Тендер - стройматериалы №264078430

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• требования.docx

НМЦК_клей_краска_плитка - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 22.01.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000001

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Самарская обл, Самара г, ул. Утевская, 18а

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.80 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

30.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

платежное поручение, независимая гарантия

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Остаточный срок годности товара на день поставки не менее 10 месяцев на день поставки

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Наименование владельца счета: ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Утевская, дом 18 А л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть к/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Банк: Отделение Самара банка России ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК клей краска плитка

Проект контракта

1 Проект Контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 требования

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены - Посмотреть таблицу с данными

Требования к содержанию, составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Содержание и состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, подаваемой участником закупки, должны соответствовать требованиям статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

1.1 Документы и информацию об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2 Предложение участника закупки в отношении объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

1.3 Предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая предложения участника закупки о сумме цен единиц товара, работы в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ).

1.4 Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона
№ 44-ФЗ:

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

2.1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, подготовленная участником закупки, составляется на русском языке. Входящие в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Заявка должна составляться в соответствии с Правилами русской орфографии и пунктуации, утвержденными Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР в 1956 году.

2.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

2.3. При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, должны быть достоверны и не должны допускать двусмысленных толкований.

2.4. Случаи использования при описании объекта закупки не установленных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обозначений и терминологии обусловлены невозможностью в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

2.5 Если в настоящем извещении установлены запреты, ограничения, условия допуска товара в целях применения национального режима при осуществлении закупок,
в случае отсутствия информации и документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ
в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Проект_Контракта - Посмотреть таблицу с данными

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_______

на поставку товара для нужд уголовно-исполнительной системы

г. Самара «___» __________ 2024 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №15 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области» (ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области), именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд в лице временно исполняющего обязанности начальника Курманова Марата Ахметовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________ именуемое в дальнейшем исполнитель поставки продукции (далее также - Поставщик), в лице ______________ действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативно-правовыми актами РФ в сфере осуществления закупок, на основании протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме № ______________ от ________________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта.

1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику строительные материалы, (далее – товар), в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные спецификацией к Контракту (Приложение № 1).

Цена Контракта и порядок оплаты.

2.1. Цена Контракта составляет ______________ (________________) рубля 00 копеек (с НДС/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации) и включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. Цена единицы товара указана в спецификации (Приложение № 1).

2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ от 05.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ и настоящим Контрактом.

2.3. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств в течении 7 (семи) рабочих дней рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

2.4. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов.

2.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,
в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.6. Обязательства по оплате Контракта считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.7. Порядок распределения финансовых средств на период действия Контракта в пределах установленной им цены, предназначенной для выплаты Заказчиком Поставщику осуществляется в соответствии с п.1.1. Контракта.

2.8. Источник финансирования Контракта – Федеральный бюджет.

2.9. Код бюджетной классификации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Права и обязанности Сторон.

3.1. Государственный заказчик обязуется:

3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставки товара.

3.1.2. Обеспечить приемку товара, указанного в спецификации к Контракту, в соответствии с условиями Контракта на складское хозяйство Заказчика. Провести экспертизу поставленного товара. Экспертиза оценки показателей качества и безопасности поставленного товара может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.1.3. Обеспечить оплату поставленного товара в соответствии с условиями Контракта.

3.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Заказчиком без замечаний документов о приемке товара.

3.1.5. Взыскивать неустойку (пени и штраф) в соответствии с условиями настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения его в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

3.1.7. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям Законодательства РФ и условиям Контракта.

3.1.8. Требовать уплату неустоек (штрафов, пеней) согласно разделу 8 Контракта.

3.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.1.10. Осуществлять контроль за целевым использованием Поставщиком бюджетных ассигнований.

3.2. Государственный заказчик имеет право:

3.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

3.2.2. В соответствии с условиями Контракта требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.

3.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Контракта без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

3.2.5. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.2.6. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков продукции.

3.3. Поставщик обязуется:

3.3.1. С использованием любых средств связи известить Государственного заказчика (грузополучателя) о готовности товара к поставке и о дате поставки, но не позднее 1 (одного) для до такой передачи.

3.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта. Поставить товар надлежащего качества, в предусмотренном Контракте количестве.

3.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

3.3.4. Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующими ГОСТ и ТУ.

3.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.

3.3.6. Поставить Государственному заказчику товар в комплекте с относящейся к нему документацией, указанной в Контракте.

3.3.7. Гарантировать Заказчику передачу товара не нарушая исключительных прав других лиц.

3.3.8. Своевременно по запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.9. Соответствовать в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

3.3.10. Обеспечить допуск уполномоченных представителей Государственного заказчика и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Исполнителя и условий для осуществления ими контроля за исполнением Государственного контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

3.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Контрактом

3.3.12. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы
в порядке и на условиях, установленные Контрактом.

3.3.13. Поставщик обязуется обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время доставки, в том числе при погрузке-разгрузке и хранении. Транспортная тара должна быть снабжена наклейкой, содержащей информацию о поставщике, наименовании товара и его количестве.

3.4. Поставщик имеет право:

3.4.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом поставленного товара и принятого Заказчиком.

3.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа в соответствии с разделом 8 Контракта.

3.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Сроки и порядок поставки товара.

4.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику товар в соответствии со спецификацией к Контракту (Приложение № 1), а также иными условиями Контракта.

4.2. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.3. За 1 (один) рабочий день до дня доставки, либо в день доставки товара Государственному заказчику Поставщик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать сведения, указанные в пунктах 6.2.1 - 6.2.6 настоящего Контракта.

4.4. Также, вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику следующие документы:

4.4.1. товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах или универсальный передаточный документ (УПД) (по одному для Поставщика и Государственного заказчика);

4.4.2. счет-фактуру;

4.4.3. акт приема-передачи товара (Приложение № 2) к Контракту, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика);

4.4.4. документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности) (предоставляется один из перечисленных документов) или его копия, заверенная надлежащим образом.

4.5. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания в ЕИС документа о приемке товара со стороны Государственного заказчика.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента подписания Государственным заказчиком документа о приемке товара.

4.7. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке товара.

4.8. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

5. Требования к характеристикам, качеству и сроку годности товара,

порядок замены товара в течение срока его годности.

5.1. Характеристики товара: Шпаклевка финишная гипсовая

Клей плиточный для плитки 300*300

Краска водоэмульсионная белая

Керамогранит (300*300*8 мм, цвет серый матовый)

Маяк штукатурный (6 мм, 3 м)

Колер (от 0,9 л, цвет персик)

5.2. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а также нормативно-технической документации к такому товару:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

5.3. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 10-ти месяцев на день поставки.

5.4. Расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности товара оплачиваются за счет Поставщика.

5.5. Срок замены товара - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком извещения о замене товара ненадлежащего качества.

5.6. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара.

5.7. Государственный заказчик обязуется обеспечить режим хранения товара в соответствии с требованием производителя товара.

Порядок приемки товара и оформления документов о приемке.

6.1. Приемка товара производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления
по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения
и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

6.2. За 1 (один) рабочий день до дня доставки, либо в день доставки товара Государственному заказчику Поставщик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика
и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

6.2.1. включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию
о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара,
в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

6.2.2. наименование поставленного товара;

6.2.3. наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

6.2.4. информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

6.2.5. стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом,
с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

6.2.6. иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью
3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления документа о приемке Государственному заказчику в ЕИС, в зависимости от результатов приемки, он осуществляет одно из следующих действий:

6.3.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

6.3.2. формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.4. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в вышеуказанном порядке.

6.5. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа
о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

6.6. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

6.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено поставщиком.

7. Требования к упаковке, маркировке и транспортировке товара.

7.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

7.2. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

7.3. Транспортировка товара должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке до места назначения и разгрузки на складе Государственного заказчика. Транспорт должен обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям санитарных норм и правил и быть подготовлен к перевозке товара.

7.4. Товар должен быть затарен, упакован и замаркирован, в соответствии
с действующими стандартами, техническими условиями и условиями Контракта таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта
до пункта назначения с учетом многочисленных перегрузок и хранения на складе Государственного заказчика.

7.5. На упаковке поставляемого товара должна содержаться информация о товаре.

7.6. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Ответственность Сторон.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством РФ и Контрактом.

Ответственность Государственного заказчика:

8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается на основании постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 рублей.

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Ответственность Поставщика:

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, указанного в спецификации (приложение № 1), нарушения срока замены товара некачественного товара, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта на основании постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Штраф устанавливается в размере 1000 рублей на основании постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.13. В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту Государственный заказчик вправе удержать начисленные за нарушения штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств по данному контракту.

Обеспечение исполнения Контракта.

9.1. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика перед Государственным заказчиком.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 30 % цены Контракта, что составляет __________ (__________) рублей __ копеек.

9.3. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, одностороннего отказа Поставщика от исполнения Контракта обеспечение исполнения Контракта, предоставленное Поставщиком в виде денежных средств, внесенных на указанный Государственным заказчиком счет, удерживается Государственным заказчиком без согласия Поставщика во внесудебном порядке и перечисляются в доход Федерального бюджета. При этом Государственный заказчик имеет право произвести оплату поставленных товаров за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта, уменьшенные на размер начисленных штрафов, пеней.

В случае если исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, Государственный заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств
со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом
в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

9.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, Поставщику возвращаются в течение 15 календарных дней после последней поставки товара и подписания акта приема-передачи Государственным заказчиком.

9.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

9.6. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения
и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.7. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара, или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Государственного заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Государственным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Государственным заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Государственным заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Государственным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

9.8. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

9.9. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Форс-мажорные условия.

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

Порядок разрешения споров.

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11.3. Государственный заказчик вправе заявлять Поставщику претензии по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству товара.

Прочие условия.

12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

12.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении цены Контракта, в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

12.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Если в результате издания акта органа государственной власти РФ исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Антикоррупционная оговорка.

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их работники (сотрудники), представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или с иными противоправными целями.

13.2. Также Стороны, их работники (сотрудники), представители при исполнении Контракта не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство, взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

13.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или помет произойти нарушение п. 13.1 Контракта, он обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

13.4. Исполнение обязательств по Контракту приостанавливается с момента направления Стороной уведомления, указанного в п. 13.3 Контракта.

13.5. Если подтвердилось нарушение другой Стороной обязательств, указанных п. 13.1 Контракта, либо не был получен ответ на уведомление, Сторона имеет право отказаться от Контракта в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Контракт, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Контракта.

Срок действия Контракта.

14.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 25 декабря 2024 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств - до их полного исполнения Сторонами всех обязательств по Контракту.

14.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств сторон по Контракту. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушения.

Приложения к контракту:

Приложение №1 Спецификация.

Приложение №2 Форма акта приема-передачи товара.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту от «_____» _____________2024г.

№ _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к государственному контракту от «_____»_____________2024г.

№________

ФОРМА

____________________ начало формы___________________________________

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА № ______

к Государственному контракту от ______________ №____________________

«____» ____________ 20____ г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________________, действующего на основании ________________ с одной стороны и Государственный заказчик, в лице начальника_______________, действующий на основании Устава, с другой стороны, удостоверяют, что за период с __________ по __________, обязательства Поставщика по Контракту в части поставки товара выполнены в следующих объемах:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого получено товара Государственным заказчиком на сумму руб.

Качество поставляемого товара соответствует условиям Контракта.

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки

1. Товар должен соответствовать следующим требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными