Тендер - Поставка изделий из металла №265927131

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

Техническое задание на поставку изделий из металла

- Посмотреть таблицу с данными

Условия и сроки (периоды) поставки товара:

Одной партией в течение 14 календарных дней с момента подписания контракта.

Место поставки товаров: Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: г.Воркута, ул.Пирогова, д.1Г. Разгрузка, подъем Товара в месте поставки производится силами и средствами Поставщика.

Качество товара и гарантийные обязательства:

Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства на поставленный товар в соответствии с условиями завода изготовителя.

Расходы по обмену товара и устранение недостатков в период гарантийного срока несет Поставщик.

Сроки по обмену товара и устранению недостатков в период гарантийного срока оговариваются Сторонами устно, либо в письменной форме.

В случае отсутствия выше названных документов Покупатель вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным. Год выпуска товара – 2023год.

Договор № ИМ/СОШ39

Купли-продажи

г. Воркута «__» _____________ 2024 года

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №39 имени Георгия Александровича Чернова» г. Воркуты, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Маточкиной Елены Николаевны, действующего на основании Устава, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п.5 ч.1. ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить Покупателю изделия из металла (далее - Товар), объем, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение №1 к Договору), а Покупатель обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности Товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЦЕНА КОНТРАКТА

Цена Контракта составляет _____________, с НДС (__%)/НДС не облагается.

Источник финансирования: за счет средств бюджетного учреждения (субсидии на иные цели).

Цена Контракта включает в себя, помимо стоимости Товара в объеме поставки, все необходимые расходы, в том числе затраты на доставку товара в адрес Покупателя, расходы по упаковке, транспортировке, оплату дополнительных станционных сборов при выдаче контейнера (багажа), раскредитовке прибывшего контейнера (багажа), вывоза контейнера (багажа) на автомашине до места доставки поставляемого товара под выгрузку, страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товаров и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

Расчеты за Товар, поставляемый в соответствии с настоящим Контрактом, осуществляются в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более десяти рабочих дней с момента выставления счета, счета-фактуры и подписанной с обеих сторон товарно-транспортной накладной.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации в сфере закупок.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

Поставить Покупателю Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке и на условиях настоящего Контракта.

Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую документацию.

Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.

Извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможными исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в течение 2 рабочих дней с момента их возникновения.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

Поставщик вправе:

Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Покупатель обязан:

Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

Покупатель вправе:

Незамедлительно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара.

Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воркута, ул. Пирогова, д.1Г.

Разгрузка, подъем Товара в месте поставки (включая перемещение внутри здания ПОКУПАТЕЛЯ до указанного ПОКУПАТЕЛЕМ места) производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Покупателя.

Поставляемый Товар должен иметь упаковку, предотвращающую порчу Товара при транспортировке и хранении.

Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара, Поставщик обязан согласовать с представителем Покупателя дату и время поставки Товара.

В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Покупателю сопроводительные документы, относящиеся к Товару: товарную/товарно-транспортную накладную, счет, счет-фактуру.

Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства на поставленный товар в соответствии с условиями завода изготовителя.

Расходы по обмену товара и устранение недостатков в период гарантийного срока несет Поставщик.

Сроки по обмену товара и устранению недостатков в период гарантийного срока оговариваются Сторонами устно, либо в письменной форме.

В случае отсутствия выше названных документов Покупатель вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным.

Срок поставки: одной партией в течение 14 календарных дней с момента подписания контракта.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Прием Товара на соответствие количеству и качеству осуществляется ответственным лицом Покупателя.

В случае поставки Товара, несоответствующего ГОСТу (ТУ), он подлежит замене на равное количество качественного Товара в течение 10-ти календарных дней с даты рассмотрения предъявленной Покупателем претензии по качеству Товара за счет средств и силами Поставщика.

Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, Покупатель проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Покупателем своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной/товарно-транспортной накладной и акта приема-передачи товара, счета/счета-фактуры.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам. Товар должен сопровождаться необходимой документацией о качестве и комплектности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке.

Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Покупателем в одностороннем порядке.

Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, а также с проведением, в связи с этим, повторного контроля органами сертификации и контроля, осуществляются за счет Поставщика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042 «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Покупателем, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Покупателем, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000,00 рублей.

6.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф, пени).

6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042 «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения з Покупателем, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены контракта;

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим контрактом, Покупатель вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

6.6. В случае если Покупатель понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Покупателю независимо от уплаты неустойки.

6.7. Поставщик несет перед Покупателем материальную ответственность за убытки, связанные с повреждением инженерных сетей, технологического оборудования, канализационных стоков (засоры) или обязуется за свой счет устранить выявленные поломки;

6.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта или подписания соглашения о расторжении контракта уплачивает Покупателю неустойку, определенную в соответствии с п. 6.2. настоящего контракта.

6.11. Поставщик несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего контракта и других требований законодательства Российской Федерации. Обязуется возместить Покупателю всю сумму штрафов, если такие будут выписаны контролирующими органами за нарушение требований законодательства Российской Федерации по вине Поставщика.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа от исполнения контракта.

Покупатель вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

при существенном нарушении Контракта Поставщиком;

в случае просрочки поставки Товара более чем на 5 рабочих дней;

в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Контракта;

установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

при существенном нарушении Контракта Поставщиком.

в случае просрочки поставки Товара более чем на 5 рабочих дней.

в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе осуществления закупки, указанного в преамбуле Контракта.

установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Покупатель вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Если Покупателем проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Покупателем только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Покупателем от исполнения Контракта.

Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Покупателем подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Покупателем требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Покупателем подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Покупателем информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления Покупателем решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Покупателем Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Покупатель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Покупателю компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.6.4. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Контракта.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

В случае не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Коми.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получении.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 апреля 2024 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения ими всех обязательств.

Изменения и дополнения в настоящий Контракт могут быть внесены лишь по соглашению сторон, и в соответствии с действующим законодательством.

Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.

Во всём, что не предусмотрено настоящим Контрактом стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Приложения к Контракту:

Спецификация.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № ИМ/СОШ39

от «__» __________ 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата публикации: 15.02.2024

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка изделий из металла

Наименование предмета договора: Поставка изделий из металла

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272480680 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Химическая продукция	Запрос котировок #272480680	583 999	2 дня 14.05.2024 22.05.2024
Тендер №272481682 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Биоцидный комплекс «СКУНС-01»	Запрос котировок #272481682	914 640	2 дня 14.05.2024 22.05.2024
Тендер №272500112 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА" объявляет тендер: поставка смазочных материалов и технических жидкостей	Запрос котировок #272500112	8 988 039	2 дня 14.05.2024 22.05.2024
Тендер №272685883 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Поставка лакокрасочной продукции	Запрос котировок #272685883	424 796	4 дня 16.05.2024 24.05.2024
Тендер №272695899 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" объявляет тендер: Поставка кислорода жидкого медицинского для нужд ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер» в 2024 году	Запрос котировок #272695899	1 999 980 Обеспечение заявки: 20 000	4 дня 16.05.2024 24.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №265927086 АО "ЦС "ЗВЕЗДОЧКА" объявляет тендер: Химические реактивы	Запрос предложений #265927086	См. док.	срок истек - 14.02.2024
Тендер №265926414 ПАО "СИБУР Холдинг" объявляет тендер: ПЕРОКСИД ЛАУРОИЛА LP (LAUROX) (ПЕРОКСИД ЛАУРОИЛА LP (LAUROX) ХЛОПЬЯ (FLAKES ONLY)). Номер: 2069058/1	Запрос предложений #265926414	См. док.	срок истек - 19.02.2024
Тендер №265926411 приобретение лакокрасочных, отделочных материалов и малярных кистей (с результатом)	Малая закупка #265926411	19 305	срок истек 09.02.2024 21.02.2024
Тендер №265926367 Акционерное общество "Атомтрубопроводмонтаж" объявляет тендер: Поставка краски ЦИНЭП, ИЗОЛЭП-mio, ПОЛИТОН-УР (УФ)	Анализ цен #265926367	См. док.	срок истек - 16.02.2024
Тендер №265926356 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЬКОНСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" объявляет тендер: Поставка реагентов для основного производства	Анализ цен #265926356	См. док.	срок истек 09.02.2024 20.02.2024

Тендеры из региона Республика Коми

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №265927115 Поставка ручного инструмента и вспомогательных материалов (с результатом)	Малая закупка #265927115	28 371	срок истек 09.02.2024 15.02.2024
Тендер №265926700 Поставка строительных материалов (с результатом)	Малая закупка #265926700	429 478	срок истек 09.02.2024 15.02.2024
Тендер №265926403 Поставка материалов для потолка «Амстронг» (с результатом)	Малая закупка #265926403	537 010	срок истек 09.02.2024 15.02.2024
Тендер №265926394 Поставка изделий из ПВХ и линолеума (с результатом)	Малая закупка #265926394	504 659	срок истек 09.02.2024 15.02.2024
Тендер №265925916 Подушка (с результатом)	Малая закупка #265925916	7 405	срок истек 09.02.2024 16.02.2024