Тендер - Поставка лакокрасочных материалов для автотранспортных средств №269323649

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦК_с_кодами_(лакокрасочные_материалы)2 - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 26.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000043

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Коми Респ, Сыктывкар г, Октябрьский проспект, д. 155

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 29285.35 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

5.1 Гарантийный срок на запасные части составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента поставки запасных частей на склад Заказчика и подписания документа о приемке.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК с кодами (лакокрасочные материалы)2

Проект контракта

1 Проект контракта на поставку лакокрасочных материалов

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки (лакокрасочные материалы) (2)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к заявке 2024

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 26.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000043

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Коми Респ, Сыктывкар г, Октябрьский проспект, д. 155

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 29285.35 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

5.1 Гарантийный срок на запасные части составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента поставки запасных частей на склад Заказчика и подписания документа о приемке.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК с кодами (лакокрасочные материалы)2

Проект контракта

1 Проект контракта на поставку лакокрасочных материалов

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки (лакокрасочные материалы) (2)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к заявке 2024

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Требование_к_заявке_2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе (электронный запрос котировок) и инструкция по ее заполнению

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки.

- Посмотреть таблицу с данными

Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных частью 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.

Участник закупки заполняет заявку с учетом требований настоящего извещения в соответствии с порядком, указанном на сайте оператора электронной площадки.

Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;

Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10 и 11 статьи 43 Закона о контрактной системе отозвать такую заявку.

Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц (документы, подтверждающие соответствие, не предоставляются).

Требуется представление заявки в структурированной форме в соответствии с описанием объекта закупки и инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке.

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке указана в Описании объекта закупки в структурированном виде.

При наличии противоречий между информацией в структурированной форме заявки, заполненной посредством ЕИС и приложенном файле, заявка участника полежит отклонению на основании п. 8 ч. 12 ст. 48 Закона №44-ФЗ в связи с выявлением недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке.

Описание_объекта_закупки_(лакокрасочные_материалы)_(2) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на поставку лакокрасочных материалов для автотранспортных средств для нужд

Главного управления МЧС России по Республике Коми

Назначение поставляемых запасных частей:

Для проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств.

Цель поставки запасных частей:

Поддержание транспортных средств в технически исправном состоянии.

Общие требования:

Лакокрасочные материалы (далее – товар), поставляемые в соответствии со Спецификацией (п. 7 настоящего технического задания), должны быть новые, не восстановленные, не бывшие в употреблении, не содержать восстановленных элементов, по своим характеристикам способные обеспечивать безопасную эксплуатацию транспортного средства, быть не ранее января 2024 года выпуска. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара;

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы);

Наименование и количество поставляемого товара указано в спецификации к техническому заданию;

Товар по своему функциональному назначению и применению должен подходить к объекту установки товара;

При поставке товара Поставщик передает Заказчику копии сертификатов, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки, руководства по эксплуатации). Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком документа о приемке. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком;

Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. В цену товара должны быть включены все налоги, пошлины, другие обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, необходимые для исполнения условий государственного контракта;

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Разгрузка товара на складах Заказчика производится силами Поставщика;

Время доставки товара Поставщиком устанавливается с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв рабочие дни с понедельника по пятницу (обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 14-00) с предварительным оповещением Заказчика;

Заказчик при принятии товара проверяет соответствие поставленной партии товара по количеству, наименованию, ассортименту и комплектности, о выявленных несоответствиях незамедлительно уведомляет Поставщика;

При несоответствии поставляемого товара по количеству, ассортименту, комплектности, Заказчик вправе отказаться от приемки такого товара, при этом составляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке в соответствии с разделом 4 Контракта. С этого момента товар считается не поставленным, Поставщик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней поставить товар, соответствующий требованиям документации.

При несоответствии товара по своей функциональной принадлежности к объекту установки Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке в соответствии с разделом 4 Контракта. С момента получения мотивированного отказа Поставщик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней поставить товар, соответствующий требованиям документации.

Сроки выполнения работ:

Срок поставки Поставщиком товара составляет 10 (десять) рабочих дней с даты подписания сторонами государственного контракта.

Доставка товара осуществляется единовременно в полном объеме по адресу, указанному в п. 6 настоящего технического задания.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на запасные части составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента поставки запасных частей на склад Заказчика и подписания документа о приемке.

Гарантийный срок должен быть не меньше гарантийного срока (ресурса), установленного и подтвержденного заводом-изготовителем.

Обязательства по гарантийному ремонту, обслуживанию, замене товара в течение гарантийного срока несет непосредственно Поставщик. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие его части (комплектующие изделия).

Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара. Гарантии качества должны включать в себя замену некачественного товара, в течение гарантийного срока. Поставщик обеспечивает за свой счет устранение всех недостатков.

Претензии по качеству полученного товара Заказчик праве предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись несоответствия и недостатки.

Адреса поставки запасных частей:
Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 155

Спецификация:

Спецификация

на поставку лакокрасочных материалов для автотранспортных средств

Главного управления МЧС России по Республике Коми

- Посмотреть таблицу с данными

Данные каталожных номеров запасных частей получены с интернет ресурса сайта https:// www.emex.ru, www.exist.ru, www.autopiter.ru

*Цифровое или цифро-буквенное указание на товар, присваиваемое производителем (сочетание цифровых, буквенных и цифро-буквенных знаков, указанных в артикуле/обозначении должны позволять однозначно определить принадлежность предложенной запчасти к определенному виду запчастей и местоположение данной запчасти в определённой модели автомобиля);

Допускается поставка запасных частей с другими каталожными номерами и артикулами разных производителей (аналоги).

Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемых запасных частей должны подходить для обслуживания перечисленных марок и моделей автомобилей, используемых заказчиком.

Проект_контракта_на_поставку_лакокрасочных_материалов

PAGE \* MERGEFORMAT10

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на поставкулакокрасочных материалов дляавтотранспортных средств

для нужд Главного управления МЧС России по Республике Коми

(ИКЗ: ________________________________)

г. Сыктывкар «____» __________ 2024 года

_____________________________________________именуемое в дальнейшемПоставщик, в лице ________________________________, действующей на основании ____________________________________ с одной стороны, и Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми (Главное управление МЧС России по Республике Коми), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшемГосударственный заказчик (далее – Заказчик), в лице ___________________________, действующего на основании Положения, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом от _______________________ года № ____________________________________, на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон 44-ФЗ) заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику товар по наименованию, количеству и качеству согласно Спецификации (приложение № 1), (далее - товар) являющейся неотъемлемой частью Контракта, в срок согласно разделу 4 Контракта, являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик (или уполномоченное им лицо) обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.3. Поставляемый товар по своим функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам и иным требованиям, предъявляемым Заказчиком к товару, должен соответствовать требованиям Контракта, Спецификации, нормативно-технической документации на Товар.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит.

1.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

1.7. Товар должен поставляться в упаковке промышленного производства, предотвращающей его порчу при транспортировке, отгрузке, приемке Товара в Месте доставки, а так же при дальнейшем его хранении.

1.8. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая цена Контракта составляет ____________(прописью) рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): ___________(прописью) рублей __ копеек.

2.1. Общая цена Контракта составляет ____________(прописью) рублей __ копеек,(НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса Российской Федерации).

2.2. Общая сумма, указанная в пункте 2.1. Контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товара и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.5. Аванс по Контракту не предусмотрен.

2.6. Оплата производится за счет средств федерального бюджета по коду бюджетной классификации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 по факту поставки Товара на основании подписанного Сторонами документа (далее – документ о приемке), оформленного в электронном виде, сформированного в Единой информационной системе (далее - ЕИС) и подписанного электронными подписями, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня его подписания сторонами.

2.7. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 7 настоящего контракта, из суммы, подлежащей оплате Поставщику и определенной в п 2.1. контракта.

