Тендер - Футеровка резиновая втулки и стенки загрузочной мельницы МШЦ-82530х12700 по 89.27698 ИТТ и РТИ по чертежам для мельниц МПСИ-11600х5700 и МШЦ-8230х12700 №269216829

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 89.27698_ИТТ_для_ЭТП.pdf

Письмо_о_крупности_сделок_(пример_к_п._8_проверки_новых_Поставщиков)

Справка о заключении договора

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПАО «Уралмашзавод»

О заключении договора______

Настоящим подтверждаем, что планируемая сделка по заключению договора между ПАО «Уралмашзавод» и _____________(наименование контрагента) (далее - Общество) на сумму _________руб. __ коп. не является для Общества крупной по смыслу ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» / ст.46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; в совершении указанной сделки не усматриваются признаки сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; заключаемая сделка совершается в пределах полномочий единоличного исполнительного органа и не подлежит иному согласованию (одобрению) в силу требований законодательства, учредительных документов, иных локальных нормативных актов Общества.

Руководитель ____________________________________ (ФИО)

подпись

Необходимые_документы_для_проверки_(для_новых_Поставщиков)

Устав (со всеми изменениями и дополнениями)

Свидетельство о постановке на налоговый учет

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор (например, актуальное решение о назначении руководителя в решении о создании общества)

Бухгалтерская отчетность Ф1, Ф2 за последний отчетный период – 4 квартал 2023г. (с печатью и подписью руководителя организации/либо ЭЦП налоговых органов (синий штамп))

Декларации по НДС за три предшествующих отчетных периода (2, 3 и 4 кварталы 2023 года (с печатью и подписью руководителя организации/либо ЭЦП налоговых органов (синий штамп))

Декларация 6-НДФЛ за 4 кв. 2023г. или справку о среднесписочной численности на 01.01.2023г., либо расчет страховых взносов за последний отчетный период – 4 квартал 2023г. (с печатью и подписью руководителя организации/либо ЭЦП налоговых органов (синий штамп))

Документы, подтверждающие статус дилера, официального представителя – если поставщик не является производителем, свидетельство изготовителя

Решение соответствующего органа управления контрагента о согласовании/одобрении планируемой к заключению сделки, либо справка о том, что данная сделка не является для контрагента крупной; сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; совершается в пределах полномочий единоличного исполнительного органа контрагента и не подлежит иному согласованию/одобрению в силу требований законодательства, учредительных документов, иных локальных нормативных актов контрагента (см. вложение).

Приложение_№4_Свидетельство_изготовителя

Фирменный бланк поставщика (изготовителя) продукции

«___» __________ 20___ года №______

Приложение к заявке на участие в

закупке от «___» _____ 20_____г.

№ ______

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Настоящим организация ______________________ (указывается полное наименование лица, выдавшего данное свидетельство: изготовителя предлагаемого товара), являющаяся _________ (указывается кем является организация, выдающая данное свидетельство: изготовителем товара)______________________________ (указывается наименование, марка, модель и тому подобное применительно к товару, предложенному участником закупки), подтверждает согласие на предложение участником закупки _______________________________ (указывается полное наименование организации, получившей данное свидетельство), товара в количестве __________ единиц (указывается количество единиц товара, требуемого в соответствии с условиями Извещения о проведении закупки) и, в случае признания данного участника победителем закупки, заключение с ним по результатам закупки договора на поставку товара, предлагаемого в рамках открытой закупки на право заключения договора ______________________________________________ в соответствии с Извещением о проведении закупки ГП №_______, опубликованным «__» _________ на официальном сайте ЭТП ГПБ.

Настоящим мы гарантируем проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки товара (в случае необходимости и если данное требование указано в с условиях Извещения о проведении закупки), а также подтверждаем, что на товар (оборудование), поставленное ____________________________ (указывается полное наименование организации, получившей данное свидетельство) распространяются все гарантийные обязательства на весь срок исполнения обязательств по договору в части гарантийный обязательств, заключенного по итогам закупки на право заключения договора ______________________________________________ в соответствии с Извещением о проведении закупки ГП №_______, опубликованным «__» _________ на официальном сайте ЭТП ГПБ.

_________________________________ _____ _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Образец письма предприятия-изготовителя товара в адрес Заказчика.

Бланк предприятия – изготовителя

- Посмотреть таблицу с данными

Сообщаем Вам, что __________________________________ является официальным
(наименование поставщика)

представителем _____________________________________________________________________________,
(наименование предприятия-изготовителя)

с которым у него установлены действующие договорные отношения на право ведения переговоров и поставку (указывается наименование товара) нашего предприятия в адрес

___________________________________________________________________________________________________(указать Заказчика)

Являясь производителем гарантируем отгрузку (поставку) (указать наименование товара)________________________________________________________________________,

в полном объеме в срок до ______________ в случае признания заявки

от ________________________________ наилучшей в закупочной процедуре №_________.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№3_Справка_об_опыте_работы

Фирменный бланк поставщика (изготовителя) продукции

«___» __________ 20___ года №______

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ - Посмотреть таблицу с данными

_________________ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Поставщиком.

Поставщик (Подрядчик / Исполнитель) указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

В Таблице справки (Приложение №3) Поставщик (Подрядчик / Исполнитель) указывает Перечень и объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом закупки.

Поставщик (Подрядчик / Исполнитель) может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его

Приложение_№1_Заявка_на_участие

Фирменный бланк участника закупки

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Изучив извещение о проведении закупки на право заключения договора/ов, опубликованное на _________________ [указывается сайт, на котором опубликована закупка], закупка № ______лот №____ [указывается номер закупочной процедуры на ЭТП, номер лота], техническое требование, приложения, понимая и принимая установленные в них требования и условия закупки, _______________________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ____________________________________________________________,

(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки)

Адрес местонахождения_________________________________________________________________,

предлагает заключить договор на: _____________________________________________________________________________________

(предмет закупки)

в соответствии с документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует в течение 80 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Настоящим подтверждаем, что:

• _____________ (наименование участника закупки) полностью соответствует предъявляемым требованиям к участнику закупки, изложенным в пункте 7 извещения о проведении закупки, в том числе: ___________________________ (наименование участника закупки) имеет право на ведение деятельности в соответствии с законодательством _____________ (указывается наименование государства по месту нахождения участника закупки) и _____________ (указывается наименование государства по месту исполнения договора, если место исполнения договора отличается от места нахождения участника закупки).
• против _____________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника закупки) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника закупки) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

[в случае применения упрощенной системы налогообложения] Также сообщаем о применении нами упрощенной системы налогообложения.

В случае признания нас победителем закупки, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в закупке.

Мы уведомлены и согласны с условием, что:

• в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут;
• будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных закупочной документации, в том числе при не предоставлении документов, обязательных к предоставлению до заключения договора;
• в случае наступления любого из указанных выше действий, наша организация может быть признана неблагонадежной и включена в СТОП-ЛИСТ, что приведет к невозможности дальнейшего участия в торгах.

В соответствии с закупочной документацией, полученной от Вас, информация по сути наших предложений в данной закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке:

Опись документов заявки:

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ __ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Заявку на участие в закупке следует оформить на официальном бланке участника закупки.

Участник закупки присваивает заявке на участие в закупке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника закупки

В случае несогласия заключения договора по типовой форме заказчик имеет право отказать участнику закупки в участии в закупочной процедуре. ↑

ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный_(19.12.2022) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0000

поставки продукции

11.12.2019

- Посмотреть таблицу с данными

Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения» (сокращенное наименование – ПАО «Уралмашзавод»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице должность, Ф.И.О., действующ его, - ей на основании Устава, доверенности от 00.00.0000 № 000 с одной стороны,

и наименование контрагента (сокращенное наименование сокращенное наименование контрагента ), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице должность, Ф.И.О., действующ его, - ей) на основании Устава, доверенности от 00.00.0000 № 000 , с другой стороны, каждый в отдельности или вместе могут также именоваться «Сторона» или «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора.
1.1. Поставщик в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, обязуется передать Покупателю или указанному им лицу (грузополучателю) производимые или закупаемые Поставщиком оборудование, и/или комплектующие изделия, и/или материалы (далее по тексту – «Продукция»), а Покупатель оплатить и принять в собственность Продукцию или обеспечить приемку Продукции грузополучателем - третьим лицом в соответствии с условиями Договора.
1.2. Количество, ассортимент и сроки поставки Продукции устанавливаются Сторонами в приложениях к Договору (далее по тексту – «Спецификации»), которые являются неотъемлемой частью Договора. В Спецификациях Стороны вправе согласовать любые дополнительные условия касательно Продукции (технические характеристики, требования к качеству и маркировке, номенклатура и т.п.).
1.3. Спецификации (равно как и Договор) подписываются в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон уполномоченными представителями Сторон. Обмен подписанными Спецификациями между Сторонами осуществляется путем направления их заказной почтовой корреспонденцией или иным способом, гарантирующим их получение другой Стороной.
1.4. При наличии коллизий между положениями Договора и Спецификациями применяются положения, согласованные Сторонами в Спецификации (специальные положения).
Специальные положения Спецификации применяются только к отношениям, возникающим при заключении и исполнении данной Спецификации, и не могут быть распространены на отношения Сторон по другим Спецификациям.

