Тендер - Поставка бахил, соли технической для ГБДОУ детского сада № 61 Красносельского района Санкт-Петербурга в 2024 году №265690940

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 12_ЭМ-2024_бахилы,соль.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40 Просмотр сведений о закупке «Поставка бахил, соли технической для ГБДОУ детского сада № 61 Красносельского района Санкт-Петербурга в 2024 году» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7914

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка бахил, соли технической для ГБДОУ детского сада № 61 Красносельского района Санкт-Петербурга в 2024 году

Описание объекта закупки: Поставка бахил, соли технической для ГБДОУ детского сада № 61 Красносельского района Санкт-Петербурга в 2024 году

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 07.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:53

Срок завершения подачи оферт: 08.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:49

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 11530,00 руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с договором

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 61 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛИЦА ДОБЛЕСТИ, 24/2 ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, УЛИЦА ДОБЛЕСТИ, 24/2 ЛИТЕР А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0094

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Фролова

Имя Елена

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ № 12/ЭМ-2024

г.Санкт-Петербург ___________ 2024г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Красносельского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Фроловой Елены Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________, в лице _____________________, действующего на основании ___________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является Поставка бахил, соли технической для ГБДОУ детского сада № 61 Красносельского района Санкт-Петербурга в 2024 году (далее – Товар).
1.2. Наименование, ассортимент, технические характеристики и количество Товара указаны в Приложении к Контракту (Спецификация товара), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3 Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно подтверждаться сертификатами качества или иными документами в соответствии с действующим законодательством.

СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Изготовление, поставка, включая доставку, погрузо-разгрузочные работы при поставке, подъём на этаж и монтаж по заявке Заказчика с даты подписания Контракта, с учетом времени, отведенного на приемку Товара Заказчиком.
2.2. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, дом 24, корпус 2
2.3. Время поставки: по рабочим дням с 9:00 до 17:00,
2.4. Сроки поставки Товара: в течение 5 дней с момента заключения Контракта.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Заказчик обязан принять от Поставщика товар по акту приема-передачи, товарной накладной, счёту, в сроки, указанные в п. 5 контракта.

3.1.2. Обнаружив после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), известить об этом Поставщика в течение 14 дней.

3.1.3. Обеспечить Поставщику оплату поставленного Товара в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

3.1.4. Направлять в адрес Поставщика претензии об уплате неустойки.

3.1.5. Информировать Поставщика об изменении своего адреса и реквизитов.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.

З.2.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, соответствующих требованиям контракта.

3.2.3. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчётных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с контрактом.

3.2.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.

3.2.5. Отказаться от принятия Товара ненадлежащего качества, уведомив об этом Поставщика.

3.2.6. Не оплачивать товар, не соответствующий условиям настоящего контракта.

3.2.7. Предъявлять Поставщику претензии, связанные с недостатками поставленного Товара по техническим характеристикам, количеству, ассортименту и комплектности, обнаруженные при приемке Товара, по качеству - в течение гарантийного срока, установленного в п. 6.1. настоящего Контракта.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставщик обязан изготовить и поставить Заказчику товар в срок, указанный в разделе 2 настоящего Контракта.

3.3.2. Осуществить изготовление, поставку, включая погрузо-разгрузочные работы, подъём на этаж и монтаж Товара в сроки, указанные в п.п.2.1 настоящего Контракта.

3.3.3. За 1 рабочий день уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке, назначить ответственного представителя со своей стороны за оформление сдачи-приемки поставленного Товара и указать время доставки Товара.

3.3.4. Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

3.3.5. Поставить Товар, соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации:

• Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

3.3.8. Передать надлежащим образом оформленные отчётные и финансовые документы в порядке и сроки, установленные контрактом.

3.3.9. Предоставить по запросу заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

3.3.10. Гарантировать качество поставляемого Товара и предоставить копии сертификатов соответствия, гигиенические сертификаты и прочие относящиеся к товару документы.

3.3.11. Осуществить погрузочно-разгрузочные работы, подъём на этаж Товара своими силами.

3.3.12. Оформить доставку Товара счетом, товарной накладной и Актом приема-передачи Товара.

3.3.13. Поставить Товар в упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта.

3.3.14. Заменить Товар ввиду его ненадлежащего качества, в случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков, недостач (некомплектности) или иных несоответствий условиям Контракта, в течение 10-и рабочих дней с момента уведомления его об этом со стороны Заказчика.

3.3.15. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы:

- товарные накладные;

- счет;

- копии сертификатов соответствия, гигиенические сертификаты и прочие относящиеся к товару документы.

- акт приемки-передачи товара.

3.3.16. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем, с момента передачи Товара по акту приёма-передачи (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок).

3.4. Поставщик имеет право:

3.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту.

3.4.2. Требовать от Заказчика оплаты по настоящему Контракту в случае полного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.4.3. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку товара в сроки по согласованию с Заказчиком.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1 Цена по настоящему контракту составляет _________ руб. _______коп. (________________), в том числе НДС/ НДС не облагается (основание).

4.2. Цена является твёрдой и определена на весь срок исполнения настоящего контракта, но может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества, качества поставляемого товара и иных условий контракта, а также изменена в соответствии с пунктом 4.4 настоящего контракта.