2.8.В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, Заказчик уведомляет о наступлении указанных обстоятельств Поставщика, после чего Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар.

3.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Организовать приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта, в том числе с проведением соответствующей экспертизы товара.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Принять Товар в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания подписать документ о приемке в системе ЕИС.

3.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в сроки, предусмотренные Контрактом.

3.3.2. Поставить товар по адресу, указанному Заказчиком, а также представить все документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товар, поставляемый в рамках Контракта, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.3. Передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно описания объекта закупки и Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта.

3.3.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней произвести замену товара ненадлежащего качества, ассортимента или комплектации либо осуществить поставку недостающего количества товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.5. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара в течение гарантийного срока, замену в соответствии со Спецификацией. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по месту нахождения товара, так и по месту нахождению Поставщика (по согласованию с Заказчиком). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по месту нахождения Поставщика, доставка товара для замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев, но не менее гарантии срока, установленного и подтвержденного заводом-изготовителем.

Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

3.3.6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе об обстоятельствах, влияющих на своевременное исполнение обязательств по Контракту.

3.3.7. Предоставить Заказчику информацию о соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение 2 (двух) календарных дней с момента заключения договора с соисполнителем, субподрядчиком.

3.3.8. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта.

3.3.9. При возникновении обстоятельств, влияющих (или способный повлиять) на исполнение Поставщиком любых условий Контакта, незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. номером факса для получения сообщений является: +7(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.3.10. Самостоятельно сформировать в системе ЕИС документ о приемке и представлять его Заказчику не позднее пяти рабочих дней после фактической поставки товара Заказчику.

3.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар.

3.4.3. Привлекать соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению Контракта.

3.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Порядок и сроки поставки товара

Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект д.155 (1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Коми).

Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика (с понедельника по пятницу с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время Московское) за исключением нерабочих праздничных дней, установленных ТК РФ).

4.2. Поставка товара осуществляется в полном объеме и по адресу, указанным в Спецификации (приложение №1). Срок поставки Поставщиком товара составляет 10 (десять) рабочих дней с даты подписания сторонами государственного контракта.

4.3. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Номером телефона для связи: +7 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 839).

4.4. Поставщик в течение пяти рабочих дней после фактической поставки формирует с использованием ЕИС документ о приемке, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает в ЕИС; документ должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона 44-ФЗ;

4.5. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.4. настоящего Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.4. настоящего Контракта, содержащаяся в документе о приемке;

4.6. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовым поясом России, в которой расположен Заказчик;

4.7. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза поставленного товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.8. В срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

4.9. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой поясом России, в которой расположен Поставщик;

4.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Закона 44-ФЗ о контрактной системе и разделом 4 Контракта;

4.11. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.12. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.13. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Приемка осуществляется уполномоченным(и) представителем(ями) Заказчика после проведения экспертизы поставленного товара на предмет его соответствия условиям Контракта членами приемочной комиссии или с привлечением экспертной организации. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.2. Приемка товара осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6). Срок приемки товара не может превышать 20 рабочих дней с даты поступления документа о приемке.

5.3. Товар должен быть поставлен полностью.

5.4. Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

5.5. Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации, Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.9. Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.6. Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар, качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

5.7. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика путем составления мотивированного отказа от подписания документа о приемке в соответствии с п. 4.8. настоящего Контракта.

5.8. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и представить Заказчику оригинал экспертного заключения. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.9. О нарушениях условий Контракта, за исключением случаев, когда Заказчик формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке, Заказчик извещает Поставщика не позднее семи рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений и направляется через единую информационную систему.

5.10. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все допущенные нарушения. В противном случае Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении расходов на устранение недостатков товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

5.12. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его поставки.

5.13. Товар, не принятый Заказчиком оплате не подлежит.

5.14. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, должен соответствовать техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям (далее - нормативно-техническая документация) и условиям настоящего Контракта, требованиям извещения и показателям, изложенным в заявке Поставщика.

5.14.1. К обязательным условиям относятся требования к качеству Товара, обеспечивающие его безопасность, то есть состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

5.14.2. Качество поставляемого Товара подтверждается сертификатами (декларациями) соответствия, формулярами, паспортами, иной технической документацией, а также соответствующими знаками и маркировкой.

5.14.3. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, качество Товара также должно быть проверено отделом (службой) технического контроля (ОТК) Поставщика или (ОТК) Производителя.

5.15. В технической документации Поставщик указывает сведения об обязательном подтверждении соответствия и нормативно-технической документации, которой должен соответствовать Товар. Вместе с Товаром Поставщик направляет техническую документацию, в том числе паспорта изготовителя, гарантийные обязательства, копии документов, подтверждающие безопасность Товара, инструкции по эксплуатации, ремонту и обслуживанию Товара.

5.16. Если качество Товара окажется не соответствующим техническим регламентам, стандартам, сводам правил, техническим условиям или условиям Контракта, Государственный Заказчик вправе отказаться от его оплаты, а если оплата произведена, потребовать в установленном порядке возврата оплаченной суммы.

5.17. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты Товара, выявленные в течение гарантийного срока, или заменить Товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения правил эксплуатации Товара или его хранения.

6. Обеспечение исполнения Контракта

6.1. Обеспечение исполнения контракта не установлено.

7. Ответственность Сторон

7.1. Заказчик и Поставщик несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" и пунктами 7.3 – 7.7 Контракта, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

7.2.1. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренныхпунктами 7.4 – 7.6 Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, Сторону Контракта права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или Торгово-промышленной палаты субъекта Российской Федерации, находящийся на территории, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (Одного) месяца, то Стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, Стороны первоначально должны разрешать путем переговоров между ними.

9.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

9.3. В случае если совокупный объем электронных уведомлений, предусмотренных п. 9.2. Контракта, направляемых в отношении одного контракта, превышает установленный постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмегабайт для каждой из Сторон такого контракта, то при превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы в письменной форме путем направления уведомлений Почтой России с уведомлением о вручении.

9.4. Предельный срок рассмотрения уведомлений, предусмотренных п. 9.2 настоящего Контракта, установлен п. 9.5. Контракта»

9.5. Неразрешенные споры, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении, изменении, расторжении и исполнении Контракта, а также возмещении понесенных убытков, и другие возможные споры, рассматриваются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок, срок рассмотрения претензии 7 (семь) календарных дней со дня её получения. Претензия, направленная и полученная Сторонами Контракта в порядке, предусмотренном п.п. 9.2. - 9.3. Контракта, имеет юридическую силу.

9.6. При разрешении вопроса о взыскании неустоек (штрафов, пеней) претензия оформляется в виде требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.7. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениямистатьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в том числе, но не ограничиваясь:

- в случае отказа Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему;

- в случае нарушения сроков поставки товара на 1 (один) рабочий день и более;

- в случае нарушения сроков устранения выявленных недостатков и/или отказа от их устранения;

- в случае невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара;

- в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров;

- в случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков.

10.3. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2024 г. Датой окончания исполнения контракта считать 31 декабря 2024 г.

11.1.1. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанный усиленными электронными подписями, включая его приложения.

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Описание объекта закупки.

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

12.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. По согласованию Сторон (путем заключения дополнительного соглашения) Поставщик вправе поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона № 44-ФЗ).

12.8.Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Контракту. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами.

12.9. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, за исключением предусмотренных п. 9.2 настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 13 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.10. Для мониторинга исполнения Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта назначаются лица, ответственные за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения Контракта.

12.11.Любая информация (в устной или письменной форме), полученная сторонами в результате договорных отношений, прямо или косвенно связанная с заказчиком или исполнителем, является конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую тайну. Любая передача указанной информации третьим лицам возможна только с предварительного письменного согласия заинтересованной стороны.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и

подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№___ от "___" _______ 202__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование и количество товара, стоимость

единицы товара, адреса доставки товара:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными