Тендер - Поставка химических материалов промышленного назначения и реактивов №269735262

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• ТЗ_химия.pdf
• Ведомость_планируемых_поставок_2024_химия.xlsx
• ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_ПОСТАВКИ_химия.docx

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ №

г. Брянск « » ________ 202 г.

, далее именуемое «Поставщик», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и Акционерное общество «Газэнергосервис» (АО «Газэнергосервис»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала АО «Газэнергосервис» - завод «Турборемонт» Шишлянникова Максима Ивановича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот
15.01.2024 года, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар.

1.2. Наименование, количество, ассортимент, технические и качественные характеристики, стоимость Товара, сроки и способ доставки, гарантийный срок, цена на поставляемый Товар, порядок и сроки оплаты, гарантийных обязательствах и иные условия, которые Стороны признают существенными, определяются Спецификацией, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Договору.

1.3. Поставщик обязуется вместе с Товаром передавать Покупателю заверенные копии сертификатов соответствия на поставляемый Товар, подлежащий обязательной сертификации, а также другую документацию, входящую в комплект поставки Товара.

1.4. Поставщик заверяет Покупателя, что поставляемый Товар соответствует условиям настоящего Договора, не находится под арестом, не обременен залогом, правом удержания или иными правами третьих лиц.

1.5. Технические и качественные характеристики, поставляемого Товара должны соответствовать или быть не ниже установленных в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Договору.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Товара установлена в российских рублях и указана в Спецификации к настоящему Договору. Если иное не указано в Спецификации, в цену Товара включается стоимость тары, упаковки и расходы на доставку, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Товара, выполнению разгрузочных и погрузочных работ, а также все иные расходы.

2.2. Общая цена Договора складывается из цен единиц Товара, указанных в Спецификации к настоящему Договору, и количества поставляемого Товара и составляет _______________________(_______________________) рублей, кроме того, НДС _____________(__________), всего с НДС __________________(____________________).(если НДС не облагается указать основания)

2.3. Порядок расчетов определен в разделе 7 настоящего Договора.

3. ПОСТАВКА ТОВАРА

3.1.Товар должен быть поставлен в сроки, установленные в Спецификации.

3.2.Доставка Товара осуществляется в порядке, указанном в Спецификации. В случае самовывоза выборка Товара осуществляется в срок, указанный в Спецификации. При самовывозе Товара Покупателем со склада Поставщика оформляется ТОРГ-12 и счет-фактура или Универсальный передаточный документ (далее именуемый «УПД»).

3.3. Поставщик обязуется:

3.3.1.направить в адрес Покупателя за сутки до предполагаемой даты поставки Товара заполненный бланк Извещения о поставке на каждую партию Товара.

3.3.2.в день отгрузки письменно уведомить Покупателя об отгрузке Товара в его адрес и расчетном времени прибытия Товара Покупателю;

3.3.3.осуществить поставку Товара с оформлением следующих документов:

- при автомобильной доставке: товарно-транспортной накладной (форма 1-Т); оригиналы товарно-транспортной накладной (форма 1-Т), Товарную накладную (форма ТОРГ-12), счет-фактуру или УПД, счет на оплату предоставляются Покупателю одновременно с поступлением Продукции в его адрес для отметки Покупателем о получении груза.

При невозможности оформления товарно-транспортной накладной, в случае если для поставки Продукции Поставщиком заключен договор с транспортно-экспедиционной компанией, груз сопровождается накладной отправителя (экспедиторской распиской).

- счета, товарная накладная (ТОРГ-12), счета-фактуры или УПД на оплату в 1 (одном) экземпляре предоставляются Покупателю. Счета-фактуры составляются по унифицированной форме согласно требованиям, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и оформляются в соответствии с положениями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Предоставление авансового счета-фактуры обязательно, в соответствии с п. 5.1 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.4.Датой поставки является дата передачи Товара уполномоченному лицу Покупателя. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения переходит к Покупателю с момента подписания товарной накладной ТОРГ-12 или УПД.

Грузополучателем является филиал АО «Газэнергосервис» - завод «Турборемонт», расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, пер. Менжинского, д. 49.

3.5.Поставщик обязуется в сроки, предусмотренные настоящим Договором, но в любом случае не позднее даты прибытия Товара в пункт назначения, передать Покупателю все необходимые документы, относящиеся к Товару, в соответствии с пунктом 3.3.3 настоящего Договора, а также документы, перечень которых установлен в Спецификации, необходимые для приёмки и/или монтажа и/или эксплуатации и/или дальнейшей передачи Товара третьим лицам и/или совершения иных действий в отношении Товара. Непредоставление указанных документов или предоставление документов, составленных с неточностями, пробелами, противоречиями, ошибками или иными нарушениями, приравнивается к поставке некомплектного Товара и обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными. Все документы, относящиеся к Товару, сопровождающие Товар, должны предоставляться на русском языке или с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

3.6.В случае просрочки поставки Товара более чем на 30 (тридцать) календарных дней Покупатель имеет право отказаться от настоящего Договора.

3.7.Поставка Товара с нарушением срока, согласованного Сторонами (поставка с просрочкой, досрочная поставка), может осуществляться только при условии получения Поставщиком письменного согласия Покупателя принять Товар с нарушением срока поставки, при этом наличие такого согласия Покупателя не означает изменение срока поставки и не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку поставки Товара.

4. УПАКОВКА

4.1.Товар должен быть помещен в соответствующую тару, упакован и маркирован таким образом, чтобы обеспечивать его полную сохранность от всякого рода порчи, повреждения или уничтожения при транспортировке, погрузке, перевалке, разгрузке и хранении до приёмки Грузополучателем.

4.2.Стоимость тары упаковки и маркировки входит в цену Товара. Тара и упаковка возврату не подлежат, сертификат на тару не выписывается, если иное не указано в Спецификации.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1.Качество Товара должно соответствовать техническим регламентам, государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства РФ, предъявляемым к данному виду Товара. По требованию Покупателя Поставщик обязан представлять Покупателю заверенные подписью руководителя и печатью организации копии технических регламентов, технических условий, в соответствии с которыми производится Товар.

5.2.Если иное не указано в Спецификации, гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию (в том числе, в составе основного товара, для которого Товар, поставляемый по настоящему Договору, является частью/комплектующим), но не более 40 (сорока) месяцев с момента поставки.

5.3.Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям Договора (техническим характеристикам) в течение всего гарантийного срока при соблюдении следующих условий:

условия использования и хранения Товара соответствуют требованиям производителя, указанным в технических спецификациях на Товар;

Товар хранится в неповрежденной и невскрытой заводской упаковке (если применимо).

Поставщик гарантирует, что поставленный Товар будет соответствовать установленным настоящим Договором требованиям в течение гарантийного срока.

5.4.При приемке поставленного Товара Покупатель имеет право заявить Поставщику претензии по ассортименту и количеству Продукции в течение 30 дней, а по скрытым недостаткам (которые не могли быть обнаружены при обычной проверке) – в течение гарантийного срока на данный товар, но не менее 120 дней с даты прибытия товара на склад Покупателя.

5.5.Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности Товара или гарантийного срока при соблюдении Покупателем условий хранения/эксплуатации Товара.

5.6.При обнаружении недостатков Товара в случаях, указанных в пунктах 5.4 и 5.5 настоящего Договора, Покупатель извещает об этом Поставщика в течение 48 (сорока восьми) часов с момента обнаружения недостатков. Допускается извещение Поставщика по факсимильной связи и (или) электронной почте. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть по адресу, указанному Покупателем, в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения извещения для осмотра Товара и составления двустороннего Акта.

В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе составить Акт в одностороннем порядке, при этом данный Акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу. Составленный Акт прилагается к претензии Покупателя, направляемой в адрес Поставщика, а Товар принимается Покупателем на ответственное хранение до урегулирования спорных вопросов на срок не более 1 (одного) месяца. В случае возникновения между Сторонами разногласий о характере обнаруженных недостатков Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести экспертизу в согласованном с другой стороной экспертном учреждении. Расходы по проведенной экспертизе будут отнесены на виновную Сторону. По истечении предельного срока нахождения Продукции на ответственном хранении, указанного выше, Покупатель вправе:

- в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Поставщика возмещения понесенных убытков;

- возвратить Продукцию Поставщику и потребовать от него возмещения расходов, связанных с ответственным хранением Продукции на складе Покупателя (Грузополучателя) и ее возвратом.

5.7.В случае, когда Товар поставлен с недостатками, которые делают его непригодным для обычного использования, Покупатель вправе в период гарантийного срока по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены на Продукцию с недостатками;

- замены соответствующей Продукции в согласованные Сторонами сроки;

- возмещение своих расходов на устранение недостатков Продукции.

5.8.Поставщик обязуется в течение гарантийного срока по требованию Покупателя устранять выявленные дефекты и недостатки Товара. Поставщик обязуется осуществлять замену Товара/частей Товара в течение 10 (десяти) дней после получения претензии Покупателя, если иной срок не будет письменно согласован Сторонами. При нарушении Поставщиком вышеуказанного срока Покупатель имеет право организовать устранение выявленных дефектов своими силами или силами иных лиц, в этом случае Поставщик обязуется возместить документально подтвержденные расходы Покупателя в течение 10 (десяти) дней после предъявления соответствующего требования Покупателя.

6. ПРИЕМКА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

6.1.Обязанности по приемке товара возложены на Покупателя. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с порядком, установленным Инструкциями № П-6 от 15.06.65 г. и № П-7 от 25.04.66 г.

6.2.Приемка Товара по количеству производится, в зависимости от вида Товара, путем:

 пересчёта (при приёмке штучного Товара);

 перевеса (при приёмке весового Товара);

 приёмки по тарным местам, указанным Поставщиком в товаросопроводительных документах или на маркировке Товара, без пересчета и перевеса.

Если в товарной накладной (товарно-транспортной накладной) или УПД указан вес Товара и количество мест, при приемке Товара проверяется вес и количество мест. При невозможности определения веса Товара без тары определение веса нетто производится путем определения веса брутто в момент получения Товара, завеса тары после освобождения её из-под Товара и определения разницы между полученными значениями.

Количество Товара, указанное в товаросопроводительных документах, должно соответствовать количеству, указанному в Спецификации (за исключением мерной продукции).

Недопоставка Товара, указанного в Спецификации, разрешается с предварительного письменного согласия Покупателя.

6.3.Приемка Товара по качеству в соответствии с характеристиками, указанным Поставщиком в сопроводительных документах или на маркировке товара, производится путем:

выборочной проверки качества, если это предусмотрено стандартами, техническими условиями, особыми условиями поставки, другими обязательными правилами, Спецификацией, обычаями делового оборота, а также в иных случаях - по усмотрению Грузополучателя;

полной приёмки по качеству.

6.4.Если при приемке Товар находится в надлежащей таре и упаковке, Покупатель вправе принять Товар без проведения предварительной проверки его качества и количества, сохранив при этом право предъявления требований, связанных с недостатками Товара (в том числе внутритарной недостачей) в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.5.Если при передаче Товара будет обнаружено несоответствие Товара требованиям Договора, Покупатель вправе отказаться от получения Товара, сделав соответствующую отметку в товарной накладной (товарно-транспортной накладной) или УПД. В этом случае, если обязанность по доставке (возврату) товара лежит на Поставщике, он обязуется вывезти Товар, несоответствующий требованиям Договора тем же рейсом (за исключением случаев доставки Поставщиком посредством использования услуг транспортной компании).

6.6.В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, в том числе, и в следующих случаях:

поставка Товара в поврежденной упаковке, а равно в упаковке и таре с маркировкой, не позволяющей достоверно определить вид, количество и наименование Товара;

несоответствие упаковки техническим требованиям и/или государственным стандартам, поставка Товара в загрязненной, поврежденной, деформированной таре и/или упаковке;

поставка Товара без комплекта товаросопроводительных документов либо любой их части, а также иных документов, указанных в настоящем Договоре или Спецификации.

6.7.Поставщик обязан своими силами и за свой счет принять и вывезти Товар, имеющий недостатки, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя. Если Товар, имеющий недостатки, оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента получения такого уведомления возвратить Покупателю все денежные средства за данный Товар.

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

7.1. Оплата за Товар производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней c даты подписания соответствующей товарной накладной или УПД по Спецификации, если иное не предусмотрено Спецификацией к настоящему Договору, и при условии получения от Поставщика надлежащим образом оформленных документов, указанных в Спецификации. Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя (если Поставщик не является СМП то оплата 30 календарных дней).

