Тендер - закупка оргстекла для проведения текущего ремонта камеры ШИЗО-ПКТ-ЕПКТ №265733137

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Требования.docx

техническое_заданиеxx

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оргстекла для проведения текущего ремонта помещений штрафного изолятора ФКУ ИК-8 УФСИН России по Астраханской области в 2024 году

- Посмотреть таблицу с данными

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификата, обязательным для данного вида товара, оформленным в соответствии с действующим законодательством РФ. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику.

Поставка товара осуществляется по адресу: г. Астрахань, ул. Советской Гвардии, д. 50; время: с 8.00 до 17.00.

Поставщик осуществляет доставку, а также погрузку Товара своими силами и за свой счёт.

Поставка продукции в 2024 году: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Государственного контракта.

Заместитель начальника учреждения

капитан внутренней службы М.С. Малимонов

x

4) ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Для участия в электронном аукционе заявка на участие в закупке, должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона 44 - ФЗ, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона 44- ФЗ;

к) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

л) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона 44- ФЗ;

к) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака) данная информация о товаре, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Данная информация, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, данная информация о товаре, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи 43 Федерального закона 44-ФЗ, не допускается.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Инструкция по заполнению заявки

Подачу заявки обеспечивает оператор электронной площадки. Подача заявки означает, что вы согласились поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) на условиях, предусмотренных в извещении об осуществлении электронного аукциона (ч. 5 ст. 43 Закона N 44-ФЗ).

Укажите наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран (ОКСМ). Это необходимо сделать, в том числе если вы поставляете товар, выполняя работы (оказывая услуги) в рамках закупки.

Если вы предлагаете к поставке товар, аналогичный указанному в описании объекта закупки, но с отличным товарным знаком, или товар, в отношении которого в описании объекта закупки отсутствует товарный знак, отразите в заявке конкретные характеристики показателей данного товара. Эти показатели должны соответствовать показателям, содержащимся в описании объекта закупки. Укажите также информацию о товарном знаке (при наличии таких сведений). Вы можете приложить эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

Перечень товаров и допустимые технические характеристики по каждому показателю указаны в описании объекта закупки (техническом задании). При описании технических характеристик использованы следующие знаки и обозначения:

• символ "±" означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Например, если в техническом задании указано значение 36±2, то этому значению будет соответствовать любое конкретное значение в диапазоне от 34 до 38;
• символ "≥" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему;
• символ "≤" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему;
• союз "или" между значениями означает, что показателю будет соответствовать любое из значений или диапазон значений, разделенных союзом;
• союз "и" между значениями означает, что показателю будет соответствовать показатель, содержащий одновременно все значения или диапазоны значений, разделенные союзом;
• слова "от" и "до" означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, включая крайние значения;
• слова "диапазон от и до" означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений в пределах указанного диапазона, включая крайние значения.

Значение показателя без указанных выше символов, слов и союзов означает, что показателю будет соответствовать только указанное неизменное значение. В этом случае указывайте только конкретные показатели, не используйте такие слова, как "не более", "типа" и подобные, которые позволят растолковать характеристики товара как примерные или допускающие отклонения от необходимых значений.

Подачу заявки обеспечивает оператор электронной площадки (п. 14 Дополнительных требований к операторам электронной площадки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 N 656).

Подача заявки означает, что вы согласились поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) на условиях, предусмотренных в извещении об осуществлении электронного аукциона (ч. 5 ст. 43 Закона N 44-ФЗ).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 08.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000012

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Астраханская обл, Астрахань г, ул. Советской Гвардии, 50

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 72400.02 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

7240.00 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Реквизиты: Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №8 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Астраханской области»; Банк получателя: УФК по Астраханской области (ФКУ ИК-8 УФСИН России по Астраханской области л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области г.Астрахань. БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть р/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьк/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, код цели – 0002 – обеспечение по контрактам

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 техническое задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Обоснование_НМЦК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку оргстекла для проведения текущего ремонта помещений штрафного изолятора ФКУ ИК-8 УФСИН России по Астраханской области в 2024 году

Начальная (максимальная) цена контракта была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Приказом Минэкономразвития России №567 от 02.10.2013 «Об утверждении методических рекомендации по применению методов определения (начальной) максимальной цены, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

- Посмотреть таблицу с данными

** В соответствии с п.3.20.1 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 №567 расчет произведен с помощью стандартных функций табличного редактора EXCEL.

