Тендер - Поставка хозяйственных товаров №270888508

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 16.04.2024 по 24.04.2024Место предоставления документации:ЭТП ФЕДЕРАЦИЯ ЗАКУПОК https://торги.223фз.рфПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:16.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):24.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Г. УРАЙ, МКР 2-Й, дом Д. 39/1Дата подведения итогов:24.04.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. Приложение_3 - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_о_проведении_ЗК_поставка_хозяйственных_товаров

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Муниципальное автономное учреждение «Культура»

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

«Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме,

а также требования к составу и содержанию такой заявки

и порядку ее предоставления в электронном виде»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок в электронной форме на поставкухозяйственных товаров и проектом договора, а также руководствуясь применимыми к данному способу закупки нормами законодательства,

___________________________________________________________________________________

(указываются сведения об участнике закупки: наименование - для юридического лица, индивидуального предпринимателя,

___________________________________________________________________________________

Ф.И.О. - для физического лица)

в лице, ____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя юридического лица, уполномоченного представителя участника закупки

(юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)

действующего на основании ___________________________________________________________,сообщаю(-ем) о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и направляю(-ем) настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме.

2. Согласен(-ны) поставить товары (оказать услуги, выполнить работы), предусмотренные запросом котировок в электронной форме, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора и на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара:________________________________________________________

Срок поставки товара: ___________________________________________________________

Цена договора, с учетом, включенных или не включенных в нее расходах (стоимость Товара, затраты на транспортировку, доставку Товара до места нахождения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, отгрузку, разгрузку, страхование, налоги, исполнение гарантийных обязательств и другие обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору), указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, составляет: ___________________ (_____________________) рублей, _____________ НДС.

3. В случае признания победителями запроса котировок в электронной форме, берем на себя обязательства подписать договор в электронной форме в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и условиями настоящей заявки в установленный срок.

4. Сведения об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

5.Настоящей заявкой на участие в запросе котировокв электронной формеподтверждаем, что _____________________________________________________________________________________

(указываются сведения об участнике закупки: наименование - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. - для физического лица).

соответствует следующим требованиям:

- соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- не находится в процессе ликвидацииучастника закупки - юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признанииучастника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена;

- уучастника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- отсутствуют у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки - юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой конкурентной закупки, запроса оферт в электронной форме, и административного наказания в виде дисквалификации;

- между участником закупки и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, уполномоченное на осуществление закупок лицо заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

- отсутствуют сведения обучастнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- отсутствуют сведения обучастнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6. Мы уведомлены о том, что мы несем ответственность за достоверность сведений, указанных в настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

7. Настоящей заявкой подтверждаем согласие на исполнение условий договора в полном объеме и в установленные сроки, указанные в извещении о проведении запроса в электронной форме с условиями, порядком и сроком оплаты согласны.

8. К настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой ее частью:

1)

2)

3)

4)

………………………………..и т.д.

Руководитель / уполномоченное лицо _______________________________ ФИО

(подпись, печать (при наличии)

Приложение №2

«Описание предмета закупки»

1.Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные Заказчиком:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Место поставки товара:628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, микрорайон 2, д. 39/1. Передача Товара производится в рабочие дни, в рамках рабочего времени, с учетом срока, необходимого на разгрузку Товара.

3. Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора.

4. В цену договора включены: стоимость Товара, затраты на транспортировку, доставку Товара до места нахождения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, отгрузку, разгрузку, страхование, налоги, исполнение гарантийных обязательств и другие обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору. Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Качество и безопасность товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, что на момент поставки должно быть подтверждено документами, оформленным на имя Поставщика, с областью действия – на всей территории Российской Федерации.

4.2. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, окружающей среде.

4.2. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

4.3. Товар должен соответствовать заявленным характеристикам, отвечать потребительским свойствам, соответствовать техническим, функциональным требованиям.

4.4. Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и функционированием при штатном использовании поставляемого Товара в соответствии с техническими условиями, установленными производителем Товара.

5. Требования к упаковке, транспортировке и маркировке поставляемого товара:Товар должен быть поставлен в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Первичная и вторичная (при наличии) упаковка товара должна соответствовать действующей нормативно-технической документации на данный вид Товара. Товар подлежит транспортировке в транспортной таре, исключающей влаго-, паро- и газообмен с атмосферой, а также солнечное облучение и механические повреждения. Маркировка должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Маркировка индивидуальной упаковки и инструкция по применению должны быть на русском языке.

6. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:товар должен соответствовать заявленным характеристикам, отвечать потребительским свойствам, соответствовать техническим, функциональным требованиям.

7. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

7.1. Гарантийный срок нормального функционирования Товара должен быть не менее гарантийного срока, установленного изготовителем Товара.

7.2. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Приложение №3

«Обоснование начальной (максимальной) цены договора»

Для обоснованияначальной (максимальной) цены договора использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Прилагается отдельным файлом.

Приложение №4

«Проект договора»

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__

г. Урай «__» ________ 2024 года

Муниципальное автономное учреждение «Культура», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Примака Алексея Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _____________, с другой стороны, совместно, при упоминании, именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственных товаров (далее по тексту договора – Товар), предусмотренную Приложением №1 к настоящему договору (Спецификация), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Наименование, характеристики, количество и цена Товара указываются Сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Требования к Товару:

1.3.1. Качество и безопасность товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, что на момент поставки должно быть подтверждено документами, оформленным на имя Поставщика, с областью действия – на всей территории Российской Федерации.

1.3.2. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), заводского производства.

1.3.3. Товар должен соответствовать заявленным характеристикам, отвечать потребительским свойствам, соответствовать техническим, функциональным требованиям.

1.3.4. Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и функционированием при штатном использовании поставляемого Товара в соответствии с техническими условиями, установленными производителем Товара.

1.3.5. Товар должен быть поставлен в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Первичная и вторичная (при наличии) упаковка товара должна соответствовать действующей нормативно-технической документации на данный вид Товара. Товар подлежит транспортировке в транспортной таре, исключающей влаго-, паро- и газообмен с атмосферой, а также солнечное облучение и механические повреждения. Маркировка должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Маркировка индивидуальной упаковки и инструкция по применению должны быть на русском языке.

1.3.6. Гарантийный срок нормального функционирования Товара должен быть не менее гарантийного срока, установленного изготовителем Товара.

1.4. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора составляет_________________ (_________________) рублей, в том числе НДС __________ / НДС не предусмотрен.

2.2. В цену договора включены: стоимость Товара, затраты на транспортировку, доставку Товара до места нахождения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, отгрузку, разгрузку, страхование, налоги, исполнение гарантийных обязательств и другие обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору. Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных условиями настоящего договора.

2.5. Оплата за поставленный Товар производится по факту поставки Товара на основании предъявленногоПоставщиком документа о приемке, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 12 настоящего договора,в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителямиСторон документа о приемке Товара.

2.6. Форма оплаты безналичный расчет в российских рублях.

2.7. Моментом исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, соблюдение которых являются обязательными для Поставщика, Заказчик производит оплату по договору за вычетом неустойки (штрафа) согласно разделу 7 настоящего договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором, что предполагает осуществление поставки в рамках срока, указанного в пункте 4.2 настоящего договора, соответствие поставленного Товара наименованию, характеристикам, комплектации, количеству и иным требованиям, установленным настоящим договором.

3.1.2. Требовать от Поставщика передачи, одновременно с передачей Товара, необходимой документации: копий сертификатов соответствия/деклараций о соответствии и иных документов, которые в соответствии с законодательством РФ передаются вместе с Товаром.

3.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, подтверждающих поставку Товара.

3.1.4. В случае необходимости, привлекать экспертов, экспертные организации, обладающих необходимыми специальными знаниями в области безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его приемки.

3.2.2. Обеспечить своевременную приемку Товара в порядке, установленном настоящим договором.

3.2.3. Осуществить своевременную оплату стоимости Товара, в рамках цены и в соответствии с порядком оплаты, установленных разделом 2 настоящего договора.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания уполномоченным представителем Заказчика документа о приемке Товара в порядке, установленном условиями настоящего договора.

3.3.2. Требовать своевременной оплаты стоимости поставленного Товара, в рамках цены договора, в соответствии с условиями оплаты, установленными разделом 2 настоящего договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. За три рабочих дня до планируемого срока поставки Товара уведомить уполномоченного представителя Заказчика о готовности поставить Товар и произвести доставку Товара в рамках срока поставки.

3.4.2. Осуществить поставку Товара в соответствии с условиями договора, что предполагает соответствие поставляемого Товара наименованию, техническим характеристикам, количеству и иным требованиям, предусмотренным договором.

3.4.3. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленную документацию, подтверждающую поставку Товара, а также все документы на поставленный Товар, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.4. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора, либо ненадлежащего качества, Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего письменного уведомления произвести его замену на Товар, соответствующий условиям настоящего Договора.

3.4.5. Своевременно и надлежащим образом произвести передачу Товара в порядке, предусмотренном разделом 5 договора, в рамках сроки поставки Товара и представить Заказчику отчетные документы.

3.4.6. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или произвести его соответствующую замену при передаче Товара уполномоченному представителю Заказчика.

4. Место, условия и сроки поставки Товара

4.1. Поставка и отгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика путем доставки Товара по месту нахождения Заказчика, расположенного по адресу:Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай,микрорайон 2, дом 39/1, здание Культурно-исторического центра.

4.2. Срок поставки (передачи) Товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора (поставка разовая, в полном объеме, возможна досрочная поставка).

4.3. Передача Товара производится в рабочие дни, в рамках рабочего времени, с учетом срока, необходимого на разгрузку Товара.

5. Условия о порядке осуществления приемки Товара

5.1. Прием-передача Товара осуществляется уполномоченными представителями Сторон в месте нахождения Заказчика, указанном в пункте 4.1. договора, в согласованные сторонами договора время в рамках срока, обусловленного пунктом 5.2. раздела 5 договора.

5.2. При приемке Товара уполномоченный представитель Заказчика проводит проверку поставленного Товара на предмет соответствия наименованию, количеству, характеристикам и иным требованиям, установленным договором. Срок приемки Товара и подписания документа о приемке Товара (товарной накладной, универсального передаточного документа) – не более 5 (пяти) рабочих дней.

5.3. Ответственность за комплектность и надлежащее качество Товара принимает на себя Поставщик в полном объеме.

5.4. Если в результате проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Товара требованиям договора, об этом делается отметка в документе о приемке Товара и уполномоченный представитель Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара и, соответственно, подписания документа о приемке Товара.

В указанном случае Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней или в согласованный Сторонами договора срок устранить недостатки поставленного Товара в соответствии с характеристиками и иными требованиями, установленными договором, и (или) осуществить иные действия в рамках предмета договора, указанные в мотивированном отказе.

5.5. Документ о приемке Товара считается подписанным уполномоченными представителями Сторон при предоставлении Поставщиком всех необходимых отчетных документов и отсутствии замечаний со стороны Заказчика о несоответствии поставленного Товара.

5.6. Подписанный между уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика документ о приемке Товара является основанием для расчетов с Поставщиком в рамках цены договора, в соответствии с разделом 3 договора.

6. Переход права собственности и рисков

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи уполномоченному представителю Заказчика лежит на Поставщике.

6.2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания уполномоченными представителями Сторон документа о приемке товара.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в виде пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, до дня фактического исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1 процента от не уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара и (или) нарушения иных сроков, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику письменное требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения соответствующего обязательства до дня исполнения соответствующего обязательства включительно, и устанавливается в размере 0,1 процента от цены договора. В случае неоплаты пени в течение 5 (пяти) дней с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика об уплате пени, Заказчик в одностороннем порядке уменьшает сумму, подлежащую оплате по настоящему договору, указанную в пункте 2.1. раздела 2 договора, на размер пени.

7.4. В случае несоответствия Товара наименованию, характеристикам, комплектации, количеству и иным требованиям, установленным договором, Заказчик направляет Поставщику письменное требование об уплате штрафа. Штраф начисляется в размере 10 процентов цены договора. В случае неоплаты штрафа в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика об уплате штрафа, Заказчик в одностороннем порядке уменьшает сумму, подлежащую оплате по настоящему договору, указанную в пункте 2.1. раздела 2 договора, на размер штрафа.

7.5. Фактом подтверждения нарушения срока поставки Товара, нарушения иных сроков, предусмотренных договором или несоответствия Товара наименованию, характеристикам, комплектации и иным требованиям, установленным договором, является отметка уполномоченного представителя Заказчика в товарной накладной с указанием: суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями настоящего договора; размера неустойки, подлежащего удержанию; основания применения и порядка расчета неустойки; итоговой суммы, подлежащей оплате Поставщику по договору.

7.6. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в виде пени. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения Поставщиком гарантийного обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства до дня исполнения обязательства включительно, и устанавливается в размере 0,1 процента от цены договора.

7.7. При истечении срока действия и (или) расторжении договора Стороны не освобождаются от уплаты неустойки или применения иной формы ответственности в случае нарушения исполнения Сторонами обязательств по договору.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Поставщик не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично другому лицу.

7.10. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с действующим законодательством.

8. Действие непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно: природные и стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары, тайфуны и т.д.), либо некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия, распоряжение компетентных органов власти, запрещающих совершать действия, предусмотренные обязательствами сторон и т.д.).

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую Сторону по телеграфу, факсу или электронной почте о типе и возможной продолжительности этих, а также иных обстоятельств, препятствующих исполнению договорных обязательств. В противном случае, соответствующая Сторона лишается права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8.3. Доказательством наличия упомянутых обстоятельств и времени их действия является подтверждение компетентного органа исполнительной власти территории, на которой произошло такое событие.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания уполномоченными на то представителями Сторон и прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по договору в полном объеме.

Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке по одному из следующих оснований, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и настоящим договором:

- отказ Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463,абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- существенное нарушение Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение Поставщиком в разумный срок требований Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

10. Порядок урегулирования разногласий, связанных

с исполнением договора

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с его исполнением и (или) его толкованием, будут решаться Сторонами путем переговоров.

10.2. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. Претензия подается в письменной форме по адресу, указанному в разделе 13 настоящего договора, с приложением копий документов, подтверждающих предъявленные требования. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее поступления в письменной форме.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и заверены печатями (при наличии).

11.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения в случаях:

1) увеличения по решению Заказчика количества поставляемого товара, с соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора;

2) уменьшения по решению Заказчика количества поставляемого товара, с соответствующим изменением цены договора;

3) уменьшения цены единицы товара с возможностью изменения предусмотренных таким договором количества товара, при этом не допускается ухудшение качества поставляемого товара, и иных условий договора;

4) возникновения необходимости изменения условий договора, обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных и иных органов исполнительной власти Российской Федерации;

5) изменения условий договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы;

6) если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предложена поставка (использование при выполнении работ, услуг) товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре, при этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре;

7) увеличения (продления) срока исполнения договора (сроков исполнения обязательств по договору).

11.4. Допускается изменение условий договора в ходе его исполнения по соглашению сторон в случае изменения платежных реквизитов, адреса, наименования Заказчика и (или) Поставщика, исправления технических ошибок, опечаток в тексте договора, требующих их корректировок.

11.5. При исполнении настоящего договора допускается перемена Поставщика в случае, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица (если Поставщик является таковым) в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического и/или почтового адресов, банковских реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить об этом другую Сторону путем направления письменного уведомления к настоящему договору, посредством электронной связи, с одновременным направлением оригинала указанного уведомления.

11.7. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились при заключении и исполнении настоящего Договора принимать факсимильные/электронные копии Договора, соглашений, приложений и платежных документов к настоящему Договору, подписанных уполномоченными представителями сторон и заверенными печатями, поступившие по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора, с последующим направлением оригиналов. При этом факсимильные/электронные копии имеют юридическую силу и сохраняют свое действие до момента получения Стороной Договора оригиналов указанных документов.

11.8.Настоящий договор заключен в форме электронного документа с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан электронными подписями лиц, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон настоящего договора. После заключения договора каждая из Сторон вправе перенести договор на бумажный носитель.

11.9. Приложение №1 (Спецификация) является неотъемлемой частью настоящего договора.

12. Юридические адреса и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

от «__» _______ 2024 №____

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными