Тендер - Поставка смолы ионообменной анионит №264055799

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть99 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Курганская облМесто поставки (адрес):г. Курган
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.01.2024 по 30.01.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Аукцион №5.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Аукцион в электронной форме № 5 от 22.01.2024 г.

Заказчик и Организатор ПАО «КГК»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Курганская обл., г. Курган, пр. Конституции, 29 А, проводит конкурентную процедуру аукцион в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения на поставку смолы ионообменной анионит для нужд Курганской ТЭЦ ПАО «КГК»: - Посмотреть таблицу с данными

Максимальная (предельная) цена лота определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей без НДС.
Превышение максимальной (предельной) цены является основанием для отклонения предложения Участника.

Предлагаемая продукция должна полностью соответствовать требованиям технического задания (п.1 настоящего аукциона). Предложение участника, не соответствующее требованиям технического задания служить основанием для отклонения предложения Участника.

Условия оплаты: 100% оплата в течение 9 календарных дней с момента Полного поступления (поступления каждой партии Товара).
Под Полным поступлением Стороны понимают получение Покупателем Товара в полном объеме или отдельной партии Товара, прямо предусмотренной Спецификацией, и качестве, предусмотренном Договором и Спецификацией, а также получение оригиналов накладных, оригинала счета-фактуры, иных документов на Товар в полном объеме или отдельной партии Товара, прямо предусмотренной Спецификацией. Поставка части Товара от общего объема, если Договором или Спецификацией прямо не предусмотрена поставка Товара партиями, не является Полным поступлением.

Особые требования:
5.1 Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения закупки.
5.2 Продукция должна быть изготовлена согласно ГОСТам, ОСТам или ТУ, поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов).
5.3 По итогам проведенного аукциона Заказчик имеет право изменить количество приобретаемой продукции в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества продукции.
5.4 На всю поставляемую продукцию должна сохраняться гарантия производителя.
5.5 Подача альтернативных предложений не допускается.

Продукция должна быть поставлена в апреле 2024 года на условиях, предусмотренных в договоре, после его подписания. При контейнерной и автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ (ж/д накладная) и акт на транспортные расходы (при наличии дополнительных услуг, данные услуги расшифровать).Участник может предложить иной срок поставки, но Заказчик оставляет за собой право не рассматривать предложение данного Участника и отклонить его на основании несоответствия требованиям закупочной документации.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему аукциону, и быть действительным не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений, указанным в п.14.

Предложение и иные документы, направляемые Участником, должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, в обязательном порядке прикладываются к Предложению Участника. Предложение и иные документы также должны быть скреплены печатью поставщика. Несоблюдение Участником требований, изложенных в настоящем пункте, может служить причиной для отклонения предложения такого Участника.

Участник должен дать письменное согласие на проведение проверки предоставленных документов, благонадёжности и деловой репутации Службой экономической безопасности ПАО «КГК». Результат проверки предоставленных документов, благонадежности и деловой репутации Участника оформляется заключением СЭБ ПАО «КГК» и оспариванию не подлежит. В отношении Участника должно быть получено положительное заключение СЭБ ПАО «КГК». При непредставлении письменного согласия на проведение проверки предоставленных документов, благонадежности и деловой репутации, либо поступлении в ПАО «КГК» негативной информации в отношении участника по вопросам ненадлежащего исполнения обязательств перед заказчиками по поставке ТМЦ или оказания услуг, ПАО «КГК» вправе рассмотреть вопрос об отклонении предложения такого участника.

Участник должен представить надлежащим образом оформленные форму 1 («Бухгалтерский баланс») и форму 2 («Отчет о прибылях и убытках») бухгалтерской отчетности участника аукциона за последний отчетный год. Непредставление участником указанных документов может служить причиной для отклонения предложения такого участника.

Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Место поставки: склад грузополучателя. Условия поставки: DDP – доставка Товара до склада Покупателя, расходы по перевозке, таможенные формальности, необходимые для вывоза и ввоза Товара, несет Поставщик.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

В случае Вашей заинтересованности в поставке указанной продукции, прошу предоставить предложение на поставку до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(местного времени)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(МСК) 30.01.2024 г. (дата и время окончания принятия предложений).

Предложения подаются на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru), в соответствии с Регламентом указанной электронной торговой площадки.

Предложение Участника должно состоять из двух частей. Первая часть предложения должна включать следующие заполненные надлежащим образом документы:

1) Предложение на поставку продукции (без указания цен и организации) (Приложение №1);

Данные приложения обязательны к заполнению. Не предоставление данных форм, может являться причиной для отклонения предложения.