Проект_контракта

PAGE \* MERGEFORMAT10

5) ПРОЕКТ

на поставку оргстекла для проведения текущего ремонта помещений штрафного изолятораФКУ ИК-8 УФСИН России по Астраханской области в 2024 году

(ИКЗ № __________________________________________)

г. Астрахань «___» _________ 2024 г.

в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Муханова Ильдара Мулдахмедовича, действующего на основании Устава и приказа УФСИН России по Астраханской области от 11.06.2021 № 234-лс, с одной стороны, и_________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании:

пункта ____ части____ статьи __________и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ);

№ __________ от «____» _______202__ года, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется поставить Государственному заказчикудля проведения текущего ремонта помещений штрафного изоляторапо цене, адресу и срокам, предусмотренным в Спецификации (приложение № 1) и техническим заданием (приложение №2), и иным условиям Контракта, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку товара и оплатить товар согласно условиям Контракта.

Права и обязанности Сторон

Государственный заказчик обязан:

в соответствии с условиями разделов 4-5 Контракта.

2.1.2. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного Заказчика, условиям Контракта.

2.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

2.1.4. Провести экспертизу Товара на соответствие условиям Контракта своими силами.

2.1.5. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.6. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 7 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний Актов приема-передачи товара, выполненных по разработанной Государственным заказчиком форме (приложение № 3).

2.1.9. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.10. (Следует выбрать один из вариантов)

счастью 6 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ)

В срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии спунктом 3из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

счастью 6 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ)

В случае создания в соответствии счастью 6 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии спунктом 3 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ:

с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии сподпунктом "а"их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии сподпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

Государственный заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствие с условиями раздела 6 Контракта.

в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и лиц участвующих в приемке товара.

и Контрактом, отказаться от исполнения Контракта, потребовать возмещения ущерба, причиненного Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.

2.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. Любыми доступными средствами связи известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. Контракта.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства нормативных и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Поставить товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

2.3.4. Поставить товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 Контракта.

2.3.5. Поставить товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 4.3.Контракта.

2.3.6. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов товара в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Контракта.

2.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту возвратить сумму авансового платежа (в случае, если выплата авансового платежа была предусмотрена по условиям Контракта).

2.3.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

2.3.11. Поставщик в срок, установленный в контракте в соответствии сподпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии спунктом 1 части 2 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотреннуюподпунктами "а","г" и"е" части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии счастью 3 статьи 5 44-ФЗ.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплаты, надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.4.2. Требовать уплату неустойки (пеней, штрафа) в соответствии разделу 7 Контракта.

2.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Цена Контракта, порядок и срок оплаты

3.1. Цена Контракта определена в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Государственному Контракту) составляет________ (__________) рублей __ копеек, в том числе НДС1

___% ______________ (прописью) рублей ___ копеек.

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 9 Контракта.

Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

3.3. Оплата по Контракту за фактически поставленный товар производится в размере, равном стоимости отгруженной партии товара, осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделяемых из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поставки товара и подписания акта приема-передачи товара.

3.3.1. В случае оказания услуг в период с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - оплата производится не позднее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года, в пределах лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета на указанный финансовый год, либо в очередном финансовом году в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета на очередной финансовый год.

3.3.2. В случае оказания услуг в период с 21 по 31 декабря финансового года включительно, - оплата производится в очередном финансовом году в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику путем направления сообщения по электронномуадресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Со внесении изменений в реквизиты сторон указанные в разделе 14 Контракта Государственный заказчик обязан производить оплату по измененным реквизитам. Также стороны подписывают дополнительное соглашение.

3.7. Финансирование исполнения Контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2024 год согласноРП 0305 ЦС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 ВР 244.

Сроки и порядок поставки товара

в ассортименте, по качеству, цене, в количестве, сроки и по адресам, предусмотренным Спецификацией (приложение № 1) и иными условиями Контракта.

и Спецификации (приложение № 1).

4.3. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

- подписанные со своей стороны товарную накладную поформе ТОРГ-12(по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон) или универсальный передаточный документ (УПД) и счет.

Вместе с товарной накладной поформе ТОРГ-12 Поставщик предоставляетсчет-фактурув соответствии сналоговым законодательством Российской Федерации;

- товарно-транспортную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 4-х экземплярах (по одному для Грузополучателя, Поставщика, Перевозчика, Государственного заказчика) – предоставляется на усмотрение Поставщика (Грузоотправителя);

-акт приема – передачи товара, составленный по прилагаемой форме (Приложение №3) в 2-х экземплярах (1- экземпляр – Поставщику, 2-й экземпляр – Государственному заказчику);

с Товаром;

документы, подтверждающие предоставление гарантии производителя Товара на срок не менее срока, установленного Контрактом.

4.4. В случае если документы, указанные в пункте 4.3 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по Контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Государственного заказчика и Поставщика Акта приема-передачи товара по форме указанной в приложений № 3 по факту приема товара.

в соответствии с пунктом 4.5. Контракта.

без замечаний.

4.8. Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени (в случае поступления товара после▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсроки приемки продлеваются на следующий рабочий день).

4.9. В течение десяти календарных дней с момента поставки товара Поставщик представляет Государственному заказчику подлинники счетов на оплату.

Качество товара, порядок и сроки приемки товара, и срок оформления результатов приемки

5.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификата, обязательным для данного вида товара, оформленным в соответствии с действующим законодательством РФ. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.2. Приемка товара производится в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Контракта.

5.3. В части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта, приемка товара по количеству производится Государственным заказчиком в порядке, предусмотренные Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 (с изм. от 22.10.1997 № 18).

5.4. В части, не противоречащей требованиям законодательства, ГОСТ и условиям Контракта, приемка товара по качеству, в том числе по качеству внутри тарных мест производится Государственным заказчиком в порядке, предусмотренные Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 (с изм. от 22.10.1997 № 18).

5.5. Государственный заказчик обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, в том числе обеспечить присутствие своих уполномоченных представителей в нужном количестве для приемки и разгрузки товара.

и товарно-транспортную накладную. Причем товарная накладная и товарно-транспортная накладная являются документами, свидетельствующими о приемке товара по количеству и качеству в части видимых недостатков.

в приемки товара (но не более 2-х суток с момента направления уведомления).

5.8. Уполномоченный представитель Поставщика может прибыть к месту приемки в срок, указанный в уведомлении покупателя, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности.

В случае неявки Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок сообщения поставщика о неявке по каким-либо причинам покупатель осуществляет приемку товара самостоятельно.

5.9. Неприбытие представителя Поставщика по вызову Государственного заказчика не лишает Поставщика права оспаривать в дальнейшем результаты проверки количества и качества поставленного Товара и ссылаться на результаты иных проверок и экспертиз при урегулировании разногласий

не позднее 10 рабочих дней с момента доставки товара в адрес Государственного заказчика.

но не позднее 10 рабочих дней с момент доставки товара в адрес Государственного заказчика, уполномоченные представители Поставщика и Государственного заказчика подписывают акт приема-передачи товара (Приложение № 3).

5.11. Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено Поставщиком.

Гарантийные обязательства

6.1.Поставщик гарантирует:

соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта;

устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение срока годности на товар;

и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

6.2. Срок замены некачественного товара составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

6.3. При замене товара срок хранения на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным заказчиком.

6.4. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества оплачиваются за счет Поставщика.

не прекращаются.

6.6. Предоставление гарантии Поставщика и производителя Товара осуществляется вместе с Товаром.

Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пениключевой ставкиее начисления устанавливается государственным (муниципальным) контрактом (контрактом) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии сПравилами(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет____ процентов2пунктами 4-8 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила)), указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 3 Правил:

10 процентов цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

В случае если государственный (муниципальный) контракт (контракт) заключается по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 4 Правил:

1 процент цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

В случае если государственный (муниципальный) контракт (контракт) заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного (муниципального) контракта (контракта), размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном пунктом 5 Правил, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом (контрактом), и определяется в следующем порядке:

а) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) не превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):

10 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):

10 процентов цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

цены Контракта/этапа/начальной (максимальной) цены Контракта.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии сПравилами и составляет___________(_________) рублей ___ копеек 3пунктом 6 Правил:

1000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) превышает 100 млн. рублей.

.

7.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренногочастью 30 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном впункте 7.4 настоящего Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.9. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пенейключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

сПравилами и составляет___________(_________) рублей ___ копеек4пунктом 9 Правил:

1000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) превышает 100 млн. рублей.

.

7.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

с законодательством Российской Федерации.

7.16. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается государственным контрактом (контрактом) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2.их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3.в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4.Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5.Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

Изменение, расторжение Контракта

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.2.за исключением их изменений по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом объема, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положенийбюджетного законодательствакак частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) количества товара, предусмотренного Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

9.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.4. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.

и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.6. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии сгражданским законодательствоми муниципальных нужд».

