Тендер - Поставка хроматографических колонок №271477611

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

4._Требование_к_содержанию,_составу_заявки

Приложение

к Извещению об осуществлении закупки

Требования к содержанию, составу заявки и инструкция по ее заполнению.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЁ ЗАПОЛНЕНИЮ

Заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено настоящим Приложением, должна содержать следующие информацию и документы:

- Посмотреть таблицу с данными

Для участия в закупке заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, которые не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой в сфере закупок.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных Извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом о контрактной системе оператору электронной площадки.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ:

1) Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

2) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе;

3) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

5) предложение участника закупки о цене контракта

6) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе

7) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона о контрактной системе (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Установлены ограничения допуска товаров:

• Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подтверждением страны происхождения товаров является одно из следующих условий:

а) указание номеров реестровых записей из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий);

б) указание номеров реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза, а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение на территории государств - членов Евразийского экономического союза технологических операций (условий), если это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 г. № 105 «Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок» (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов).

Инструкция

по ЗАПОЛНЕНИЮ заявки на участие в электронном запросЕ котировок

При подготовке заявки на участие в электронном запросе котировок участникам закупки следует руководствоваться следующими правилами:

Заявка на участие в запросе котировок, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке.

Входящие в заявку на участие в запросе котировок документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

При описании участником закупки товаров необходимо указывать конкретные наименования и значения характеристик без применения слов «типа», «аналог», «эквивалент», «могут» и других слов, не позволяющих однозначно трактовать сведения, указанные в заявке. Сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

Требуемые параметры, установленные заказчиком, изменяться не могут. В описании характеристик товаров указаны максимальные и минимальные значения показателей и участник закупки указывает конкретные значения характеристик Товара из установленных заказчиком максимальных и (или) минимальных значений (и без указания слов «не менее» и/или «не более»).

Примененные заказчиком при описании требований к товарам знаки «,», союз «и» означают перечисление всех необходимых заказчику значений характеристик товара, следовательно, участнику закупки необходимо представить все значения данных характеристик предлагаемого товара.

Союз «или» означает необходимость выбора из предложенных заказчиком значений характеристик товара, следовательно, участнику закупки необходимо представить одно из перечисленных значений характеристик используемого товара.

Если в описании характеристик товаров значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаемое фразами «не более» или «не менее», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, если это не противоречит требованиям нормативной документации на данный товар.

Если в описании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя. Если заказчиком устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «в пределах диапазона», или фразой «не более», участником закупки должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо попадающим в обозначенный в характеристиках диапазон, но без сопровождения фразами «не более», если это не противоречит требованиям нормативной документации на данный товар.

Если в описании характеристик товаров устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «поглощающим» заданный в описании характеристик диапазон, но без сопровождения фразой «не менее», если это не противоречит требованиям нормативной документации на данный товар.

При установлении заказчиком диапазона возможных значений технических характеристик используемого товара (материала) (с применением знаков «-», «≤», «≥», « », слов «от», «до», «менее/не менее», «более/не более», «ниже/не ниже», «выше/свыше/не выше», «не хуже», «лучше», «уже/не уже», «шире/не шире»), участнику закупки в своей заявке необходимо представить конкретное значение технической характеристики из установленного заказчиком диапазона. Значения конкретных технических характеристик (показателей) товаров, предлагаемых участником закупки, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и (или) технических условий, распространяющихся на данные товары (при их наличии).

Количество единиц поставляемого Товара, в том числе количество единиц комплектующих деталей не подлежат изменению, и участник закупки указывает значения те же, которые установлены заказчиком, без изменений.

Если предлагаемый участником закупки товар имеет товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, то наименование такого товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, патента, полезной модели, промышленного образца соответственно должны быть указаны в заявке на участие в запросе котировок.

Единицы величин, их наименования и обозначения должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» и требованиям извещения о запросе котировок.

.

1._Описание_объекта_закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку хроматографических колонок

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий»

Предмет закупки: Поставка хроматографических колонок

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Москва, ул.Балтийская, д.8

Начальная (максимальная) цена закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот сорок три) рубля 70 копеек.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара Заказчику, составляющих предмет Контракта, а также налоги, сборы, транспортные платежи и иные расходы Поставщика, осуществляемые им (Поставщиком) в связи с исполнением условий Контракта, заключенного по результатам проведения настоящего аукциона в электронной форме.

Источник финансирования - За счет собственных средств организации (субсидии на выполнение государственного задания)

КОСГУ – 346

Срок поставки товара – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, переданной Поставщику любыми средствами связи.