4.3. В стоимость товара входит стоимость тары и упаковки, не являющимися возвратными, стоимость изготовления, доставки, разгрузки, подъёма на этаж, а также уплата налогов и других платежей.

Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего контракта, включены в цену контракта и оплачиваются Поставщиком.

4.4. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного контрактом количества товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного контрактом количества поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из единицы товара.

4.5. Оплата товара осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты по факту поставки товара в один этап в безналичной форме, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика не более чем в течение 10 (десяти) дней с момента подписания акта приёма - передачи товара Заказчиком.

4.6. Основанием для оплаты поставленного товара является акт приёма-передачи товара, товарные накладные, подписанные Поставщиком и Заказчиком.

4.7. Авансирование по контракту не предусмотрено.

4.8. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований Спецификации или иными недостатками, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

5.1. При приемке Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанных в Приложении к Контракту (Спецификация товара), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, ассортименту, количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке.

5.2. По окончании сдачи-приемки Товара Заказчик подписывает товарную накладную и Акт сдачи-приемки. Товарная накладная подписывается в день доставки Товара.

5.3. Акт сдачи приемки подписывается Сторонами в следующем порядке:

5.3.1. Поставщик вместе с Товаром передает Заказчику для подписания акт сдачи-приемки Товара.

5.3.2. Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней после получения акта сдачи-приемки товара от Поставщика при отсутствии претензий подписать такой акт либо направить Поставщику мотивированный отказ от его подписания.

5.3.3. В случае выявления нарушений Стороны незамедлительно составляют об этом соответствующий акт, в котором указывается перечень нарушений и сроки их устранения в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3.4. Акт сдачи-приемки Товара подписывается не ранее устранения всех нарушений.

5.3.5. Датой поставки считается дата, указанная в акте сдачи-приемки Товара.

5.4. Внесение каких-либо изменений в текст товарной накладной и акт сдачи-приемки после их подписания в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их уполномоченных представителей.

5.5. Поставщик обязан восполнить недопоставленный Товар либо заменить Товар ненадлежащего качества в порядке, предусмотренном п. 3.3 Контракта.

5.6. Приемка Товара без проверки не лишает Заказчика права ссылаться на недостатки, которые могли быть обнаружены при приемке.

6. ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем, с момента передачи Товара по акту приёма-передачи (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок).

6.2. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в контракте, обнаружится, что товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий Контракта или с иными недостатками, которые делают указанный товар не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков.

6.4. В случае необходимости замены Товара ненадлежащего качества, в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену Товара ненадлежащего качества на аналогичный Товар или Товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

6.5. В случае необходимости замены Товара ненадлежащего качества, в течение установленного Контрактом гарантийного срока на Товар, возврат Поставщику Товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

6.6. Обнаружив после приёмки товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом Поставщика в течение 14 дней.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1 000,00 рублей.

7.3 Ответственность Поставщика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе за нарушение сроков поставки товара, предусмотренных п. 2.1 контракта.

7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, действующей на дату уплаты пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков,

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10% от цены контракта и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Поставщик несёт ответственность за действия третьих лиц, привлечённых им к исполнению обязательств по контракту.

7.6. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств по Контракту.

7.7. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пеней), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности по Контракту.

7.8 Общая сумма начисленной штрафов, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленной штрафов, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая полностью или частично обязательства по контракту, не могла предвидеть, не предотвратить разумными методами и в разумные сроки.

8.2. При наступлении указанных в пункте 8.1. обстоятельств, Сторона по настоящему контракту, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в трехдневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2024 года.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом: если Поставщик после заключения контракта отказался от поставки Товара; если Поставщик не поставил Товар в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после срока, указанного в п.2.1 контракта; если Поставщик отказался от замены Товара ненадлежащего качества в срок, указанный п. 3.3.14 контракта.

10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и настоящий контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.6. По соглашению сторон контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по контракту.

10.7. В случае одностороннего отказа от исполнения контракта, либо расторжения Контракта, стоимость поставленного товара на момент его расторжения, подлежит оплате, если его качество удовлетворяет требованиям Заказчика, и он принят по акту приема-передачи.

10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.9. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем контракте.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении своих обязательств по контакту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующие действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанных с государством, в целях неправомерного поучения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. По настоящему контракту устанавливается досудебный претензионный порядок. Срок рассмотрения претензий (требований) составляет 7 (семь) дней с момента ее (его) получения другой стороной. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.3. Стороны обязаны в течение 3 (Трёх) рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.4. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

12.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон.

12.6. К настоящему контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Приложение к контракту – «Расчет стоимости»

13. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик:

__________________________ /_____________/

ПОДПИСАНО ЭЦП

Приложение № 1к Контракту

от 12/ЭМ-2024 г..№

Расчет стоимости

- Посмотреть таблицу с данными

Итого (цена Контракта): ___________________________

Заказчик: Поставщик:

__________ Е.А. Фролова ______ / ______________ /

Подписано ЭЦП Подписано ЭЦП