использованием Отдельных банковских счетов, открываемых в Банке, в том числе мониторинг расчетов и контроль распоряжений на перевод в соответствии со специальным режимом работы Отдельных банковских счетов, а также доведение результатов банковского сопровождения до сведения Заказчика.

Генеральный подрядчик (Поставщик) - означает юридическое лицо, заключившее с Заказчиком Сопровождаемый договор.

Договор оказания услуги Банковского сопровождения – договор на оказание Банком услуг, позволяющих обеспечить Контроль расходования денежных средств в рамках исполнения Сопровождаемого договора с использованием Отдельных банковских счетов, открываемых в Банке, в том числе мониторинг расчетов и контроль Заявок на перевод в соответствии со специальным режимом работы Отдельных банковских счетов, а также доведение результатов Банковского сопровождения до сведения Заказчика.

Дополнительное соглашение – дополнительное соглашение к договору банковского счета, заключенному с Заказчиком/Исполнителем, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по банковскому счету, обеспечивающий Контроль расходования денежных средств, соответствующий требованиям, предъявляемым к Отдельному банковскому счету.

Заказчик – ООО «РусГазАльянс», ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1730.

Заявка на перевод – Распоряжение на перевод, по которому Банком не принято решение о согласовании или не согласовании перевода денежных средств по результатам рассмотрения Обосновывающих документов.

Исполнитель – Клиент, а также поставщики, подрядчики, исполнители, субподрядчики и иные исполнители (для целей этого пункта – Субподрядчики), привлекаемые для целей исполнения Сопровождаемого договора; за исключением:

лиц, получающих от Исполнителя вознаграждение за выполнение своих обязанностей по трудовым договорам, а также оплату командировочных расходов;

собственников и (или) правообладателей земельных участков, необходимых для подготовки территории строительства, для выполнения работ по переносу инженерных сетей таких участков до их изъятия;

некоммерческих (саморегулируемых) организаций, осуществляющих контроль деятельности в сфере строительства, проектирования и в области инженерных изысканий;

получателей платежей за предоставление сведений, лицензий и прочих запросов их государственных и муниципальных реестров, получателей государственных пошлин;

арендодателей (лизингодателей) движимого и недвижимого имущества, являющегося их собственностью на основании документов, подтверждающих права собственности или владеющих имуществом как лизингополучатели, используемого Исполнителями исключительно в целях реализации Сопровождаемого договора;

страховщиков, оказывающих Исполнителям услуги страхования имущественных интересов, связанных с реализацией Сопровождаемого договора;

налоговых органов Российской Федерации;

пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также их территориальных органов;

субъектов естественных монополий;

кредиторов Исполнителей, требования которых подтверждены выданными документами о принудительном исполнении вступивших в законную силу судебных актов;

кредитных организаций - при погашении кредитов, предоставленных для выполнения работ, приобретения конструкций, оборудования, техники, необходимых для реализации Сопровождаемого договора, а также при оплате стоимости банковских гарантий, выданных в связи с выполнением работ при реализации Сопровождаемого договора;

Банка;

получателей платежей за оказанные Исполнителям коммунальные услуги, включая электроэнергию, водоснабжение и пр.;

субподрядчиков, предоставляющих услуги непосредственного проведения инженерных изысканий, разработки рабочей документации, строительного аудита, финансово-технического мониторинга, авторского надзора и строительного контроля;

субподрядчиков, предоставляющих транспортные услуги по доставке техники, материалов, оборудования, конструкций на площадку строительства Объекта;

субподрядчиков (поставщиков), исполнителей, выполняющих работы (поставляющих товары, оказывающих услуги) по договорам на общую сумму менее Установленного лимита;

непосредственных производителей материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники, необходимых для реализации Сопровождаемого договора, а также официальных дистрибьюторов иностранных фирм, торговых домов производителей и логистических операторов, являющихся нерезидентами Российской Федерации и наделенных правом реализации от лица непосредственного производителя - при оплате соответствующих материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники;

непосредственных исполнителей проектно-изыскательских работ;

непосредственных исполнителей работ по договорам, не предусматривающим их авансирования;

лиц, заключивших договоры с Заказчиком до даты заключения договора оказания услуги банковского сопровождения между Заказчиком и Банком;

субподрядчиков, оказывающих услуги по утилизации (размещению) грунта и отходов, вывозимых с территории Объекта;

поставщиков топлива и иных горюче-смазочных материалов;

поставщиков запасных частей для техники, занятой на строительстве Объекта, а также компаний, оказывающих услуги по ремонту техники, использующейся на площадке строительства Объекта;

финансовых агентов (факторов) по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга), совершаемым при исполнении обязательств по Сопровождаемому договору и/или Контрактам, при условии, что денежные средства по договору факторинга были перечислены фактором на Отдельный счет получателя денежных средств (если получатель денежных средств является Исполнителем);

непосредственных поставщиков услуг и товаров, относящихся в том числе к накладным расходам:

• услуги по служебному проезду и проживанию, а также услуги по организации служебного проезда и проживания работников Исполнителей в служебных командировках, а также при производстве работ вахтовым методом;
• услуги по перевозке работников Исполнителей для целей реализации Сопровождаемого контракта;
• услуги по организации питания работников на площадке строительства Объекта;
• услуги связи, в том числе обеспечение мобильной связью, мобильным и стационарным доступом в интернет, почтово-телеграфные услуги, в том числе услуги по экспресс-доставке корреспонденции;
• услуги по поставке и обслуживанию офисной техники, офисной мебели и расходных материалов к ним;
• услуги по поставке, сопровождению и поверке геодезического, лабораторного оборудования, средств инструментального контроля и расходных материалов к ним;
• услуги по оказанию информационно-аналитического обеспечения (приобретение и обновление программного обеспечения, баз данных, техническая поддержка приобретенного программного обеспечения);
• охранные услуги, включая поставку и установку специализированного оборудования систем видеонаблюдения и сигнализации;
• услуги (работы) специализированных организаций (лабораторий) по осуществлению контроля качества и проведению испытаний на Объекте строительства, осуществлению экологического мониторинга;
• услуги по программам повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров Исполнителей;
• услуги уборки (клининга), в том числе вывоз бытового мусора и снега;
• услуги по охране труда и обеспечению техники безопасности, в том числе по обеспечению средствами индивидуальной защиты;
• услуги аудиторов, нотариусов;
• услуги научно-технического сопровождения процесса строительства;
• услуги добровольного медицинского страхования;
• услуги научно-технического сопровождения процесса строительства;
• поставку канцтоваров, питьевой воды, хозяйственных товаров.

