Тендер - Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика.: Строительные и отделочные материалы №270630750

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор № __

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Салават «____» апреля 2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства «Наследие» городского округа город Салават Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сафиканова Руслана Минивалиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________ (сокращенное наименование ______), именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ______, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства на поставку товара, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар по КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть\0801\757\10\5\01\44190\244\▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть\▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть\.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Приложение №1 к настоящему Договору, являющейся его неотъемлемой частью.

1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему Договору, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. Товар предназначен для иного использования не связанного с предпринимательской деятельностью, перепродаже не подлежит.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар надлежащего качества.

2.1.2. При передаче товара представить Заказчику товарную накладную и счет-фактуру на Товар.

2.1.3. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 4.1.3. настоящего Договора, незамедлительно в полном объеме и за свой счет осуществить замену некачественного (несоответствующего спецификации, комплектности) товара на аналогичный товар надлежащего качества, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента составления Сторонами Акта.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанной Сторонами товарной накладной.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Произвести оплату Товара в соответствии с п. 3.1, 3.4. настоящего Договора.

2.3.2. Обеспечивать своевременную приемку поставленного Товара.

2.3.3. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его приемки.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

2.4.2. Отказаться от оплаты поставленного Товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Договора.

2.4.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку Товара.

2.4.4. Назначать лиц для участия в проведении экспертизы поставленного Товара, а также лиц, ответственных за приемку Товара от Поставщика по количеству и качеству.

2.4.5. Отказаться от оплаты расходов, не предусмотренных настоящим Договором.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет ______ (______) руб. ____коп.

3.2. Цена товара формируется с учетом всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика (транспортные расходы, доставка, страхование, а также таможенные пошлины и другие обязательные платежи, налоги и сборы), связанные с исполнением обязательств, предусмотренных договором.

3.3 Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

3.4. Расчёты за поставленный товар производятся Заказчиком в форме безналичного денежного расчета путем перечисления на расчётный счёт Поставщика в течение 7(семи) рабочих дней с момента поставки товара, предоставления Поставщиком Заказчику документов, указанных в пункте 4.2.1. Договора и подписания Заказчиком документов о приемке.

3.5. Оплата товара осуществляется за счет внебюджетных средств учреждения.

3.6. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате товара со дня списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Поставщика.

4. Качество и порядок приема товара

4.1. Качество товара:

4.1.1. Поставляемые товары должны соответствовать действующим ГОСТам, иметь сертификат (паспорт) качества и санитарно-эпидемиологическое заключение.

4.1.2. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантия исчисляется с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4.1.3. В случае обнаружения несоответствия его наименованию, отклонения от качества (которые объективно могут быть обнаружены при внешнем осмотре товара), комплектности, не соответствие товара Договору, Сторонами составляется двухсторонний акт, который является основанием для замены товара.

4.1.4. В случае обнаружения скрытых недостатков товара, в период гарантийного срока Поставщик обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки.

4.1.5. Приемка товара по качеству и количеству производиться в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965 г., № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями.

4.2. Порядок приема товара:

4.2.1. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию:

- счет;

- счет – фактуру (либо УПД);

- товарную накладную (формы ТОРГ-12), оформленную в 2-х экземплярах с печатью Поставщика;

- оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.3. Место поставки:

4.3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях доставки, разгрузки и складирования по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Первомайская, д. 18.

4.3.2. Поставщик производит доставку товара на склад Заказчика автомобильным транспортом, либо иным способом, согласованным сторонами дополнительно, за счет Поставщика.

5. Сроки и условия поставки товара

5.1. Поставка осуществляется с момента подписания Договора по 22.04.2024г. (включительно).

5.2. Датой поставки товара является дата подписания товарной накладной, составляемой в двух экземплярах и подписываемых Сторонами в момент передачи товара Заказчику.

5.3. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения товара, переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика и условиям Договора.

6.2. Претензии по качеству товара принимаются в 20-дневный срок с момента получения товаров, при соблюдении условий хранения. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара. Замена Товара производится Поставщиком за свой счет в установленные сроки.

6.3. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара Грузополучателем.

7. Ответственность сторон

7.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пеня) начисляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее - Постановление №1042).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, взыскивается штраф в размере 1000 рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе требовать неустоек (штрафа, пеней). Пеня начисляется в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, взыскивается штраф в размере 1000 рублей.

7.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Договору или устранения нарушений.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих обязательств по Договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее двух рабочих дней с момента её получения.

8.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан в соответствии с действующим законодательством.

9. Форс-мажорные условия

9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, военных действий любого характера) и других независящих от Сторон обстоятельств, которые прямо препятствуют какой-либо из Сторон выполнить свои обязательства по настоящему Договору, подтвержденных соответствующим документом торгово-промышленной палаты или другого уполномоченного на это органа, срок выполнения обязательств по договору Стороной, для которой эти обстоятельства возникли, отодвигается на срок действия этих обстоятельств. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более календарных дней, другая Сторона может также приостановить выполнение обязательств по Договору.

9.2. При наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы для одной из Сторон последняя обязана немедленно проинформировать об этом другую Сторону в письменном виде. Неизвещение или несвоевременное извещение о возникновении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения и действует до «31» декабря 2023г.

10.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

11. Дополнительные условия Договора

11.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.2. Внесение изменений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора (в том числе в банковские реквизиты Поставщика) осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора.

12. Юридические, почтовые адреса и банковские реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ____

от «____» ___________2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

__________________Р.М. Сафиканов _________________

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №276600013 ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" объявляет тендер: 4/17.07.24/МИ/АС Выбор марки/производителя катализатора этерификации – паратолуолсульфоновой кислоты для проведения фиксированного пробега в ООО «Акрил Салават»	Отбор #276600013	См. док.	4 дня 17.07.2024 30.09.2024
Тендер №276951902 ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" объявляет тендер: 5/23.07.24 МИ/АС Выбор марки/производителя гидрохинона для проведения фиксированного пробега в ООО «Акрил Салават»	Отбор #276951902	См. док.	4 дня 23.07.2024 30.09.2024
Тендер №279270621 ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" объявляет тендер: 6/03.09.24/МИ/АС Выбор марки/производителя фенотиазина	Отбор #279270621	См. док.	20 дней 03.09.2024 16.10.2024
Тендер №279284319 ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" объявляет тендер: 7/03.09.24/МИ/АС Выбор марки/производителя монометилового эфира гидрохинона	Отбор #279284319	См. док.	20 дней 03.09.2024 16.10.2024
Тендер №279287894 ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" объявляет тендер: 8/03.09.24/МИ/АС Выбор марки/производителя пеногасителя для щелочных растворов	Отбор #279287894	См. док.	20 дней 03.09.2024 16.10.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270630308 Поставка канцелярских товаров (с результатом)	Электронный аукцион #270630308	26 951	срок истек 12.04.2024 22.04.2024
Тендер №270630070 ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ" "БАШНЕФТЬ - УНПЗ" объявляет тендер: Купорос железный технический	Запрос предложений #270630070	См. док.	срок истек - 24.04.2024
Тендер №270629963 Поставка расходных медицинских изделий для проведения диализа (лот 4) (План график)	Не определен #270629963	См. док.	срок истек - 31.12.2021
Тендер №270629903 Поставка химических реактивов и расходных материалов для нужд лаборатории клинической микробиологии (лот 13) (План график)	Не определен #270629903	831 049	срок истек - 31.12.2021
Тендер №270629901 Поставка химических реактивов и расходных материалов для нужд лаборатории клинической микробиологии (лот 12) (План график)	Не определен #270629901	1 453 900	срок истек - 31.12.2021

Тендеры из региона Салават

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270628573 Поставка бланочной (аттестаты) и наградной (медали за особые успехи в учении) продукции государственного образца (План график)	Не определен #270628573	35 225	95 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №270628276 Поставка бланочной (аттестаты) и наградной (медали за особые успехи в учении) продукции государственного образца (План график)	Не определен #270628276	21 917	95 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №270628084 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДСЕРВИС" объявляет тендер: 93/КОЭ/2024 Поставка одноразовых расходных медицинских материалов	Запрос предложений #270628084	См. док.	срок истек - 08.04.2024
Тендер №270628046 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДСЕРВИС" объявляет тендер: 94/КОЭ/2024 Поставка готовых питательных сред Биомедиа	Запрос предложений #270628046	См. док.	срок истек - 05.04.2024
Тендер №270628035 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДСЕРВИС" объявляет тендер: 95/КОЭ/2024 Оказание услуг по техническому обслуживанию стерилизационного оборудования	Запрос предложений #270628035	См. док.	срок истек - 05.04.2024