Тендер - закупка чистящих, моющих средств и товаров хозяйственного назначения №269442670

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Брянская облМесто поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Брянск, ул. Почтовая, д.118
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Котировочная_заявка_Приложение_№_2

Приложение № 2

К извещению запроса котировок

в электронной форме

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Врио Директора ГБСУСОН «Брянский дом-интернат

для престарелых и инвалидов»

С.Н. Чуркову

« ___» __________________ 2024 г.

Уважаемые господа!

Полное наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица) __

субъектом малого предпринимательства

(является/не является)

Юридический адрес

Почтовый адрес

Место нахождения

ИНН / КПП Участника размещения заказа _____

Банковские реквизиты:

Наименование обслуживающего банка

Р/с

К/с

БИК

ОГРН _________________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку и доставку следующей продукции (выполнение работ, оказание услуг):

№ заказа ,наименование заказа

- Посмотреть таблицу с данными

Контактное лицо (Ф.И.О.), тел.

Е-mail:

Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок , проекте договора.

До заключения договора настоящая котировочная заявка является обязательной для нас.

Мы уведомлены, что в случае признания нас победителем в запросе котировок, мы обязаны подписать договор в срок, указанный в запросе котировочной цены.

Настоящим декларируем:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

5) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

6) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также для юридических лиц - сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

8) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

9) достоверность информации о стране происхождения товара, указанной выше в таблице.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса ценовых котировок и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Руководитель:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

извещение,_техзадание

УТВЕРЖДАЮ:

Врио Директора ГБСУСОН «дом-интернат для престарелых и инвалидов »

_____________ С.Н. Чурков

«26» марта 2024г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

запрос котировок в электронной форме

на Закупку чистящих, моющих средств и товаров хозяйственного назначения для нужд ГБСУСОН " Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

Закупка только для СМП

г. Брянск

2023 год

Извещение о закупке

1.Способ осуществления закупки: Запрос котировок в электронной форме, участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства.

Подтверждением принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие информации о таком участнике в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. (Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 (ред. от 08.07.2022) "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")

2. Наименование заказчика: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской области «Брянский дом интернат для престарелых и инвалидов»

Место нахождения: Брянская область, г. Брянск ул. Почтовая д.118

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБрянская область, г. Брянск ул. Почтовая д.118

Адрес электронной почты: br.di @mail.ru

Номер контактного телефона Заказчика: Тел. /факс (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Лукутина Наталия Александровна.

3. Предмет договора: Закупка плитки напольной См. приложение №1 к извещению запроса котировок в электронной форме.

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуги: склад Заказчика по адресу: г. Брянск,

ул. Почтовая д.118

5. Начальная (максимальная) цена договора: составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,37 (четыреста сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 37 копеек) и включает в себя все расходы «Поставщика», связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору: доставку, разгрузку, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, Товара, Рассчитана на основании анализа действующих рыночных цен на данную продукцию по Брянской области. На основе собранных данных, методом сопоставимых рыночных цен, согласно спецификации на товар произведен расчет среднерыночной цены по ценам поставщиков и приведен в таблице. (Приложение №4). Цена изменению не подлежит. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора. Поставщик обязан предоставлять сертификат соответствия и качественное удостоверение при поставке каждой партии продуктов. По окончании исполнения договора поставщик предоставляет заказчику сводную накладную на весь объем поставленной продукции с указанием количество, цены и суммы.

Допускается поставка Продукции, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Продукции, указанной в договоре.

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Документация для данного вида закупки не разрабатывается. Извещение о проведении запроса котировок размещается заказчиком в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок и доступно для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. Порядок подведения итогов закупки: Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок (далее - заявка) в срок и в соответствии с формами, которые установлены извещением о проведении запроса котировок.

Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

Заявка подается с учетом требований Регламента электронной торговой площадки

Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается в день окончания подачи заявок после истечения времени, указанного в извещении о проведении запроса котировок. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся.

Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Срок подачи котировочных заявок: с момента размещения в ЕИС

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

03.04.2024 г. в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(по местному времени).

Порядок подведения итогов закупки:

Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок (если иной срок не установлен в извещении о проведении запроса котировок), рассматривает такие заявки на их соответствие требованиям Заказчика, установленным в извещении о проведении запроса котировок и настоящим Положением.

Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена на Продукцию превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Победителем запроса котировок признается участник, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора. При наличии нескольких заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и определение победителя в запросе котировок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

По окончании процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и в течение трех дней после его подписания размещается Заказчиком в единой информационной системе.