Контракт – договор (контракт), заключенный Исполнителем во исполнение Сопровождаемого договора.

Контроль расходования денежных средств – осуществляемая Банком в соответствии с Договором и Дополнительным соглашением процедура мониторинга и контроля Заковок на перевод на соответствие режиму Отдельного счета, а также проверки соответствия предоставленных Заказчиком/Исполнителями Обосновывающих документов и Заявок на перевод условиям Сопровождаемого договора, а также условиям соответствующих Контрактов, на основании которых инициируются Заявка на перевод.

Обосновывающие документы – договоры (контракты), счета (либо заменяющие их документы), акты приемки имущества/выполненных работ, акты приемки в эксплуатацию, накладные и другие документы (в том числе расчеты-обоснования, пояснения (мотивированный ответ), справки и отчеты), составленные по формам, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации и подтверждающие факт установления гражданских прав и обязанностей и факт выполнения работ/услуг, связанных с исполнением Сопровождаемого договора.

Отдельный банковский счет (Отдельный счет, ОБС) – расчетный счет, открытый в Банке Заказчику/Исполнителю специально для проведения операций в рамках исполнения Сопровождаемого договора и заключаемых в рамках исполнения Сопровождаемого договора контрактов, предполагающий специальный режим проведения расходных операций после подписания Дополнительного соглашения, обеспечивающий Контроль расходования денежных средств.

Распоряжение на перевод - платежное поручение или иной расчетный (платежный) документ, форма которого определена Положением Банка России от 19.06.2012
№ 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Реестр платежей - согласованный Банком перечень платежей Заказчика в адрес контрагентов, которым допускается перечисление денежных средств с Отдельного счета Заказчика.

Сопровождаемый договор - договор, заключенный между Заказчиком и Генеральным подрядчиком (Поставщиком).

Установленный лимит – лимит суммы договора (совокупного объема платежей в случае отсутствия договора) между Исполнителем и субподрядчиком (поставщиком, исполнителем), то есть получателем денежных средств, в пределах которого получателю денежных средств не требуется открытие Отдельного банковского счета. По умолчанию (в случае неуказания) Установленный лимит равен▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,00 (десяти миллионам) рублей. Установленный лимит может быть увеличен Заказчиком для отдельных Исполнителей, но не должен превышать▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,00 (двадцати пяти миллионов) рублей. Для изменения Установленного лимита определенному Исполнителю, Заказчик направляет в Банк соответствующее официальное письмо. При неполучении Банком такого письма, Установленный лимит считается равным▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,00 (десяти миллионам) рублей.

2. Общие положения

Отдельный банковский счет носит целевой характер и предназначен исключительно для целей надлежащего исполнения обязательств по Сопровождаемому договору и (или) Контрактам.

Ответственность за соответствие переводов Клиента целевому характеру Отдельного банковского счета несет Клиент.

Клиент поручает Банку осуществлять контроль расходования денежных средств по Отдельному банковскому счету на предмет:

• соответствия Заявок на перевод условиям Сопровождаемого договора;
• соответствия Заявок на перевод Обосновывающим документам, в том числе условиям договоров, в рамках исполнения обязательств, по которым инициируется Заявка на перевод;
• соответствия Заявок на перевод режиму Отдельного банковского счета. Банк осуществляет экспертизу Заявки на перевод на основании Обосновывающих документов Клиента;
• соответствие Заявок на перевод Заказчика Реестру платежей.

Банк не принимает к исполнению Распоряжения на перевод Клиента до завершения экспертизы соответствующей Заявки на перевод и Обосновывающих документов.

Клиент обязуется требовать от других Исполнителей, являющихся контрагентами Клиента в рамках отношений, связанных с реализацией Сопровождаемого договора, открывать Отдельные банковские счета в Банке для осуществления расчетов, связанных с реализацией Сопровождаемого договора.

Клиент обязуется заключить с Банком соглашение о предоставлении услуг электронного документооборота (Система «Клиент-Банк»).

Клиент уполномочивает и поручает Банку предоставлять Заказчику информацию по Отдельному банковскому счету Клиента, а также информацию, содержащую сведения о результатах проведенной Банком идентификации Клиента.

Стороны соглашаются, что специальный режим проведения расходных операций по Отдельному счету Клиента, являющегося Генеральным подрядчиком (Поставщиком), может быть изменен путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору после выполнения таким Клиентом своих обязательств по Сопровождаемому договору. Исполнение обязательств подтверждается Заказчиком путем направления в Банк соответствующего уведомления.

Стороны соглашаются, что специальный режим проведения расходных операций по Отдельному счету Клиента, не являющегося Генеральным подрядчиком (Поставщиком), может быть изменен путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору после предоставления в Банк обосновывающих документов, подтверждающих выполнение таким Клиентом своих обязательств по соответствующему Контракту.

Стороны соглашаются, что специальный режим проведения расходных операций по Отдельному счету Клиента, являющегося Заказчиком может быть изменен путем заключения дополнительного соглашения к договору банковского счета после прекращения действия Договора банковского сопровождения.

Банк вправе отказать Клиенту в открытии Отдельного банковского счета в соответствии с пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк вправе отказать Клиенту в выполнении Распоряжений на перевод на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк вправе расторгнуть с Клиентом Договор банковского счета и Дополнительное соглашение на основании пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк вправе запрашивать у Клиента иные документы и информацию, необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк не уплачивает Клиенту проценты на остаток денежных средств, а также не заключает сделок размещения денежных средств, в виде депозитов и поддержания неснижаемого остатка, находящихся на Отдельном банковском счете, если иное не установлено тарифами Банка за расчетно-кассовое обслуживание, договором банковского счета или отдельным соглашением, заключенным Банком с Клиентом с согласия Заказчика.

