Тендер - Технические газы №266213502

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

3._Техническое_задание_-_технические_газы

Приложение № 3

к извещению электронного аукциона

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Описание объекта закупки:

1.1 Технические газы:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2 Документы подтверждающие качество товара (декларация о соответствии (или ее копией), предоставляются на бумажном носителе заверенные в установленном законодательством порядке.

2. Условия поставки товаров:

2.1. Поставка товара осуществляется партиями, по заявке государственного заказчика, транспортом Поставщика на склад Государственного заказчика по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Железнодорожная, 178 до 20.12.2024 г.

2.2. Технические газы должны быть замаркированы и доставлены в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, предусмотренными действующим законодательством РФ к данному виду Товара.

2.3. Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскивается, и эти материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается в стоимость Товара.

2.4. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 14.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000006

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Свердловская обл, Краснотурьинск г, поставка товара осуществляется партиями по заявке заказчика, транспортом Поставщика на склад Государственного заказчика по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Железнодорожная, 178 до 20.12.2024 г.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.93 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся по контролем таких лиц»

4 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта указаны в п. 25 извещения об электронном аукционе и в п. 7.7 проекта государственного контракта.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Участник закупки несет административную и уголовную ответственность за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 1.1. НМЦК - Технические газы

Проект контракта

1 2. Проект гк - технические газы - СМП

Описание объекта закупки

1 3. Техническое задание - технические газы

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 4. Требование к составу заявки и инструкция по заполнению - СМП

Дополнительная информация и документы

1 5. Извещение ЭА (технические газы)СМП

5._Извещение_ЭА_(технические_газы)СМП

«Утверждаю»

Врио начальника ФКУ ИК-3 ГУФСИН

России по Свердловской области

старший лейтенант внутренней службы

______________ С.И. Желтиков

«_____» _____________ 2024 г.

Извещение об осуществлении закупки товаров (работ, услуг)

- Посмотреть таблицу с данными4._Требование_к_составу_заявки_и_инструкция_по_заполнению_-_СМП ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4

к извещению электронного аукциона

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

и инструкция по ее заполнению

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с настоящим Федеральным законом оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Заявка на участие в закупке должна содержать:

информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы) – не установлено;

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией) – не установлено;

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

Закупка проводится для субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций.

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

р) в случае проведения электронного конкурса и установления критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, заявка на участие в закупке может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона.

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Участник закупки, подавая заявку, должен указывать характеристики предлагаемых товаров в структурированном виде в силу п. 31 дополнительных требований к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, утвержденных постановлением Правительства от 08.06.2018 № 656. В случае расхождений между информацией, указанной в структурированном виде, и информацией в прикрепленном файле (который необязателен), приоритет будет иметь информация, указанная в структурированной заявке.

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

3) предложение участника закупки о цене контракта осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

5) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами – не установлено.

.

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке.

Приложение № 3 содержит описание объекта закупки, в том числе наименование показателей (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки), установленных извещением об электронном аукционе и значения таких показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям.

При заполнении заявки участник закупки указывает наименования показателей (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки) и единицы измерения, в соответствии с извещением в электронном аукционе и Техническим заданием.

Сведения и информация, которые содержатся в заявке участника (в том числе об участнике закупки) должны соответствовать информации и электронным документам, направленным Заказчику оператором электронной площадки. Наличие двусмысленных толкований и противоречий, может быть расценено комиссией по осуществлению закупки Заказчика, как представление недостоверных сведений.

При этом конкретные показатели, предлагаемого для поставки товара указываемые участником закупки в заявке на участие в аукционе, не должны противоречить выраженному согласию на поставку товара, не могут иметь двух и более значений (за исключением случаев, установленных извещением об аукционе и Техническим заданием), не должны быть противоречивыми, не должны взаимоисключать друг друга.

В случае, если информация, содержащаяся в заявке участника не соответствует информации, размещенной в единой информационных системах в сфере закупок, приоритет имеет информация, размещенная в единой информационной системе.

Сведения, которые будут представлены в составе заявки, но не относящиеся к конкретным показателям товара, к сведениям и информации обязательной к представлению в соответствии с требованиями извещения об аукционе, комиссией по осуществлению закупки Заказчика, учитываться не будут.