7.2.Оплата за Товар производится в установленные настоящим Договором сроки при условии, что:

 Покупателем получены оригиналы документов, указанные в разделе 3 настоящего Договора, относящиеся к данной поставке, и накладной отправителя (экспедиторской расписки), если Поставщиком для поставки Продукции заключен договор с транспортно-экспедиционной компанией;

В случае невыполнения на момент наступления срока оплаты по настоящему Договору указанных условий срок оплаты переносится до момента их выполнения.

7.3.Ежеквартально, по требованию любой из Сторон, составляется акт сверки, подписываемый Сторонами в лице их полномочных представителей и заверяемый печатями Сторон.

7.4.Поставщик по настоящему Договору обязан составлять и выставлять Покупателю счета-фактуры или УПД в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах на основании цен единиц Товара, указанных в Спецификации, и в соответствии с количеством Товара, фактически принятого Покупателем.

Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать Товар, если цены, указанные в счете-фактуре или УПД, отличаются от цен, указанных в Спецификации, или если при оформлении счета-фактуры или УПД допущены иные нарушения требований законодательства – до предоставления Поставщиком Покупателю надлежаще оформленного счета-фактуры или УПД (за исключением мерной продукции).

Счета-фактуры или УПД, предусмотренные настоящим Договором, в том числе и исправленные в случаях, когда при приемке Товара в товарную накладную (товарно-транспортную накладную) или УПД вносились изменения и составлялся Акт об установленном расхождении, направляются Поставщиком Покупателю в трехдневный срок с даты поставки Товара.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные Покупателем убытки.

8.2.В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Поставщик при наличии письменной претензии имеет право потребовать от Покупателя выплаты пени в размере 0,1% от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 5% неоплаченной или несвоевременно оплаченной суммы.

8.3. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика неустойку (пени) в размере 0,1% стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки поставки. Недопоставка, поставка некомплектного, некачественного, не соответствующего номенклатуре, а также контрафактного Товара рассматривается Сторонами как просрочка исполнения обязательства Поставщика по поставке Товара независимо от времени обнаружения соответствующих фактов. Установление фактов просрочки поставки Товара допускается в том числе после приемки Товара Покупателем, осуществленной в соответствии с условиями Договора.

Указанная неустойка начисляется вплоть до момента фактической поставки Товара в ассортименте, количестве, комплектности, качестве, предусмотренными условиями настоящего Договора.

Уплата неустойки, предусмотренной настоящим пунктом Договора, не освобождает Поставщика от оплаты штрафных санкций, определенных Сторонами в других пунктах настоящего Договора.

В случае передачи Покупателю некомплектного, некачественного, не соответствующего номенклатуре, контрафактного Товара Покупатель вправе требовать оплаты неустойки согласно настоящему пункту Договора (за просрочку поставки Товара), а также неустойки за просрочку устранения недостатков поставленного (переданного) Товара и оплаты иных штрафов/пеней/неустоек, предусмотренных настоящим Договором. Одновременное взыскание с Поставщика перечисленных штрафов/пеней/неустоек не рассматривается Сторонами в качестве двойной ответственности.

8.4.В случае передачи Покупателю контрафактного Товара (в том числе, в случае передачи Товара с поддельными документами) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 100 (ста) % от стоимости контрафактного Товара, а также возмещает Покупателю иные понесенные Покупателем убытки.

8.5.В случае если на Товар, поставляемый по настоящему Договору, установлен гарантийный срок, Поставщик обязан за свой счет устранить все недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, включая ремонт и замену Товара, в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя, если иной срок не будет письменно согласован Сторонами. В случае несоблюдения Поставщиком вышеуказанного срока Поставщик обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости Товара, недостатки которого не устранены в срок.

8.6.Если Поставщик является плательщиком НДС, Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме имущественных потерь Покупателя (ст.406.1 ГК РФ), возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем сумм НДС, включенных в стоимость настоящего Договора, по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком или третьими лицами по Договорам, связанным с исполнением обязательств Поставщиком по настоящему Договору, либо по причине оформления Поставщиком с нарушением действующего законодательства счетов-фактур и иных документов, правильность оформления которых увязана налоговыми органами с предоставлением права вычета по НДС. Размер указанных имущественных потерь определяется суммой НДС, в возмещении которого налоговым органом было отказано.

8.7.В случае поставки Товара, на котором, а равно на этикетках, упаковке (таре) которого, незаконно размещены товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначения, Поставщик, помимо возмещения понесенных Покупателем убытков, обязуется уплатить Покупателю штраф в размере 50 (пятидесяти) % от стоимости Товара рублей за каждый доказанный в судебном порядке факт нарушения.

8.8.Покупатель вправе приостановить свои обязательства по оплате и не осуществлять любые платежи по Договору в пользу Поставщика в следующих случаях:

 при нарушении Поставщиком сроков исполнения обязательств по поставке Товара Покупатель вправе не исполнять любые свои обязательства по оплате в течение такого же периода времени, как и период просрочки исполнения обязательств по поставке Товара Поставщиком;

 при обнаружении недостатков Товара по качеству, количеству, комплектности и при непредоставлении Поставщиком принадлежностей и документов на Товар Покупатель вправе потребовать от Поставщика устранения недостатков либо, по своему выбору, самостоятельно устранить дефекты, неисправности и т.п., Товара и потребовать у Поставщика возмещения своих расходов на устранение таких недостатков, а также вправе не исполнять любые свои обязательства по оплате по Договору до момента устранения Поставщиком вышеуказанных недостатков Товара; в случае неисполнения Поставщиком требования Покупателя о возмещении расходов последнего на устранение недостатков Покупатель вправе уменьшить сумму причитающихся Поставщику платежей на сумму понесенных Покупателем расходов на устранение недостатков;

 при причинении Покупателю материального ущерба Поставщиком (либо третьими лицами, привлеченными Поставщиком) Покупатель вправе не исполнять любые свои обязательства по оплате по Договору до момента возмещения Поставщиком материального ущерба.

В случае приостановки Покупателем своих обязательств по оплате по Договору в соответствии с положениями настоящего пункта Покупатель освобождается от оплаты любых штрафных санкций по Договору, процентов за пользование чужими денежными средствами и убытков.

8.9. Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате Товара зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, требования об уплате неустойки, пени, штрафов, возмещении убытков и имущественных потерь, а также иных требований, вытекающих из настоящего договора или иных отношений Сторон.

8.10. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Все претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены соответствующей Стороной в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии.

8.11. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

8.12 .Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

АО «Газэнергосервис» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

_____________________________ - _____@_______.ru.

8.13. Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

8.14. В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

8.15. Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

8.16. Арбитражное решение является окончательным.

8.17. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности.

Передача конфиденциальной информации без заключения соответствующего соглашения не допускается.

9.2. Стороны пришли к соглашению, что содержание настоящего Договора не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда раскрытие информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Стороны обязуются обеспечить отказ (воздержание) их руководителей или сотрудников от совершения коррупционных действий при осуществлении ими деятельности, непосредственно связанной с исполнением настоящего Договора.

10.2. Коррупционными действиями считаются предложение и обещание взятки, дача или получение взятки в форме денежных средств, подарков, услуг, действий (бездействия), предоставление прав или других преимуществ, принятие решений, посредничество при осуществлении вышеназванных действий, коммерческий подкуп, плата за облегчение прохождения формальностей, незаконное использование должности или полномочий должностным лицом для получения выгоды в форме денежных средств, ценных предметов, другого имущества, услуг, любых прав для себя или для других лиц или незаконное предоставление преимуществ или прав данному лицу со стороны других лиц. К другим лицам относятся, в том числе (но не ограничиваясь), коммерческие организации, их руководители и сотрудники, государственные органы и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные служащие и должностные лица, политические партии, их представители, а также родственники, друзья и деловые партнёры названных лиц.

10.3. Поставщик гарантирует, что в отношении Договора или предмета Договора им не были предоставлены или предложены никакие платежи, подарки, обещания или иные выгоды, а также обязуется не предоставлять и не предлагать их напрямую или через посредников никаким официальным лицам, т.е. любым физическим лицам, занимающим те или иные должности в органах законодательной, исполнительной или судебной власти, в том числе любым лицам, исполняющим государственные функции от имени государственных органов, государственных предприятий или государственных международных организаций, в случае, если такой платеж, подарок, обещание или выгода является нарушением законодательства.