3. Режим Отдельного банковского счета

По Отдельному банковскому счету могут осуществляться только операции, проводимые для целей исполнения Сопровождаемого договора.

По Отдельному банковскому счету могут осуществляться следующие операции:

зачисление денежных средств без ограничений;

перевод денежных средств на Отдельные банковские счета Исполнителей;

перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся Отдельными банковскими счетами, если получатель денежных средств не является Исполнителем в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Порядка;

перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными банковскими счетами, в сумме, не превышающей размера расходов на цели исполнения Сопровождаемого договора, понесенных за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на Отдельном банковском счете) до даты первого поступления денежных средств на Отдельный банковский счет Клиента;

перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными банковскими счетами, в сумме вознаграждения (прибыли) Клиента, предусмотренного Сопровождаемым договором (Контрактом) после исполнения Сопровождаемого договора (Контракта), этапа Сопровождаемого договора (Контракта);

перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными банковскими счетами, по отдельному согласованию, полученному от Заказчика в письменной форме;

перевод денежных средств в соответствии с распоряжениями взыскателей средств в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными счетами, в сумме ежемесячного платежа Заказчика за услуги генерального подряда в размере, не превышающем суммы, предусмотренной Сопровождаемым договором;

перевод денежных средств с Отдельного счета на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными счетами, не превышающих сумму зачисленных денежных средств на Отдельный счет с банковских счетов Клиента, не являющихся Отдельными счетами;

перевод денежных средств вышестоящему Исполнителю (возврат) на Отдельный банковский счет в случаях изменения объема договорных обязательств по Сопровождаемому договору.

Операции, совершение которых по Отдельному банковскому счету не допускается:

предоставление ссуд, займов, кредитов;

возврат сумм займов, кредитов и процентов по ним, за исключением возврата займов, кредитов и процентов по ним, предоставленных на Отдельный банковский счет для выполнения работ, оказания услуг, приобретения конструкций, оборудования, техники, необходимых для реализации Сопровождаемого договора;

перевод (выдача) денежных средств физическим лицам, за исключением оплаты труда, иных выплат из Фонда оплаты труда сотрудников, возмещения командировочных и представительских расходов;

операции, связанные с формированием уставного (складочного) капитала других юридических лиц;

операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;

покупка ценных бумаг (в том числе векселей);

покупка валюты;

перевод денежных средств субподрядчикам, зарегистрированным за пределами Российской Федерации (иностранным контрагентам), за исключением расчетов с иностранными контрагентами, прямо предусмотренными Сопровождаемым договором и/или письменно согласованных Заказчиком;

приобретение у кредитных организаций драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов;

совершение сделок поддержания неснижаемого остатка денежных средств, размещение денежных средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных п.2.13 настоящего Порядка;

предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, в том числе по Сопровождаемому договору;

исполнение договора об уступке (переуступке) права требования, за исключением случаев уступки (переуступки) прав требования по договорам, заключенным Клиентом во исполнение Сопровождаемого договора;

осуществление взаимозачетов;

перевод денежных средств на иные счета Клиента, за исключением случаев, установленных пунктом 3.2. настоящего Порядка;

осуществление операций с использованием электронных денежных средств.

Перечень и условия оказания Банком услуг по расчетному обслуживанию определяются действующими Тарифами и настоящим Договором.

На Отдельный банковский счет зачисляются денежные средства для финансирования затрат по Сопровождаемому договору, а также на оплату оказываемых Банком услуг. Банк не контролирует назначение зачисляемых на Отдельный банковский счет денежных средств.

Клиент обязан информировать своих контрагентов о целевом назначении Отдельного банковского счета с целью недопущения зачисления на Отдельный банковский счет денежных средств, направленных на цели, отличные от указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка. Банк не несет ответственности за последствия зачисления на Отдельный банковский счет таких денежных средств.

Порядок приема и контроля Обосновывающих документов

Заявки на перевод представляются в Банк с использованием системы «Клиент-Банк». В целях исключения различного толкования под датой получения Банком Обосновывающих документов и Заявки на перевод понимается дата, в которую Банком получен полный комплект документов для проведения процедуры контроля соблюдения Клиентом расходования денежных средств для целей надлежащего исполнения обязательств по Сопровождаемому договору и (или) Контрактам, который включает Обосновывающие документы и Заявку на перевод.

Обосновывающие документы передаются в Банк в электронном виде через Личный кабинет, доступ в который осуществляется посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Банка по адресу: bs.gazprombank.ru. Заявка на перевод денежных средств направляется в Банк по системе «Клиент-Банк» в дату направления Обосновывающих документов.

Банк имеет право запросить у Клиента, и Клиент обязан предоставить Банку пояснения по планируемым переводам денежных средств и Обосновывающим документам, дополнительные справки и отчеты, а также подтверждение правомерности отнесения расходов (части расходов) на расходы, осуществляемые в рамках Сопровождаемого договора. Данное требование распространяется на любые переводы денежных средств по Отдельному банковскому счету (включая переводы денежных средств в бюджет Российской Федерации), кроме переводов денежных средств на основании распоряжений взыскателей средств, выставляемых к Отдельному банковскому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Банк проводит экспертизу Заявки на перевод и Обосновывающих документов на предмет их соответствия условиям, предмету и целям Сопровождаемого договора или (в зависимости от случая) любого иного Контракта, заключенного Клиентом, в рамках или для целей исполнения Сопровождаемого договора, в части объемов и видов работ, а также режиму Отдельного банковского счета.

Обосновывающие документы и Заявки на перевод рассматриваются Банком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения от Клиента (за исключением платежей в адрес субподрядчиков, зарегистрированных за пределами Российской Федерации, и налоговых органов Российской Федерации, которые рассматриваются в течение 1 (одного) рабочего дня), не считая дату получения.