8. Адрес официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов: www.zakupki.gov.ru.

Адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://rts-tender.ru

9. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке: не устанавливается.

10. Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению: Обеспечение не предоставляется.

11. Источник финансирования: Внебюджетные средства.

12. Срок и условия поставки: поставка Товара Заказчику осуществляется Поставщиком в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.

13. Наименование, количество поставляемых товаров, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

В соответствии с приложением № 1.

14. Сведения о включенных в цену расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежах:

Цена договора включает стоимость товара, погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, страхование, таможенные сборы, оплата налогов (в т.ч. НДС, если Поставщик является плательщиком НДС), сборов, и других обязательных платежей Поставщика.

15. Срок и условия оплаты: Расчеты за товар производятся путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по указанным им банковским реквизитам в течение 7 рабочих дней после получения Заказчиком Товара по договору. Оплата поставляемого товара производится на основании выставленных и надлежащим образом оформленных счет-фактуры, счета и накладных,УПД.

16. Срок и порядок подписания и исполнения договора:

Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки.

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в вышеуказанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика.

Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок в электронной форме, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса котировок в электронной форме или в заявке участника закупок, с которым заключается договор.

Если участник закупки, с которым заключается договор, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;

2) наименование предмета закупки и номер закупки;

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.

Направление протокола разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в единой информационной системе в соответствии с Положением.

В случае если победитель закупки, участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику подписанный договор и (или) обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой победитель закупки, участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер с отнесением убытков на участника закупки, уклонившегося от заключения договора.

В случае уклонения участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника к заключению договора, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся.

В случае уклонения от заключения договора если победитель закупки, участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, или участник закупки, подавший единственную заявку, признанную соответствующей требованиям Документации или извещения (в случае проведения запроса котировок), в срок, предусмотренный Документацией или извещением (в случае проведения запроса котировок), не представил Заказчику подписанный договор Заказчик обязан направить сведения о недобросовестных участниках закупки в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Порядок направления Заказчиком сведений о недобросовестных участниках закупки устанавливается Правительством Российской Федерации.

Порядок изменения, расторжения договора отражены в проекте договора (Приложение № 3).

При заключении или в ходе исполнения договора при изменении потребности в продукции или сроков исполнения договора Заказчик вправе изменить их. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

В заключаемом договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с действующим Законодательством РФ, не допускается замена страны происхождения товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

17. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме:

Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, в остальных случаях в письменной форме, в том числе в виде электронного документа. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

18. Порядок внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок. Отказ от проведения запроса котировок.

1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в любое время, но не позднее даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение предмета запроса котировок не допускается.

Изменения, вносимые в извещение, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен следующим образом: с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке должно остаться не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке.

2. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса котировок до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

В случае принятия Заказчиком решения об отмене запроса котировок Заказчик размещает извещение об отказе от проведения запроса котировок в единой информационной системе в день принятия такого решения.

По истечении срока отмены запроса котировок и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

19. Требования, предъявляемые к содержанию и составу котировочной заявке, порядок ее подготовки и подачи:

Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок (далее - заявка) в срок и в соответствии с формами, которые установлены извещением о проведении запроса котировок, регламентом электронной торговой площадки. Форма предоставления сведений устанавливается Заказчиком .

1 Котировочная заявка должна быть заполнена в соответствии с прилагаемой формой. (Приложение №2)

1) Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

- сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о регистрации по месту жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), номер контактного телефона;

- идентификационный номер налогоплательщика;

- банковские реквизиты претендента;

- предмет договора в соответствии с извещением;

- предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках Продукции и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы по формам, установленным извещением о проведении запроса котировок. В случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, также - копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции;

(Указываются конкретные показатели предлагаемого товара, (Марка, наименование, расфасовка поставляемой продукции , производитель. ) исходя из требований, указанных в описании объекта закупки (приложение №1 к документации);

- согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении и документации о проведении запроса цен;

- цена договора с учетом сведений о включенных в нее расходах;

- реестровый номер запроса ценовых котировок.

- декларирование участником закупки отсутствия у него и его должностных лиц конфликта интересов с сотрудниками заказчика. Под конфликтом интересов понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

- сведения о стране происхождения товара. При этом отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирование) страны происхождения товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложением о поставке иностранных товаров.