10.4. В случае если одна из Сторон при осуществлении деятельности, непосредственно связанной с исполнением настоящего Договора, нарушит свои обязательства по предотвращению коррупционных действий, такое нарушение признается в понимании Сторон существенным нарушением Договора, и другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив соответствующее уведомление в письменном виде. Сторона, отказавшаяся от исполнения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, имеет право требовать компенсацию убытков, понесенных в результате такого отказа.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания соответствующими уполномоченными представителями Сторон и действует до «31» декабря 2024 г., а в части неисполненных обязательств, до полного, надлежащего исполнения их Сторонами

11.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.3. Истечение срока действия Договора, либо его расторжение по любым основаниям не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия.

11.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

12.2.Все документы, направляемые Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, должны быть подписаны уполномоченным лицом и направлены или переданы другой Стороне в бумажной форме.

Договор, Спецификации и документы бухгалтерского учета (товарно-транспортные и товарные накладные, счета-фактуры или УПД, акты и иные документы) подлежат незамедлительной передаче Сторонами с использованием средств факсимильной или электронной почтовой связи.

Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов в течение 3 (трех) календарных дней с момента их подписания, используя в случае необходимости курьерскую связь. Не допускается заверение оригиналов первичных документов факсимильной или электронно-цифровой подписью. Электронная подпись при оформлении товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, счетов-фактур или УПД допускается при условии использования Сторонами электронного документооборота.

Копии документов, переданные посредством электронных средств связи, обладают юридической силой и обязательны для Сторон до момента получения их оригинала противоположной Стороной.

12.3.В случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором, допускается направление документов по электронной почте. В этом случае все документы, направленные с (на) адреса электронной почты, указанные в разделе 13 настоящего Договоре, считаются подписанными уполномоченными лицами. В случае изменения банковских реквизитов, места нахождения и любых других реквизитов, указанных в Договоре, Сторона обязана незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней, сообщить об этом другой Стороне.

12.4.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

12.5.Поставщик обязан строго соблюдать все применимые таможенные требования и процедуры таможенного оформления ввоза, экспорта или обратного ввоза. Поставщик обязан получить от соответствующих таможенных органов полную и подробную информацию о надлежащем порядке таможенного оформления Товара.

12.6.Поставщик обязуется письменно представить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), оформленную согласно Приложению № 2 к настоящему Договору в течение 3-х календарных дней с момента заключения договора.

12.7. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний представляет Покупателю информацию об изменениях, по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в течение 3-х календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

12.8. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 12.6. настоящего договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора или иной даты, указанной в таком уведомлении.

12.9. Покупатель обязан в течение двух рабочих дней с момента когда ему стало известно о поставке Поставщиком некачественного Товара или поставки поставщиком Товара с нарушением сроков по настоящему Договору, направить соответствующее уведомление об этом в блок корпоративной защиты филиала.

12.10. Поставщик обязан исполнять обязанности, предусмотренные в Приложение №3 к настоящему Договору («Налоговая оговорка») в части, связанной с уплатой НДС, если Поставщик является плательщиком НДС либо осуществил переход на общую систему налогообложения в течение срока действия настоящего Договора.

12.11. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:

Приложение №1 – Спецификация;

Приложение №2 – Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

Приложение №3 – Налоговая оговорка.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки № ______ от «___» _________ 202 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ______

к договору поставки № ______ от «___» _________ ____ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (в случае если НДС не облагается указать основания)

В цену Товара включается стоимость тары, упаковки и расходы на доставку, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Товара, выполнению разгрузочных и погрузочных работ, а также все иные расходы.

Срок поставки: с момента подписания договора в течение 30 (тридцати) календарных дней после заявки Покупателя, в период действия договора до 31.12.2024 г.

Порядок доставки: Доставка осуществляется за счет и силами Поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: Оплата за Товар производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней c даты подписания соответствующей товарной накладной или УПД по Спецификации, если иное не предусмотрено Спецификацией к настоящему Договору, и при условии получения от Поставщика надлежащим образом оформленных документов, указанных в Спецификации. Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя (если Поставщик не является СМП то оплата 30 календарных дней).

Гарантийный срок на Продукцию должен быть не менее гарантийного срока, указанного в паспорте завода изготовителя и составлять не менее 12 месяцев с даты поставки.

Гарантийные обязательства: Поставщик Товара должен гарантировать безвозмездное устранение дефектов, а также замену Товара, пришедшего в негодность за время гарантийного срока, если не докажет, что дефекты Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования Товаром или его хранения, либо действием третьих лиц, либо действием непреодолимой силы. Гарантийный срок должен быть указан в этикетке или паспорте на Товар.

Документы на Товар: Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю (грузополучателю) его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

• Паспорт на продукцию завода – изготовителя/сертификат качества завода - изготовителя;
• упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара;
• Для импортного товара предоставление перевода документов, относящихся к товару, на русский язык и заверенного подписью и печатью уполномоченного лица Поставщика;
• Документ с указанием требований к условиям хранения поставляемого оборудования (сроки хранения и тип в заводской упаковке, температурный режим, влажность, возможность хранения на открытой площадке и другие требования, необходимые для длительного хранения);
• иные документы, относящиеся к Товару и необходимые для его эксплуатации (сертификат качества и т.п.);
• разрешительные документы, наличие которых на указанный Товар обуславливается требованиями действующего законодательства Российской Федерации (Разрешение на применение Ростехнадзора, Сертификат соответствия Росстандарта, Санитарно-эпидемиологическое заключение, Свидетельства радиационной и пожарной безопасности и т.п.);
• в зависимости от технологической и технической сложности поставляемого изделия, один из видов сопроводительных эксплуатационных документов: руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт, этикетку или иную конструкторскую документацию, если наличие такой документации на поставляемый Товар предусмотрено требованиями указанных государственных стандартов.

Доставка осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, пер. Менжинского, 49.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору поставки № ______ от «___» _________ ____ г.

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

_

(наименование организации, предоставляющей информацию)

- Посмотреть таблицу с данными

Должность руководителя организации Подпись / ФИО

Печать организации / Дата

Приложение №3

к договору поставки № ______ от «___» _________ 202 г.

Налоговая оговорка

Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ, связанные с наступлением любого из следующих обстоятельств:

Отказом налогового органа в возмещение (вычете), заявленных Покупателем в связи с исполнением настоящего договора, сумм НДС полностью или частично с указанием на наличие у контрагента или далее по цепочке контрагентов несформированного источника возмещения (вычета).

Обстоятельство считается наступившими при составлении обязательного для исполнения мотивированного мнения налогового органа, либо вступившего в силу решения налогового органа, об отказе (отсутствии оснований) в (для) возмещение (вычета) заявленных Покупателем сумм НДС, когда такие акты налогового органа содержат в том или ином виде указание по тексту на необеспечение со стороны Поставщика и/или его контрагентов наличия источника для вычета по НДС в сделках по цепочке движения товаров, работ, услуг.

Отказом во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Покупателем принятых товаров (работ, услуг) полностью или частично по налогу на прибыль).

Обстоятельство считается наступившими при составлении обязательного для исполнения мотивированного мнения, либо вступившего в силу решения налогового органа, об отказе во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Покупателем принятых товаров (работ, услуг), когда такие акты налогового органа содержат в том или ином виде указание по тексту на необеспечение со стороны Поставщика и/или его контрагентов наличия документов, отвечающих требованиям действующего законодательства и налоговых органов, необходимых для включения затрат в расходы по налогу на прибыль.

Данными актами (решение или мотивированное мнение) включая, но не ограничиваясь могут быть доначислены суммы НДС и/или налога на прибыль организаций, либо отказано в возмещение (полностью или частично) заявленных к возмещению Покупателем сумм НДС, либо уменьшены убытки, исчисленные Покупателем при включении в состав расходов затрат по приобретенным Покупателем у Поставщика товарам (работам, услугам, имущественным правам), в том числе при привлечения Поставщиком контрагентов (субподрядчиков, соисполнителей) для исполнения своих обязательств, то есть с учетом всей цепочки движения товаров (работ, услуг, имущественных прав.

Соответствующий акт на налогового органа о доначислении или отказе является достаточным доказательством возникновения потерь у Покупателя, при условии наличия в соответствующем акте налогового органа описания каких-либо из следующих обстоятельств в отношении Поставщика, его контрагентов (субподрядчиков, соисполнителей) или иных лиц, участвующих на какой-либо из стадии движения товаров (работ, услуг, имущественных прав): описание каких-либо нарушений в части документооборота, в том числе выставление документов, содержащих недостоверные сведения, несвоевременное составление документов, создание фиктивного документооборота, отсутствие надлежащим образом договорных отношений с лицом, исполнившим обязательство по сделке; некорректное и (или) неполное описание хозяйственных операций в учете, анализ движения денежный средств по банковские счетам, отсутствие технических и/или материальных ресурсов для исполнения обязательств, неуплата налогов либо уплата налогов в минимальном объеме, отсутствия нахождения организации по месту регистрации; номинальные и/или массовые руководители/учредители организации; иные аналогичные обстоятельства.