По результатам экспертизы Заявки на перевод и Обосновывающих документов, представленных Клиентом, Банк:

• согласовывает (акцептует) Заявку на перевод Клиента – при отсутствии замечаний к Заявке на перевод и Обосновывающим документам и принимает Распоряжение на перевод денежных средств к исполнению;
• не согласовывает (не акцептует) Заявку на перевод при наличии замечаний к Заявке на перевод и/или Обосновывающим документам и отказывает Клиенту в приеме Распоряжения на перевод к исполнению с указанием причины несогласования.

Банк отказывает Клиенту в согласовании Заявки на перевод и в приеме Распоряжения на перевод в случае отрицательных результатов контроля Банком соблюдения Клиентом условий целевого расходования денежных средств с Отдельного банковского счета, предусмотренных настоящим Договором и Дополнительным соглашением.

Отрицательными результатами контроля соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств являются:

непредставление и (или) неполное предоставление Банку Обосновывающих документов (в том числе по его дополнительному запросу) и Заявки на перевод;

превышение суммы Заявки на перевод (размера платежа), в том числе с учетом ранее исполненных Банком Распоряжений на перевод денежных средств, над суммой договора, по которому планируется проведение расчетов и/или суммой счета на оплату аванса или выполненных (поставленных) работ (товаров, услуг) и/или иных Обосновывающих документов;

указание в Заявке на перевод реквизитов расчетного счета соответствующего Исполнителя, не являющегося Отдельным банковским счетом, если иное не согласовано Сторонами;

несоответствие Заявки на перевод режиму Отдельного банковского счета;

несоответствие закупаемых товаров (работ, услуг), оплачиваемых расходов предмету и целям Сопровождаемого договора;

несоответствие Заявки на перевод Заказчика Реестру платежей.

Если Банк не может самостоятельно принять решение о согласовании/ несогласовании Заявки на перевод, Банк имеет право направить запрос Заказчику в отношении Заявки на перевод Клиента. Заказчик в этом случае обязан направить в Банк письменное согласование/несогласование Заявки на перевод Клиента не позднее рабочего дня, следующего за датой направления Банком соответствующего запроса. Срок рассмотрения Заявки на перевод в этом случае может быть увеличен на срок, необходимый Банку для получения ответа. По результатам получения ответа Заказчика, Банк согласовывает или не согласовывает Заявку на перевод Клиента в соответствии с ответом Заказчика. При неполучении Банком ответа Заказчика о согласовании/несогласовании Заявки на перевод Клиента в срок, указанный в настоящем пункте, Банк не согласовывает (не акцептует) Заявку на перевод Клиента.

Стороны соглашаются, что Банк не проводит мероприятия в отношении проверки реального факта поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) при реализации Сопровождаемого договора, а также не проводит экспертизу подлинности предоставляемых Обосновывающих документов.

- Посмотреть таблицу с даннымиДОГОВОР ПОСТАВКИ - КГС 1 и КГС 2 Семаки.docx

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г. Москва «___» _____2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СК РусВелдинг» (ООО «СК РусВелдинг»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Дрозда Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор поставки №____ от ___.___.2024 года (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить Покупателю ___________________ (далее – Товар) согласно Спецификациям, подписываемым Сторонами по форме Приложения 1 к настоящему Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

Номенклатура, ассортимент, технические характеристики, количество Товара, его качество и комплектация, цена, условия и сроки поставки и оплаты Товара, Грузополучатель определяются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, подписываемых уполномоченными представителями и заверяемыми печатями Сторон.

Весь Товар, поступивший в течение срока действия настоящего Договора, считается поставленным на условиях настоящего Договора.

Для целей настоящего Договора Стороны соглашаются с возможностью обмена копиями подписанных документов в письменной форме в виде телекса, факса, направления скан копии документа по электронной почте. При этом оригиналы документов должны быть подписаны и переданы Сторонами друг другу в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты предоставления таких документов электронным способом.

Адреса электронной почты Стороны, используемые в соответствии с настоящим пунктом Договора:

Поставщик __________________.

Покупатель ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.5. Поставка товара в рамках настоящего Договора, осуществляется для Объекта Заказчика: «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь". Этап 3. Кусты газовых скважин 1, 2. Расширение. КГС 1 и КГС 2 линии электропередач».

Цена Товара

Цена подлежащего поставке Товара включает в себя стоимость упаковочной тары, расходы на доставку Товара, уплату таможенных пошлин, все налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, если иное не согласовано сторонами в Спецификации.

Цена Товара, указанная в соответствующей Спецификации, подписанной Сторонами, является твердой и не подлежит изменению.

Поставка Товара и документация

Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю (Грузополучателю) в соответствии с условиями и сроками, оговоренными в Спецификациях и другими условиями, предусмотренными в настоящем Договоре.

Поставка Товара Покупателю может производиться на условиях:

а) передачи Товара Покупателю на складе Поставщика (самовывоз);

б) передачи Товара Покупателю на складе Покупателя.

Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели или случайного повреждения Товара, переходят от Поставщика к Покупателю в момент приемки Товара Покупателем (Грузополучателем) в соответствии с п.4.1. настоящего Договора

3.3. Датой отгрузки считается дата штемпеля пункта отправления Товара в месте нахождения Поставщика на товаросопроводительных документах.

3.4 Датой поставки является дата принятия Товара Покупателем от Поставщика в пункте назначения (место доставки), указанном в соответствующей Спецификации, с надлежащим оформлением транспортных (товарно-транспортных) накладных и накладной ТОРГ-12.

3.5. Если поставляемый по Договору Товар подлежит аттестации, процедуры аттестации, в том числе экспертиза и испытания, проводятся за счет Поставщика до момента перехода права собственности на Товар к Покупателю.

3.6. Товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Поставщик должен поставить Товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки Покупателю (Грузополучателю). Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования Товара. Упаковка должна соответствовать ГОСТу. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

Тара и упаковка Поставщику не возвращаются.

3.8.Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, с датой изготовления (выпуска) не ранее января 2020 года.