2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц; копии учредительных документов участников закупки - иностранных юридических лиц представляются на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке), копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

3) копия свидетельства о государственной регистрации участника закупки:

- в качестве юридического лица (для участников закупки - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки - индивидуальных предпринимателей);

- в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя для иностранного лица - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства;

4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок или даты направления приглашения к участию в запросе котировок (установлено извещением о проведении запроса котировок) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство, в случае признания его победителем в запросе котировок, о представлении вышеуказанного решения до момента заключения договора.

В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом запроса котировок - Данное требование не установлено в этом запросе котировок в электронной форме.

8) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и документы, подтверждающие их соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) участником закупки привлекаться не будут;

9) иные сведения и документы, установленные в извещении о проведении запроса котировок.

2. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводится процедура закупки.

3. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается в день окончания подачи заявок после истечения времени, указанного в извещении о проведении запроса котировок. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются.

4. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся.

5. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренным запросом котировок.

Сумма товаров по позициям должна соответствовать итоговой сумме (цене договора, предложенной участником закупки).

Наличие опечаток, технических и арифметических ошибок в котировочной заявке не допускается. Такие заявки отклоняются.

Сведения, указанные участником закупки в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования. В случае, если в документе «Описание объекта закупки» указано значение (не более, не менее, не менее и не более, или, - ), то участнику закупки при подготовке котировочной заявки следует указывать конкретное значение предполагаемого к поставке товара.

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие запросе котировок документов и сведений.

20. Требования к участникам размещения заказа:

1. Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

2. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок продукции для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителя участника закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

3. Информация об установленных Заказчиком требованиях к участникам закупки, к закупаемой Продукции, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке должна быть указана в Документации о конкурентной закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемой Продукции, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в Документации о конкурентной закупке.

4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемой Продукции, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемой ими Продукции, к условиям исполнения договора.

5. При осуществлении конкурентных закупок Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к участникам закупки:

1. Обязательные требования

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

5) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

6) участник закупки должен отвечать требованиям извещения о закупке и Положения о закупках товаров, работ, услуг;

2. Заказчик вправе установить в извещении дополнительные требования к участникам закупки:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также для юридических лиц - сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

Соответствие обязательным и дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам закупки и установленным Заказчиком в извещении в соответствии с настоящим Положением, подтверждается участниками закупки путем предоставления в составе заявки на участие в процедуре закупке необходимых документов, перечень которых указывается в извещении.

3.Участник закупки отстраняется от участия в процедуре закупки на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора в случае, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок установят, что участник закупки представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию.

Заявка, поданная в электронной форме, подписывается ЭЦП руководителя участника закупки (или иного уполномоченного лица).

Участники закупки несут ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Участник закупки отстраняется от участия в процедуре закупки на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора в случае, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок установят, что участник закупки представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию.

В случае выявления фактов предоставления участником закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) информации в момент рассмотрения заявок либо подведения итогов проведения закупки информация об отказе в допуске участника отражается в протоколе, составляемом в ходе осуществления конкурентной закупки либо по итогам конкурентной закупки.

В случае выявления фактов предоставления участником закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) информации на ином этапе проведения конкурентной закупки до заключения договора комиссия составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается следующая информация:

1) сведения о месте, дате составления протокола;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, почтовый адрес (для физического лица), ИНН участника закупки;

4) основание для отстранения;

5) обстоятельства, при которых выявлен факт предоставления участником закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) информации;

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта предоставления участником закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) информации;

7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии.

Указанный протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания.

21. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок:

Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки на их соответствие требованиям Заказчика, установленным в извещении о проведении запроса котировок и оценивает их.

Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена на Продукцию превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

При рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе котировок участник закупки не допускается комиссией к участию в запросе котировок в случае:

1) непредставления документов, установленных извещением о проведении запроса котировок, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок;

3) несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям извещения о проведении запроса котировок, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы Продукции;

4) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой Продукции.

Победителем запроса котировок признается участник, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора. При наличии нескольких заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и определение победителя в запросе котировок оформляются протоколом.

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и в течение трех дней после его подписания размещается Заказчиком в единой информационной системе.

При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данные о персональном голосовании комиссии.

В случае если в результате рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок принято решение об отклонении всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок, или о допуске к участию в запросе котировок только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

В случае, если к участию в запросе котировок допущен только один участник закупки и заявка такого участника закупки соответствует всем требованиям извещения о проведении запроса котировок, то Заказчик заключает договор с таким участником закупки по цене, указанной в его заявке.

22. Сведения о предоставлении приоритета: Установлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами".

23. Иные условия. При проведении закупок на электронной торговой площадке допускаются отдельные отклонения от порядка проведения и состава процедур закупки, обусловленные техническими особенностями электронной торговой площадки, правилами и регламентами, действующими на данной площадке, при этом должно быть обеспечено соблюдение норм гражданского законодательства Российской Федерации и требований Федерального закона № 223-ФЗ.

24. Приложения: 1. Приложение № 1 (Описание объекта закупки )

2. Приложение № 2Форма котировочной заявки.

3. Приложение № 3 Проект договора.

4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Приложение №1

к извещению о запросе котировок

в электронной форме

Часть 3. Техническое задание.

На закупку бытовой химии и хозяйственных товаров.

2. Начальная (максимальная) цена:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,37 рублей. Цена товара включает в себя все расходы «Поставщика», связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору: доставку, разгрузку, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, Товара.

3. Требования к доставке Товара: Товар доставляется до Заказчика Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Поставка товара осуществляется представителями Поставщика в месте, указанном Заказчиком. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств (при необходимости), осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.

4. Сроки поставки Товара: поставка Товара Заказчику осуществляется Поставщиком в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товаров посредством факсимильной связи или электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара.

5.Требования к поставке и приемке Товара:

5.1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

5.2. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, который не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Товар не должен иметь дефектов. Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и соответствовать установленным стандартам, характеристикам Товара и требованиям производителей.

5.3. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки.

5.4. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, место нахождения и адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5.5. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@ (далее – ТОРГ-12). ТОРГ-12 подтверждает факт поставки Товара.

6.Требования к гарантийному сроку Товара:

6.1.Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов (или деклараций о соответствии) и иных документов, подтверждающих качество Товаров, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2. Качество Товара, поставляемого по договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара.

6.3. Гарантийный срок на товар, поставляемый по договору, составляет не менее 12 месяцев в зависимости от соков годности указанных производителем и исчисляется с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара.

Описание объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик гарантирует, что поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, не бывшим ранее в употреблении, не восстановлен.

Поставщик гарантирует, что поставленный по Договору товар, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании

договор_проект_Приложение_№_3запроса_котировок. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 3

к запросу котировок

в электронной форме

ПРОЕКТ

Договор № ______

г. Брянск «____» ___________2024 г.

Организация ___________________________________________ именуемая в дальнейшем “Поставщик”, в лице директора ____________________________________________ действующей на основании ___________ с одной стороны, и Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской области «Брянский дом интернат для престарелых и инвалидов» именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице врио директора Чуркова Сергея Николаевича, действующего на основании Устав, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Законом Российской Федерации от 18.07.2011г. № 223 -ФЗ «О закупках товаров, выполнении работ, оказание услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГБСУСОН «Брянский дом интернат для престарелых и инвалидов», итоговый протокол запроса котировок в электронной форме №_________ от ___________ 2024г. заключили договор о нижеследующем:

Предмет договор

Поставщик обязуется поставить Заказчику_____________ (далее Товар)) в номенклатуре (ассортименте) и количестве согласно приложению №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Страна происхождения товара - ________________________________________________
1.3.При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с действующим Законодательством РФ, не допускается замена страны происхождения товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
2. Цена и условия платежа
2.1. Общая стоимость договора составляет ________ рублей __ копеек. В том числе НДС/ или НДС не облагается.
Утвержденная цена договора изменению не подлежит, является окончательной и включает в себя все расходы «Поставщика», связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору: доставку, разгрузку, сборку, установку и подключение, а также ввод в эксплуатацию , в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, Товара, Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.
При заключении или в ходе исполнения договора при изменении потребности в продукции или сроков исполнения договора заказчик вправе изменить их.

Расчеты за товар производятся в форме безналичного перечисления в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента поставки товара, при наличии правильно оформленной документации при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара.
2.3. Приемка товара, как и оплата, не тождественна этапу исполнения договора и относится к порядку оплаты, порядку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств.

Условия поставки товара.
3.1. Товар доставляется до Заказчика Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Поставка товара осуществляется представителями Поставщика в месте, указанном Заказчиком. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств (при необходимости), осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц. Товар доставляется на пищеблок Заказчика по адресу: Брянская область г. Брянск ул. Почтовая д. 118. Поставка товара Поставщиком должна осуществляться исключительно лицами, имеющими личные медицинские книжки с результатами профилактических медицинских осмотров и гигиенической аттестациии одетыми в спецодежду.
3.2. Поставка товара осуществляется в первой половине дня, в адрес Заказчика. Поставка Товара Заказчику осуществляется Поставщиком в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товаров посредством факсимильной связи или электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара.
3.3 При приемке товара Заказчик:
- проверяет соответствие товара условиям настоящего договора;
- проверяет фактическое количество товара с количеством, указанным в сопроводительных
документах (счёт-фактуре, накладной);
- проверяет качество поставленного товара;
- при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы.
3.4 Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными силами и техническими средствами.
3.5 По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
3.6 Не допускается к приему товар с признаками недоброкачественности, а также товар без сопроводительных документов, подтверждающих его качество и безопасность (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорт и др.)
3.7 Результаты приемки товара по количеству и качеству оформляются путем подписания сторонами накладной, а в необходимых случаях - актом о нарушении условий договора.
3.8 При нарушении условий поставки, условий настоящего договора, стороны обязаны составить и подписать двусторонний акт о нарушении условий договора. Акты о нарушении условий договора, несоответствия поставляемой продукции маркировке, спецификации и заявки обязаны подписать представитель Заказчика и представитель Поставщика. Отказ от подписания акта представителем Поставщика заверяется представителем Заказчика, после чего акт приобретает юридическую силу.
Выполнение Поставщиком поставки товара по настоящему договору будет считаться исполненным только по получении покупателем всего товара и документов, предусмотренных настоящим договором. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара и подписания накладной. По окончании исполнения договора поставщик предоставляет заказчику сводную накладную на весь объем поставленной продукции с указанием количество , цены и суммы.
3.09 Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара.
3.10 Выполнение Поставщиком поставки товара по настоящему договору будет считаться исполненным только по получении покупателем всего товара и документов, предусмотренных настоящим договором. Ежедневная приемка товара, как и оплата, не тождественна этапу исполнения договора и относится к порядку оплаты, порядку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств. Исполнение данного договора – один этап
3.11 Поставка товара осуществляется Поставщиком в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.

Тара и упаковка.

4.1. Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТ, ТУ и обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.

4.2. Если товар передаются без необходимой тары либо в ненадлежащей таре, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить товар либо заменить ненадлежащую тару, а также по своему усмотрению потребовать от Поставщика выполнения условий, указанных в п.5.2. настоящего Договора.

Качество и комплектность товара.

5.1. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, который не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Товар не должен иметь дефектов. Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и соответствовать установленным стандартам, характеристикам Товара и требованиям производителей.

5.3. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки.

5.4. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, место нахождения и адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5.5. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@ (далее – ТОРГ-12). ТОРГ-12 подтверждает факт поставки Товара.

5.6. При наличии разногласий между сторонами по качеству передаваемого товара, любая сторона вправе требовать проведения экспертизы качества.

5.7. Поставщик несёт ответственность за недостачу, брак, фальсификат и другие дефекты поставленного Товара. При выявлении вышеуказанных недостатков вызов представителя Поставщика обязателен. При предъявлении Заказчиком претензии Поставщик обязан рассмотреть предъявленные материалы и произвести замену Товара на качественных (восполнить недостачу) в течении 1 суток с момента поступления заявления. Выезд и замена Товара производится за счёт собственных средств Поставщика.

6.Требования к гарантийному сроку Товара:

6.1.Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов (или деклараций о соответствии) и иных документов, подтверждающих качество Товаров, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2. Качество Товара, поставляемого по договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара.

6.3. Гарантийный срок на товар, поставляемый по договору, составляет не менее 12 месяцев и исчисляется с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара.

7. Права и обязанность сторон.

Заказчик вправе:

• требовать передачи поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего договора;
• требовать при недопоставке передачи недостающего товара;
• отказаться от принятия товара при отсутствии документов, удостоверяющих качество товара, или обнаружении несоответствия качества товара требованиям договора.
• привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчётных документов (счетов, счетов-фактур, накладных и т.п.) и материалов, до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора;
• отказаться от заключения договора с Поставщиком в случае установления факта:
• проведения ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
• приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
• предоставления Поставщиком заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящим Договором;
• нахождения имущества Поставщика под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
• наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• в случае изменения финансово-экономической ситуации у Заказчика.

Заказчик обязан:
- производить оплату поставляемого товара на основании выставленных и надлежащим образом оформленные счет-фактурой, счета и накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в сроки, установленные настоящим договором;
- обеспечивать осуществление приемки товара по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором;
- осуществлять контроль по количеству и качеству поставляемого товара;
- не принимать и возвращать Поставщику товар с признаками недоброкачественности, без сопроводительных документов, товар, не соответствующий сопроводительной документации на этот товар (сертификатам соответствия, декларациям о соответствии, паспортам, товарным накладным и т.п.); не соответствующий спецификации или заявке; в случае предоставления Поставщиком противоречивых документов на один и тот же товар.
Во всех этих случаях Заказчик обязан составить акт, который обязаны подписать обе стороны в порядке, предусмотренном настоящим договором.

Поставщик вправе:

• требовать уплаты цены, установленной п.2.1. настоящего договора за поставленный надлежащего качества, и соответствующий спецификации товар.
• принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Поставщик обязан:

• передать товар свободным от любых прав третьих лиц;
• передать товар, пригодный для использования в целях, предусмотренных договором и соответствующий условиям о качестве, комплектности, ассортименте.
• не нарушать условия настоящего договора, осуществлять поставку партиями, в сроки указанные в заявке Заказчика. Изменение времени поставки, указанного в заявке Заказчика не допускается. Изменение партии поставки согласовывается с Заказчиком.

Ответственность сторон.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.

7.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.3 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик направляет Заказчику требование об уплате неустоек (пеней). Требование должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Поставщика. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

7.4 В случае поставки некачественного товара, товара не соответствующего требованиям к упаковке (таре), или маркировке, либо не соответствующего спецификации, либо, если фактически поставленный товар не соответствует сопроводительной документации на этот товар (сертификатам, товарным накладным, паспортам и т.п.), недопоставку товара, поставки товара, оставшийся срок годности которого менее определенного договором, неисполнение иных обязательств по договору Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены договора.

7.5 В случае нарушения сроков поставки товаров, сроков замены товара, сроков предоставления предусмотренных договором документов на товар, просрочки исполнения иных обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 2 действующих на дату уплаты пени ставок рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.6 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Требование должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

7.7 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8 Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора сторону от исполнения взятых на себя обязательств по договору.

Разрешение споров.

Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора разрешаются сторонами путем переговоров.

Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 2 (два) рабочих дня с даты получения претензии.

В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению Арбитражным судом Брянской области.

9. Основания освобождения от ответственности.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

В этом случае срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы с подтверждением факта их действия.

9.3. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего договора, будут длиться более месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования о возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Срок действия договора.

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями запроса ценовых котировок и настоящего договора.

Прекращение срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

11. Изменение, расторжение договора.

11.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие Закону Российской Федерации от 18.07.2011г. №223-ФЗ, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

11.2 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. при существенных нарушениях Поставщиком условий настоящего договора .

Существенными нарушениями условий настоящего договора считаются:

выявления факта несоответствия поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям, установленным документацией о закупке или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в закупке;

если поставщиком (исполнителем, подрядчиком) осуществлена поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) с характеристиками, которые отличаются от характеристик товара, указанных в заявке, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с договором;

осуществления поставок некомплектных товаров;

если срок договора истек, но Заказчик не выбрал весь заявленный объем товара;

у заказчика пропадает необходимость в закупке оговоренных товаров или работ, услуг;

в случае неоднократного нарушения условий договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем): несвоевременная поставка, недопоставка продуктов не соответствующих спецификации договора, нарушения при поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и при наличии обоснованных претензий к поставщику (подрядчику, исполнителю), предъявленных в письменном виде (не менее 2 (двух));

иных оснований, предусмотренных договором.

11.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты принятия решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.9 Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

11.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.11. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.12. Сторона, заявившая об одностороннем отказе от исполнения договора обязана отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара. Данное правило не применяется, в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

11.13. При расторжении договора по соглашению сторон, договор считается расторгнутым с даты подписания соглашения о расторжении.

12. Заключительное положение.

При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в вышеуказанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика. По соглашению Сторон Договор может быть подписан в двух экземплярах на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Поставщику, один экземпляр – Заказчику.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. Противодействие коррупции. При исполнении настоящего договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все принимаемые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничества и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, участники, представители, агенты, а также любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с исполнением настоящего договора, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству или коррупции.

13.3. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения в том, что:

- сторона вправе заключать и исполнять договор, в отношении ее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

- лицо, подписывающее договор от имени стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им договора от ее имени;

- заключение и/или исполнение Стороной договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения контракта (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрению крупной сделки);

- не существует никаких других, зависящих от другой стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею договора.

14. Юридические адреса сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к договору №__ от __________ 2024год

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК:

ГБСУСОН «Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Врио Директора Чурков С.Н.

(подписано ЭП)

ПОСТАВЩИК:

(подписано ЭП)

нмцк_хозтовары - Посмотреть таблицу с данными