Размер имущественных потерь, подлежащих возмещению Покупателю, определяется сторонами из расчета:

125 % от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете) по операциям с Поставщиком;

125 % от суммы налога на прибыль, доначисленных налоговым органом Покупателю по операциям с Поставщиком;

125 % от суммы пени и штрафы, доначисленные налоговым органом Покупателю по операциям с Поставщиком.

Поставщик обязуется возместить имущественные потери в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Покупателем счета, к которому прикладывается выписка из мотивированного мнения, решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) сумм НДС/ выписка из мотивированного решения, решения налогового органа о выявлении неуплаты (полностью или частично) сумм налога на прибыль.

Покупатель вправе удержать потери из причитающихся Поставщику платежей по Договору, а также из выплат, причитающихся Поставщику по другим основаниям, в том числе, в порядке сальдирования взаимных обязательств.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №236983088 ООО Корт объявляет тендер: № 93076. СУГи	Конкурс #236983088	21 000	4 дня 19.01.2023 16.06.2024
Тендер №265421492 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Закупка оборудования КИП и ЗИП к вентиляции	Запрос предложений #265421492	См. док.	2 дня 05.02.2024 13.06.2024
Тендер №272002219 Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР" объявляет тендер: Катализатор дегидрирования отработанный Реализация годового объема. Вывоз по первому требованию Требование к авто: авто бойлер	Не определен #272002219	См. док.	9 дней 03.05.2024 21.06.2024
Тендер №273198021 Общество с ограниченной ответственностью "Русагро-Центр" объявляет тендер: Технические газы Заказчик: РУСАГРО-БЕЛГОРОД ООО Доставка включается в стоимость ТМЦ. 100% постоплата с отсрочкой платежа.	Запрос предложений #273198021	См. док.	1 день 23.05.2024 13.06.2024
Тендер №273216810 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ДРАГМЕТ" объявляет тендер: Носитель катализатора СД-17	Запрос предложений #273216810	См. док.	2 дня 23.05.2024 14.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269735041 на поставку криоспрея для гистологии (с результатом)	Малая закупка #269735041	26 698	срок истек 01.04.2024 01.04.2024
Тендер №269735033 на поставку криоспрея для гистологии	Малая закупка #269735033	11 698	срок истек 01.04.2024 01.04.2024
Тендер №269734870 Поставка жидкости для дымогенератора (с результатом)	Электронный аукцион #269734870	93 767 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 469	срок истек 01.04.2024 09.04.2024
Тендер №269734826 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ объявляет тендер: Поставка жидкости для дымогенератора	Электронный аукцион #269734826	93 767 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 469	срок истек 01.04.2024 09.04.2024
Тендер №269734821 Хоз товары	Малая закупка #269734821	14 350	срок истек 01.04.2024 02.04.2024

Тендеры из региона г. Москва

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269735241 Оказание услуг по организации и проведению независимой диагностики/комплексной независимой диагностики в формате ЕГЭ/ОГЭ по общеобразовательным предметам в Центре независимой диагностики (компьютерно-бланковая форма) (с резул...	Единственный поставщик #269735241	40 000	срок истек 01.04.2024 01.04.2024
Тендер №269735240 Услуги частной охраны (выставление дополнительных постов охраны) (с результатом)	Единственный поставщик #269735240	353 928	срок истек 01.04.2024 01.04.2024
Тендер №269735239 Оказание охранных услуг путем ежедневного обследования/патрулирования объектов ГБПОУ МПК группой быстрого реагирования (с результатом)	Единственный поставщик #269735239	120 000	срок истек 01.04.2024 01.04.2024
Тендер №269735172 Поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #269735172	319 540	срок истек 01.04.2024 01.04.2024
Тендер №269735168 Услуги частной охраны патрулирование (с результатом)	Единственный поставщик #269735168	120 000	срок истек 01.04.2024 01.04.2024