3.9. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты передачи путем направления скан копии письма - уведомления с подписью уполномоченного представителя и печатью Поставщика по электронной почте на адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Уведомление должно содержать дату, время и адрес места приемки (склада), иные существенные детали передачи, позволяющие установить время и условия передачи Товара, для принятия Покупателем мер по его своевременной приемке. Невыполнение Поставщиком данной обязанности считается нарушением условий Договора со стороны Поставщика и освобождает Покупателя от ответственности за несвоевременную приемку Товара.

3.10. Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия со стороны Покупателя.

3.11. При приемке Товара в соответствии с п.4.1. настоящего Договора Поставщик должен предоставить Покупателю (Грузополучателю) оригиналы следующих документов:

а) сертификаты либо декларации о соответствии, инструкции по эксплуатации и монтажу, а также иную техническую сопроводительную документацию к Товару;

б) гарантийные свидетельства, при наличии таковых согласно требованиям завода - изготовителя;

в) сертификат о происхождении в случае поставки Товара, произведенного за пределами Российской Федерации;

д) транспортную накладную (в случае поставки Товара на условиях подп. «б» п. 3.2. настоящего Договора);

е) товарную накладную и счет – фактуру, если грузополучателем является Покупатель;

ж) иные документы, необходимые для использования Товара и предусмотренные заводом – изготовителем, документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к Товарам данного вида в соответствии с действующим законодательством.

3.12 В случае если Грузополучателем является не Покупатель, Поставщик обязан направить Покупателю оригиналы документов, указанных в подп. «е» п.3.11. настоящего Договора, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты отгрузки Товара. Скан копии документов, указанных в п.3.11. настоящего Договора, направляются Поставщиком Покупателю на адрес электронной почты, указанный в п.1.4. настоящего Договора, в срок, предусмотренный настоящим пунктом Договора.

3.13 Основанием для оплаты поставки Товара является подписание Покупателем товарной накладной. Срок и порядок оплаты устанавливается Спецификацией.

4. Приемка Товара

• Приемка Товара по качеству и количеству, ассортименту, комплектности (далее – приемка по количеству и качеству), а также проверка соблюдения условий перевозки, сохранности Товара, тары и упаковки в процессе перевозки осуществляется в течение 10 (десяти) календарного дня с даты отгрузки Товара на территории Покупателя (Грузополучателя).

Приемка Товара согласно настоящему пункту осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и правилами перевозки отдельными видами транспорта.

• При обнаружении в ходе приемки Товара, предусмотренной п.4.1. настоящего Договора, расхождений по количеству и/или качеству, Стороны составляют акт по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132. Вызов представителя Поставщика для составления Акта по форме ТОРГ-2 осуществляется путем направления телеграммы, факса, письма по электронной почте. Представитель Поставщика обязан прибыть к месту приемки Товара, производимой в соответствии с п.4.1. настоящего Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя. До прибытия Поставщика приемка по качеству и количеству приостанавливается. В случае отказа Поставщика от составления или подписания Акта по форме ТОРГ-2, либо неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанный срок, Акт по форме ТОРГ-2 составляется и подписывается Покупателем в одностороннем порядке. Отказ Поставщика от подписания Акта по форме ТОРГ-2 фиксируется в Акте.

4.2.1 При установлении повреждения или порчи Товара в результате перевозки, в том числе несоответствие количества мест и веса данным, указанным в транспортном документе, повреждения тары и/или упаковки, защитной маркировки Товара, пломб и оттиска на них перевозчик обязан участвовать в составлении и подписании Акта по форме ТОРГ-2, если правилами перевозки отдельными видами транспорта не предусмотрено составление перевозчиком, Покупателем (Грузополучателем) и/или Поставщиком иного соответствующего документа. Отказ перевозчика от подписания Акта по форме ТОРГ-2 или иного соответствующего документа фиксируется в Акте по форме ТОРГ- 2.

4.3 В случае несоответствия Товара условиям Договора по количеству и/или качеству Поставщик обязан за свой счет, по требованию Покупателя (Грузополучателя) и в согласованный с ним срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования Покупателя (Грузополучателя), восполнить недопоставку Товара, заменить его другим Товаром или выплатить Покупателю соответствующую денежную компенсацию. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

4.4 Покупатель вправе отказаться от Товара, поставленного с нарушением номенклатуры, ассортимента, комплектности, количества и/или качества (отказ Покупателя от исполнения Договора). В этом случае Товар не оплачивается и считается принятым на ответственное хранение за счет Поставщика. Принятым на ответственное хранение Товаром Поставщик обязан распорядиться не позднее 7 (Семи) календарных дней с момента получения извещения об этом от Покупателя. В случае невыполнения этого условия Покупатель вправе распорядиться Товаром согласно ст. 514 Гражданского кодекса РФ.

5. Гарантии

5.1 Поставщик гарантирует, что Товар и материалы, из которых он изготовлен, сертифицированы и соответствуют техническим условиям, ГОСТам, требованиям проектной документации, является новым и неиспользованным. Поставщик гарантирует соответствие качества Товара и применяемых материалов требованиям технических регламентов, национальных стандартов, технических условий и других нормативных документов.

5.2 Гарантийный срок на Товар устанавливается заводом – изготовителем в технической документации к Товару. Поставщик обязуется выполнять гарантийный ремонт Товара за свой счет в течение гарантийного срока.

5.3 Части, поставляемые для замены дефектных частей, или новые части, поставляемые для выполнения гарантийного ремонта, будут предметом нового гарантийного срока на тех же условиях. Эта мера не распространяется на остающиеся части установки, в отношении которых гарантийный срок будет продлен на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаруженных в нем недостатков.

6. Порядок и условия платежей

6.1 Оплата по Договору перечисляется Покупателем на Отдельный счет Поставщика, открытый в целях оказания услуги Банковского сопровождения (далее – Отдельный счет) в соответствии Условиями Банковского сопровождения, изложенного в Приложении № 2 к Договору.

Неисполнение или несвоевременное исполнение Поставщиком обязательства по открытию Отдельного счета освобождает Покупателя от обязательства по оплате по настоящему Договору, а также от ответственности за нарушение сроков оплаты до даты получения уведомления от Поставщика об открытии Отдельного счета. Поставщик обязуется соблюдать Условия Банковского сопровождения, установленные в Приложении № 2 к Договору.

Поставщик предоставляет Покупателю реквизиты Отдельного счета в рамках каждого сопровождаемого договора в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его открытия.

Оплата может производиться на текущий расчетный счет Поставщика в случаях, указанных в Приложении № 2 к Договору.

Условия настоящего пункта Договора являются существенными для Сторон.

6.2 Условия и порядок оплаты определяются согласно Спецификациям, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также п.3.11 настоящего Договора.

6.3 Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на Отдельный расчетный счет/расчетный счет Поставщика.

6.4 С момента передачи Товара Покупателю и до его оплаты Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.

6.5. Выставление Поставщиком счета на оплату не является предъявлением требования об исполнении обязательств по смыслу ст. 314 ГК РФ.

7. Ответственность Сторон

7.1 Поставка Товара должна осуществляться Поставщиком в сроки в соответствии со Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Если в период выполнения Договора возникнут обстоятельства, препятствующие своевременной передаче Товара, Поставщик должен незамедлительно направить Покупателю письменное уведомление о факте просрочки исполнения обязательств, ее предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Поставщика, Покупатель принимает решение о продлении срока выполнения Договора Поставщиком с уплатой или без уплаты неустойки либо об отказе от поставки. Продление срока должно быть согласовано Сторонами путем оформления Дополнительного соглашения к Договору.

7.2 В любом случае выплата неустойки по настоящему Договору Стороной, нарушившей свое обязательство, осуществляется при условии направления соответствующего требования Стороной виновной Стороне.

7.3 В случае невозможности осуществить приемку Товара по качеству и количеству в срок, установленный п. 4.1 настоящего Договора в связи с виновными действиями (бездействием) Поставщика, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с не предоставлением документов, указанных в п.3.9. Договора, приемка по качеству и количеству Товара не признается осуществленной и продляется соразмерно сроку задержки.

7.4 В случае несвоевременного выполнения своих обязательств по поставке Товара полностью или частично в срок, предусмотренный в Спецификациях, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до момента поставки Товара, но не более 10% от стоимости несвоевременно поставленного Товара.

7.5 В случае несвоевременного выполнения своих обязательств по предоставлению документов согласно п.3.11 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара, документы на который переданы с нарушением сроков, указанных в п.3.12 Договора, за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до момента исполнения.

7.6 В случае несвоевременного выполнения своих обязательств по оплате поставленного Товара полностью или частично в срок, предусмотренный в Спецификациях, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченного поставленного Товара за каждый день просрочки до момента оплаты, но не более 5 % от стоимости неоплаченного Товара. В случае, если по условиям Спецификации (ий), предусмотрено предоплата (аванса) Товара, то пени на предоплату не начисляются.

7.7 В случае поставки Товара, не соответствующего по качеству и/или количеству, комплектности, ассортименту требованиям к Товару, предъявляемым настоящим Договором, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости Товара за каждый день до дня восполнения недопоставленного Товара или до дня замены на Товар надлежащего качества.

7.8 Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.9 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

7.10. Поставщик не вправе приостановить встречное исполнение обязательств по смыслу п. 2 ст. 328 ГК РФ.

7.11 Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2 В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается.

8.3 Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

8.4 Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более двух месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

9. Расторжение и отказ от исполнения Договора

9.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9.2 В случае нарушения Поставщиком п.п. 5.1, 7.1 Договора, а также неоднократного несоответствия в партии качества и/или комплектности Товара, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Поставщику соответствующего уведомления. Поставка Товара, начавшаяся в соответствии с условиями согласованной Сторонами Спецификации к моменту направления Уведомления, не прекращается, за исключением случая, предусмотренного п.7.1. настоящего Договора.

9.3 Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о расторжении Договора в одностороннем порядке одним из способов, предусмотренных п.1.4. настоящего Договора, за исключением обязательств по поставке Товара в соответствии с согласованными к моменту расторжения Договора Спецификациями.

9.4 Поставщик вправе, в соответствии с действующим законодательством, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Покупателю соответствующего уведомления. Поставка Товара, начавшаяся в соответствии с условиями согласованной Сторонами Спецификации к моменту направления Уведомления, не прекращается.

9.5 Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем уведомления Поставщика о расторжении Договора в одностороннем порядке одним из способов, предусмотренных п.1.4. настоящего Договора, за исключением обязательств по поставке Товара в соответствии с согласованными к моменту расторжения Договора Спецификациями.

9.6 Односторонний отказ от исполнения Договора не освобождает Стороны от выполнения неисполненных обязательств (в т.ч. возмещения ущерба), возникших до момента расторжения настоящего Договора.

10. Разрешение споров

10.1 В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона направляет претензию с указанием нарушения и предложением о его устранении. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с даты её получения.

10.2 При невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в случае, если истцом является Покупатель, или в Арбитражном суде по месту нахождения Поставщика в случае, если последний является Истцом.

Особые условия

11.1 Настоящий Договор со всеми его приложениями представляет собой единое соглашение между Покупателем и Поставщиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

11.2 Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности любой информации и документации, предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была предоставлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.

Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон настоящего Договора.

11.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и скрепляются печатями и подписями уполномоченных лиц каждой из Сторон.

11.4 Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу.

Стороны признают юридическую силу документов, полученных способами, предусмотренными настоящим пунктом, за исключением случаев, предусмотренных Договором, когда требуется обязательное направление оригиналов документов.

11.5 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.6. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, указанным в разделе 13 настоящего Договора, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего Договора по указанным адресам электронной почты.

Оригиналы указанных выше документов должны быть предоставлены другой Стороне в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня передачи их по электронной почте. Направляемые Исполнителем Заказчику оригиналы документов заказным письмом, курьером, нарочным и или иным способом должны направляться на фактический адрес Заказчика, указанному в разделе 13 Договора, при этом направление документов по другим адресам не может считаться надлежащим.

Срок действия Договора

12.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Датой подписания, Стороны признают дату, указанную в правом верхнем углу перовой страницы настоящего Договора.

Приложения:

Спецификация (форма).

Условия Банковского сопровождения.

Адреса и реквизиты Сторон, подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

Приложение 1 к договору поставки

№ ______________ от «___» ______ 2024 г

(ФОРМА)

Спецификация №_

к Договору поставки № ______________/______от «___» _______ 2024 года

г. Москва «__» _______ 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований ____ на сумму ___ (____) руб., в том числе НДС 20%: ___ (_____) руб.

Дополнительные условия:

- Посмотреть таблицу с данными

ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:

__________________ ______________ _________________ ___________

ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными1. Анкета участника форма.docx

от «____» _____________ 202_ г. г.

Анкета участника

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ _________________________

(подпись уполномоченного лица) (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

Инструкция по заполнению формы:

Данные инструкции не следует указывать в документах, подготовленных участником.

Участник аукциона приводит номер и дату заявки, неотъемлемой частью которой является данная анкета.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

Заполненная участником аукциона анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Наименование формы и текст формы изменению не подлежат.

Не допускается указывать в данной форме сведения о ценовом предложении.

2. Письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений.docx

Фирменный бланк Участника

«___» __________ 2024 года №______

Письмо о подаче заявки на участие в запросе предложений

Изучив Извещение о проведении ____________ запроса предложений, ________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

предлагает рассмотреть свою Заявку.

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом, не принято решение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность ___________________________ не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим подтверждаем отсутствие у физических лиц, указанных в нашей Заявке, руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера ______________________ судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом запроса предложений, и административного наказания в виде дисквалификации (письменное подтверждение участника по всем рассматриваемым случаям).

Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных ООО «СК РусВелдинг» с целью участия в запросе предложений ООО «СК РусВелдинг». Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации нами было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей Заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам.

Настоящим подтверждаем, что сведения о ____________________ не включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящим уведомляем об отсутствии у _______________________ на дату подачи данной Заявки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Настоящим уведомляем об отсутствии между _______________________ и ООО «СК РусВелдинг» конфликта интересов.

В случае признания нас победителем закупки либо поступления в наш адрес предложения о заключении договора по итогам проведения закупки мы берем на себя следующие обязательства:

– оформить все документы (в том числе – решения органов управления), необходимые для заключения договора;

– подписать со своей стороны договор в соответствии со сроками и требованиями извещения и документации о закупке и условиями, определенными в протоколе по итогам закупки и по форме проекта договора (если иное не установлено в документации о закупке), с учетом преддоговорных переговоров (если таковые были проведены согласно условиям документации о закупке);

– представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в закупке и до заключения договора.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений, мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

В случае, если нашей заявке на участие в закупке будет присвоено второе (либо иное следующее) место в ранжировании по результатам оценки и сопоставления заявок, а победитель закупки (или участник, занявший предыдущее место в ранжировании) откажется от заключения договора, или будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, или отстранен, мы обязуемся подписать договор по итогам закупки в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки на участие в закупке и по форме проекта договора (если иное не установлено в документации о закупке), а также с учетом проведения преддоговорных переговоров (если таковые были проведены согласно условиям документации о закупке).

Мы, ________________________________________________________________________осведомлены и согласны с условием, что в предусмотренных в документации о закупке случаях, сведения о нас могут быть внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков» сроком на 2 (два) года с момента их внесения.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо условия исполнения договора, то неучтенные затраты по договору будут осуществляться нами за свой счет.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

__________________________________________________________________________

[указать должность, Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица]

Все сведения о ходе закупки просим сообщать данному уполномоченному лицу.

Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует с даты подачи заявки до даты заключения Договора.

Настоящим сообщаем, что ________________ уведомлено о том, что запрос предложений не налагает на Заказчика обязанностей по заключению договора по её результатам.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в Извещении о проведении запроса предложений и в Документации о запросе предложений, информация по сути наших предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки:

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

- Посмотреть таблицу с данными

______________________________ _______________________________

(Подпись уполномоченного представителя) Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии печати)

3. Справка о кадровых ресурсах участника.docx

от «____» ______________ 20____ года

№ _______________________________

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ

Наименование процедуры закупки: ______________________________________________________

Наименование Участника: ______________________________________________________________

Таблица 1. Основные кадровые ресурсы (планируемые к привлечению к исполнению договора):

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 2. Общая штатная численность:

- Посмотреть таблицу с данными

___________________ ______________________________

(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

4. Анкета соответствия техническому заданию.docx

АНКЕТА СОТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Наименование процедуры закупки: ____________________________________________________

Номер извещения, присвоенный ЕИС (при наличии): _____________________________________

Наименование участника: ____________________________________________________________

Адрес места нахождения участника: ___________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

______________ ___________________________

(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

Примечание.

Гр.4,5,6 заполняются поставщиком.

Анкета подписывается уполномоченным лицом со стороны поставщика.

[Анкета представляется в сканобразе документа - *.pdf, *.png, *.jpg, формате и редактируемый (рабочий) файл - *.docx, *.xlsx, *.pptx и т.п.]

5.Заявление о безусловном подписании договора.docx

Заявление о безусловном подписании договора

_________________________________________________настоящим письмом

(наименование организации)

Гарантирует безусловное подписание договора _______________________________________________________________

(указать вид договора, право на заключение которого, является предметом закупки)

в редакции Заказчика, направленного в составе закупочной документации.

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Извещение о закупке.docx - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Общество с ограниченной ответственностью «СК РусВелдинг» (ООО «СК РусВелдинг») приглашает Вас принять участие в закупке:

Способ закупки: Запрос предложений.

Форма закупки: Публикуемая электронная

Наименование Заказчика: ООО «СК РусВелдинг»

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Аминьевское шоссе д.6, Башня К2, 10 этаж.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Аминьевское шоссе д.6, Башня К2, 10 этаж.

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактный телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо: Управление закупочных процедур

Потаповская Анна Геннадьевна

электронный адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 380)

Количество/объем и единицы измерения: В соответствии с Формой Коммерческого предложения на закупку (Форма 2_Коммерческое предложение) и Технического задания на поставку.

