Тендер - Поставка расходных материалов для анализатора глюкозы и лактата автоматического Biosen S-Line Lab+ №265239785

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

описание_объекта_закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) на

«Поставку расходных материалов для анализатора глюкозы и лактата автоматического Biosen S-Line Lab+»

1. Общая часть

- Посмотреть таблицу с данными

2.Характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными

рекомендуемая форма заявки на участие в электронном аукционе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(рекомендуемая форма)

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 02.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000056

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

РФ, Республика Крым, г.Симферополь, ул.60 лет Октября, 30

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Начальная сумма цен товара, работы, услуги:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.04 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

14990.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

В соответствии с действующим законодательством о контрактной системе

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20756Щ89420

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИЯ//УФК по Республике Крым г. Симферополь

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

Информация отсутствует

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с действующим законодательством о контрактной системе

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20756Щ89420

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИЯ//УФК по Республике Крым г. Симферополь

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

1 Другое..

обоснование_нмцк - Посмотреть таблицу с даннымипроект_контракта

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ___

«Поставка расходных материалов для анализатора глюкозы и лактата автоматического Biosen S-Line Lab+»

г. Симферополь «___»________202_ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская клиническая больница №7», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Солдатенко Светланы Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам электронного аукциона, объявленного Извещением N ____________________, на основании протокола от "__" __________ ____ г., заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку изделий медицинского назначения расходных материалов для анализатора глюкозы и лактата автоматического Biosen S-Line Lab+ (код ОКПД2/КТРУ – 20.59.52.194) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), технические показатели - Техническими требованиями (приложение N 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30 будние дни с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМСК.

1.4. Поставщик передает Получателю Товар, а также оказывает следующие услуги, связанные с поставкой Товара (далее – Сопутствующие услуги): осуществляет доставку Товара до места поставки, указанного в Контракте; выполняет все виды погрузочно-разгрузочных мероприятий.

1.5. Принятие денежных обязательств в рамках настоящего Контракта, подлежащих исполнению, осуществляется за счет средств бюджетных учреждений (внебюджетного фонда ОМС, средства бюджета Республики Крым).

1.6. Идентификационный код закупки: _____________________________________

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Максимальное значение цены Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС - _______, __ (_____) рублей (далее – Цена Контракта).

Вариант 2. Максимальное значение цены Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч рублей 00 копеек) рублей, НДС не облагается. (вариант применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен нулю или победителем используется льготный режим налогообложения).

Вариант 3. Максимальное значение цены Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч рублей 00 копеек) рублей, уменьшенная на сумму налогового платежа в размере _______%, что составляет __________, __ (____) рублей. (данный вариант применяется в случае заключения Заказчиком контракта с физическим лицом) (далее – Цена Контракта).

2.3. Максимальное значение цены Контракта включает в себя стоимость Товара, стоимость расходных материалов, необходимых для поставки товара, все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания срока действия контракта в связи с его исполнением, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Максимальное значение цены Контракта является твердым и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом.

2.6. Авансирование не предусмотрено.

2.7. Допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены Сторонами в дополнительном соглашении и внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком. Исключением является применение запретов и ограничений допуска товаров в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.02. 2015г №102, приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, указанных в Приложении, будет являться государство - член Евразийского экономического союза

2.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.9. В случае предоставления Поставщиком документов, оформленных с нарушением требований, установленных в пункте 5.2 настоящего Контракта и действующего законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе не производить оплату на основании таких документов, при этом Заказчик не считается просрочившим обязательство по оплате Товара.

2.10. Датой оплаты Заказчиком поставленного Поставщиком по настоящему Контракту Товара является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.11. Заказчик вправе распоряжаться Товаром с момента получения Товара по товарной накладной, при этом к отношениям Сторон по настоящему Контракту не применяются положения ч. 5 ст. 488 Гражданского кодекса РФ (Товар, поставленный по настоящему Контракту, не является находящимся в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате Товара).

2.12. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю - юридическому лицу (в случае если Контракт заключен с юридическим лицом) или Исполнителю - физическому лицу, в том числе Исполнителю, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если Контракт заключен с физическим лицом, индивидуальным предпринимателем соответственно) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. оказать Услуги в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.3. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.4. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.5. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.6. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.7. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;

3.1.8. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 7 Контракта.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе его исполнения установлено что Поставщик не соответствует установленным требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара, требованиям Контракта;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.4.9. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: ____________________

Контракт N __________

Заказчик (название): __________

Поставщик (название компании): __________

Получатель: __________

Пункт назначения: __________

Грузоотправитель: ____________

Ящик/контейнер N ____, всего ящиков/контейнеров _____

Размеры (высота, длина, ширина) __________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение N 2 к Контракту).

