Тендер - поставка товаров №271150786

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Договор № ___/2024

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» (МБУ ДО «ДШИ №2»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Есиповой Галины Давлятовны, действующей на основании Устава, с одной стороны,

и _________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», ____________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего договора является поставка товаров (далее – товара) в количестве, по цене и качественным характеристикам, указанным в приложении 1 к настоящему договору «Спецификации», являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. На условиях настоящего договора Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить товар, предусмотренный пунктом 1.1. настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.3. Поставщик гарантирует, что:

1.3.1. поставляемый товар свободен от прав и притязаний третьих лиц;

1.3.2. обладает правами, необходимыми для передачи товара Заказчику;

1.3.3. поставляемый товар функционально пригоден для использования в соответствии с его потребительским назначением для конкретных целей, для которых товар такого рода обычно используется.

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Цена договора. Порядок, условия оплаты.

2.1. Цена настоящего договора определяется в соответствии со «Спецификацией» (приложение 1) и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорок одна тысяча девятьсот семь) руб. 00 коп., НДС не облагается. Цена договора включает в себя расходы Поставщика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.2. Цена настоящего договора является твердой и должна оставаться неизменной до полного исполнения сторонами договора своих обязательств.

2.3. Оплата по договору осуществляется Заказчиком в российских рублях в безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами документов, подтверждающих поставку товара.

3. Место и сроки поставки товара.

3.1. Поставка товара осуществляется по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 6, дом 1 (МБУ ДО «ДШИ № 2»).

3.2. Срок поставки: в течении 20 рабочих дней.

4. Качество товара, порядок приемки товара

по количеству, качеству и комплектности.

4.1. Качество поставляемого товара соответствует нормам государственных стандартов и техническим условиям, и требованиям, предъявляемым к данному виду товара.

4.2. Доставка товаров Заказчику осуществляется за счет и средствами Поставщика в таре, обеспечивающей температурный режим и условия хранения поставляемых товаров. Поставщик должен обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке.

4.3. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки. Поставщик обязан обеспечить целостность упаковки в момент приемки товара Заказчиком.

4.4. В срок, предусмотренный пунктом 3.2. настоящего договора Поставщик обязан представить Заказчику документ об исполнении Поставщиком обязательства по поставке товара, а Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней обеспечить приемку поставленного товара.

4.5. При приемке Товара Заказчик проводит экспертизу на соответствие Товара условиям настоящего договора. Экспертиза поставленного Товара, может проводиться Заказчиком своими силами, либо с привлечением эксперта, экспертной организации. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, либо уполномоченным представителем экспертной организации.

4.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает товарную накладную и/или счет/счет–фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.

4.8. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения акта, указанного в пункте 4.7. договора. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

4.9. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

4.10. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.11. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.6. договора.

5. Внесение изменений и дополнений в договор.

5.1. Изменение существенных условий настоящего договора при его исполнении не допускаются, за исключением изменений в случаях предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

5.2. Любые соглашения сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и скреплены печатями сторон.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате настоящего договора Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафы, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы, если иной размер не установлен действующим законодательством РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

В случае нарушения Заказчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Штраф устанавливается в порядке, определенном правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере 1000,00 рублей, за каждый факт нарушения, но не более цены договора. Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что нарушение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.3. В случае просрочки Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик уплачивает неустойку (штрафы, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему договору. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ от цены неисполненного обязательства, если иной размер не установлен действующим законодательством РФ.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по настоящему договору произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае иного ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа. Штраф устанавливается в порядке, определенном правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере 10% от цены договора, за каждое нарушение, но не более цены договора. Поставщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему договору.

7. Расторжение договора.

7.1. Расторжение настоящего договора осуществляется по соглашению сторон или по решению суда, а также в случае одностороннего отказа от исполнения договора одной из сторон договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Поставщик обязан незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договор

9. Разрешение споров.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче в Арбитражный суд.

10. Срок действия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует по 31.05.2024 года, а в части оплаты услуг до полного взаиморасчета сторон.

10.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору и ответственности за его нарушение.

10.3. Настоящий договор составлен в электронной форме и подписан электронными подписями.

10.4. К настоящему договору прилагаются: Приложение 1 «Спецификация».

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №274357257 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ПУРНЕФТЕГАЗ" объявляет тендер: Поставка лабораторного оборудования и материалов по прейскурантному договору 2024-2025	Предложение делать оферты #274357257	75 814 601	7 дней 09.06.2024 01.07.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271150741 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ГЛАЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров (план №2230739496, позиция №72) Запрос котировок #271150741	130 000	срок истек - 30.04.2024
Тендер №271150720 Поставка материалов, необходимых для проведения секвенирования для нужд ФГБУ «ВНИИКР» (с результатом)	Электронный аукцион #271150720	104 855	срок истек 19.04.2024 27.04.2024
Тендер №271150674 Поставка материалов, необходимых для проведения секвенирования для нужд ФГБУ «ВНИИКР»	Электронный аукцион #271150674	104 855 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 19.04.2024 27.04.2024
Тендер №271150557 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК объявляет тендер: Поставка дейтерированных растворителей (план №2230740063, позиция №99) (План график)	Единственный поставщик #271150557	251 000	срок истек - 30.04.2024
Тендер №271150556 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК объявляет тендер: Поставка химических реагентов общелабораторного назначения (план №2230740063, позиция №98) Единственный поставщик #271150556	938 386	срок истек - 30.04.2024

Тендеры из региона Губкинский

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271149049 Теплоснабжение (территория Пурпе) (с результатом)	Единственный поставщик #271149049	2 345 071	срок истек 17.04.2024 17.04.2024
Тендер №271149002 Поставка учебной литературы (с результатом)	Единственный поставщик #271149002	14 872	срок истек 16.04.2024 16.04.2024
Тендер №271148473 ООО «Белоруснефть-Сибирь» объявляет тендер: Заявка на закупку спецтехники	Запрос предложений #271148473	См. док.	срок истек 19.04.2024 25.04.2024
Тендер №271148279 Общество с ограниченной ответственностью "СЕВКОМНЕФТЕГАЗ" объявляет тендер: Поставка шлюза IP-телефонии	Запрос цен #271148279	См. док.	срок истек 19.04.2024 02.05.2024
Тендер №271144351 Поставка дождеприемников (с результатом)	Электронный аукцион #271144351	1 787 092 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 17 871	срок истек 19.04.2024 03.05.2024