Вторая часть предложения должна включать следующие заполненные надлежащим образом документы:

Анкета участника аукциона (Приложение №2);

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение и иные документы в соответствии с п. 8 настоящей документации;

4) Письменное согласие на проведение проверки предоставленных документов, благонадёжности и деловой репутации Службой экономической безопасности ПАО «КГК» в свободной форме в соответствии с п. 9 настоящей документации;

5) Заполненный участником проект Договора (в формате Word) (Приложение №5);

6) Протокол разногласий к проекту Договора (заполненный в формате Word) (Приложение №3);

7)Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (Приложение №4);

8) Ценовое предложение предоставляется после проведения аукциона по дополнительному запросу Заказчика через электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru). Форма предложения на поставку продукции должна быть подана в формате Excel и Рdf). В формате Рdf должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника аукциона без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к Предложению. (Приложение №6);

Несоблюдение сроков, формы и порядка подачи предложений на поставку, установленных в пунктах 13, 14, может являться основанием для оставления предложения и документов без рассмотрения по существу и последующим отклонением предложения.

Участник может подать только одно Предложение. В противном случае, факт подачи нескольких предложений на один лот, может служить основанием для отклонения всех предложений такого Участника.

Заказчик в срок до 07.02.2024 г. рассмотрит первые части предложений Участников аукциона и примет решение об их допуске, либо не допуске к дальнейшему участию в закупочной процедуре. Данное решение оформляется соответствующим протоколом, размещаемым Заказчиком на электронной торговой площадке – ООО «РТС-тендер» – https://223.rts-tender.ru/, а также на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru/223/.

Дата и время начала подачи ценовых предложений Участниками – 08.02.2024 г.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (МСК).

Подача участниками предложений о цене договора осуществляется с учетом следующих требований:

"шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;

снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага аукциона";

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

Контактные лица:
По вопросам проведения аукциона:
Безбородов Евгений Сергеевич, тел. +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
По техническим вопросам:
Панченко Наталья Юрьевна, тел. +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Критериями для определения Победителя являются: наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего аукциона, соответствие договорных условий предложенных в Приложении 2 к настоящей документации.

При необходимости Заказчик имеет право внести изменения в настоящий аукциона, а так же продлить срок приема Предложений, установленный в пункте 14.

Критерием оценки предложений является «цена договора». Оценка производится без учета сумм НДС. Приведение ценовых предложений участников закупки к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками закупки, являющимися плательщиками НДС.

Оценка и сопоставление заявок осуществляется с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 о приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона и от всех полученных предложений в любой момент без каких-либо для себя последствий, не неся никакой ответственности перед Участниками аукциона или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Организатор аукциона после подписания протокола о результатах в соответствии с требованиями 223-ФЗ публикует данный протокол на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru) и на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru/223/.

В случае если Победитель аукциона откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии проект Договора и Спецификации в течение 10 календарных дней с даты опубликования протокола на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (http://zakupki.gov.ru/223/), то он утрачивает статус Победителя, а Организатор аукциона имеет право выбрать иного Победителя из числа остальных действующих предложений.

Организатор закупки вправе внести изменения в извещение об аукциона и закупочную документацию. Все изменения так же размещаются на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru) и на Официальном сайте. Участники, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в настоящую документацию. Организатор не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию, размещенными надлежащим образом.

Отказ от заключения договора возможен по следующим основаниям:
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы, подтверждённых соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения и/или исполнения договора;
- непредвиденное изменение потребности в продукции, в том числе изменение производственных и иных программ, изменение проектной документации, изменение условий договора с головным заказчиком, во исполнение которого проводилась закупка;
- отсутствие финансирования;
- необходимость исполнения предписания контролирующих органов и/или вступившего в законную силу судебного акта;
- наличия существенных ошибок, допущенных при подготовке извещения о закупке и/или документации о закупке, включая проект договора, препятствующих исполнению договора и удовлетворению потребностей заказчика;
- изменение норм законодательства, регулирующих порядок исполнения договора и/или обосновывающих потребность в продукции.

Анонс планируемых закупок материалов можно отследить на сайте ПАО «КГК» (www.kgk-kurgan.ru) в разделе: «Закупки», «Анонсирование закупок» (http://www.kgk-kurgan.ru/Zakupki/Anonsirovanie_zakupok/).

Предложения и жалобы по проведению закупочной процедуры принимаются по e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Приложение №1 Предложение на поставку продукции.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №2 Анкета Участника.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 2 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника аукциона

Наименование и адрес Участника аукциона: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)

Приложение №3 Протокол разногласий к проекту Договора и Спецификации.docx

Приложение №3

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование Участника аукциона: __________________________

«Обязательные» условия Договора

- Посмотреть таблицу с данными

«Желательные» условия Договора

- Посмотреть таблицу с данными

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)

Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора и Спецификации

Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора и Спецификации, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора и Спецификацией».

В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора и Спецификации, Участник должен представить в составе своего Предложения данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора и Спецификации. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора и Спецификации, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение, которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора и Спецификации в случае признания его Победителем.

Организатор оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора и Спецификации предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору и Спецификации. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации Предложения Победителя.

В любом случае Участник должен иметь в виду что:

если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания коммерческого предложения;

б) в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

Приложение №4 Справка о выполнении аналогичных договоров.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 4 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника аукциона: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)

Приложение №5 Проект договора.docx

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________

г. Курган «__»_______ 2024 г.

Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора Прибылева Александра Сергеевич, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора (директора) _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) на основании конкурентных процедур, проведенных в соответствии с нормами Федерального закона от "18" июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о порядке проведения закупок товаров ПАО "КГК" (Протокол № ________________ от ______________), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Форма оплаты: оплата в течение 9 календарных дней с момента Полного поступления.

2.2. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Обязанность Покупателя по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя на расчётный счёт Поставщика.

2.4. Поставщик обязан выставить Покупателю счёт-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, или универсальный передаточный документ, соответствующий положениям письма ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры», не позднее 5 календарных дней после поставки Товара.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется железнодорожным, автомобильным транспортом или на иных условиях, согласованных Сторонами. Датой отгрузки считается дата на штемпеле станции отправителя в ж.д. накладной, при вывозе автотранспортом на товарной накладной или в универсальном передаточном документе. Указание в товаросопроводительных документах производителя (изготовителя), ГОСТ, ОСТ, ТУ, номера партии, серии товара является обязательным. В ином случае Стороны договорились считать товаросопроводительные документы отсутствующими.

Поставщик обязуется направлять Покупателю письменное уведомление о дате и времени поставки Товара с указанием данных транспорта и водителя (в случае доставки автомобильным транспортом) и копии отгрузочных документов не менее, чем за 3 дня до предстоящей поставки Товара, а в случае поставки крупногабаритного оборудования и схемы строповки груза не менее, чем за 5 дней до предстоящей поставки Товара.

3.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем определенных Договором документов о получении Товара. До момента перехода права собственности на Товар к Покупателю Поставщик несет риск случайной гибели, повреждения Товара.

3.3. Условия поставки: DDP – доставка Товара до склада Покупателя, расходы по перевозке, таможенные формальности, необходимые для вывоза и ввоза Товара, несет Поставщик.

Место исполнения Договора: Курганская обл., г. Курган.

Стороны договорились применять к отношениям по Договору базисные условия поставки, предусмотренные Международными правилами толкования торговых терминов «Инкотермс 2020» в приведенных в них значениях, в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и условиям Договора, а также за исключением условий, регулирующих перемещение Товара через государственную границу, оформление таможенных формальностей и уплаты пошлин.

Стороны также договорились, что поскольку Договор не является внешнеэкономической сделкой, его участники не вступают во взаимные таможенные правоотношения и не несут в рамках Договора права и обязанности, вытекающие из требований таможенного законодательства.

3.4. Срок поставки: в июле 2024 года.

3.5. ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 - единый для Грузополучателя и Покупателя. В счетах-фактурах ИНН/КПП Покупателя указывать▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(КПП Грузополучателя).

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ, КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО

4.1.Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ТУ либо иным нормативно-техническим документам, указанным в Договоре.

4.2. Прием Товара по качеству, комплектности и количеству осуществляется Покупателем в соответствии с:

4.2.1. Договором, дополнительными соглашениями, иными приложениями к Договору;

4.2.2. Инструкциями № П-6 и П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г. соответственно (в действующей редакции) в части, не противоречащей действующему законодательству, а также в случаях поставки товаров ненадлежащего качества и условиям Договора: по количеству - на основании товаросопроводительных документов (товарно-транспортной накладной, накладной и т.д.), а по качеству - на основании документов, удостоверяющих качество (сертификат соответствия, удостоверения качества и т.д.).

4.3. Количество поступившего Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах и Договоре.

4.4. В случае выявления Покупателем при приемке Товара или в течение гарантийного срока недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или затрудняющих его использование, Покупатель составляет в произвольной форме Акт о выявленных недостатках с указанием степени их сложности и необходимых сроков их устранения.

4.5. В случае выявления при приемке Товара недостачи по количеству Товара Покупателем составляется Акт о недостаче товара, выявленной в ходе его приемки.

Вызов Поставщика для составления Актов о недостаче и несоответствии качества товара обязателен и осуществляется посредством направления уведомления по факсу, а в случае невозможности направления уведомления по факсу, любыми доступными средствами связи, позволяющими зафиксировать направление уведомления.

4.6. В случае неприбытия представителя Поставщика для подписания Актов, указанных в абз. 2 п. 4.5 Договора, в течение 5 (пяти) дней с момента отправки уведомления от Покупателя, данный Акт, подписанный только Покупателем, направляется Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении, при этом срок устранения недостатков, указанный в Акте, считается установленным надлежащим образом.

4.7. Возврат некачественного Товара осуществляется за счет Поставщика. В этом случае Поставщик в течение 5 рабочих дней обязан вернуть Покупателю уплаченную за некачественный Товар денежную сумму.

4.8. Каждый Товар должен сопровождаться паспортом, сертификатом качества и иными документами подтверждающими качество Товара, которые следуют вместе с Товаром. При нарушении условий настоящего пункта Покупатель вправе не принимать Товар и не производить его оплату.

В таком случае Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты, а Поставщик признается не выполнившим обязательство по поставке Товара до момента устранения условий настоящего пункта.

4.9. Стороны договорились использовать понятие «Полное поступление». Под Полным поступлением Стороны понимают получение Покупателем Товара в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Договором, и качестве, предусмотренном Договором, а также получение оригиналов накладных, оригинала счета-фактуры или универсального передаточного документа, а также иных документов на Товар в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Договором. Договором также могут быть предусмотрены иные условия поставки Товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки Полного поступления Товара на срок, превышающий срок поставки Товара согласно Договора, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком указанного уведомления. Поставщик обязуется вернуть денежные средства за не поставленный Товар в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента расторжения договора.

Кроме того, Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки до момента расторжения договора.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара (недопоставки) Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.3. В случае поставки некачественного Товара, недостатки которого были выявлены после его приемки, в порядке, предусмотренном п.4.4., Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественного Товара за каждый день, начиная с даты приемки Товара Покупателем до момента замены на Товар надлежащего качества или до возврата денежных средств за него.

5.4. В случае если Покупатель понес дополнительные расходы за сверхнормативный простой транспортных средств под погрузкой или разгрузкой Товара по вине Поставщика, который не уведомил надлежащим образом Покупателя о времени и дате Поставки Товара в соответствии с п. 3.1 Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю данные расходы в полном объеме.

5.5. Поставщик несет ответственность за ущерб, возникший у Покупателя, в случае если Товар является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц, защищаемым в установленном законом порядке, о чем Покупатель не был извещен Поставщиком при заключении Договора.

5.6. В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупатель по требованию Поставщика обязуется выплатить неустойку в размере 0, 1 % от стоимости неоплаченного Товара.

5.7. В случае, если количество поставленного Товара не соответствует Договору, о чем составлен Акт, указанный в п. 4.5 Договора, Стороны договорились считать такую поставку Товара неисполненной в срок и применять ответственность за нарушение срока поставки, предусмотренную п.5.2 Договора.

5.8. Во всех случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом в случае, если после расторжения Договора в связи неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель приобрел у третьего лица аналогичную Продукцию, вне зависимости от количества (объема) по более высокой цене поставки взамен предусмотренной Договором, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен него сделке.

5.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, война или военные действия, которые начались после заключения договора, а также действий Правительства РФ, если эти обстоятельства и действия непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. Если указанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение обязательств в период исполнения Договора, срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть продлен на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится невозможным, должна немедленно направить уведомление другой Стороне, в котором в письменной форме сообщить о возникновении, предположительном сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены свидетельством компетентного органа. В том случае, если такое уведомление не было направлено или направлено не вовремя, Стороны имеют право рассматривать вышеуказанные обстоятельства как причину, не препятствующую выполнению другой Стороной принятых на себя обязательств.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в действие с момента его заключения и действует до исполнения.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

6.3. Уступка прав требований по Договору без письменного согласия Сторон не допускается.

6.4. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору, разрешаются Арбитражным судом по месту исполнения Договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

м.п.

Приложение №6 Форма ценового предложения.xls - Посмотреть таблицу с даннымиАукцион №5.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Аукцион в электронной форме № 5 от 22.01.2024 г.

Заказчик и Организатор ПАО «КГК»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Курганская обл., г. Курган, пр. Конституции, 29 А, проводит конкурентную процедуру аукцион в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения на поставку смолы ионообменной анионит для нужд Курганской ТЭЦ ПАО «КГК»: - Посмотреть таблицу с данными

Максимальная (предельная) цена лота определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей без НДС.
Превышение максимальной (предельной) цены является основанием для отклонения предложения Участника.

Предлагаемая продукция должна полностью соответствовать требованиям технического задания (п.1 настоящего аукциона). Предложение участника, не соответствующее требованиям технического задания служить основанием для отклонения предложения Участника.

Условия оплаты: 100% оплата в течение 9 календарных дней с момента Полного поступления (поступления каждой партии Товара).
Под Полным поступлением Стороны понимают получение Покупателем Товара в полном объеме или отдельной партии Товара, прямо предусмотренной Спецификацией, и качестве, предусмотренном Договором и Спецификацией, а также получение оригиналов накладных, оригинала счета-фактуры, иных документов на Товар в полном объеме или отдельной партии Товара, прямо предусмотренной Спецификацией. Поставка части Товара от общего объема, если Договором или Спецификацией прямо не предусмотрена поставка Товара партиями, не является Полным поступлением.

Особые требования:
5.1 Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения закупки.
5.2 Продукция должна быть изготовлена согласно ГОСТам, ОСТам или ТУ, поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов).
5.3 По итогам проведенного аукциона Заказчик имеет право изменить количество приобретаемой продукции в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества продукции.
5.4 На всю поставляемую продукцию должна сохраняться гарантия производителя.
5.5 Подача альтернативных предложений не допускается. Предложения с эквивалентами не допускаются на основании пп. «а», п. 3, части 6.1, статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Продукция должна быть поставлена в апреле 2024 года на условиях, предусмотренных в договоре, после его подписания. При контейнерной и автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ (ж/д накладная) и акт на транспортные расходы (при наличии дополнительных услуг, данные услуги расшифровать).Участник может предложить иной срок поставки, но Заказчик оставляет за собой право не рассматривать предложение данного Участника и отклонить его на основании несоответствия требованиям закупочной документации.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему аукциону, и быть действительным не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений, указанным в п.14.

Предложение и иные документы, направляемые Участником, должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, в обязательном порядке прикладываются к Предложению Участника. Предложение и иные документы также должны быть скреплены печатью поставщика. Несоблюдение Участником требований, изложенных в настоящем пункте, может служить причиной для отклонения предложения такого Участника.

Участник должен дать письменное согласие на проведение проверки предоставленных документов, благонадёжности и деловой репутации Службой экономической безопасности ПАО «КГК». Результат проверки предоставленных документов, благонадежности и деловой репутации Участника оформляется заключением СЭБ ПАО «КГК» и оспариванию не подлежит. В отношении Участника должно быть получено положительное заключение СЭБ ПАО «КГК». При непредставлении письменного согласия на проведение проверки предоставленных документов, благонадежности и деловой репутации, либо поступлении в ПАО «КГК» негативной информации в отношении участника по вопросам ненадлежащего исполнения обязательств перед заказчиками по поставке ТМЦ или оказания услуг, ПАО «КГК» вправе рассмотреть вопрос об отклонении предложения такого участника.

Участник должен представить надлежащим образом оформленные форму 1 («Бухгалтерский баланс») и форму 2 («Отчет о прибылях и убытках») бухгалтерской отчетности участника аукциона за последний отчетный год. Непредставление участником указанных документов может служить причиной для отклонения предложения такого участника.

Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Место поставки: склад грузополучателя. Условия поставки: DDP – доставка Товара до склада Покупателя, расходы по перевозке, таможенные формальности, необходимые для вывоза и ввоза Товара, несет Поставщик.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

В случае Вашей заинтересованности в поставке указанной продукции, прошу предоставить предложение на поставку до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(местного времени)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(МСК) 02.02.2024 г. (дата и время окончания принятия предложений).

Предложения подаются на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru), в соответствии с Регламентом указанной электронной торговой площадки.

Предложение Участника должно состоять из двух частей. Первая часть предложения должна включать следующие заполненные надлежащим образом документы:

1) Предложение на поставку продукции (без указания цен и организации) (Приложение №1);

Данные приложения обязательны к заполнению. Не предоставление данных форм, может являться причиной для отклонения предложения.

Вторая часть предложения должна включать следующие заполненные надлежащим образом документы:

Анкета участника аукциона (Приложение №2);

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение и иные документы в соответствии с п. 8 настоящей документации;

4) Письменное согласие на проведение проверки предоставленных документов, благонадёжности и деловой репутации Службой экономической безопасности ПАО «КГК» в свободной форме в соответствии с п. 9 настоящей документации;

5) Заполненный участником проект Договора (в формате Word) (Приложение №5);

6) Протокол разногласий к проекту Договора (заполненный в формате Word) (Приложение №3);

7)Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (Приложение №4);

8) Ценовое предложение предоставляется после проведения аукциона по дополнительному запросу Заказчика через электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru). Форма предложения на поставку продукции должна быть подана в формате Excel и Рdf). В формате Рdf должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника аукциона без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к Предложению. (Приложение №6);

Несоблюдение сроков, формы и порядка подачи предложений на поставку, установленных в пунктах 13, 14, может являться основанием для оставления предложения и документов без рассмотрения по существу и последующим отклонением предложения.

Участник может подать только одно Предложение. В противном случае, факт подачи нескольких предложений на один лот, может служить основанием для отклонения всех предложений такого Участника.

Заказчик в срок до 09.02.2024 г. рассмотрит первые части предложений Участников аукциона и примет решение об их допуске, либо не допуске к дальнейшему участию в закупочной процедуре. Данное решение оформляется соответствующим протоколом, размещаемым Заказчиком на электронной торговой площадке – ООО «РТС-тендер» – https://223.rts-tender.ru/, а также на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru/223/.

Дата и время начала подачи ценовых предложений Участниками – 12.02.2024 г.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (МСК).

Подача участниками предложений о цене договора осуществляется с учетом следующих требований:

"шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;

снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага аукциона";

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

Контактные лица:
По вопросам проведения аукциона:
Безбородов Евгений Сергеевич, тел. +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
По техническим вопросам:
Панченко Наталья Юрьевна, тел. +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Критериями для определения Победителя являются: наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего аукциона, соответствие договорных условий предложенных в Приложении 2 к настоящей документации.

При необходимости Заказчик имеет право внести изменения в настоящий аукциона, а так же продлить срок приема Предложений, установленный в пункте 14.

Критерием оценки предложений является «цена договора». Оценка производится без учета сумм НДС. Приведение ценовых предложений участников закупки к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками закупки, являющимися плательщиками НДС.

Оценка и сопоставление заявок осуществляется с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 о приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона и от всех полученных предложений в любой момент без каких-либо для себя последствий, не неся никакой ответственности перед Участниками аукциона или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Организатор аукциона после подписания протокола о результатах в соответствии с требованиями 223-ФЗ публикует данный протокол на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru) и на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru/223/.

В случае если Победитель аукциона откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии проект Договора и Спецификации в течение 10 календарных дней с даты опубликования протокола на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (http://zakupki.gov.ru/223/), то он утрачивает статус Победителя, а Организатор аукциона имеет право выбрать иного Победителя из числа остальных действующих предложений.

Организатор закупки вправе внести изменения в извещение об аукциона и закупочную документацию. Все изменения так же размещаются на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru) и на Официальном сайте. Участники, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в настоящую документацию. Организатор не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию, размещенными надлежащим образом.

Отказ от заключения договора возможен по следующим основаниям:
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы, подтверждённых соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения и/или исполнения договора;
- непредвиденное изменение потребности в продукции, в том числе изменение производственных и иных программ, изменение проектной документации, изменение условий договора с головным заказчиком, во исполнение которого проводилась закупка;
- отсутствие финансирования;
- необходимость исполнения предписания контролирующих органов и/или вступившего в законную силу судебного акта;
- наличия существенных ошибок, допущенных при подготовке извещения о закупке и/или документации о закупке, включая проект договора, препятствующих исполнению договора и удовлетворению потребностей заказчика;
- изменение норм законодательства, регулирующих порядок исполнения договора и/или обосновывающих потребность в продукции.

Анонс планируемых закупок материалов можно отследить на сайте ПАО «КГК» (www.kgk-kurgan.ru) в разделе: «Закупки», «Анонсирование закупок» (http://www.kgk-kurgan.ru/Zakupki/Anonsirovanie_zakupok/).

Предложения и жалобы по проведению закупочной процедуры принимаются по e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Приложение №1 Предложение на поставку продукции.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №2 Анкета Участника.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 2 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника аукциона

Наименование и адрес Участника аукциона: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)

Приложение №3 Протокол разногласий к проекту Договора и Спецификации.docx

Приложение №3

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование Участника аукциона: __________________________

«Обязательные» условия Договора

- Посмотреть таблицу с данными

«Желательные» условия Договора

- Посмотреть таблицу с данными

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)

Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора и Спецификации

Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора и Спецификации, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора и Спецификацией».

В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора и Спецификации, Участник должен представить в составе своего Предложения данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора и Спецификации. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора и Спецификации, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение, которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора и Спецификации в случае признания его Победителем.

Организатор оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора и Спецификации предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору и Спецификации. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации Предложения Победителя.

В любом случае Участник должен иметь в виду что:

если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания коммерческого предложения;

б) в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

Приложение №4 Справка о выполнении аналогичных договоров.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 4 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника аукциона: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)

Приложение №5 Проект договора.docx

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________

г. Курган «__»_______ 2024 г.

Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора Прибылева Александра Сергеевич, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора (директора) _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) на основании конкурентных процедур, проведенных в соответствии с нормами Федерального закона от "18" июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о порядке проведения закупок товаров ПАО "КГК" (Протокол № ________________ от ______________), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Форма оплаты: оплата в течение 9 календарных дней с момента Полного поступления.

2.2. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Обязанность Покупателя по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя на расчётный счёт Поставщика.

2.4. Поставщик обязан выставить Покупателю счёт-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, или универсальный передаточный документ, соответствующий положениям письма ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры», не позднее 5 календарных дней после поставки Товара.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется железнодорожным, автомобильным транспортом или на иных условиях, согласованных Сторонами. Датой отгрузки считается дата на штемпеле станции отправителя в ж.д. накладной, при вывозе автотранспортом на товарной накладной или в универсальном передаточном документе. Указание в товаросопроводительных документах производителя (изготовителя), ГОСТ, ОСТ, ТУ, номера партии, серии товара является обязательным. В ином случае Стороны договорились считать товаросопроводительные документы отсутствующими.

Поставщик обязуется направлять Покупателю письменное уведомление о дате и времени поставки Товара с указанием данных транспорта и водителя (в случае доставки автомобильным транспортом) и копии отгрузочных документов не менее, чем за 3 дня до предстоящей поставки Товара, а в случае поставки крупногабаритного оборудования и схемы строповки груза не менее, чем за 5 дней до предстоящей поставки Товара.

3.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем определенных Договором документов о получении Товара. До момента перехода права собственности на Товар к Покупателю Поставщик несет риск случайной гибели, повреждения Товара.

3.3. Условия поставки: DDP – доставка Товара до склада Покупателя, расходы по перевозке, таможенные формальности, необходимые для вывоза и ввоза Товара, несет Поставщик.

Место исполнения Договора: Курганская обл., г. Курган.

Стороны договорились применять к отношениям по Договору базисные условия поставки, предусмотренные Международными правилами толкования торговых терминов «Инкотермс 2020» в приведенных в них значениях, в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и условиям Договора, а также за исключением условий, регулирующих перемещение Товара через государственную границу, оформление таможенных формальностей и уплаты пошлин.

Стороны также договорились, что поскольку Договор не является внешнеэкономической сделкой, его участники не вступают во взаимные таможенные правоотношения и не несут в рамках Договора права и обязанности, вытекающие из требований таможенного законодательства.

3.4. Срок поставки: в июле 2024 года.

3.5. ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 - единый для Грузополучателя и Покупателя. В счетах-фактурах ИНН/КПП Покупателя указывать▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(КПП Грузополучателя).

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ, КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО

4.1.Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ТУ либо иным нормативно-техническим документам, указанным в Договоре.

4.2. Прием Товара по качеству, комплектности и количеству осуществляется Покупателем в соответствии с:

4.2.1. Договором, дополнительными соглашениями, иными приложениями к Договору;

4.2.2. Инструкциями № П-6 и П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г. соответственно (в действующей редакции) в части, не противоречащей действующему законодательству, а также в случаях поставки товаров ненадлежащего качества и условиям Договора: по количеству - на основании товаросопроводительных документов (товарно-транспортной накладной, накладной и т.д.), а по качеству - на основании документов, удостоверяющих качество (сертификат соответствия, удостоверения качества и т.д.).

4.3. Количество поступившего Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах и Договоре.