5. Порядок поставки Товара и документация

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки в соответствии с пунктом 1.3 Контракта, в течении 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки Поставщиком. Поставка и выгрузка товара в адрес Заказчика, производится Поставщиком с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо будням. Количество и ассортимент товара указываются Заказчиком в заявке. Заявка предоставляется Заказчиком посредством электронной почты отдельно оформленным документом за подписью инициатора закупки Заказчика. Товар, который был поставлен без заявки Заказчика, не принимается и не оплачивается.

5.2. При поставке Товара Поставщик представляет надлежащим образом оформленную следующую документацию:

а) копию регистрационного удостоверения на Товар, выданного уполномоченным органом РФ;

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке (при условии наличия такой);

в) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

г) копия контракта;

д) товарно-транспортная накладная;

д) иные документы, предусмотренные для данного типа (рода) товаров.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приема Товара.

5.3. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара, а если поставка Товара осуществлялась более чем в одно Место поставки товара, то не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара в конкретно-определенном Месте поставки товара, Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности сдать Заказчику поставленный в соответствии с настоящим Контрактом Товар. При неисполнении Поставщиком условий настоящего пункта срок приемки Товара отодвигается на время, необходимое для уведомления Поставщиком Заказчика о готовности поставить Товар. При этом срок поставки Товара не продляется и риски несвоевременной поставки Товара несет Поставщик.

6. Порядок приемки Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику (Получателю) в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение N 2 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара, соблюдение температурного режима при поставке.

Приемка каждой партии товара осуществляется Заказчиком по месту поставки товара и оформляется путем подписания акта приема-передачи товара (далее – Акт)

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, за исключением случаев, когда привлечение экспертов, экспертных организаций является обязательным.

6.2.1 Экспертиза своими силами проводится Заказчиком в течение 15 рабочих дней по факту поставки каждой партии товара и предоставления Поставщиком Акта.

6.2.2 Экспертиза привлеченными Заказчиком экспертами, экспертными организациями проводится в течение 15 рабочих дней по факту поставки каждой партии товара и предоставления Поставщиком Акта.

6.3. Приемка Заказчиком поставленного Поставщиком Товара осуществляется на основании Электронного акта, в порядке и сроки определенные настоящим разделом, с учетом следующих особенностей:

6.3.1. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона:

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, установленный в контракте (за 5 дней) в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о контрактной системе;

2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке;

3) документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

4) в срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 ст. 94 Закона о контрактной системе) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5) в случае создания в соответствии с частью 6 ст. 94 Закона о контрактной системе приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 4 или подпунктом "б" пункта 5 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

7) в случае получения в соответствии с пунктом 6 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;

8) датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

6.3.2. В случае отказа (частичного отказа) от приемки поставленного Товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отказа от подписания представленных Поставщиком документов согласно пункту 6.3.1 настоящего Контракта направляет Поставщику перечень непринятого Товара. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязуется устранить указанные недостатки, заменив не принятый Заказчиком Товар на иной, соответствующий требованиям настоящего Контракта, и сдать поставленный Товар Заказчику в порядке, установленном разделом 6 настоящего Контракта (повторная приемка), при этом в случае частичной приемки Товара Поставщик обязуется переоформить документы, указанные в пункте 6.3.1 настоящей Контракта, на поставленное и принятое Заказчиком количество Товара и представить их Заказчику в течение 2 (двух) дней с момента получения мотивированного отказа от принятия Товара в полном объеме.

6.3.3. Заказчик осуществляет подписание и направление Поставщику Электронного акта, подтверждающего приемку оказанного Поставщиком товара в ЕИС.

6.3.4. Подписание Сторонами Электронного акта осуществляется уполномоченными лицами Сторон с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

6.3.5. При взаимном согласии Сторон, Поставщик дублирует Заказчику документы о приемке товара на бумажном носителе.

6.4. Поставщик гарантирует, что:

6.4.1 Поставляемый Товар, не является предметом иных договорных обязательств и свободным от прав и притязаний третьих лиц.

6.4.2 Исполнение обязательств по настоящему Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

6.5. Приемка Товара по наименованию, количеству, качеству, комплектности и объему производится путем его визуального осмотра по месту поставки и иными необходимыми способами. При этом Заказчик проверяет: соответствие поставленного Товара заявке Заказчика на поставку Товара; соблюдение предусмотренных настоящим Контрактом гарантий относительно сроков годности Товара; отсутствие повреждений упаковки, нарушения маркировки, нарушения требований к таре поставленного Товара; отсутствие иных явных недостатков поставленного Товара, которые могут свидетельствовать о несоблюдении требований к объему, комплектности, качеству, безопасности поставленного Товара.

6.5.1. В случае несоответствия поставленного товара требованиям настоящего Контракта по качеству (за исключением требований Контракта, не препятствующих приемке поставленного товара) Заказчик в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения экспертизы, по своему выбору вправе направить Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта или потребовать замены товара на товар соответствующий.

6.5.2. В случае несоответствия поставленного товара требованиям настоящего Контракта по количеству (за исключением требований Контракта, не препятствующих приемке поставленного товара) Заказчик в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения экспертизы, по своему выбору вправе направить Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта или потребовать поставки недостающего количества товара.

6.5.3. В случае несоответствия поставленного товара требованиям настоящего контракта (за исключением требований контракта, не препятствующих приемке поставленного товара), не предоставления предусмотренных настоящим контрактом документов, а также отсутствия хотя бы одного из них, либо содержание в них сведений, не соответствующих условиям настоящего контракта, Заказчик не обязан принимать и оплачивать товар.

6.5.4. В случае если заключением эксперта, экспертной организации подтверждено несоответствие поставленного товара установленным требованиям (за исключением установления нарушений требований Контракта, не препятствующих приемке поставленного товара) Поставщик возмещает Заказчику стоимость экспертизы.

6.6. При приемке Товара может присутствовать уполномоченный представитель Поставщика с надлежаще оформленной доверенностью, в случае его отсутствия все риски не приемки товара и его возврат, причинённый ущерб ложится на Поставщика.

6.7. Отбор образцов для исследований на предмет соответствия качества Товара требованиям настоящего Контракта, осуществляется на основании акта об отборе образцов для исследования с участием представителя Поставщика. В случае отказа представителя Поставщика от участия в отборе образцов, акт об отборе образцов для исследования составляется с участием представителей Заказчика, о чем делается соответствующая отметка в акте.

6.8. Результаты экспертного заключения распространяются на все количество поставленного Товара отдельного наименования, образцы которого отбирались для исследования. В случае получения Заказчиком экспертного заключения, подтверждающего ненадлежащее качество Товара, Поставщик обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с проведением такой экспертизы.

6.9. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику относительно качества, сроков годности поставленного Товара на основании актов, составленных по унифицированным формам № ТОРГ-2 или № ТОРГ-3 Альбома унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций (формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. № 132). В случае обнаружения в доставленной партии Товара единиц Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе отказаться как от всего количества Товара отдельного наименования, в составе которого были обнаружены единицы Товара ненадлежащего качества, так и от единиц Товара ненадлежащего качества. При этом Поставщик обязан в течение 2 (двух) дней заменить Товар ненадлежащего качества.

6.10. Товары, поставленные с нарушением условий настоящего Контракта (при несоответствии поставленного Товара заявке Заказчика на поставку Товара; при несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом гарантий относительно сроков годности Товара; при наличии повреждений упаковки, нарушении маркировки, нарушении требований к таре поставленного Товара; при наличии иных недостатков поставленного Товара), не принимаются Заказчиком, а принятые могут быть возвращены Поставщику за его счет. Поставка Товара с нарушением условий настоящего Контракта влечет ответственность Поставщика за ненадлежащее исполнение (просрочку исполнения) обязательств по поставке Товара.

6.11. Товары, поставленные с нарушением условий настоящего Контракта, возвращаются Поставщику за его счет после поставки нового Товара. Все издержки, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.

7. Контрольные образцы

7.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Контракта Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента (минимально возможный объем товара – штука, упаковка, ящик, коробка и проч.).

7.2. Поставщик гарантирует, что характеристики поставляемого товара, в том числе характеристики контрольных образцов соответствуют (не отличаются) характеристикам, установленным в Спецификации, в том числе характеристикам, определяемым, как методом визуального осмотра (видимым характеристикам), так и лабораторными методами (скрытым характеристикам). По требованию Заказчика Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней представить Заказчику заверенные печатью (для юридического лица) и подписью руководителя Поставщика документы, подтверждающие соответствие скрытых характеристик поставляемого товара характеристикам товара, установленным настоящим Контрактом.

7.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения обязан утвердить контрольные образцы в части соответствия видимым характеристикам, либо направить в адрес Поставщика уведомление о несоответствии видимых характеристик контрольного образца характеристикам товара, установленным в Спецификации к контракту. По получению такого уведомления Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней передать Заказчику для утверждения повторный контрольный образец соответствующего товара. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан утвердить повторный контрольный образец, либо направить в адрес Поставщика уведомление о несоответствии повторного контрольного образца характеристикам товара, определенным в Спецификации к контракту.

7.4. Заказчик вправе провести соответствующую товарную экспертизу на предмет выявления соответствия скрытых характеристик контрольных образцов, характеристикам товара, установленным в Спецификации к контракту. В случае выявления несоответствий по скрытым характеристикам расходы по проведенной экспертизе будет нести Поставщик.

7.5.Утвержденные Заказчиком контрольные образцы товара засчитываются в счет объема поставки по настоящему контракту.

7.6. Непредставление Поставщиком контрольных образцов Заказчику в сроки, установленные в настоящем контракте, либо двукратная передача Заказчику контрольных образцов, не соответствующих видимым характеристикам товара, установленным в Спецификации к контракту, либо выявление несоответствий скрытых характеристик контрольных образцов, характеристикам товара, установленным в Спецификации к контракту, является существенным нарушением Поставщиком обязательств по настоящему контракту.

7.7. Поставляемый товар должен быть идентичен контрольным образцам утвержденным Заказчиком.

8. Гарантии

8.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым/изготовленным по индивидуальному заказу (выбрать нужное).

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), Техническими требованиями (приложение N 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара и требованиям настоящего Контракта, изложенным в Технических требованиях (приложение N 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.3. Поставщик гарантирует, что срок годности товара на момент поставки составляет не менее срока, указанного в технических характеристиках, в иных случаях – не менее 12 месяцев.

8.4. В случае, если условия хранения Товара требует выдерживания температурного режима, Поставщик обязан его обеспечить в период транспортировки Товара Заказчику.

8. Порядок расчетов

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений (внебюджетного фонда ОМС, средства бюджета Республики Крым).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Товара (либо - по каждому этапу поставки Товара).

9.3. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком на основании Электронного акта.

9.4. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Товара (либо - по факту частичной поставки Товара), предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), в течение 7 рабочих дней после представления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 9.3 Контракта.

9.5. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течение 15 дней, Стороны подписывают Акт сверки расчетов.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик предоставляет Заказчику безотзывную независимую гарантию, либо передает Заказчику денежные средства в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта.

Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек) руб. (5% от максимального значения цены контракта).

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта в увеличенном в 1,5 раза размере, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто сорок девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек) руб., но не менее чем 10% от начальной (максимальной) цены Контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с ч. 3 ст. 37, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта (10% от максимального значения цены контракта).

К информации, подтверждающей добросовестность Поставщика, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10.2. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона о контрактной системе случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона о контрактной системе;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

10.3. Денежные средства, передаваемые Заказчику в качестве обеспечения Контракта должны быть переданы в размере, установленном в пункте 10.1. настоящего Контракта по следующим реквизитам:

Получатель:

МИНФИН КРЫМА (ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7», л/с 20756Щ89420)

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 07500

К.с.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИЯ//УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта в соответствии с Протоколом подведения итогов электронного аукциона №___________________ от «__» _________ 2024 года. НДС не облагается.

КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

10.4. Факт передачи денежных средств в качестве обеспечения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты).

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона о контрактной системе. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

10.6.1 В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона о контрактной системе.

10.6.2 Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

10.6.3 Предусмотренное частями 7 и 7.1 ст. 96 Закона о контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

10.7. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

10.8. Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона о контрактной системе установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 ст. 34 Закона о контрактной системе.

10.9. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

10.10. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.3. Порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф), устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.4. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 11.5. – 11.11. настоящих Контракта, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.14. настоящего Контракта, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.6. – 11.10. настоящих Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

11.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.9. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

11.10. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

11.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.15. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (в соответствии с ч. 5 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

11.16. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

11.17. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, отдельного этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, соответствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (в соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

11.18. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов (в соответствии с ч. 8 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

11.19. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 9.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.11. и 11.15. Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2024 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Прекращение действия контракта не освобождает стороны от надлежащего исполнения обязательств, возникших в течение срока действия контракта, и ответственности за их нарушение.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

Все изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

12.3. Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным

Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

12.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.7. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

12.8. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке.

-в порядке одностороннего отказа Сторон от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.9. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.10. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.11. При исполнении Контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Контрактов, заключенных заказчиком. Исключением является применение запретов и ограничений допуска товаров в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.02. 2015г №102, приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, указанных в Приложении, будет являться государство - член Евразийского экономического союза.

12.12. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения такого предложения.

12.13. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

12.14. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

12.15. Любая из Сторон вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.15.1. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика , указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

12.15.2. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.15.3. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

12.15.4. Заказчик расторгает договор в одностороннем порядке, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.15.5. Сведения о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

12.16. Юридически значимые сообщения (заявки, претензии, уведомления и др.) могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

- посредством ЕИС в сфере закупок

- письмом на электронный почтовый ящик (e-mail), указанный в реквизитах сторон настоящего Контракта — при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей Стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия заявки, претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения - такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

- ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;

-передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

13. Исключительные права

13.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

15. Антидемпинговые меры

15.1. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

15.2. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в пункте 15.1. настоящего Контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с пунктом 15.3. настоящего Контракта, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

15.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

15.4. Обеспечение, указанное в пунктах 15.1. и 15.2. настоящего Контракта, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

15.5. Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, участник закупки, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, наряду с требованиями, предусмотренными настоящей статьей, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.