Место поставки: В соответствии с Формой Коммерческого предложения на закупку (Форма 2_Коммерческое предложение)

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: не публикуется

Место и порядок предоставления Документации о закупке: документация о закупке доступна для ознакомления в форме электронного документа без взимания платы в любое время с момента официального размещения извещения по адресу электронной площадки ГПБ.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление Документации о закупке: не предусмотрено

Требования о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений, если такие требования предусматриваются условиями запроса: не предусмотрено

Требования о предоставлении обеспечения исполнения условий договора, если такие требования предусматриваются условиями запроса: не предусмотрено

Место, дата начала и окончания подачи заявок, а также рассмотрение поступивших заявок на участие в закупке:

12.1. место подачи: сайт электронной торговой площадки ГПБ.

12.2. дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в закупке: см площадку

12.3. Заявки участников, поданные после вышеуказанного срока, не принимаются. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до даты проведения процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запросов предложений. Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в документации о закупке, могут быть отклонены.

12.4. рассмотрение заявок и подведение итогов по адресу Заказчика.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений: сайт электронной торговой площадки ГПБ, момент завершения приема заявок.

Срок заключения договора: договор будет заключен с участником, чья заявка признана лучшей в порядке и сроки согласно Документации о закупке

Отказ от проведения процедуры закупки: Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения закупки. Отказ от проведения закупки не является основанием для возникновения ответственности за возможно причиненные участникам убытки, связанные с решением об отказе от проведения закупки, за исключением случаев, прямо установленных законодательством Российской Федерации.

Дополнительные условия и комментарии: В извещение и документацию о закупке могут быть внесены изменения и дополнения. Информация о таких изменениях и дополнениях будет опубликована по адресу размещения закупки.

При необходимости Заказчик намерен воспользоваться правом на проведение «уторговывания».

Настоящее Извещение, равно как и Документация о закупке, а также факт приема Заказчиком Предложения на участие в закупке, подготовленного в соответствии с требованиями Документации о закупке, ни при каких обстоятельствах не могут истолковываться как намерение или обязательство Заказчика, выраженное или подразумеваемое, заключить договор. В данной связи, Организатор закупки и Заказчик не несут, какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложениями по предмету закупки на любом этапе такой закупки.

Участник несет все расходы, связанные с получением Извещения, подготовкой и подачей Предложения. Заказчик не отвечает и не несет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов Запроса предложений.

Настоящее Извещение не является Извещением о проведении торгов (конкурса, аукциона) в соответствии со статьями 447–449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. по итогам Запроса предложений у Заказчика возникает право, но не обязательство по заключению договора с победителем.

Информация, касающаяся условий проведения данной закупочной процедуры, требований к участникам и закупаемой продукции, содержится в Документации о закупке.

Выбор победителя закупочной процедуры будет производиться в соответствии с условиями, определенными Документацией о закупке.

Настоящее извещение является неотъемлемой частью Документации о закупке.

Перечень учр. документов.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПЕРЕЧЕНЬ

учредительных документов и других документов потенциального контрагента для представления в Управление корпоративной безопасности

– Копия Устава Общества (заверяется подписью ответственного лица и печатью).

– Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (заверяется подписью ответственного лица и печатью).

– Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (заверяется подписью ответственного лица и печатью).

– Копии лицензий и разрешений на виды деятельности, свидетельств о членстве Участника в саморегулируемой организации; свидетельств о допуске к видам работ, выданные саморегулируемой организацией, в случае если вид деятельности в соответствии с законодательством РФ предполагает обязательное членство субъекта предпринимательской деятельности или профессиональной деятельности в саморегулируемой организации; обязательный допуск к работам; стандарты и сертификаты соответствия и т.д.

– Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике на участие в тендерных процедурах.

– Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, на участие в тендерных процедурах.

– Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (доверенность);

– Для резидентов Российской Федерации – юридических лиц:

Финансовую отчетность за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату:

• Бухгалтерский баланс (форма ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (с отметкой налоговых органов о принятии);
• Отчет о прибылях и убытках (форма ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (с отметкой налоговых органов о принятии);
  – Справка об отсутствии задолженности по налогам на последнюю отчетную дату.
  – Для резидентов Российской Федерации, применяющих упрощенную систему налогообложения:
• Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения.
• Налоговую декларацию за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату (с отметкой налоговых органов о принятии).
• Справку об отсутствии задолженности по налогам на последнюю отчетную дату.

– Для нерезидентов Российской Федерации (отчетность по стандартам IAS):

Заверенную участником копию отчетности за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату (допускается не аудированная):

• Financial Statements (Финансовые результаты),
• Consolidated Balance Sheet (Бухгалтерский баланс),
• Income Statement (Отчет о прибылях и убытках),
• Cash Flow Statement (Отчет о движении денежных средств).

– Справка об отсутствии дела о несостоятельности (банкротстве).

– Справка об отсутствии исполнительного производства и ареста экономической деятельности компании.

УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В ФОРМАТЕ «PDF»

– Карта предприятия (развернутые сведения о предприятии) в формате Word, с указанием контактного лица, его № телефона и адреса эл. почты; при наличии Службы безопасности (Службы корпоративной защиты) данные начальника Службы (заместителя), его № телефона и адреса эл. почты.

– Сведения о материально-технических ресурсах, резервах, возможностях и кадровых ресурсах компании, опыт обеспечения поставок, выполнения работ, оказания услуг [выбрать] в формате «PDF» и. «Word».

– Деловая репутация.

– ДОПОЛНИТЕЛЬНО: для автотранспортных компаний (перевозчиков) и компаний поставщиков ГСМ: предоставлять список автотракторной и иной специальной техники, находящейся в собственности и отдельно в аренде (лизинге) с указанием: наименования; производительности; года выпуска; количества; полных данных арендодателя его контактного телефона. Наличие собственной (арендованной) автотракторной, крановой и иной специальной техники подтвердить: копиями ПТС (свидетельств ТС); договорами аренды (лизинга).

– Для компаний, оказывающих услуги в области поставок МТР данные о дилерстве (субдилерстве, представительстве, пр.) от предприятий-изготовителей, (официальных дилеров, представительств) с приложением заверенных копий сертификатов дилера (договоров).

– Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие требованиям настоящего Извещения, с соответствующими комментариями;