Тендер - Поставка хозтоваров №269657544

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

УТВЕРЖДЕНО

начальник Областного государственного учреждения «Cаратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»

/А.С.Совин/

Техническое задание и условия на поставку армированной пленки

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантия товара:

Срок поставки товара: Поставка Товара в течение ___ рабочих дней с момента заключения договора.

Форма оплаты: безналичный расчет.

Сроки и порядок оплаты: оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня подписания счета-фактуры и товарной накладной за каждую поставленную партию Товара.

Инициатор закупки: Мавлютов Р.М.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №

НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

г. Саратов «___»___ 2024 года

Областное государственное учреждение «Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных», в лице начальника Совина Андрея Сергеевича, действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и

________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, действующего на основании _______________________, с другой стороны,

вместе именуемые Стороны, руководствуясь положениями Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с п.23 ч.2 ст.52 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее-договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику хозтовары (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Основные условия

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере, установленном настоящим Договором.

2.3. Сроки поставки товара:

Поставка Товара осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора.

Поставка товара осуществляется Поставщиком по рабочим дням недели заказчика, по времени, согласованному между сторонами.

2.4. Место поставки товара:

г. Саратов, ул. Соколовая, 314,

ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных».

Ответственный за приемку товара: Мавлютов Р.М.

2.5. Поставщик при поставке товара обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар: товарная накладная; счет-фактура; декларация о соответствии; сертификаты качества; инструкция по эксплуатации (если предоставление этих документов установлено законодательством).

2.6. Поставка, отгрузка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляются силами, средствами и за счет средств Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по комплектности и количеству, оформляется товарными накладными, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон настоящего Договора.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Договором и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пунктов 2.8, 2.9, 2.10 настоящего Договора).

2.12. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 2-х рабочих дней с момента обнаружения недопоставки.

2.13. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

• Положения п.2.7 и п. 2.12 настоящего Договора действуют в том случае, если Покупатель в установленном Договором порядке уведомил Поставщика о недостатках Товара по качеству и/или комплектности.
• Поставщик считается надлежаще уведомленным с момента направления Покупателем официального уведомления посредством почтовой/факсимильной связи или электронной почты, по адресу или номеру факса, или по электронному адресу соответственно, указанным в реквизитах Поставщика настоящего Договора.
• В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика, Покупатель в одностороннем порядке составляет Акт о выявленных недостатках по количеству/качеству Товара, с подробным указанием причин и вида дефекта. В данном случае Акт, составленный в отсутствие уполномоченного представителя Поставщика, имеет обязательную юридическую силу для обеих Сторон. Все расходы, связанные с возвратом, заменой Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, несёт Поставщик.

3. Цена договора. Порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощённой системы налогообложения.

3.2. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения настоящего Договора.

3.3. Цена настоящего договора может быть увеличена пропорционально увеличению количества товаров, объёму услуг, работ по соглашению Сторон.

3.4. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного пунктом 3.2 и 3.3 настоящего Договора.

3.5 Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Договором. В цену Договора включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.6. Расчеты между Сторонами настоящего Договора производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств от иной приносящей доход деятельности путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.7. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта приема-передачи «Товара» (Товарной накладной, ТОРГ 12 или УПД) в учреждение, на основании предоставленных документов: счета, счета-фактуры и товарной накладной за каждую поставленную партию Товара.

4. Качество товара и срок годности

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика является документы о соответствии на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 10 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока действия гарантийного талона на товар.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2-х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. В период срока гарантии на товар Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

4.7. Товар должен поставляться в таре и упаковке, содержащих соответствующую маркировку и обеспечивающих его сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении. Тара является невозвратной, если иное не указано в Спецификации.

4.8. Срок гарантии на товар составляет 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

5.2. При указанных обстоятельств настоящий Договор может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, установлен штраф в размере 10% от цены настоящего договора. При этом Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки согласно п.6.2 настоящего договора.

6.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафов в размере 10% от цены настоящего договору.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. При расторжении настоящего договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая Сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

6.8. При поставке Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 10% (десяти) процентов от стоимости бракованного Товара и замены его в порядке, определённом настоящим Договором.

6.9. В случае поставки несертифицированного Товара, если его сертификация обязательна, Поставщик обязан в 20 (двадцати) дневный срок осуществить его замену на Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора, возместить Заказчику убытки и, сверх убытков, уплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от общей стоимости несертифицированного Товара.

6.10. Поставщик обязан уплатить сумму неустоек (штрафов, пеней), а также убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования об уплате.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.12, 4.4, 4.5, 4.8 настоящего Договора.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»), в том числе:

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

- Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

8.2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лип предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить, и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.

8.3. При выявлении одной из Сторон случаев личной заинтересованности аффилированных лиц или работников Сторон, приводящей или могущей привести к конфликту интересов той или иной стороны настоящего договора, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024 г., а в части осуществления расчетов по Договору и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 6 Договора, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

9.2. Все письменные документы, направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае существенного нарушения договора Поставщиком.

9.4.1. Нарушение договора поставки Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товара.

9.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

9.6. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

9.7. Поставщик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Заказчика.

9.8. Взаимоотношения Сторон в части не предусмотренной настоящим Договором регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и имеет приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ _____ от ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273404753 Поставка катализатора Клауса на установку серы на 2026 г. для ПАО "Саратовский НПЗ"	Запрос предложений #273404753	См. док.	6 дней 27.05.2024 17.06.2024
Тендер №273985677 Поставка химреактивов на 2025 год для ПАО «Саратовский НПЗ»	Запрос предложений #273985677	См. док.	3 дня 04.06.2024 14.06.2024
Тендер №273989706 Материалы из пенополистирола	Запрос котировок #273989706	43 307	2 часа 04.06.2024 11.06.2024
Тендер №274121823 Поставка реагентов на 2025 год для ПАО «Саратовский НПЗ»	Запрос предложений #274121823	См. док.	3 дня 05.06.2024 14.06.2024
Тендер №274123045 Поставка технических газов	Запрос котировок #274123045	93 500 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 05.06.2024 13.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269657239 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка государственных стандартных образцов (ГСО) для нужд филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Волгодонске (с ...	Запрос котировок #269657239	406 114	срок истек 29.03.2024 05.04.2024
Тендер №269657188 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГО" объявляет тендер: Поставка лакокрасочных изделий (с результатом)	Электронный аукцион #269657188	344 541	срок истек 29.03.2024 09.04.2024
Тендер №269657181 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАШФАРМАЦИЯ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН объявляет тендер: Поставка азота закиси (с результатом)	Единственный поставщик #269657181	4 999 999	срок истек 29.03.2024 29.03.2024
Тендер №269657178 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМ. Н.Н. ВОРОЖЦОВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК объявляет тендер: Поставка силикагеля (с результатом)	Единственный поставщик #269657178	406 000	срок истек 29.03.2024 29.03.2024
Тендер №269657122 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА "СВЕРДЛОВСКАЯ" объявляет тендер: Поставка лотка из вспененного полистирола (с результатом)	Запрос котировок #269657122	810 000	срок истек 29.03.2024 08.04.2024

Тендеры из региона Саратов

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269657168 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕНЕТИКИ, БИОТЕХНОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРИИ ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА" объявляет тендер: Поставка автошин (с резу...	Электронный аукцион #269657168	330 947	срок истек 29.03.2024 05.04.2024
Тендер №269657103 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "УРОЖАЙ" объявляет тендер: Транспортные услуги по перевозке команды "Альтернатива" г. Саратов к месту проведения Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая...	Единственный поставщик #269657103	208 000	срок истек 29.03.2024 28.03.2024
Тендер №269656670 Поставка флеш накопителей (с результатом)	Запрос котировок #269656670	16 500	срок истек 29.03.2024 05.04.2024
Тендер №269656587 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: закупка у единственного поставщика (с результатом)	Единственный поставщик #269656587	585 001	срок истек 29.03.2024 -
Тендер №269656565 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ВОЛГА" объявляет тендер: Поставка вакуумного выключателя 10кВ (247312/21) (с результатом)	Конкурс #269656565	2 123 242	срок истек 29.03.2024 08.04.2024