Тендер - Поставка реагентов противогололедных №269414250

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование_НМЦД.xlsx
• Проект_договора_реагенты.docx
• Техническое_задание_реагенты.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 Просмотр сведений о закупке «Поставка реагентов противогололедных для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5840

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка реагентов противогололедных для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»

Описание объекта закупки: В соответствии с договором

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.68

Дата размещения закупки: 27.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:14

Срок завершения подачи оферт: 01.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:12

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Договором и Техническим заданием

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Договором и Техническим заданием

Источник финансирования: Внебюджетные средства: «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Сопроводительные документы: в соответствии с Договором и Техническим заданием

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Договором и Техническим заданием

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Договором и Техническим заданием

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Договором и Техническим заданием

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "ДЗЕРЖИНЕЦ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Шпалерная, ДОМ 15-17/ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Центральный, Санкт-Петербург, город, Шпалерная ул., д. , 15-17, литер а, 1, УЛИЦА ШПАЛЕРНАЯ, ДОМ 15-17/ЛИТЕРА А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5684

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Гуськов

Имя Анатолий

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка реагентов противогололедных для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»

1. Общие требования

1.1. Наименование закупки: Поставка реагентов противогололедных для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»» (далее – Товар).

1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием видов продукции, соответствующие предмету закупки: 20.59.43.130 Антиобледенители.

1.3. КТРУ отсутствует.

1.4. ККН (справочник конечных каталожных наименований):

20.59.43.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРеагент противогололедный тип 1.

1.5. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. Цели и правовое основание для поставки товара

2.1. Целями данной закупки является: поставка реагентов антигололедных для обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».

2.2. Основание закупки: план финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУ «Дзержинец» на 2024 год и план-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Описание объекта, требования к количеству товара,

к его техническим и качественным характеристикам, безопасности, срокам и месту поставки товара

3.1. Требование к количеству товара, срокам и месту поставки:

3.1.1. Количество товара, требуемое к поставке в период действия Контракта установлено в приложении № 1 к Техническому заданию.

3.1.2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.15-17, литера «А».

3.2. Сроки поставки товара: с даты заключения Договора по 30 ноября 2024 года.

3.2.1. Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика в рабочий день, с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 15:00 по адресу, указанному в п. 3.1 Договора. Заявки направляются Поставщику по электронной почте, указанной в пункте 10.7 Договора.

3.2.2. В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Договора, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения претензии от Заказчика, заменит его Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик. Доставка, в том числе разгрузка, погрузка осуществляется по месту поставки Товара силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.

3.3. Требования к качеству товара:

3.3.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, а также должен быть свободен от прав третьих лиц) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

3.3.2. На Товаре не должно быть механических повреждений.

3.3.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

3.3.4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять
от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

3.3.5. Наименование и маркировка на упаковке поставленного Товара
и в товаросопроводительных документах должны соответствовать наименованию и требованиям, указанным в Контракте. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию Товара при его приемке.

3.4. Требования к техническим, функциональным характеристикам товара,
а также к его эксплуатационным характеристикам определено в приложении № 1 к Техническому Заданию. В приложении № 1 к Техническому Заданию указаны показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, показатели, для которых указаны варианты значений, показатели, которые определяются диапазоном значений, и показатели, значения которых не могут изменяться.

3.5. При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество
и безопасность товара: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество Товара; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

3.6. Уборка и вывоз упаковки, иного мусора, образовавшегося при поставке Товара, производятся силами Поставщика или за его счет.

4. Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара,

к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

4.1. На Товар должна быть установлена гарантия Поставщика – не менее срока предоставления гарантии производителя.

4.2. Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии
с нормативными документами на данный вид Товара.

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

5.1. Приложение №1: Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

В отношении закупаемых товаров отсутствуют характеристики КТРУ и характеристики товара добавлены согласно ККН 20.59.43.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Проект договора № _______

Поставка реагентов противогололедных для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Санкт-Петербург « » ________ 2024 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице заместителя генерального директора Гуськова Анатолия Викторовича, действующего
на основании приказа Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» от 03.10.2022 № 200/П «О распределении должностных обязанностей между генеральным директором Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» и заместителями генерального директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить реагенты противогололедные для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны
в Спецификации, являющейся приложением к Договору.

II. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _____ рублей __ копеек (____________________________), в том числе НДС 20% в размере ____ рублей __ копейки (______________)/НДС не облагается.

2.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 44-ФЗ и иным действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Договора уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные со стоимостью Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимостью упаковки (тары), маркировки, страхования, таможенные платежи (пошлины), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

2.7. Источник финансирования: Внебюджетные средства: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, код ОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)».

2.8. Оплата за поставленный товар осуществляется:

- в безналичной форме за фактически поставленный Товар на основании выставленного счета, счета-фактуры [1] , товарной накладной, акта приема-передачи товара в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д.15-17, литера «А».

3.2. Сроки поставки товара: с даты заключения Договора по 30 ноября 2024 года.

3.2.1. Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика в рабочий день, с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 15:00 по адресу, указанному в п. 3.1 Договора. Заявки направляются Поставщику по электронной почте, указанной в пункте 10.7 Договора.

3.2.2. В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Договора, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения претензии от Заказчика, заменит его Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик. Доставка, в том числе разгрузка, погрузка осуществляется по месту поставки Товара силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.

3.3. Поставщик сдает, а Заказчик принимает товар на основании товарной накладной, счета-фактуры (при наличии) и акта приема-передачи товара, один экземпляр которых остается у Поставщика, другой экземпляр – у Заказчика. Стороны производят сверку поставленного товара на соответствие условиям настоящего Договора.

3.4. В случае несоответствия Товара требованиям Договора составляется двусторонний акт несоответствия, в котором отражаются выявленные недостатки.

3.5. Заказчик вправе отказаться от приемки товара не в полном объеме или товара ненадлежащего качества.

3.6. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

3.7. Для проверки результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки товара. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

3.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком в разумные сроки.

3.9. Уборка и вывоз упаковки, иного мусора, образовавшегося при поставке Товара производятся силами Поставщика или за его счет непосредственно по завершении поставки Товаров.

IV. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором;

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами
и санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установленным Договором;

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям Договора или осуществить его соответствующую замену
в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

4.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

4.1.5. Обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 5 Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с условиями Договора;

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

4.2.3. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней)
в соответствии с разделом 6 Договора;

4.2.4. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими
и функциональными характеристиками, указанными в Договоре (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии
с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ).

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям Договора, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Договора в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ и Договором;

4.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Договора;

4.3.3. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям Договора, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение всего гарантийного срока;

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора;

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Договора, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Договора количество поставляемого Товара, предусмотренного Договором, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора.

V. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять
от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. На Товар должна быть установлена гарантия Поставщика – не менее срока предоставления гарантии производителя.

5.5. В случае выявления в течение всего гарантийного срока Товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются
за счет Поставщика.

VI. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом №44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила).

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 1000 рублей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором начисляется штраф в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором размер штрафа, устанавливается 10 процентов цены Договора (этапа).

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в Договоре таких обязательств) составляет 1000 рублей.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчик обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.10. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Договором, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

VII. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) дней с момента
их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

VIII. Рассмотрение и разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется по почте письмом с объявленной ценностью и описью вложения. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается
в судебном порядке в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

IX. Срок действия и порядок изменения, расторжения Договора.

Срок исполнения Договора

9.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует по «31» декабря 2024 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

9.2. Информация о Договоре подлежит включению в реестр Договоров, заключенных заказчиками.

9.3. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

9.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Договором, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Договора.

9.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

9.6. Стороны вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

X. Прочие положения

10.1. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, фактического адреса, банковских реквизитов и иной значимой информации, она обязана в течение 2 (двух) рабочих дней известить об этом другую Сторону.

10.3. Стороны допускают обмен юридически значимыми сообщениями по адресам электронной почты, указанным в пункте 10.7 Договора.

10.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения
к настоящему Договору.

10.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся
к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора.

10.7. Представители Сторон, ответственные за координацию и исполнение Договора:

от Заказчика: Заведующая складом – Коновальчик Ксения Сергеевна, контактный телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

от Поставщика: ФИО, контактный телефон (факс) ________________, адрес электронной почты: ____________________________.

XI. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору стороны обязуются не совершать,
а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники
не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Договору,
ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

XII. Перечень приложений

12.1. Приложение – Спецификация.

XII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к договору

от «__» _____2024 года № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставка реагентов противогололедных для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»

- Посмотреть таблицу с данными

В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, то счет-фактура не предоставляется. ↑