Тендер - Поставка строительных материалов для капитального ремонта №267782504

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть04 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 04.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000025

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Архангельская обл, г. Котлас, ул. Конституции, 18, склад ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 44100.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение №2 - обоснование Н(М)ЦК

Проект контракта

1 Приложение №4 - проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение №1 - описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение №3 - требования к содержанию, составу заявки и инструкция по ее заполнению

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 04.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000025

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Архангельская обл, г. Котлас, ул. Конституции, 18, склад ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 44100.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение №2 - обоснование Н(М)ЦК

Проект контракта

1 Приложение №4 - проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение №1 - описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение №3 - требования к содержанию, составу заявки и инструкция по ее заполнению

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№1_-_описание_объекта_закупки

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№3_-_требования_к_содержанию,_составу_заявки_и_инструкция_по_ее_заполнению

Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

Требования к содержанию и составу заявки на участие

в запросе котировок в электронной форме

1. Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами «м» - «п» пункта 1, подпунктами «а» - «в» пункта 2, пунктом 3, пунктом 5 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), а именно:

1.1. Информация и документы об участнике закупки (п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе):

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе;

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

1.2. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки (п. 2 ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе):

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака). При этом информация, предусмотренная настоящим подпунктом, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, обозначенного таким товарным знаком;

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки) - представление указанных документов не требуется.

1.3. Предложение участника закупки о цене контракта (п. 3 ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе).

1.4. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона о контрактной системе (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

2. Заявка также может содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом «д» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, а именно:

д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом о контрактной системе оператору электронной площадки.

2. Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, должна содержать информацию и документы об участнике закупки (п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе):

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы);

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Закона о контрактной системе (если участник закупки является такой организацией);

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе.

При этом информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 2 инструкции по заполнению заявки на участие в закупке, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

3. При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, и предусмотренные подпунктом «н» пункта 1.1 части 1 требований к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

4. Формирование участником закупки предложения в отношении объекта закупки, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе (наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии у товара товарного знака), а также характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки) осуществляется участником закупки в структурированном виде с использованием электронной площадки.

Предоставляемые участником закупки в заявке сведения в отношении объекта закупки не должны сопровождаться словами (с учетом всех форм) «эквивалент» и подобными по смыслу словами, в сочетании с которыми представленные участником закупки сведения (значения показателей) могут пониматься как неоднозначные (неконкретные), приводить к разночтению или двусмысленному толкованию.

Если в описании объекта закупки заказчика показатели товара перечисляются через « , », « ; », союз «и», то участник закупки в заявке должен указать все показатели товара.

При подготовке заявки участники закупки не могут изменять и должны применять обозначения (наименования показателей, единицы измерения, технических, функциональных параметров, в том числе слова и знаки, определяющие максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также варианты значений) в соответствии с обозначениями, установленными в описании объекта закупки заказчика.

Если в описании объекта закупки заказчика предусмотрена комплектность товара, участник закупки должен в обязательном порядке предоставить сведения о комплектности товара (соответствие предлагаемого товара будет устанавливаться по комплектности, всем показателям и их значениям, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным в описании объекта закупки заказчика).

Приложение_№2_-_обоснование_Н(М)ЦК

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

В целях расчета начальной (максимальной) цены контракта (далее - Н(М)ЦК) проведено исследование функционального рынка г. Котлас и г. Коряжма Архангельской области на поставку необходимого заказчику товара:

потенциальным поставщикам были сделаны запросы о стоимости необходимого заказчику товара на планируемый период его поставки (март - апрель 2024 года);

потенциальные поставщики в ответ на запросы заказчика предоставили коммерческие предложения в письменном виде с предложением о цене за единицу товара;

на основании полученных ценовых предложений о стоимости товара рассчитана Н(М)ЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

- Посмотреть таблицу с данными

После проведения мониторинга предложений цен на поставку строительных материалов для капитального ремонта в столовой жилой зоны ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области произведен расчет среднего значения Н(М)ЦК:

Среднее значение Н(М)ЦК = (Н(М)Ц 1 пост. + Н(М)Ц 2 пост. + Н(М)Ц 3 пост. ) / 3

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, определяется коэффициент вариации.

Расчет коэффициента вариации:

- Посмотреть таблицу с данными

Совокупность значений, используемых в расчете при определении Н(М)ЦК, считается однородной, так как коэффициент вариации цены не превышает 33%.

На основании вышеизложенного заказчиком установлена следующая начальная (максимальная) цена за единицу товара:

- Посмотреть таблицу с данными

С учетом объема поставки строительных материалов для капитального ремонта в столовой жилой зоны ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области начальная (максимальная) цена контракта составит▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорок четыре тысячи сто) рублей 00 копеек.

Приложение_№4_-_проект_государственного_контракта

Приложение № 4 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

Государственный контракт (проект)

на поставку товара для государственных нужд

№ ________

г. Котлас «____» _____________ 2024г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области» (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от _____________________ № __________________________________________ (ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3) Государственный заказчик и Поставщик заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка строительных материалов для капитального ремонта в столовой жилой зоны ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к Контракту), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - Товар).

1.2. Поставщик обязуется поставить Товар Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять и обеспечить оплату принятого Товара.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ____________ (______________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___ % / НДС не облагается, и включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика, в связи с исполнением обязательств по Контракту. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.2. Расчеты за поставленный Товар производятся в форме безналичного расчета денежными средствами, выделяемыми из федерального бюджета (по КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке Товара. Платежи производятся на основании документов, подтверждающих приемку Товара Государственным заказчиком. При этом формирование и подписание документа о приемке товара, в том числе корректировочных документов к нему, осуществляется только в форме электронного документа с использованием единой информационной системы в сфере закупок в соответствии с частями 13 и 14 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.5. Обязательства Государственного заказчика по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Государственного заказчика.

2.6. В случае изменения банковских реквизитов, Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3. Качество и порядок приемки Товара

3.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативных документов для соответствующего вида поставляемого товара спецификации и подтверждаться действующими сертификатами соответствия (в случае, если товар подлежит обязательной сертификации), декларациями соответствия (в случае, если подтверждение соответствия товара осуществляется в форме принятия декларации о соответствии), удостоверениями (паспортами) качества (при наличии) - копиями, заверенными надлежащим образом, которые передаются в момент поставки Товара Государственному заказчику. Поставка Товара, несоответствующего по качеству требованиям нормативных документов и условиям Контракта, не засчитывается за выполнение обязательств.

3.2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Остаточный срок годности Товара с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке товара должен быть не менее 6 (шести) месяцев.

3.3. Поставщик обеспечивает соответствие качества поставляемого Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

3.4. Приемка Товара осуществляется Государственным заказчиком по качеству и количеству и в соответствии с разделом 9 Контракта.

4. Требования к упаковке, маркировке, транспортировке Товара

4.1. Поставляемый Товар должен быть упакован, маркирован, транспортироваться в соответствии с требованиями нормативных документов и правил перевозки грузов, действующих на соответствующем транспорте, до места назначения и разгрузки на складе Государственного заказчика. Тара и упаковка должны обеспечивать целостность и сохранность Товара при перевозке, хранении и выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

4.2. Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскивается и эти материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается в стоимость Товара.

4.3. Товар, получивший при отгрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, подлежит замене за счет Поставщика.

5. Срок и порядок поставки Товара

5.1. Товар должен быть поставлен с момента подписания Контракта по 19.04.2024г. единой партией по предварительной заявке Государственного заказчика.

5.2. Поставщик производит поставку Товара Государственному заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Архангельская область, г. Котлас, ул. Конституции, 18, склад ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области.

5.3. Государственный заказчик имеет право отказаться от получения Товара, период поставки которого просрочен. В этом случае Государственный заказчик письменно уведомляет Поставщика об отказе в приемке Товара.

5.4. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) Товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком документов, подтверждающих приемку Товара.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Государственного заказчика с момента подписания Государственным заказчиком документов, подтверждающих приемку Товара.

5.6. Право собственности на Товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Государственным заказчиком документов, подтверждающих приемку Товара.

5.7. В случае ошибок или неточностей, допущенных при оформлении перевозочных или иных документов, все расходы, связанные с дооформлением и задержкой Товара в пути следования, оплачиваются Поставщиком.

5.8. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику Товар, не обремененный правами третьих лиц.

6. Права и обязанности Государственного заказчика

6.1. Государственный заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующей качеству, объемам, срокам поставки Товара и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

6.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены ненадлежащим образом оформленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) Товара.

6.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

6.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком, и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

6.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.1.6. Произвести удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей оплате Поставщику, на следующие реквизиты счета:

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ (ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80)

лицевой счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80

казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ // УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, г. Архангельск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

При этом Государственный заказчик направляет Поставщику уведомление о реализации им своего права на удержание из оплаты по Контракту суммы неустойки (штрафа, пени).

6.2. Государственный заказчик обязан:

6.2.1. Осуществить приемку Товара в соответствии с условиями Контракта.

6.2.2. Осуществить оплату принятого Товара в соответствии с условиями Контракта.

6.2.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству и количеству.

6.2.4. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта, в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

6.2.5. Осуществлять контроль качества Товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и технических документов, условиям Контракта.

6.2.6. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков, в соответствии с разделом 8 Контракта.

6.2.7. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, проводить экспертизу. Экспертиза проводится Государственным заказчиком своими силами.

6.2.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7. Права и обязанности Поставщика

7.1. Поставщик вправе:

7.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком документов, подтверждающих приемку Товара и подтверждающих исполнение Поставщиком обязательств по Контракту, на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

7.1.2. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.1.4. Требовать уплату пеней и штрафа, а также возмещения убытков, в соответствии с разделом 8 Контракта.

7.2. Поставщик обязан:

7.2.1. Известить Государственного заказчика о готовности Товара к поставке и о дате поставки с использованием любых средств связи (телефонной, факсимильной, электронной и др.), позволяющих однозначно подтвердить извещение либо уведомление Государственного заказчика.

7.2.2. Своевременно, по письменному запросу Государственного заказчика, предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

7.2.3. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и представить Государственному заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.2.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара сформировать с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и разместить в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке.

7.2.5. Обеспечить соответствие Товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов и условиям Контракта.

7.2.6. Безвозмездно осуществить замену Товара при выявлении недостатков поставленного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней.

7.2.7. Передать Товар в комплекте с относящейся к нему документацией.

7.2.8. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве Товара возместить убытки в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 8 Контракта.

7.2.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8. Ответственность Сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (а именно, несвоевременное формирование и размещение Поставщиком в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке), размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. При расторжении Контракта, в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта, другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по Контракту.

8.12. При применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением условий Контракта, Стороны обмениваются документами с использованием единой информационной системы в сфере закупок, направляя электронные уведомления. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписываются усиленной электронной подписью уполномоченного лица и размещаются в единой информационной системе в сфере закупок без размещения на официальном сайте.

9. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом

9.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Государственный заказчик проводит экспертизу своими силами.

9.2. Поставщик обязан предоставить на экспертизу Государственному заказчику Товар с сопроводительными документами, предусмотренными условиями Контракта.

9.3. Экспертиза предоставленных Поставщиком результатов исполнения Контракта на соответствие требованиям, установленным Контрактом, проводится уполномоченными представителями Государственного заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки Товара. По итогам проведения экспертизы результатов исполнения Поставщиком Контракта уполномоченные представители Государственного заказчика в произвольной форме составляют заключение с указанием соответствия (несоответствия) результатов требованиям Контракта (далее - заключение экспертизы), которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

9.4. Подписание заключения экспертизы с указанием соответствия результатов требованиям Контракта, в том числе результатов, не препятствующих приемке Товара, уполномоченными представителями Государственного заказчика является основанием для передачи Товара Поставщиком и приемки его Государственным заказчиком соответственно.

9.5. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия Товара условиям Контракта Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно - в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы передать другой Стороне сертификат Торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы.

10.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок должны провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Изменение, расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Соглашений к Контракту. Все приложения и Соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Соглашения вступают в силу с момента подписания Сторонами.

11.3. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

11.3.1. в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

11.3.2. по соглашению Сторон;

11.3.3. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Контракта другой Стороной.

10.4. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

11.5. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации, исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон также в следующих случаях:

11.6.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

11.6.2. Если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

11.6.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества Товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества Товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества Товара.

11.6.4. Если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.

11.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.

11.8. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.9. Государственный заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

11.10. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что:

11.10.1. Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому Товару;

11.10.2. при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте 11.10.1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11.11. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случаях:

11.11.1. выявления по результатам экспертизы несоответствия качественных характеристик Товара условиям Контракта, препятствующих приемке Товара, неоднократного нарушения срока поставки Товара;

11.11.2. поставки (передачи) Поставщиком Товара, не соответствующего требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта;

11.11.3. неоднократного нарушения срока замены Товара ненадлежащего качества;

11.11.4. неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцати) дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12.3. При невозможности достижения соглашения Сторон, споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Архангельской области.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен на основании извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от ___________________ № ____________________________.

13.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14. Срок действия Контракта

14.1. С момента подписания Контракта по 31 декабря 2024 года включительно, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств - до их полного исполнения.

15. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

Государственный заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № _____ от «___» __________ 2024г.

Спецификация

строительных материалов для капитального ремонта в столовой жилой зоны

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области

- Посмотреть таблицу с данными