9.7. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

9.8. В случае расторжения Контракта по любым основаниям государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

9.9. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

в приемлемый для Государственного заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товара.

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях:

Неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

9.11. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

9.12. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

Обеспечение исполнения контракта

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10% начальной (максимальной) цены контракта.

с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке).

без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке (в случае, если 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке).

10.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

-исполнение основного обязательства по поставке Товара;

-предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчётные документы;

-соблюдение срока поставки (Графика (этапов) поставки);

-возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

10.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующейтребованиям статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Реквизиты:Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №8 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Астраханской области»; Банк получателя:

УФК по Астраханской области (ФКУ ИК-8 УФСИН России по Астраханской области л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области г.Астрахань.

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьк/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, код цели – 0002 – обеспечение по контрактам

в соответствии с требованиями 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

10.4. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено в форме независимой гарантии, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии состатьей 95 N 44-ФЗ.

10.5. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотренычастями 7.2 и7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. В случае если настоящим Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения настоящего Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

10.6. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии счастями 7,7.1 и7.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ возвращаются Поставщику в течение 30 дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с даты исполнения (прекращения) поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Денежные средства возвращаются Государственным заказчиком по Контракту на банковский счет, указанный в Контракте.

10.7. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотренычастями 7,7.1,7.2 и7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

10.9. В случае заключения настоящего Контракта с Поставщиком по результатам определения Поставщика в соответствии спунктом 1 части 1 статьи 30от предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта, в том числе с учетом положенийстатьи 37 Закона N 44-ФЗ, в случае предоставления Поставщиком информации согласночасти 8.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

11.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче вАрбитражный суд Астраханской области на разрешение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

11.3. До передачи спора на разрешение вАрбитражный суд Астраханской областиза исключением дел, для которых согласночасти 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

11.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, либо на адрес электронной почты указанный в настоящем контракте. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии сгражданским законодательством Российской Федерации.

11.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения претензии.

на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т. д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

11.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

11.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешениев Арбитражный суд Астраханской области.

Срок действия и порядок изменения, расторжения контракта

по «31» декабря 2024 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

сгражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

12.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленномЗакономв реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренныхстатьей 95 Закона N 44-ФЗ.

Прочие положения

13.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

13.2.1. По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в срок, не позднее 15 рабочих дней после оплаты Товара Государственным заказчиком, а также по требованию Сторон, Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным вразделе XIV настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе XIV настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии сгражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным вразделе XIV настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

13.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

13.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

13.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

его направления.

13.8.Приложения № 1, № 2, №3 являются неотъемлемой частью Контракта.

Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Государственному контракту

от «___»___________2024 № _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку оргстекла для проведения текущего ремонта помещений штрафного изолятора ФКУ ИК-8 УФСИН России по Астраханской области в 2024 году

- Посмотреть таблицу с данными

в календарные дни с 8.00 до 16.00.

Поставщик осуществляет доставку Товара своими силами и за свой счёт.

Поставка продукции в 2024 году: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Государственного контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Государственному контракту

от «___»___________2024 № _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оргстекла для проведения текущего ремонта помещений штрафного изолятора ФКУ ИК-8 УФСИН России по Астраханской области в 2024 году

- Посмотреть таблицу с данными

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификата, обязательным для данного вида товара, оформленным в соответствии с действующим законодательством РФ. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику и его полной установкой.

Поставка товара осуществляется по адресу: г. Астрахань, ул. Советской Гвардии, д. 50; время: с 8.00 до 17.00.

Поставщик осуществляет доставку, а также погрузку Товара своими силами и за свой счёт.

Поставка продукции в 2024 году: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Государственного контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

ОБРАЗЕЦ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

по государственному контракту от «____» ___________ 20__г. № ____________

г. _______________ «____» _______ 20___г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), с одной стороны и представитель Государственного заказчика в лице (должность, Ф.И.О. представителя) , с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями государственного контракта от _______20___ г. № ___, Поставщик поставил, а Государственный заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы товарная накладная от ______ № _______; счет-фактура от _______ № _______; счет от ______ № _______;

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика;_________________________________________

__________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями контракта).

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Государственным заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае если исполнитель не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании статьи __ НК РФ». В случае если исполнитель является плательщиком НДС, Исполнитель указывает процент НДС на стадии подписания проекта контракта с Заказчиком, путем направления протокола разногласий.

Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных

Указывается значение, определяемое в соответствии с

Указывается значение, определяемое в соответствии с