Конкретные показатели товара, предлагаемого к поставке, должны быть предоставлены участником закупки в заявки в объеме, установленном извещением об электронном аукционе (то есть по каждому показателю). Участнику закупки рекомендуется соблюдать последовательность указания показателей, установленных извещением об электронном аукционе.

Предоставляемые участником закупки сведения (за исключением случаев, предусмотренных настоящей инструкцией) должны быть конкретными и не должны сопровождаться словами (с учетом всех форм) «эквивалент», «аналог», «типа», «в пределах», «превышает», «не более», «не менее», «более», «менее», «ниже», «не ниже», «выше», «не выше», «позднее», «не позднее», «ранее», «не ранее», «шире», «уже», «не должен», «должен быть», «должен иметь», «должен соответствовать», «или», «и/или», «либо», «от», «до», а также производными от этих слов и подобными по смыслу словами, в сочетании с которыми представленные участником закупки сведения (наименование показателей и их значения) могут пониматься как неоднозначные (неконкретные), и приводить к разночтениям или двусмысленному толкованию.

При указании значений показателей не могут быть использованы знаки «+», «-», «±», « », «/» (за исключением случаев, когда знак «/» стоит в единице измерения и в числе, выраженном в виде простой несократимой дроби; допускается при описании показателей (характеристик) товара использование символа «-» исключительно как разделительного, который к значениям показателей (характеристик) не относится) и т.п., за исключением случаев, если это предусматривается нормативными документами и/или технической документацией, информацией производителя товара.

В том случае если участник закупки не имеет возможности указать конкретное значение показателя, так как согласно данным производителя характеристика товара не имеет точного (конкретного) значения, то участником закупки в составе заявки в отношении значения такого показателя указывается: «согласно данным производителя» или иная формулировка, из которой комиссия по осуществлению закупок может сделать соответствующий вывод об отсутствии у производителя конкретного значения данного показателя.

В случае отсутствия в заявке участника закупки такого указания, комиссия по осуществлению закупок рассматривает данное значение по общим правилам, предусмотренным данным извещения об электронном аукционе.

Не допускается при заполнении сведений вместо указания значения показателя товара указывать: «соответствует», «в полном соответствии», «наличие», за исключением случаев, если это предусмотрено Техническим заданием. Не допускается вместо конкретных показателей указывать диапазон значений из технических регламентов, стандартов и т.п. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (наименования показателей, единицы измерения) в соответствии с обозначениями, установленными в извещении об электронном аукционе и Техническом задании.

Ответственность за достоверность вышеуказанной информации несет участник электронного аукциона, ее предоставивший.

2._Проект_гк_-_технические_газы_-_СМП

Приложение № 2

к извещению электронного аукциона

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0000 _ _000_

на поставку технических газов

(Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 00_ _▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть244).

«__»______________2024 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» от имени Российской Федерации (ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице ________________________________________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны» руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от «___» _______________ 2024 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_ _, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность технические газы (далее - Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Государственный заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________ (_________) рублей _____ копеек, в том числе НДС _ _% /НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Цена за единицу товара указана в ведомости поставки (Приложение № 1 к контракту).

2.2. Цена, указанная в пункте 2.1. настоящего Контракта, является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта. В цену, указанную в пункте 2.1. настоящего Контракта, включаются все расходы Поставщика (в том числе, налоги, обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку товара и т.д.), связанные с выполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе уплата налога на добавленную стоимость (НДС) (при наличии), иных налогов, пошлин, взносов, расходов на страхование, транспорт, материалы, заработную плату рабочих Поставщика и иные издержки, понесенные Поставщиком в процессе исполнения настоящего Контракта.

2.3 В Ведомости поставки (Приложение № 1 к контракту) указываются цены, объявленные в результате проведения электронного аукциона и утвержденные протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.4. Расчеты за поставленный товар производятся в форме безналичного расчета денежными средствами в пределах лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств дополнительного бюджетного финансирования в 2024 году, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком в ЕИС документа о приемке.

2.5. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Государственным заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.6 Настоящий контракт предусматривает право Государственного заказчика по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта изменить не более чем на десять процентов объем предусмотренного контрактом количество Товара.

При поставке дополнительного количества Товара Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить цену контракта пропорционально дополнительно поставленного количества Товара, исходя из установленной в контракте цены Товара, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением количества Товара Государственный заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Государственного заказчика, указанного в настоящем Контракте.

2.8. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

2.9. Государственный заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств предусмотренных Контрактом.

3. Сроки и порядок поставки (приемки) товара

3.1. Поставка товара осуществляется партиями по заявке заказчика, транспортом Поставщика на склад Государственного заказчика по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Железнодорожная, 178 до 20.12.2024 г.

Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика.

3.2. Поставляемый товар соответствует требованиям установленным к данному виду товара действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, в том числе. В случае отмены каких - либо нормативных требований (документации), либо введении новых, необходимо руководствоваться актуализированными нормативами в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3 Приемка Товара по количеству и качеству производится по транспортным и сопроводительным документам, документам, удостоверяющим качество товара (декларация о соответствии (или ее копией), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

В день поставки Товара на склад Государственного заказчика в соответствии с условиями настоящего Контракта Поставщик передает Государственному заказчику:

сопроводительные документы заверенные печатью Поставщика. В случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке размещенная в ЕИС, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке размещенная в ЕИС;

документы подтверждающие качество товара (декларация о соответствии (или ее копией), предоставляются на бумажном носителе заверенные в установленном законодательством порядке.

3.4. Поставщик в срок не более 2 рабочих дней с момента отгрузки товара формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию предусмотренную пп. а-ж п. 1 ч. 13 ст. 94 ФЗ-44.

3.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Государственным заказчиком проводится экспертиза товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Государственного заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.6 Государственный заказчик и члены приемочной комиссии в срок не более 20 рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 3.4 настоящего Контракта осуществляет одно из следующих действий:

а) члены приемочной комиссии подписывают поступивший документ о приемке или формируют и подписывают мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа с использованием ЕИС и подписываются усиленными электронными подписями.

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Государственный заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке.

Государственный заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает их в ЕИС.

3.7 В случае получения в соответствии с п. 3.6 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Государственному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п. 3.4. настоящего Контракта.

3.8 Товар, не соответствующий требованиям Контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет средств Поставщика с возмещением затрат Государственному заказчику, связанных с хранением на складе Государственного заказчика до полного вывоза товара.

Срок замены некачественного товара не более 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения дефектов и предъявления претензии Государственным заказчиком.

3.9 Датой приемки товара считается дата подписания Государственным заказчиком в ЕИС документа о приемке.

3.10. Обязательства Поставщика по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами документа о приемке в ЕИС.

4. Упаковка (тара)

4.1. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, предусмотренными действующим законодательством РФ к данному виду Товара.

В случае отмены каких - либо нормативных требований (документации), либо введении новых, необходимо руководствоваться актуализированными нормативами в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2 Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскивается, и эти материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается в стоимость Товара.

4.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Государственный заказчик обязуется:

5.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок товара в соответствии с Контрактом.

5.1.2. Обеспечить приемку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.3. Обеспечить своевременную оплату поставленного товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

5.1.5. Взыскивать неустойку (штрафы, пени) в соответствии с разделом 6 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.1.6. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний сопроводительных документов в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

5.1.7. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

5.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Государственный заказчик имеет право:

5.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

5.2.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте, в ходе приемки товара.

5.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных документах, и настоящем Контракте, своевременного устранения выявленных недостатков.

5.2.4. Производить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или возврата обеспечения исполнения контракта, уменьшенного на размер начисленной неустойки (штрафа, пени).

5.2.5. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

5.3. Поставщик обязуется:

5.3.1. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом. .

5.3.2. Передать товар, по количеству и качеству, предусмотренных условиями настоящего Контракта в соответствии с требованиями, содержащимся в нормативных документах, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога.

5.3.3. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 3 Контракта и в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему контракту).

5.3.4. Оформлять документы о приемке товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также счета-фактуры в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Передать Государственному заказчику Товар с относящейся к нему документацией, установленной разделом 3 Контракта.

5.3.5. Обеспечить замену за свой счет некачественных товаров, устранения недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара, а также в течение срока годности товара.

5.3.6.Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, в срок, установленный в п. 3.8. настоящего Контракта.

5.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о закупках.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа, согласно разделу 6 настоящего контракта.

5.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанным в разделе 10 Контракта.

5.5. Формирование и подписание документов о приемке товаров, а также отдельных этапов исполнения контракта осуществляется в форме электронного документа в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС). Подписанные в ЕИС в сфере закупок документы о приемке принимаются к учету сторонами в качестве первичных учетных документов и являются основанием для оплаты.

5.6. «Стороны» не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой «Стороны».

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2 В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон, виновная сторона обязана возместить причиненные убытки.

6.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.

Общая сумма начисленных штрафов, начисленных за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств по Контракту, не может превышать цену Контракта.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, указанного в п. 3.1. настоящего Контракта, нарушения срока замены некачественного товара, гарантийного срока, просрочки предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 7.8. настоящего Контракта, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик обязуется выплатить Государственному заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены контракта (этапа), если цена Контракта не превышает 3 млн.руб.; 5 % цены контракта (этапа), если цена Контракта составляет от 3 млн.руб. до 50 млн.руб. (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Сумма штрафа составляет __________________ рублей.

6.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту

6.11 В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Государственным заказчиком условий настоящего Контракта в отношении Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, Поставщика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

исполнение основного обязательства по поставке Товара;

предоставление Поставщиком Государственному заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

соблюдение срока поставки;

возмещение убытков, причиненных Государственному заказчику Поставщиком;

в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае невыполнения Поставщиком предусмотренных Контрактом обязательств.

7.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта - _ _ _ рублей _ _ копеек.

7.3. Если участником закупки в ходе ее проведения предложена цена Контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 7.2 Контракта, но не менее 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _ _ _ рублей _ _ копеек, или информации, подтверждающей добросовестность Поставщика на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, и обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в п. 7.2 Контракта.

7.4 Обеспечение исполнения контракта представляется одним из способов обеспечения исполнения Контракта, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (предоставлением независимой гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику).

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.6. Независимая гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком (принципалом) обязательств по настоящему Контракту;

- обязательства Поставщика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

- обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Государственного заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;

- срок действия независимой гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам Поставщика (принципала), возникшим из Контракта при его заключении;

- установленный Правительством РФ перечень документов, представляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по независимой гарантии;

- условие об обязанности гаранта уплатить Государственному заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Государственного заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

7.7. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта осуществляется с использованием следующих реквизитов:

Получатель УФК по Свердловской области (ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области л/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 500), ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург Р/сч:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кор/сч:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КОД НПА (УИН) 0002.

Необходимо обязательно указать код средств 0002 в разделе платежного поручения в поле 22 УИН, иначе денежные средства не будут зачислены.

7.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному заказчику новое обеспечение исполнения Контракта взамен ранее предоставленного, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

7.9. Если в качестве обеспечения исполнения Контракта внесены денежные средства: Государственный заказчик по заявлению Поставщика обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания структурированного документа о приемке усиленной электронной подписью Государственного заказчика в ЕИС в сфере закупок, в случае отсутствия штрафов и пеней.

Заказчик обязуется по заявлению Поставщика возвратить их в полном объеме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту (в случае изменения способа обеспечения исполнения Контракта в соответствии с п.7.8 Контракта).

7.10 Если у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Поставщик должен предоставить новое обеспечение исполнения Контракта. Срок его предоставления - месяц со дня уведомления Государственным заказчиком Поставщика о необходимости предоставления нового обеспечения. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в соответствии с п.7.8 Контракта. За каждый день просрочки исполнения обязательства о предоставлении нового обеспечения начисляются пени в порядке, предусмотренном п.6.6 Контракта.

7.11. Требование об обеспечении исполнения контракта не исполняется в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно–в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты
или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности
форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

9.3 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.4 В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Государственным заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

10. Изменение, расторжение Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

10.4. В случае принятия Государственным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур:

Государственный заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает такое решение в ЕИС. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта.

В случае отмены Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в ЕИС в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, Государственный заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает такое извещение в ЕИС. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое извещение не размещается на официальном сайте.