Гарантийный срок товара – 3 (три) месяца с момента поставки.

Краткая характеристика поставляемых товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

* Эквивалент не допускается. В соответствии с нормативной документацией средство возможность использования эквивалента не предусмотрена.

Требования к применяемым (используемым) материалам. Требования к качеству. Товар должен соответствовать требованиям настоящего технического задания, спецификации и муниципального контракта. При поставке товара Поставщик должен соблюдать требования, установленные государственными стандартами и ТУ для данных товаров, а также требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья людей.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшими в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)

Обязательным требованием Заказчика является предоставления сертификатов соответствия и деклараций на поставляемый товар. На товаре должны отсутствовать дефекты, механические, либо химические повреждения, пятна, помятости, и других недостатков.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 24.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000001

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Москва, Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Москва, ул.Балтийская, д.8

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.70 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20736У94030

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 3. Обоснование и расчет НМЦК колонки

Проект контракта

1 2. Контракт проект

Описание объекта закупки

1 1. Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 4. Требование к содержанию, составу заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены 3._Обоснование_и_расчет_НМЦК_колонки - Посмотреть таблицу с данными2._Контракт_проект

ПРОЕКТ

Государственный контракт № ЭА____

на поставку хроматографических колонок

г. Москва «___» __________ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий»,именуемое в дальнейшем«Заказчик», в лице и.о. генерального директора Дорофеева Владимира Львовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и_________________________________________(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем«Поставщик», в лице________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе ) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов осуществления закупки путем проведения _____________________ (ИКЗ: ______________, реестровый номер закупки: ___________; протокол № _____________ от ________ г.) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1.Понятия, используемые в настоящем Контракте

Товар - товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, который по своим техническим характеристикам, качеству, количеству, комплектности, ассортименту, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным показателям соответствует Техническому заданию.

Техническое задание - требования Заказчика к техническим характеристикам Товара, его качеству, количеству, комплектности, ассортименту, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика в соответствии с Приложением №1 к настоящему Контракту.

Спецификация - перечень наименований Товара в соответствии с Приложением №2 к настоящему Контракту.

Статья 2. Предмет Контракта

2.1.Поставщик обязуется в соответствии с Техническим заданием, поставитьЗаказчику ____________ (далее – Товары) в установленные сроки, в количестве и ассортименте, указанным в Спецификации, а Заказчик обязуется организовать приемку Товара и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим Контрактом.

Поставляемый Товар должен быть новым.

2.2.Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим Контрактом Товар свободен от прав третьих лиц, не заложен и не арестован.

Статья 3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1.Цена Контракта с учетом тендерного снижения (k=______) составляет _________ (________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС – ____% ___________ (__________________________) рубля ____копеек(далее - Цена Контракта)(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС" - этот текст удалить), и включает в себя общую стоимость товара, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи, в том числе погрузочно-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, транспортные расходы, расходы по таможенному оформлению, в том числе расходы на уборку помещения от упаковочного материала и иного образовавшегося мусора входе исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, а также иные расходы, которые Поставщик должен понести в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту.

3.2. Цена Контракта и оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.Аванс не предусмотрен. Поэтапная оплатане предусмотрена.

Источник финансирования – Субсидии на выполнение государственного задания (Средства бюджетных учреждений) .

КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть _________________ (_________________)

3.3.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

3.3.1. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения Контракта.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

3.5. Перечисление денежных средств осуществляется по безналичному расчету в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписанияЗаказчиком перечня документов, сформированных в единой информационной системе в соответствии с пунктом 5.12 настоящего Контракта.

3.6.Ненадлежащим образом оформленные документы являются основанием для отказа в оплате поставленного Товара до представления комплекта документов, оформленных надлежащим образом.

3.7. В случае некачественного выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) и (или) выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) с нарушением сроков, предусмотренных Контрактом, окончательная оплата выполненных работ (оказанных услуг, поставки товаров) производится Заказчиком по факту выполненных работ (оказанных услуг, поставки товаров) после устранения недостатков и уплаты Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) штрафа и пеней, выставленных Заказчиком за нарушение контрактных обязательств. Оплата штрафов и пеней осуществляется Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) отдельным платежным документом.

3.7.1. Заказчик вправе удержать суммы не исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

3.8.В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Статья 4. Сроки поставки

4.1. Срок выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту: в течение5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, переданной Поставщику любыми средствами связи.

Статья 5. Порядок приемки товаров

5.1.Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится Заказчиком в месте поставки в соответствии требованиями стандартов, технических условий, других обязательных для Сторон правил и настоящим Контрактом.

5.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точную дату и время поставки Товара.

5.3. Поставщик поставляет Товары собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет, с подъемом Товара в указанное Заказчиком помещение.

5.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), указанным в Техническом задании.

5.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с характеристиками товара, указанными в Техническом задании без увеличения цены.

5.6.Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

5.7. Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

5.8.Маркировка товара должна быть читаемой (четкой) и содержать: наименование изделия; наименование фирмы-изготовителя; наименование страны-изготовителя; юридический адрес изготовителя Товара и Поставщика; обозначение ГОСТ маркировки Товара; дату выпуска и гарантийный срок службы; при наличии - штриховой код Товара, товарный знак фирмы-изготовителя, обозначение товарного знака для сертифицированной продукции.

5.9.Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

5.10. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

5.11. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет Поставщика в течение 1 (одного) дня.

5.12. Приемку Товара Поставщик (представитель Поставщика) и Заказчик (представитель Заказчика) осуществляют в электронной форме через единую информационную систему (далее – ЕИС).

Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

5.12.1. включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуги, информацию об исполнителе, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения оказанной услуги;

5.12.2. наименование Товара;

5.12.3. информацию об объеме поставленного Товара;

5.12.4. стоимость исполненных исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу Товара.

5.12.5. к документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (при наличии таких документов). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке;

5.14. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.15. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.12. контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

5.15.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

5.15.2. формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.16. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе в течение 5 (пяти) календарных дней, и направить Заказчику документ о приемке повторно.

5.17. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.18. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.19. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.20. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока гарантийных обязательств Товара.

5.21. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в 5.17 Контракта.

Статья 6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.1.2. Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.

6.1.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.1.4.Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Контракте, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.1.5.Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

6.1.6.Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.

6.1.7. Ссылаться на недостатки поставляемых Товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих Товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными (надзорными) государственными органами проверок использования средств субсидии на выполнение муниципального задания.

6.1.8. Заказчик вправе удержать суммы не исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

6.2.Заказчик обязан:

6.2.1.Обеспечить приемку Товара.

6.2.2.Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.2.3.Своевременно оплатить поставленные Товары в соответствии с условиями Контракта.

6.2.4.Назначить ответственное лицо для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Контракта.

6.2.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.3.Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать от Заказчика исполнения своих обязательств по Контракту.

6.4.Поставщик обязан:

6.4.1.Осуществлять поставку Товара в объеме и сроки, предусмотренные Техническим заданием.

6.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

6.4.3. Назначить ответственное лицо для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Контракта.

6.4.4.Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

6.4.5. Оформить и представить Заказчику документы для приемки и оплаты, предусмотренныепунктом 5.12настоящего Контракта.

6.4.7. Предоставить Заказчику товара документы, сопровождающие Товар (технический паспорт, инструкцию по пользованию, гарантийный талон производителя и иные документы).

6.4.8. Соблюдать внутриобъектный режим, действующий на территории Заказчика, правила техники безопасности и пожарной безопасности.

6.4.9. По требованию Заказчика участвовать в совещаниях, проводимых Заказчиком по вопросам исполнения Контракта. При этом полномочия представителя Поставщика должны быть надлежащим образом оформлены.

6.4.10.Устранять недостатки и дефекты Товара впорядке, предусмотренном настоящим Контрактом за свой счет.

6.4.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

- не включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Статья 7. Гарантии

7.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

7.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

7.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков. При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

7.5 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с

гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено Контрактом.

7.6 Поставщик гарантирует, что товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья Заказчика и иных лиц, окружающей среды, а также исключает причинение вреда имуществу Заказчика и иных лиц.

7.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.8 Убытки, причиненные Заказчику Поставщику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

7.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о товаре.

7.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

7.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Статья 8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа))

8.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии спунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

8.6.1. В случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

8.6.2. В случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.13. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик (подрядчик, исполнитель) осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

8.14. Уплата Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.15. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

8.16. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.17. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34Закона о контрактной системе, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34Закона о контрактной системе.

8.18. Заказчик вправе удержать суммы не исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии сЗакон о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

Статья 9. Порядок расторжения Контракта

Расторжение контракта допускается:

- по соглашению сторон,

- по решению суда,

- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

9.2.1 Поставка Товара ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

9.2.2 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки Товара, предусмотренных Контрактом, включая график поставки Товара, предварительно поданные заявки.

9.2.3 Поставщик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или нарушает график поставки товара, предварительно поданные заявки, предусмотренный Контрактом, или поставляет Товары так, что поставка их к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможной, либо в ходе поставки Товара стало очевидно, что они не будут поставлены надлежащим образом в установленный Контрактом срок.

9.2.4 Если отступления в поставке Товара от условия Контракта или иные недостатки результата поставленного Товара в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

9.2.5 В случае, если по результатам экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

9.2.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

9.3 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

9.3.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного Товара, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения лимитов финансирования до Заказчика.

9.3.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки поставленного Товара. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания документов о приемке товара в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

9.4.При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Контракта, другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.5. Если до расторжения Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта Поставщиком частично исполнены обязательства, предусмотренные Контрактом, и Заказчиком приняты частично поставленные Товары, то Заказчик обязан до вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта оплатить фактически поставленные Товары. При этом Заказчик уменьшает сумму, подлежащую перечислению Поставщику на сумму неустойки, предусмотренной в статье 8 настоящего Контракта.

9.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.7. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.8. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем услуг, оказанных Поставщиком.

9.9. Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

9.9.1. В случае принятия Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе.

9.10. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с п.9.9. считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Статья 10. Обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств

10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется.

ВАРИАНТ 1Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ___________ (сумма прописью), в форме независимой гарантииили путем внесения денежных средств, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, предусмотренной извещением о закупке.

В случае если предложенная цена Поставщика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения контракта сучетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

ДЛЯ СМП:

Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ___________ (сумма прописью), в форменезависимой гарантии или путем внесения денежных средств, что составляет 5 % от цены по которой в соответствии с настоящим Законом о контрактной системе заключается Контракт.

В случае если предложенная цена Поставщика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения контракта сучетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

ВАРИАНТ 2 (только для СМП)

Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Закона о контрактной системе, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных настоящим Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10.2. Обеспечение гарантийных обязательств не предоставляется.

10.3.Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения Контракта не менее чем на один месяц.

10.4.Способ обеспечения исполнения Контракта, определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

ВАРИАНТ 1 –При предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ч.2 ст.45 Закона о контрактной системе.

Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям, установленным ч.2 ст.45 Закона о контрактной системе.

ВАРИАНТ 2 -При предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика.

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту, включая обязательства по уплате Поставщиком предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней), перечислены Поставщиком в размере, установленном в п. 10.1 Контракта, на следующий счет:

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель:УФК по г. Москве (ФГБНУ «ФИЦ оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий», л/с 20736У94030)

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Факт внесения Поставщиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Поставщиком и поступлением денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Контракту, включая обязательства по уплате в пользу Заказчика всех предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Поставщика по Контракту убытков, и иные обязательства Поставщика, денежные средства обеспечивают исполнение Поставщиком всех обязательств Поставщика по Контракту, а также обязательств, связанных с его ненадлежащим исполнением Поставщиком, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков, а также обязательств Поставщика по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением Поставщиком предусмотренных Контрактом обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика по истечении срока действия данного обеспечения при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех его обязательств по Контракту, а также всех обязательств Поставщика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

10.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Поставщиком предоставлена недостоверная независимая гарантия.

10.6. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, неуплаты Поставщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

10.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 11.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 12. Порядок урегулирования споров

12.1.Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации и города Москвы дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

12.2.Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

12.3.До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

12.4.Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, по электронной почте с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом либо вручена другой Стороне через курьера.

Не предоставление ответа на претензию в установленный в ней срок считается признанием претензионных требований.

12.5.Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Контрактом или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в течение 3 (трех) дней со дня ее получения.

При невозвращении в течение 3 (трех) дней претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.

Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии.

Статья 13. Срок действия, порядок изменения Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2024 г.

13.1.1. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение Сторонами обязательств по Контракту, в том числе гарантийных обязательств. В части неисполненных обязательств по Контракту, Контракт действует до момента их надлежащего исполнения Сторонами.

13.2. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

13.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов порядке, установленном в п. 13.2 настоящего Контракта

Статья 14. Прочие условия

14.1.Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст.15 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

14.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и города Москвы.

14.4.Все нижеперечисленные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация;

14.5. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 83.2. Закона о контрактной системе.

Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ЭА_________________________

от «___»____________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хроматографических колонок

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к государственному контракту

№ ЭА_________________________

от «___»____________20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку хроматографических колонок

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными