Тендер - Поставка лекарственного препарата для медицинского применения кислорода газообразного медицинского №269113640

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта_№______от_____.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40 Просмотр сведений о закупке «Поставка лекарственного препарата для медицинского применения кислорода газообразного медицинского для нужд СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8111

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка лекарственного препарата для медицинского применения кислорода газообразного медицинского для нужд СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»

Описание объекта закупки: Поставка лекарственного препарата для медицинского применения кислорода газообразного медицинского для нужд СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 22.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:07

Срок завершения подачи оферт: 25.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:05

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Источник финансирования: Внебюджетные средства. - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (СГЗ).

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с контрактом

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, НАБ ОБВОДНОГО КАНАЛА, Д. 179/ЛИТЕРА Б

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, ул. Бумажная, дом 12

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7009

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Аббасова

Имя Елена

Отчество

Дополнительная контактная информация Закупка будет осуществлена через электронный магазин



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Контракт № ______

на поставку лекарственного препарата для медицинского применения кислорода газообразного медицинского для нужд СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»

г. Санкт-Петербург «____» ____________ 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Виноградовой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующей на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе, Закон №44-ФЗ), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику лекарственный препарат кислород газообразный медицинский, (далее – товар), в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации товара (приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - Спецификация) в установленные Контрактом сроки.

1.2. Место поставки товара:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.12, литер А (далее - Место поставки);

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до места поставки товара.

1.4. Заказчик обеспечивает оплату товара в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

1.5. Заказчик обеспечивает приемку товара в соответствии с разделом 4 Контракта.

1.6. Срок поставки: с момента заключения Контракта по заявкам Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки Заказчика по факсу ______________ или по адресу электронной почты ________________________. Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки уведомляет об этом Заказчика.

1.7. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет______________________________ (руб. коп. )

Источник финансирования:

- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (СГЗ).

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места поставки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Форма оплаты Цены Контракта: безналичный расчет, в рублях Российской Федерации.

2.5. Оплата по Контракту производится Заказчиком, в пределах срока действия настоящего Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней по факту поставки товара (подписание товарной накладной или универсального передаточного документа (далее - УПД) и при подписании следующих документов:

- счета;

- счета-фактуры (в соответствии с действующим законодательством, при наличии);

2.6. Обязательства Заказчика по оплате Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Порядок поставки товара

3.1. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика до Заказчика.

3.2. Упаковка Товара соответствует ОФС Газы медицинские «Упаковка, маркировка и транспортирование лекарственных средств», утвержденные Приказом Министерства здравоохранения РФ от 31.10.2018 г. № 749.

3.3. Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Заказчику сопроводительные документы или их заверенные надлежащим образом копии, подтверждающее соответствие Товара обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами и предъявляемым к Товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, сертификаты, удостоверения качества и безопасности, заключения уполномоченных органов. А также:

- инструкцию по применению на русском языке;

- счет и/или счет-фактуру, выставленную Заказчику;

- товарную накладную в 2 (двух) экземплярах;

-копию сертификата качества лекарственного средства, регистрационного удостоверения Минздрава Российской Федерации передается Заказчику продукции вместе с товаром.

- при поставке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Поставщик предоставляет протокол согласования цен поставки жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в порядке и по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2009 года № 654 «О совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик отказывается от приемки Товара, в соответствии со статьей 4 Контракта. Товар будет считаться не поставленным.

3.4. Поставщик до предполагаемой даты поставки уведомляет об этом Заказчика по факсу или по адресу электронной почты с указанием времени поставки, объема и характеристик (качеств) товара.

3.5. Весь Товар должен иметь остаточный срок годности не менее 12 (двенадцати) месяцев на момент поставки Заказчику.

3.6. Независимо от способа доставки товара, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику в момент фактического получения товаров Заказчиком.

3.7. В случаях, когда Поставщик обязан передать Заказчику не только товары, которые Заказчиком не оплачены, но и другие товары, Поставщик не вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров.

3.8. Товар, передаваемый по Контракту, не считается находящимся в залоге у Поставщика.

3.9. Упаковка (баллоны) предоставляются во временное пользование безвозмездно, с учетом доставки автотранспортом.

Сдача-приемка товара

4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком по согласованию с Заказчиком в соответствии с условиями контракта. Товар считается переданным по количеству с момента подписания сторонами Товарной накладной или УПД.

4.2. Для проверки соответствия качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки поставленного Товара, а также требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза товара может проводиться: представителями Заказчика или экспертной организацией в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

4.3. В случае проведения экспертизы силами Заказчика с момента получения товара на склад Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней Заказчик проверяет полученный товар на соответствие условиям контракта, качеству, ассортименту, срокам годности и другим характеристикам товара.

При отсутствии претензий Заказчика относительно качества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара в течении указанного в настоящем пункте срока, товар признается принятым Заказчиком по качеству, ассортименту, комплектности и другим характеристикам товара в момент подписания Заказчиком Товарной накладной или УПД.

4.4. При проведении экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций (далее – эксперты), эксперты с момента получения товара на склад Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней проверяют полученный товар на соответствие условиям контракта, качеству, ассортименту, срокам годности и другим характеристикам товара.

4.5. В случае, если товар не соответствует всем требованиям и условиям контракта, Заказчик (либо эксперты, в случае их привлечения) составляет письменный акт (мотивированный отказ) от приемки товара с указанием всех выявленных нарушений и предлагаемых Поставщику сроков их устранения (в случае, если нарушения можно устранить).

Поставщик обязан устранить все нарушения за свой счет, в срок, указанный в акте.

После устранения нарушений (замены товара) Заказчик повторно осуществляет приемку (экспертизу) товара.

4.6. Если в установленный актом срок все нарушения не будут устранены Поставщиком, либо нарушения являются существенными и неустранимыми, а также в случае отказа Поставщика устранить эти нарушения, Заказчик вправе отказаться от приемки товара, потребовать возмещения причиненных убытков, оплаты неустойки.

4.7. Товар, поставленный сверх количества, предусмотренного Контрактом, Товар не соответствующий требованиям, установленным Контрактом по количеству, комплектности, а также Товар, поставленный после истечения срока действия Контракта, не оплачивается.

Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией и Контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту (с письменного согласия Заказчика) принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.

5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.

5.1.9. Определять случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы Товара, за исключением случаев, определенных Законом о Контрактной системе.

5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

5.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать приемки товара.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Контрактом.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно поставки Товара в рамках Контракта.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту с согласия Заказчика.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку поставить Товар.

5.4.2. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и представить Заказчику документы к товару.

5.4.3. Обеспечивать соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение срока годности товара (устранение в течение срока, установленного Заказчиком), за свой счет.

5.4.5. Информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.7 Поставщик должен иметь действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в сфере оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения либо лицензию на производство лекарственных средств (требование установлено ФЗ №99-фз от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности») (Приложение №2 к Контракту).

5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

6.2. Товар соответствует требованиям Федерального закона от 12.04.2010 № 61 «Об обращении лекарственных средств».

7. Ответственность Сторон

7.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Контракта, возмещает другой стороне реальный ущерб.

7.2. Ответственность Заказчика.

7.2.1. За нарушения срока оплаты Товара Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства по оплате Товара.

7.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Поставщика.

7.3.1. За нарушение сроков исполнения обязательств Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик, в соответствии со 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), рассчитанной по завершении приемки Товара.

7.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему Контракту, если таковое неисполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны признают события чрезвычайного характера, наступление которых Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами не могли, а именно: пожар, землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить документы, подтверждающие их наступление и прекращение.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2024 года.

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, частью 3 статьи 450 ГК РФ и статьей 523 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта:

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

- в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае нарушения условий Контракта по качеству товара;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- при выявлении существенных недостатков в товаре, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного устранения, но по истечении которого они остались не устранёнными;

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

8.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенных расходов (убытков), непосредственно обусловленных обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.7. Стороны в течение 5 (пяти) дней обязуются уведомлять друг друга об изменениях места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов. Надлежащим уведомлением стороны Контракта для целей исполнения Контракта признается извещение стороны посредством телефонограммы либо почтовым отправлением, а также по электронной почте по адресу, согласно реквизитам, указанным в разделе 13 Контракта.

8.8. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством о закупках (ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ) и пунктом 5 статьи 78.1 БК РФ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и при не достижении взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 13 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и/или электронной почты, уведомления считаются полученными другой Стороной на следующий рабочий день с момента отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение №1 – Спецификация на поставку товара;

Приложение №2 - Реквизиты лицензии (дата ее выдачи и регистрационный номер) на осуществление фармацевтической деятельности в сфере оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения / на производство лекарственных средств.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Контракту № ________от ______. _____2024 г.

Спецификация

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Итого цена Контракта составляет:

Заказчик Поставщик

Главный врач СПб ГБУЗ «Центр СПИД

и инфекционных заболеваний»

Т.Н. Виноградова

__________________________ ________________________

Приложение 2

к Контракту № ________от ___________2024 г.

Реквизиты лицензии (дата ее выдачи и регистрационный номер) на осуществление фармацевтической деятельности в сфере оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения / на осуществление производства лекарственных средств.