15.6. Обоснование, указанное в пункте 15.5. настоящего Контракта, представляется:

- участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведении электронного конкурса, аукциона. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара необоснованными контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику закупки, который предложил такие же, как и победитель этого конкурса или аукциона, цену контракта, сумму цен единиц товара или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем этого конкурса или аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

15.7. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Федерального закона заключается контракт, распространяются требования статьи 37 Закона о контрактной системе в полном объеме.

15.8. Положения статьи 37 Закона о контрактной системе не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.

15.9. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в пункте 15.1. или 15.2. настоящего Контракта, не допускается.

16. Дополнительные условия и заключительные положения

16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. При изменении адресов, номеров контактных телефонов и факсов, платежных и прочих реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать друг о таких изменениях.

16.3. Все спорные вопросы стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Обращению в суд по любым вопросам предшествует обязательный претензионный порядок.

16.4. Споры, по которым стороны не достигли согласия, будут разрешаться в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Крым.

16.5. Срок ответа на письменную претензию составляет 7 (семь) календарных дней с даты получения претензии направленную на электронный почтовый ящик (е-mail), указанный в реквизитах сторон настоящего Контракта.

16.6. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение к Контракту:

Приложение №1 – Спецификация;

Приложение №2 – Технические требования;

Приложение №3 – Акт приема-передачи товара по контракту

Приложение №4 – Акт сверки расчетов

17. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту

от "__" __________ 20__ г. N ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перечень цен единиц товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Максимальное значение цены Контракта составляет _________________ руб. (___________________________________________________________), НДС не облагается на основании применения УСН либо НДС облагается…….

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 2

к Контракту

от "__" __________ 20__ г. N ____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 3

к Контракту

от "__" __________ 202_ г. N

Образец

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО КОНТРАКТУ

ОТ "__" ________ 20__ г. N ____

Поставщик _____________(полное наименование), в лице _________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании ___________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик (полное наименование)________ в лице _____________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании _________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту):

1. Наименование Товара :__________

2. Единица измерения: ________

3. Количество в единицах измерения: ___________

4. Стоимость: _________________(сумма прописью) руб. ____ коп., в том числе НДС _____ % – _________________ сумма прописью) руб. ____ коп.

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного Товара.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная Накладная или универсальный передаточный документ от «____» __________20 __ г. № ____;

2. Копия Регистрационного удостоверения от «____» ______________ 20__ г. № ____;

3. Копия документа о соответствии (при необходимости) от «____» ___________ 20__ г. № ___;

. __________________________________.

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 4

к Контракту

от "__" __________ 202_ г. N

Образец

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

взаимных расчетов за период ________________

между ____________________________________________________

и __________________________________________________

(по Контракту N ____________ от ____________________)

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________ от _________________________, с одной стороны, и _____________________________________ от _________________________, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85 Извещение о проведении электронного аукциона от 02.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма .

Уведомление о размещении документа "Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки"

- Посмотреть таблицу с даннымиответ_на_зпрос_карты_по_досье_ру ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Поступил следующий запрос на разъяснение положений извещения:

Просим разъяснить следующую часть аукционной документации.

В Характеристики товара у наименования № 4 Раствор глюкоза/лактатгемолизирующий с капиллярами прописано «Упаковка содержит ключ-карту , используемую в анализаторе глюкозы и лактата «Biosen» для его активации, контроля использования оригинальных растворов и количества исследуемых тестов.».

Документом, предусмотренным действующим законодательством, допускающим обращение изделия медицинского назначения на территории Российской Федерации, удостоверяющим качество, соответствие нормам и требованиям, установленным для данного вида товара, является регистрационное удостоверение.

Регистрационное удостоверение – это документ, подтверждающий факт регистрации изделия медицинского назначения. Срок действия регистрационного удостоверения не ограничен, оно выдается бессрочно. Регистрация изделий медицинского назначения проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.12 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», с целью допуска изделий медицинского назначения к производству, импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации.

Согласно п. 2 Правил государственной регистрации медицинских изделий, государственной регистрации подлежат любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем (изготовителем) для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека (далее - медицинские изделия).

В соответствие с п. 56. Правил, в регистрационном удостоверении указывается, в том числе, наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению).