4.4. В случае выявления Покупателем при приемке Товара или в течение гарантийного срока недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или затрудняющих его использование, Покупатель составляет в произвольной форме Акт о выявленных недостатках с указанием степени их сложности и необходимых сроков их устранения.

4.5. В случае выявления при приемке Товара недостачи по количеству Товара Покупателем составляется Акт о недостаче товара, выявленной в ходе его приемки.

Вызов Поставщика для составления Актов о недостаче и несоответствии качества товара обязателен и осуществляется посредством направления уведомления по факсу, а в случае невозможности направления уведомления по факсу, любыми доступными средствами связи, позволяющими зафиксировать направление уведомления.

4.6. В случае неприбытия представителя Поставщика для подписания Актов, указанных в абз. 2 п. 4.5 Договора, в течение 5 (пяти) дней с момента отправки уведомления от Покупателя, данный Акт, подписанный только Покупателем, направляется Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении, при этом срок устранения недостатков, указанный в Акте, считается установленным надлежащим образом.

4.7. Возврат некачественного Товара осуществляется за счет Поставщика. В этом случае Поставщик в течение 5 рабочих дней обязан вернуть Покупателю уплаченную за некачественный Товар денежную сумму.

4.8. Каждый Товар должен сопровождаться паспортом, сертификатом качества и иными документами подтверждающими качество Товара, которые следуют вместе с Товаром. При нарушении условий настоящего пункта Покупатель вправе не принимать Товар и не производить его оплату.

В таком случае Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты, а Поставщик признается не выполнившим обязательство по поставке Товара до момента устранения условий настоящего пункта.

4.9. Стороны договорились использовать понятие «Полное поступление». Под Полным поступлением Стороны понимают получение Покупателем Товара в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Договором, и качестве, предусмотренном Договором, а также получение оригиналов накладных, оригинала счета-фактуры или универсального передаточного документа, а также иных документов на Товар в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Договором. Договором также могут быть предусмотрены иные условия поставки Товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки Полного поступления Товара на срок, превышающий срок поставки Товара согласно Договора, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком указанного уведомления. Поставщик обязуется вернуть денежные средства за не поставленный Товар в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента расторжения договора.

Кроме того, Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки до момента расторжения договора.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара (недопоставки) Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.3. В случае поставки некачественного Товара, недостатки которого были выявлены после его приемки, в порядке, предусмотренном п.4.4., Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественного Товара за каждый день, начиная с даты приемки Товара Покупателем до момента замены на Товар надлежащего качества или до возврата денежных средств за него.

5.4. В случае если Покупатель понес дополнительные расходы за сверхнормативный простой транспортных средств под погрузкой или разгрузкой Товара по вине Поставщика, который не уведомил надлежащим образом Покупателя о времени и дате Поставки Товара в соответствии с п. 3.1 Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю данные расходы в полном объеме.

5.5. Поставщик несет ответственность за ущерб, возникший у Покупателя, в случае если Товар является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц, защищаемым в установленном законом порядке, о чем Покупатель не был извещен Поставщиком при заключении Договора.

5.6. В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупатель по требованию Поставщика обязуется выплатить неустойку в размере 0, 1 % от стоимости неоплаченного Товара.

5.7. В случае, если количество поставленного Товара не соответствует Договору, о чем составлен Акт, указанный в п. 4.5 Договора, Стороны договорились считать такую поставку Товара неисполненной в срок и применять ответственность за нарушение срока поставки, предусмотренную п.5.2 Договора.

5.8. Во всех случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом в случае, если после расторжения Договора в связи неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель приобрел у третьего лица аналогичную Продукцию, вне зависимости от количества (объема) по более высокой цене поставки взамен предусмотренной Договором, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен него сделке.

5.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, война или военные действия, которые начались после заключения договора, а также действий Правительства РФ, если эти обстоятельства и действия непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. Если указанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение обязательств в период исполнения Договора, срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть продлен на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится невозможным, должна немедленно направить уведомление другой Стороне, в котором в письменной форме сообщить о возникновении, предположительном сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены свидетельством компетентного органа. В том случае, если такое уведомление не было направлено или направлено не вовремя, Стороны имеют право рассматривать вышеуказанные обстоятельства как причину, не препятствующую выполнению другой Стороной принятых на себя обязательств.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в действие с момента его заключения и действует до исполнения.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

6.3. Уступка прав требований по Договору без письменного согласия Сторон не допускается.

6.4. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору, разрешаются Арбитражным судом по месту исполнения Договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

м.п.

Приложение №6 Форма ценового предложения.xls - Посмотреть таблицу с данными