Государственный заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона 44-ФЗ, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.6 В случае принятия Поставщиком предусмотренного п. 10.5 настоящего контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, такое решение направляется Государственному заказчику в следующем порядке:

Поставщик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в ЕИС. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Государственному заказчику. Датой поступления Государственному заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Государственный заказчик;

поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.7. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11. Прочие условия

11.1. Контракт составлен на основании положений документации и протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Контракт заключается в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных представителей «Государственного заказчика» и «Поставщика» и размещается на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru).

11.2. В случае изменения юридических адресов, отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

11.3. Документы (контракт, протоколы разногласий, дополнительные соглашения, счет-фактура, накладная и др.), первоначально передаваемые по факсимильной связи или по электронной почте, с целью оперативного выполнения сторонами обязательств по контракту, имеют юридическую силу для обеих сторон, с последующим представлением сторонами друг другу подлинников этих документов.

Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.6. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – ведомость поставки;

Приложение № 2 – техническое задание.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в соответствии с действующим законодательством.

13. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_ _0001

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Характеристики поставляемого Товара установлены в Техническом задании (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_ _0001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Описание объекта закупки:

1.1 Технические газы:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2 Документы подтверждающие качество товара (декларация о соответствии (или ее копией), предоставляются на бумажном носителе заверенные в установленном законодательством порядке.

2. Условия поставки товаров:

2.1 Поставка товара осуществляется партиями по заявке заказчика, транспортом Поставщика на склад Государственного заказчика по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Железнодорожная, 178 до 20.12.2024 г.

Поставка (отгрузка) товара осуществляется в рабочие дни недели, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

2.2 Товар поставляется в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Государственному заказчику и дальнейшего хранения.

2.3 Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскивается, и эти материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается в стоимость Товара.

2.4. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

1.1._НМЦК_-_Технические_газы

Приложение № 1

к извещению электронного аукциона

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

по состоянию на «05» февраля 2024 года

Поставка технических газов

Начальная (максимальная) цена Контракта определена заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

№

Коммерческие предложения (руб./ед.изм.)

Наименование предмета контракта

Однородность совокупности значений

Н(М)ЦК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа

выявленных цен, используемых в расчете

рынка)*

Н(М)ЦК, ЦКЕП

Средняя

Цена за

Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта с

Поставщик №1 Поставщик № Поставщик № 3

Среднее

коэффициент

Расчет Н(М)ЦК по формуле

вх. № 14

2 вх. № 15

вх. № 16

арифметическая квадратичное вариации цен V v - количество (объем) закупаемого единицу изм. с учетом округления цены за

от 02.02.2024г. от 02.02.2024г. от 02.02.2024г. цена за единицу отклонение

(%)

товара (работы, услуги);

округлением

единицу (руб.)

(не должен

n - количество значений,

до сотых долей

Единица

Количество

после запятой

превышать 33%)

используемых в расчете;

измерения

i - номер источника ценовой

(руб.)

2

n

σ

информации;

∑ (цi − ) V = ∗ 100

σ = i=1

- цена единицы

n −1

цi

Н М Ц К рын =

v

∗

n

∑

n

i =1

цi

1

Кислород технический (баллон)

шт

150

600,00

600,00

518,57

572,86

47,01

8,21

85 928,50

572,86

85 929,00

2

Пропан сжиженный углеводородный

(баллон)

шт

23

1 600,00

1 600,00

1 568,60

1 589,53

18,13

1,14

36 559,27

1 589,53

36 559,19

3

Углекислота (баллон)

шт

2

1 500,00

1 200,00

1 568,60

1 422,87

196,03

13,78

2 845,73

1 422,87

2 845,74

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,93

Итого:

* Для определения начальной (максимальной) цены контракта применён метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

**В соответствии с условиями, указанными в Описании объекта закупки (Техническое задание Приложение № 3 к извещению);

*** Включает в себя стоимость Товара (выполнение работ, оказание услуг), стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные

платежи, связанные с исполнением обязательств по Контракту.

Изучение рынка проводил:

инженер ОМТО УППиСП

____________________

(подпись)

Р.В. Петрова

Отчет о совместимости для 1.1. НМЦК - Расходные материалы систем

безопасности.xls

Дата отчета: 23.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:25

Если вы сохраните книгу в прежнем формате или откроете в более ранней

версии Microsoft Excel, приведенные функции будут недоступны.

Несущественная потеря точности

Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не

поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут

преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов.

Число

экземпляров

Версия

6

Excel 97–2003