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (далее по тексту Росздравнадзор) выданы следующие регистрационные удостоверения на анализатор глюкозы и лактата Biosen и на расходные материалы к анализаторам глюкозы и лактата Biosen C-Line:

- регистрационное удостоверение от 21 августа 2015 года № РЗН 2015/2973 на медицинское изделие — анализаторы глюкозы и лактата Biosen. В приложении к данному регистрационному удостоверению указаны варианты исполнения медицинского изделия (Biosen C-Line GP+; Biosen C-Line Clinic; Biosen S-Line lab+) и принадлежности к анализатору, среди которых отсутствует такая принадлежность, как карта;

- регистрационное удостоверение от 20 июля 2010 года № ФСЗ 2010/07433 на медицинское изделие - материалы расходные к анализаторам глюкозы и лактата Biosen C-Line. В приложении к данному регистрационному удостоверению указан перечень зарегистрированных расходных материалов к указанным анализаторам; такой расходный материал, как карта, в перечне отсутствует. Иных приложений, в том числе содержащих перечень каких-либо принадлежностей, необходимых для применения зарегистрированных расходных материалов не имеется.

В разделе 16. «Расходные материалы и запасные части» Руководства пользователя отсутствуют сведения о каком-либо расходном материале или запасной части, именуемой карта.

Согласно информации с сайта http://ekf-diagnostic.ru, в каталоге отсутствуют такие группы товаров (медицинских изделий с приложениями), как карты «EKF-diagnosticGmbH».

Таким образом, анализ указанных документов позволяет сделать вывод о том, что к реагентам и расходным материалам «карта» никакого отношения не имеет; в комплект поставки анализатора или расходных материалов к нему не входит. Как составная часть или принадлежность к анализатору или расходным материалам, как неотъемлемая часть системы измерения анализатора глюкозы и лактата, «карта» ни в каком документе (см. «Руководство пользователя», разд.16. Расходные материалы и запасные части, Регистрационные удостоверения № ФСЗ 2010/07433 и № РЗН 2015/2973) не указана, а соответственно либо таковой не является (что исключает необходимость ее предоставления), либо в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.12 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», не прошла государственную регистрацию, а соответственно не допущена к обороту на территории Российской Федерации.

Понятие «ключ-карта» появилось в переведённых на русский язык «Руководствах пользователя» (подраздел 7.1.1) сравнительно недавно, хотя в оригинальном руководстве на немецком языке подраздел 7.1.1 был всегда, но его содержание переводилось иным образом, без упоминания «ключ-карты». Суть оригинального текста руководства пользователя, при его дословном переводе, следующая:

В разделе 7. Процедура измерения (Messbetrieb) есть подраздел 7.1.1 Prepaid Modus (optional) – дословно, «Режим предоплаты». Применительно к данной ситуации речь идёт, как это описано в п.7.1.1, о возможности контролировать, учитывать количество проведённых измерений. Это создаёт определённые удобства пользователю, но непосредственно для нормальной работы анализатора, для выполнения им своего основного функционала, эта функция не требуется – анализатор корректно проводит измерения без этой дополнительной (факультативной) опции. Данный факультативный (опционально, как следует из названия п.7.1.1) режим подключается по желанию пользователя. Подключить или отключить эту опцию может либо изготовитель анализатора, либо сервисная служба (п.7.1.1, первый абзац). Пользоваться данной опцией Prepaid Modus нужно с помощью Prepaid Card (дословно, «предоплаченная карта»), которая в последних изданиях «Руководства пользователя» на русском языке и стала называться «ключ-картой».

Далее, как указано выше, так называемая ключ-карта эксплуатационно и технически привязана к определенному конкретному прибору — анализатору, а не к расходному материалу к анализатору. Соответственно, логичен вывод, что и предоставлять ее Заказчику должен (при обоснованной необходимости) не поставщик расходных материалов, а поставщик самого прибора — анализатора. Предъявление требования о предоставлении ключ-карты к поставщику реагентов и расходных материалов, к которым такая ключ-карта не имеет никакой эксплуатационной, технической, функциональной и качественной привязки, неправомерно и опять же противоречит положениям законодательства о контрактной системе. Учёт количества тестов - это вспомогательная функция, которая может быть активирована или не активирована в зависимости от желания пользователя. Если для работы Заказчика эта функция удобна и нужна, и если Заказчик попросил Поставщика прибора или сервисную организацию её активировать (или наличие такой активированной функции изначально было обязательным требованием Заказчика к закупаемому прибору), то и обязанность замены «обесцененных» (использованных) ключ-карт, предоставления новых ключ-карт на необходимое Заказчику количество тестов, которое он планирует учитывать, должна быть адресована Поставщику непосредственно самого прибора — конкретного анализатора, а не Поставщику расходных материалов к анализатору. Если же по каким-то причинам данная функция — учет количества тестов, стала Заказчику в процессе эксплуатации прибора не нужной, затрудняющей нормальное функционирование прибора по назначению, то Заказчик должен обратиться к Поставщику прибора для отключения данной функции в рамках гарантийного, сервисного обслуживания товара. Поставщик расходных реагентов для анализатора не может и не должен обеспечивать гарантийное, сервисное обслуживание анализатора.

Если же Производитель, его официальный представитель и (или) Поставщик прибора - анализатора, вынуждает Заказчика использовать так называемую ключ-карту путем поставки прибора с изначально активированной указанной факультативной опцией, не предоставляет в рамках сервисного обслуживания прибора по мере необходимости новые ключ-карты, то таким образом он опосредованно ограничивает право Заказчика в выборе Поставщика расходных материалов к анализатору, вынуждая его приобретать расходные материалы только у конкретных, подконтрольных ему Поставщиков, которым он предоставляет для поставки Заказчику с расходными материалам такие ключ-карты.

Указанные обстоятельства предоставляют Производителю, его официальному представителю и (или) Поставщику прибора возможность манипулировать ценами на рынке медицинских изделий указанной группы, диктовать Заказчикам свои условия, не соответствующие требованиям законодательства, удерживать заведомо завышенные, не соответствующие обычаям делового оборота, цены, что при отсутствии конкуренции, влечет за собой значительное необоснованное расходование бюджетных денежных средств, нарушение публичных интересов.

О надуманности и необоснованности данного положения аукционной документации, о факультативности, ненужности, избыточности и в связи с этим не использовании потребителем опции учета количества произведенных измерений (либо о предоставлении и полном обслуживании данной опции со стороны Поставщика прибора) свидетельствует также тот факт, что большинство Заказчиков при проведении аналогичных аукционов по закупке расходных материалов, не включают в аукционную документацию требование о предоставленииПоставщиком расходных материалов ключ-Карты (чип-карты, предоплаченной карты).

Таким образом, анализ всех вышеуказанных обстоятельств позволяет сделать следующие выводы:

- «ключ-карта» (чип-карта) нужна только для учёта количества измерений при активированной факультативной опции Prepaid Modus; ключом она является только в том смысле, что запирает анализатор для конкурентов, поставляющих расходные материалы для данного прибора;

- «ключ-карта» («чип-карта») не продаётся производителем, его официальным представителем и (или) поставщиком прибора сторонним, не подконтрольным им Поставщикам расходных материалов;

- включение «ключ-карты» («чип-карты») в аукционную документацию ведёт к тому, что участие в аукционе становится доступным только для компаний, подконтрольных производителю, его официальному представителя и (или) поставщику прибора, имеющих возможность прикладывать «ключ-карту» («чип-карту») к товару.

Соответственно, требование «ключ-карты» как неотъемлемой части закупки неправомерно ограничивает участие Поставщиков в аукционе, что противоречит букве и смыслу законодательства о контрактной системе, о защите конкуренции.

.

Вышеуказанное необоснованное требование аукционной документации противоречит Постановлению Правительства РФ от 27.12.12 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», положениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, может привести к наложению санкций за невиновное неисполнение Поставщиком обязательств по договору в части непредставления указанной электронной сервисной карты. Кроме того, закрепление вышеуказанного требования в качестве обязательного ограничивает количество участников закупки, что противоречит требованиям Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В виду сложившейся геополитической ситуации, просим удалить данный пункт из технического задания в связи с тем, продукция импортного производства (Германия). Это условие невыполнимо. Данный ключ не является товаром, не имеет регистрационного удостоверения, ставится инженером данного прибора (при потребности данного ключа следует обратиться к инженеру, осуществляющему сервисное обслуживание).

Во избежание нарушения федерального законодательства о контрактной системе, о защите конкуренции, антимонопольного законодательства, просим привести аукционную документацию в соответствие с выше изложенным, что существенно расширит круг потенциальных участников закупки и обеспечит наличие конкуренции при проведении закупки, а также соблюдение норм действующего законодательства в сфере государственных закупок.

На Ваш запрос разъясняем следующее:

Объектом рассматриваемой закупки является: Поставка медицинских изделий (Реагенты для анализатора Biosen). В этой связи в описании объекта закупки Заказчиком установлено следующее требование: «Упаковка содержит ключ-карту, используемую в анализаторе глюкозы и лактата «Biosen» для его активации, контроля и количества исследуемых тестов».

Частью 3 статьи 38 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ установлено, что производитель (изготовитель) медицинского изделия разрабатывает техническую и (или) эксплуатационную документацию, в соответствии с которой осуществляются производство, изготовление, хранение, транспортировка, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинского изделия.

В соответствии с п. 7.1.1. Руководства по эксплуатации к анализатору: «В режиме предоплаты измерения возможны только при наличии средств на счету. Режим предоплаты может активироваться или отключаться исключительно производителем или сервисным центром. Средства поступают на прибор с помощью предоплаченной карточки. Предоплаченные карточки всегда привязаны к определенному прибору через серийный номер».

Таким образом, предоплаченная карта (ключ-карта (в значении производителя)) является неотъемлемой частью процесса работы прибора. В случае любых нарушений работы с ключ-картой (её отсутствие, израсходованность, установка недействующей карточки и т.д.) прибор будет выдавать ошибки и не позволит продолжать работу на аппарате, что подтверждается разделом 13 Руководства.

По смыслу п. 7.1.1. Руководства ключ-карта (предоплаченная карточка) служит для активации прибора, а так же контроля количества тестов. Запрашиваемая карта позволяет отслеживать количество произведенных тестов и использованных реагентов. Карта программируется на определенное количество тестов, что позволяет заказчику одновременно знать и заказывать необходимое количество реагентов с новой картой для возобновления работы прибора. При этом стоит отметить, что имеющийся у Заказчика анализатор был поставлен Заказчику с уже имеющимся функционалом активации прибора посредством предоплаченных карточек. Все поставки реактивов на аналогичные приборы с предустановленным производителем функционалом осуществляются в комплекте с ключ-картой. Учитывая вышеприведенные сведения, Заказчиком и было установлено соответствующее требование.

В соответствии с п. 1.1. Руководства производителем указывается на необходимость использовать только принадлежности и расходные материалы, предназначенные специально для применения с прибором Biosen.

Дополнительно сообщаем, что Заказчик не имеет возможности вмешиваться в конструкцию прибора, функция «предоплаты» установлена с завода-изготовителя.

Кроме того, необходимо констатировать, что вопрос о ключ-картах (предоплаченных карточках) уже неоднократно рассматривался территориальными УФАС и судами:

- Решение Арбитражного суда Тульской области по Делу № А▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2018 от 22.08.2018г., где судом указывается: "Все анализаторы BIOSEN производства EKF-diagnostic GmbH, Германия являются закрытыми системами. На сегодняшний день на российском рынке нет официально подтвержденных реагентов, как реагентов-аналогов, для анализатора глюкозы и лактата BIOSEN. Ключ – карта входит в комплект с реактивами производства «ЕКФ-диагностик ГмбХ», Германия и выдается заводом изготовителем. При этом Ключ – карта необходима для активизации анализатора";

- Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2019г. по делу № А▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/18;

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ кассационной инстанции по проверке законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу по делу №А▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2018 от 14.10.2019г.;

- Определением Верховного Суда Российской Федерации № 310-ЭС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 27.01.2020г. подтверждена позиция нижестоящих судебных инстанции об обоснованности позиции Заказчиков в части требования по ключ-карте.

- Решение Московского УФАС по делу № 077/06/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2022 от 25.03.2022г.

- Решение Санкт-Петербургского УФАС России по делу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/21 о нарушении законодательства о контрактной системе от 25.02.2021г.;

- Решение Тульского УФАС России по делу № 04-07/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 11.05.2018г.;

- Решение Тульского УФАС по делу № 071/06/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2020 от 11.12.2020г.;

- Решения № 055/06/33-756/2019 о признании жалобы необоснованной Омского УФАС России от 05.09.2019г. и т.д.

Позицией антимонопольного органа, а так же судебными актами подтверждается право Заказчика на установление требования о поставки реагентов совместно с ключ-картами (предоплаченными карточками).

Дополнительно отметим, что из Определения Верховного суда Российской Федерации от 24 января 2022 г. N 308-ЭС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьследует, что требования к товару, сформированные заказчиком исходя из его потребности, не могут рассматриваться как ограничение количества потенциальных участников закупки. Кроме того, из Определения ВС РФ следует, что предметом закупки является поставка, а не изготовление товара, в связи с чем отсутствие у поставщика товара, запрашиваемого заказчиком, не свидетельствует о невозможности его приобретения заявителем в целях участия в закупке. При этом, излагая свои выводы в Определении, ВС РФ руководствовался положениями статей 8, 6, 31, 33 Закона о контрактной системе, правовой позицией, изложенной в пункте 1 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2017, постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.12.2010 N 11017/10.

По смыслу ч. 1 ст. 12 Федерального закона №44-ФЗ Заказчики "…при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Так же полагаем, что Заявитель не был лишен возможности осуществить поставку товара, соответствующего ООЗ. Ограничений в этой связи Заказчиком не устанавливалось.

Учитывая вышеизложенное, Заказчик не имеет возможности внести изменения в извещение в соответствии с запросом о разъяснении, поскольку такое внесение изменений противоречит потребности Заказчика и действующему законодательству РФ.