Тендер - Поставка поликарбоната №271469904

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Государственный контракт № 35

Поставка поликарбоната

г. Оса « » апреля 2024 г.

______________ действующ на основании ________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Осинский дом-интернат «Солнечный» (ГКУСО ПК «Осинский дом-интернат «Солнечный»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Калашникова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» п. 5 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.

Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

• Источник финансирования: Бюджет Пермского края.

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов.

2.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

2.1.4. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить поставленный и установленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Контракта.

2.2.2. Направлять мотивированный отказ от подписания товарной накладной
(извещение о выявленных недостатках) по результатам приемки поставленного Товара в случае поставки Товара, не соответствующего условиям Контракта.

2.2.3. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту).

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

2.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Контракта.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить и установить Товар, проверить Товара на месте доставки в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

2.4.2. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта

2.4.3. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

2.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.1. Функциональные, технические и качественные характеристики Товара, эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

3.2. Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

3.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. Товар сортируется для каждого отряда противопожарной службы в отдельную упаковку (тару).

3.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.1. Поставщик не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара, должен письменно известить Заказчика о дате и времени доставки Товара, дате и времени его установки.

4.2. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

4.2.1. проверка наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре));

4.2.2. проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику;

4.2.3. проверка Товара на соответствие условиям Контракта и Спецификации (Приложение 1 к Контракту);

4.3. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 3 (Три) рабочих дня с даты направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара, предусмотренный пунктом 6.1 Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.

4.4. По окончании приемки и установки Товара Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней подписывает товарную накладную либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной (извещение о выявленных недостатках) с указанием сроков по устранению недостатков (по количеству, качеству, иных несоответствий условиям Контракта). Поставщик в установленный в извещении о выявленных недостатках срок обязан устранить все недостатки. Товарная накладная не подписывается до устранения Поставщиком недостатков. Извещение о выявленных недостатках направляется Поставщику в письменной форме.

4.5. Товарная накладная, не подписывается Заказчиком до предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств.

4.6. Претензии по качеству и установке Товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если недостатки обнаружены в течение срока годности Товара.

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества и его установка) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики, которого являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими, качественными, а также эксплуатационными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, при которых Заказчик при исполнении Контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
• В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.
• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, и рассчитывается как процент этапа исполнения Контракта (далее - этап) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
• За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

• За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения Контракта предусмотренного пунктом 7.8. Контракта начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.3. Контракта.
• Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
• В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5.14. Заказчик удерживает суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Приемка Товара осуществляется в соответствии с Порядком приемки Товара.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.4. Изменения в Контракт могут быть внесены в соответствии с Законом о контрактной системе по соглашению Сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон и являющегося неотъемлемой частью Контракта.

6.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.6. Настоящий Контракт заключен в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи Заказчика и Поставщика.

6.7. В случае возникновения любых претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких претензий и разногласий в досудебном порядке.

В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты ее получения.

6.8. В случае изменения местонахождения и (или) банковских реквизитов Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно уведомить об этом другую Сторону.

6.9. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

6.9.1. приложение 1 – Спецификация.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту №35

от « » апреля 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №274642958 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ПЕРМЬ" объявляет тендер: Поставка твердого противогололедного реагента для применения на улично-дорожной сети	Электронный аукцион #274642958	6 997 980	8 дней 14.06.2024 02.07.2024
Тендер №274659809 Поставка расходных материалов для баклаборатории (Аргинин)	Электронный аукцион #274659809	2 912 Обеспечение контракта: 5%	40 минут 14.06.2024 24.06.2024
Тендер №274693543 Поставка этанола 95% на 2024 год для нужд ГБУЗ ПК "ДКБ им. Пичугина П.И."	Электронный аукцион #274693543	11 424 Обеспечение контракта: 5%	40 минут 14.06.2024 24.06.2024
Тендер №274695994 Поставка этанола 70% на 2024 год для нужд ГБУЗ ПК "ДКБ им. Пичугина П.И."	Электронный аукцион #274695994	12 194 Обеспечение контракта: 5%	40 минут 14.06.2024 24.06.2024
Тендер №274766690 Поставка кислорода жидкого медицинского с арендой криогенного сосуда.	Электронный аукцион #274766690	975 000 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 9 750	3 дня 17.06.2024 27.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271469855 Плёнка солнцезащитная атермальная для окон ОЗОН 3000*800 мм	Электронный аукцион #271469855	1 500	срок истек 24.04.2024 25.04.2024
Тендер №271469792 АЦЕТИЛЕН	Электронный аукцион #271469792	8 900	срок истек 24.04.2024 24.04.2024
Тендер №271469648 ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Электронный аукцион #271469648	599 610	срок истек 24.04.2024 24.04.2024
Тендер №271469641 ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (с результатом)	Электронный аукцион #271469641	599 610	срок истек 24.04.2024 24.04.2024
Тендер №271469632 АЦЕТИЛЕН (с результатом)	Электронный аукцион #271469632	8 900	срок истек 24.04.2024 24.04.2024

Тендеры из региона Пермский край

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271469849 Услуги по организации питания юных экскурсоводов, их команд единомышленников и руководителей (сопровождающих) в рамках мероприятия: «Проведение краевого конкурса юных экскурсоводов образовательных организаций Пермского края»	Малая закупка #271469849	12 950	срок истек 24.04.2024 24.04.2024
Тендер №271469821 Поставка песка для детских песочниц	Малая закупка #271469821	16 000	срок истек 24.04.2024 24.04.2024
Тендер №271469694 Закупка автотест e3a08cba-0381-4d99-ab3a-faa8640ac8da	Электронный аукцион #271469694	100 000	срок истек 24.04.2024 -
Тендер №271469620 Поставка канцелярских товаров	Малая закупка #271469620	3 050	срок истек 24.04.2024 24.04.2024
Тендер №271469472 Поставка баллона и редуктора	Малая закупка #271469472	145 900	срок истек 24.04.2024 24.04.2024