Цена Продукции.
2.1. Цена за единицу Продукции указывается в Спецификациях на момент их подписания и включает в себя стоимость Продукции, тары, упаковки, маркировки, транспортировки.
Транспортные расходы учитываются при определении цены Продукции за исключением поставки на условиях выборки Продукции Покупателем.
Если иное не указано в Спецификации, итоговая сумма Спецификации (всего) включает в себя сумму всех указанных в ней по каждой позиции поставки цен, увеличенных на количество поставляемой Продукции по каждой позиции, и налог на добавленную стоимость.
Сумма Договора равна сумме всех Спецификаций, заключенных во исполнение его.
2.2. Цена на каждую единицу Продукции фиксируется на момент подписания Сторонами Спецификации, после чего изменению не подлежит. Изменение курса рубля Российской Федерации по отношению к иностранным валютам не является основанием для изменения цены Продукции, согласованной Сторонами в Спецификации. В случае если цена Продукции устанавливается Сторонами в эквиваленте иностранной валюты, Стороны указывают в Спецификации значение курса рубля к указанной иностранной валюте, подлежащего применению при расчетах.
2.3. Покупатель вправе удержать сумму своих расходов, подлежащих возмещению Поставщиком, а также сумму штрафных санкций по настоящему Договору, Спецификациям из суммы, подлежащей оплате по настоящему Договору.
2.4. Все банковские расходы распределяются между Сторонами следующим образом:
- банковские расходы, связанные с осуществлением расчетов через банк Покупателя и корреспондирующих ему банков, несет Покупатель,
- банковские расходы, связанные с прохождением платежей через банк Поставщика и корреспондирующих ему банков, несет Поставщик.

Условия расчетов.
3.1. Расчеты за Продукцию производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. По согласованию Сторон расчеты за Продукцию могут быть осуществлены любым иным незапрещенным законодательством способом. Порядок оплаты Продукции Стороны устанавливают в Спецификации.
3.2. Оплата Продукции производится при условии отсутствия со стороны Покупателя Рекламаций по количеству и/или качеству переданной Поставщиком Продукции и после устранения Поставщиком несоответствий Продукции, указанных в Рекламации, на основании счета от Поставщика, в котором указываются: реквизиты Договора и Спецификации, сумма, на которую он выставляется, наименование Продукции, сведения о Поставщике и Покупателе.
В случае, если Спецификацией к Договору предусмотрена полная или частичная оплата Продукции, работ, услуг после даты поставки Продукции, выполнения работ, оказания услуг, то такая оплата может быть произведена только на основании оригинала оформленного в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ счета-фактуры и надлежащим образом оформленных первичных документов (товарная накладная, УПД, акт выполненных работ, акт оказанных услуг и т.д.). При этом Покупатель имеет право не осуществлять платежи в пользу Поставщика вплоть до предоставления последним указанных документов, оформленных корректно. Такое изменение сроков платежа не считается нарушением сроков оплаты.
3.3. Датой оплаты при безналичном перечислении денежных средств Стороны договорились считать дату списания соответствующей суммы с расчетного счета Покупателя для перечисления Поставщику.
3.4. Поставщик обязан направить вместе с Продукцией счет-фактуру, либо в случае, если это невозможно - представить его Покупателю не позднее сроков, установленных налоговым законодательством России (в течение пяти дней с момента отгрузки или предварительной оплаты).
3.5. Сумма, уплаченная в качестве предварительной оплаты (далее аванс), является суммой коммерческого кредита, предоставленного Поставщику на следующих условиях:
3.5.1. устанавливается льготный период кредитования, в течение которого к сумме кредита в виде аванса применяется процентная ставка, равная 0%, при условии надлежащего и своевременного исполнения Поставщиком обязательств, в счет оплаты которых перечислен аванс. Продолжительность льготного периода устанавливается с даты, следующей за датой списания с расчетного счета Покупателем суммы аванса и до даты (последнего срока) исполнения Поставщиком обязательства, в счет оплаты которого перечислен аванс;
3.5.2. в случае нарушения Поставщиком сроков поставки, несвоевременного устранения несоответствий при поставке некачественной/некомплектной продукции и (или) ином ненадлежащем исполнении обязательств по Договору Покупатель вправе начислить проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 0,1 (одна десятая) процента -(ов) от суммы аванса (основной долг) за каждый день пользования, начиная со дня, следующего за днем, когда Поставщиком должно быть исполнено обязательство, в счет оплаты которого перечислен аванс и по день фактического исполнения обязательства или по день поступления (возврата) суммы коммерческого кредита на расчетный счет Покупателя. Начисление процентов как за весь период пользования, так и за часть периода, предъявление соответствующего требования Поставщику об оплате процентов является правом Покупателя, в отсутствие надлежащим образом заявленного требования от Покупателя обязанность по оплате суммы процентов у Поставщика не возникает.
При этом проценты за каждый день пользования суммой коммерческого кредита начисляются исходя из суммы основного долга с уже начисленными на неё процентами за предыдущее время.

Условия и сроки поставки. Переход права собственности и рисков.
4.1. Продукция подлежит поставке в сроки, установленные Спецификациями.
4.2. Способ поставки, место передачи готовой Продукции Покупателю, бремя распределения расходов и обязанностей по транспортировке Продукции, вид транспорта согласовываются Сторонами в Спецификации.
4.3. Поставщик за 5 (пять) дней до запланированной даты отгрузки Продукции Покупателю или перевозчику направляет Покупателю уведомление о готовности Продукции к поставке.
Уведомление Поставщика должно быть подписано уполномоченным лицом.
4.4. Поставщик (или уполномоченный им перевозчик) передает Продукцию представителю Покупателя, уполномоченному на ее получение надлежащим образом оформленной доверенностью.
4.5. Исполнение обязательств по поставке.
4.5.1. При поставке Продукции на складе Покупателя (получателя) моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке считается дата приемки Продукции по количеству, комплектности и качеству, подтвержденная отметкой представителя Покупателя в товарной накладной. Указанная дата соответствует моменту перехода права собственности и рисков к Покупателю.
До завершения в полном объеме приемки Продукции по количеству, комплектности и качеству / устранения выявленных при приемке недостатков Продукции в порядке, установленном Договором, спецификацией, товарная накладная не подлежит подписанию со стороны Покупателя, Продукция считается непоставленной.
4.5.2. При поставке на условиях выборки со склада Поставщика, передачи на складе транспортной компании моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке считается дата, проставленная представителем Покупателя в накладной, свидетельствующая о передаче Продукции в согласованном месте (проверка осуществляется по грузовым местам, а также на предмет отсутствия повреждений тары, упаковки). Указанная дата соответствует моменту перехода права собственности и рисков к Покупателю. Приемка Продукции по количеству, комплектности и качеству осуществляется Покупателем после прибытия Продукции на склад Покупателя (получателя).
4.6. Требования к таре, упаковке, маркировке Стороны при необходимости устанавливают в Спецификации. Поставщик по запросу Покупателя обязан предоставить Покупателю тексты этих документов (СТП или ТУ) в момент заключения Спецификации.
Поставщик гарантирует соответствие упаковки и маркировки условиям перевозки.
В каждое упаковочное место должен быть вложен подробный упаковочный лист, в котором указывается наименование Товара и отдельных деталей, упакованных в данном месте, их количество с изложением технических данных согласно соответствующим позициям Спецификации к договору, заводского номера заказа, номера чертежа, веса брутто и нетто. Каждое упаковочное место должно иметь точную маркировку.
4.7. В случае поставки некачественной / некомплектной (несоответствующей) Продукции датой поставки считается дата исправления Поставщиком недостатков Продукции (дата доукомплектования).
4.8. Все надписи на поставленном по настоящему Договору оборудовании (включая панели управления) должны быть сделаны на русском языке и основаны на метрической системе мер и весов и на Международной системе единиц (система СИ).
4.9. Привлечение субпоставщиков, соисполнителей и субподрядчиков (далее – Субпоставщик) к исполнению настоящего договора (части обязательств по договору) допускается только с предварительного письменного согласия Покупателя, для чего Поставщик направляет Покупателю информацию о Субпоставщике (полное наименование, адрес места нахождения (юридический, фактический), ИНН, контактные данные руководителя, является Субпоставщик производителем Продукции или нет (если нет – информацию о производителе Продукции)) с приложением в полном объеме документов, которые Субпоставщик направил Поставщику для целей заключения договора, а также об объеме обязательств, для исполнения которых привлекается Субпоставщик (наименование и количество товара, вид и объем работ / услуг). При необходимости Покупатель вправе запросить дополнительные документы для принятия решения о согласии на привлечение Субпоставщика.
При получении согласия на привлечение Субпоставщика Поставщик обязан включить аналогичное условие в договор с Субпоставщиком, привлечение Субпоставщиком субпоставщиков, соисполнителей, субподрядчиков для целей исполнения обязательств по настоящему Договору без согласования Покупателя по настоящему Договору влечет для Поставщика последствия, предусмотренные настоящим пунктом Договора, как если бы данное нарушение было допущено Поставщиком.
Поставщик несет ответственность по настоящему договору за действия привлекаемых им к его исполнению Субпоставщиков, как за свои собственные.
Покупатель в случае установления факта привлечения Поставщиком/Субпоставщиком (его Субпоставщиками) третьих лиц к исполнению настоящего Договора в отсутствие письменного согласования с Покупателем такого привлечения вправе потребовать оплаты штрафа в размере до 100 % цены Спецификации, в рамках которой без согласования привлечен Субпоставщик, а также в любой момент отказаться от исполнения договора, в том числе в случае выявления такого факта после поставки и (или) оплаты Продукции.
Правила настоящего пункта применяются и в том случае, когда:
– для целей исполнения настоящего Договора Поставщик использует товар, приобретенный до заключения соответствующей спецификации к настоящему Договору. В таком случае Поставщик обязан согласовать с Покупателем использование такого товара, предоставив в полном объеме информацию о Субпоставщике, изготовителе такого товара, а также документы качества на товар.
– сделка с Субпоставщиком заключена до момента заключения соответствующей спецификации к настоящему Договору. В таком случае Поставщик согласовывает привлечение Субпоставщика в соответствии с первым абзацем настоящего пункта.
Стороны подтверждают, что положения настоящего пункта являются существенными, их нарушение Поставщиком дает Покупателю право отказаться от Договора.

Качество, количество, комплектность, ассортимент Продукции.
Порядок приемки Продукции по качеству и количеству.
5.1. Поставляемая Продукция по своему качеству должна соответствовать:
- стандартам, техническим условиям, установленным на данный вид Продукции, требованиям Спецификации и удостоверяться сертификатом качества;
- обязательным требованиям, установленным в технических регламентах или стандартах системы ГОСТ Р и удостоверяться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии.
В случае если требования к качеству Продукции установлены в технических актах, нормативных документах Поставщика (СТП, ТУ, чертежи и иные подобные акты), Поставщик обязан предоставить Покупателю тексты этих актов в части требований к поставляемой Продукции в момент заключения соответствующей Спецификации или при передаче Продукции.
В случае если технические акты (нормативные документы), устанавливающие требования к качеству Продукции отсутствуют, качество должно соответствовать требованиям чертежей, передаваемых для изготовления Продукции, либо, при отсутствии чертежей, Стороны подробно описывают поставляемую Продукцию в Спецификации.
5.2. Количество, ассортимент, комплектность, комплект поставки и иные характеристики Продукции должны соответствовать указанным в Спецификации и товарно-транспортных документах.
5.3. Порядок приемки Продукции по количеству:
5.3.1. При получении Продукции Покупатель (получатель) вправе произвести осмотр Продукции, и в случае обнаружения недостатков, несоответствий, которые могут повлиять на количество или качество Продукции (нахождение в пути длительное время, повреждение тары, упаковки, следы вскрытия вагона (тары), коррозия, засорение Продукции и т.п.), а также во всех иных случаях, предусмотренных правилами, действующими на транспорте, потребовать составления коммерческого акта (для ж/д транспорта), отметки на товарно-транспортной накладной и составления акта (при доставке автомобильным транспортом).
5.3.2. Приемка Продукции по количеству осуществляется в течение 5 (пять) дней после поступления её на склад Покупателя (получателя).
5.3.3. Покупатель (получатель) проверяет соответствие поставленной Продукции сведениям, указанным в транспортной и сопроводительной документации. При обнаружении повреждения тары, Продукции, несоответствия веса, маркировки или количества мест данным, указанным в транспортных и сопроводительных документах, Покупатель (получатель) вправе приостановить приемку, составить акт первичной приемки. В случае, когда по условиям спецификации поставка осуществляется на склад Покупателя (пп. 4.5.1. Договора), Покупатель, приостановивший приемку, обеспечивает сохранность поставленной Продукции, поставив Продукцию на ответственное хранение с оформлением акта. Стоимость затрат на ответственное хранение составляет 0,03 % (три сотых процента) от цены (стоимости) товара по соответствующей Спецификации, находящегося на хранении за каждый день хранения. Затраты Покупателя (получателя) на ответственное хранение Поставщик обязан возместить в течение 10 (десять) календарных дней с даты получения требования Покупателя (получателя) о возмещении затрат на ответственное хранение с приложением актов постановки на ответственное хранение и снятия с ответственного хранения.
5.3.4. В случае приостановления приемки Покупатель (получатель) уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях и нарушениях в поставленной Продукции и вызывает представителя Поставщика путем направления Рекламации для участия в продолжении приемки Продукции в месте приемки, указанном в Рекламации (место нахождения Покупателя / получателя Продукции), и составления двустороннего акта о фактическом количестве поставленной Продукции.
5.3.5. Рекламация оформляется Покупателем по форме, являющейся Приложением № 1 к настоящему Договору, и направляется (передается) Поставщику одним из следующих способов: телеграммой, заказным письмом с уведомлением, нарочным (курьером) под роспись ответственного лица в канцелярию Поставщика, по электронной почте с использованием адресов, указанных в настоящем Договоре. К рекламации прилагается эскиз или фотографии выявленных недостатков Продукции.
В течение двух рабочих дней с момента получения рекламации Поставщик обязан уведомить Покупателя о направлении (или ненаправлении) своего представителя для участия в приемке письмом за подписью уполномоченного лица, направленным по электронной почте с использованием адресов, указанных в настоящем Договоре. Представитель Поставщика обязан прибыть в место приемки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком рекламации, не считая времени нахождения в пути.
5.3.6. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке Продукции у Покупателя (получателя).
5.3.7. При неявке представителя Поставщика, либо неполучении ответа на Рекламацию в установленный срок, либо отказе Поставщика прислать своего представителя, акт о фактическом количестве поставленной Продукции составляется Покупателем (получателем) в одностороннем порядке. Составленные акты Покупатель в течение 10 (десять) дней с момента оформления направляет Поставщику для ознакомления по электронной почте с использованием адресов, указанных в настоящем Договоре, с одновременным направлением заказным письмом с уведомлением. Данные акты являются основанием для предъявления претензии Поставщику.
5.4. Порядок приемки Продукции по качеству и комплектности:
5.4.1. Приемка Продукции, поступившей в исправной таре, по качеству и комплектности осуществляется в течение 20 (двадцати) дней после завершения приемки по количеству. Продукция, которая не может быть проверена раньше ее запуска в производство, проверяется при запуске в производство.
5.4.2. Приемка Продукции по качеству и комплектности производится в точном соответствии с условиями Договора (Спецификации, приложений к Договору), стандартами, техническими условиями, другими обязательными для Сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемых товаров (технический паспорт, сертификат качества, сертификат соответствия или декларация о соответствии, счет-фактура и т.п.). При отсутствии указанных сопроводительных документов или некоторых из них Покупатель вправе приостановить приемку Продукции. В этом случае составляется акт о фактическом качестве и комплектности поступившей Продукции и в акте указывается, какие документы отсутствуют.
5.4.3. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившей Продукции, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), условиям Договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Продукции, Покупатель (получатель) вправе осуществлять действия в соответствии с пунктом 5.3.3. настоящего Договора.
5.4.4. Обо всех выявленных несоответствиях и нарушениях в поставленной Продукции Покупатель уведомляет Поставщика и вызывает представителя Поставщика для участия в продолжении приемки Продукции в месте приемки, указанном в Рекламации (место нахождения Покупателя / получателя Продукции), и составления Рекламационного акта с соблюдением порядка, предусмотренного пунктами 5.3.4., 5.3.5. Договора.
Рекламационный акт оформляется Сторонами по форме, являющейся Приложением № 2 к настоящему Договору.
Поставщик вправе в ответ на рекламацию вместо направления уведомления в порядке, определенном абз. 2 п. 5.3.5 Договора, в тот же срок согласовать устранение выявленных недостатков поставленной Продукции силами Покупателя за счет Поставщика в порядке п. 5.6. Договора, либо принять обязательство об устранении недостатков, замене некачественной Продукции. Такое согласование осуществляется путем направления Поставщиком в ответ на полученную рекламацию письма за подписью уполномоченного лица, содержащего согласование устранения недостатков данным способом по электронной почте с использованием адресов, указанных в настоящем Договоре, с одновременным направлением заказным письмом с уведомлением. Письмо должно содержать ссылку на полученную Поставщиком рекламацию, на настоящий пункт 5.4.4. Договора, способ устранения недостатков, сроки устранения недостатков / замены некачественной Продукции (при выборе данного способа удовлетворения рекламации). При получении данного письма рекламационный акт Сторонами не оформляется, письмо о согласовании способа устранения недостатков является основанием для выполнения Покупателем работ по устранению недостатков поставленной Продукции, предъявления Поставщику требований в соответствии с п. 5.5.3. Договора.
5.4.5. При неявке представителя Поставщика, либо неполучении ответа на Рекламацию в указанные сроки, либо отказе Поставщика прислать своего представителя, Рекламационный акт составляется и направляется в порядке, предусмотренным пунктом 5.3.7. настоящего договора..
5.4.6. В случае обнаружения скрытых недостатков в поставленной Продукции Покупатель (получатель) уведомляет об этом Поставщика и составляет акт о несоответствии, что является основанием для вызова представителя Поставщика для составления Рекламационного акта с соблюдением порядка, предусмотренного пунктами 5.3.4.,5.3.5., 5.4.4., 5.4.5 Договора.
Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Продукции проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования или хранения Продукции.
5.4.7. Требования, связанные с недостатками поставленной Продукции (в том числе скрытые недостатки), могут быть предъявлены Покупателем в течение гарантийного срока или срока годности Продукции (если таковые установлены), либо в течение двух лет со дня поступления Продукции на склад Покупателя (получателя).
5.4.8. Поставщик обязан устранить выявленные при приемке Продукции или в период гарантийного срока несоответствия в срок не более 30 (тридцать) дней с момента составления рекламационного акта, если иной (меньший) срок не установлен в самом рекламационном акте или направленном одновременно с рекламационным актом требовании об устранении несоответствий, в письме Поставщика, направленном согласно п. 5.4.4. Договора.
5.4.9. Приемка Продукции грузополучателем или любым третьим лицом, указанным Покупателем, как грузополучатель, не лишает Покупателя права предъявлять претензии Поставщику по вопросам качества и количества поставленной в адрес грузополучателя Продукции.
5.5. Гарантийные условия.
5.5.1. Гарантийный срок на Продукцию, предоставляемый Поставщиком, указывается в Спецификациях и исчисляется с момента получения Продукции Покупателем (получателем). В случае выявления несоответствий поставленной Продукции требованиям настоящего Договора по количеству, качеству, комплектности, иным требованиям, являющихся основанием для приостановления приемки и вызова представителя Поставщика для составления акта о фактическом количестве Продукции, Рекламационного акта гарантийный срок исчисляется с момента устранения выявленных несоответствий и принятия Продукции Покупателем (получателем) по качеству, количеству, комплектности.
5.5.2. Если во время гарантийного срока будут обнаружены дефекты или несоответствия Продукции Спецификации (Спецификациям) к Договору, Покупатель направляет Поставщику Рекламацию для участия Поставщика в фиксации выявленных дефектов, несоответствий Продукции и в составлении рекламационного акта в месте нахождения Продукции, указанном в Рекламации (место нахождения Покупателя / получателя / эксплуатанта Продукции), с соблюдением порядка, предусмотренного пунктами 5.3.4, 5.3.5. Договора. В случае отсутствия ответа от Поставщика в установленный Договором срок, или неприбытия представителя Поставщика в оговоренные сроки, проверка забракованной Продукции производится в порядке, установленном п. 5.4.4., 5.4.5. Договора.
5.5.3. При выявлении Покупателем (получателем) дефектов или несоответствий поставленной Продукции (как в процессе приемки Продукции (п.п. 5.3, 5.4 Договора), так и в течение гарантийного срока), Покупатель по своему усмотрению определяет способ устранения дефектов или несоответствий поставленной Продукции: Поставщиком или самостоятельно Покупателем. Самостоятельное устранение Покупателем несоответствий поставленной Продукции может быть осуществлено за счет собственных средств и сил Покупателя либо путем привлечения третьих лиц.
В зависимости от выбранного способа устранения недостатков (несоответствий) поставленной Продукции Покупатель вправе потребовать:
- безвозмездного устранения Поставщиком недостатков поставленной Продукции;
- замены неисправных частей Продукции либо замены Продукции новой;
- возмещения понесённых Покупателем (получателем) расходов по устранению недостатков, возникших как при устранении недостатков с помощью третьих лиц, так и при устранении недостатков непосредственно Покупателем (получателем). Устранение недостатков поставленной Продукции силами Покупателя осуществляется в порядке, установленном положениями п. 5.6 настоящего Договора;
- соразмерного уменьшения стоимости Продукции при окончательном расчёте.
В случае, когда Покупатель (получатель) лишен возможности использовать Продукцию по назначению, гарантийный срок на поставленную продукцию продлевается на период, в течение которого он был лишен возможности использовать Продукцию по назначению, с момента направления Поставщику Рекламации в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4, 5.3.5 Договора, до момента устранения недостатков согласно дате поступления Продукции на склад Покупателя (получателя) после устранения недостатков.
На замененную часть Продукции либо новую Продукцию, поставленную взамен несоответствующей, гарантийный срок начинает течь заново с даты поступления Продукции на склад Покупателя (получателя).
5.5.4. При направлении Покупателем (получателем) требования о замене неисправных частей Продукции либо замене Продукции новой забракованная Продукция должна быть возвращена Поставщику по товарно-транспортным документам с приложением оригинала Рекламационного акта. Поставщик вправе перепроверить возвращенную забракованную Продукцию в течение 10 (десять) дней. Срок проведения перепроверки исчисляется со дня поступления забракованной Продукции на склад Поставщика. Расходы, связанные с транспортировкой некачественной Продукции от Покупателя (получателя) и обратно, заменой некачественной Продукции на качественную, относятся на Поставщика.
5.6. Порядок устранения недостатков (несоответствий) поставленной Продукции собственными силами Покупателя.
5.6.1. Согласование Сторонами устранения недостатков поставленной Продукции силами Покупателя за счет Поставщика фиксируется в рекламационном акте, составленном с соблюдением порядка, предусмотренного пунктами 5.3.4., 5.3.5., 5.4.4., 5.4.5 Договора, либо путем направления Поставщиком в ответ на полученную рекламацию письма за подписью уполномоченного лица, содержащего согласование устранения недостатков данным способом в соответствии с п. 5.4.4. Договора.
5.6.2. Покупатель после выполнения работ по устранению недостатков уведомляет Поставщика об устранении недостатков с приложением фотографий и одновременно направляет Поставщику акт об устранении недостатков, подписанный со стороны Покупателя, в двух экземплярах по электронной почте с использованием адресов, указанных в настоящем Договоре, с одновременным направлением заказным письмом с уведомлением.
Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления об устранении недостатков обязан обеспечить прибытие уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью представителя для установления факта устранения недостатков либо в тот же срок направить подписанный акт об устранении недостатков / мотивированный отказ от подписания акта по электронной почте сообщением с использованием адресов, указанных в настоящем Договоре, с одновременным направлением заказным письмом с уведомлением.
При наличии мотивированного отказа от подписания актов Покупатель рассматривает замечания, устраняет их и повторно уведомляет Поставщика об устранении недостатков в порядке, установленном настоящим пунктом.
Недостатки Продукции считаются устраненными Покупателем в полном объеме, если в установленный настоящим пунктом срок представители Поставщика не прибудут для установления факта устранения недостатков и от Поставщика не поступит мотивированный отказ от подписания актов об устранении недостатков.
5.6.3. Оплата понесенных Покупателем затрат производится Поставщиком в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Акта об устранении недостатков / даты, когда Акт об устранении недостатков должен был быть подписан (в зависимости от того, какая дата наступит ранее), а в случае, когда Покупатель привлекал для устранения недостатков третьих лиц – с даты предоставления Поставщику в полном объеме документов, подтверждающих понесенные затраты (если на момент составления Акт об устранении недостатков указанные документы в полном объеме отсутствовали).
5.6.4. Размер расходов, понесенных на устранение недостатков, Покупатель вправе определить с применением рекомендаций, содержащихся в Письме Госплана СССР № АБ-162/16-127, Минфина СССР, Госкомцен СССР № 10-86/1080, ЦСУ СССР от 10.06.1975 «О методических материалах по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях машиностроения и металлообработки», «Основных положений по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях» (утверждены Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 20.07.1970), на основании локальных нормативных актов Покупателя, регулирующих порядок расчета сумм возмещения Покупателем затрат, понесенных им на устранение недостатков Продукции. Покупатель по своему усмотрению вправе использовать любой иной порядок расчета размера понесенных расходов, предоставив Поставщику вместе с Актом об устранении несоответствий калькуляцию понесенных затрат с расшифровкой. Способ определения размера расходов указывается в Рекламационном акте и (или) в Акте об устранении недостатков.

Ответственность Сторон.
6.1. За просрочку поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штрафную неустойку (пени), размер которой определяется в зависимости от периода просрочки поставки следующим образом:
● при просрочке от 1 (Одного) до 30 (Тридцати) календарных дней – штраф (пени) в базовом размере 10 % (Десять процентов) от стоимости Продукции, не поставленной в установленный соответствующей Спецификацией срок;
● при просрочке свыше 30 (Тридцати) календарных дней размер штрафа (пени) определяется путем увеличения базового размера штрафа (пени) на 1 (Один) процент за каждые 10 (Десять) дней просрочки сверх 30 (Тридцати), то есть:
– при просрочке от 31 (Тридцати одного) до 40 (Сорока) календарных дней – штраф (пени) в размере 11 % (Одиннадцать процентов) от стоимости Продукции, не поставленной в установленный соответствующей Спецификацией срок;
– при просрочке от 41 (Сорока одного) до 50 (Пятидесяти) календарных дней – штраф (пени) в размере 12 % (Двенадцать процентов) от стоимости Продукции, не поставленной в установленный соответствующей Спецификацией срок и т.д. в соответствии с установленным в настоящем пункте порядком расчета.
6.2. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,06% (шесть сотых процента) от суммы просроченного платежа по соответствующей Спецификации за каждый день просрочки, но не более 5% (пять процентов) от суммы просроченного платежа.
6.3. За нарушение условий Договора о конфиденциальности виновная Сторона возмещает другой Стороне все причиненные таким нарушением убытки или уплачивает штраф в размере 20% (двадцать процентов) от суммы Договора.
6.4. За поставку несоответствующей требованиям Договора Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 20% (двадцать процентов) от цены несоответствующей Продукции.
6.5. За несвоевременное предоставление счетов-фактур Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от суммы такого счета-фактуры.
6.6. В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных в пункте 5.4.8. настоящего Договора, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 0,06 % (шесть сотых процента) от стоимости несоответствующей Продукции за каждый день просрочки в устранении несоответствий поставленной Продукции.
6.7. За нарушение условий Договора о недопустимости передачи прав без согласия другой Стороны (пункт 11.5. Договора), виновная Сторона (кредитор) обязана возместить убытки, а также уплатить штрафную неустойку в размере 100 % (сто процентов) от цены (стоимости) товара по соответствующей Спецификации или 100 % (сто процентов) от стоимости переданного права (требования) – по выбору другой Стороны (должника).
6.8. За нарушение условий, предусмотренных пунктом 11.8. настоящего Договора, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере пятидесяти тысяч рублей.

Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих выполнению Сторонами обязательств по Договору) сроки исполнения обязательств продлеваются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.
К указанным в настоящем пункте обстоятельствам, в том числе, относятся: катастрофы техногенного, природного и антропогенного характера, войны, локальные вооруженные столкновения, эпидемии, забастовки.
7.2. Если действие обстоятельств, указанных в п. 7.1 Договора, будет продолжаться более трех месяцев, любая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. При этом ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков. Изменение курса рубля Российской Федерации по отношению к иностранным валютам, экономические кризисы не являются обстоятельствами непреодолимой силы.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно письменно извещать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 7.1 Договора.
7.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки и иные документы, выдаваемые компетентным органом, а также данные иных источников, достоверно подтверждающих указанные в настоящем пункте факты.

Конфиденциальность. Интеллектуальная собственность.
8.1. К конфиденциальной информации Сторон относится информация, ставшая известной Сторонам в процессе исполнения настоящего Договора, в том числе о стоимости товаров/услуг, условиях расчетов, а также иная информация технического, финансового, организационного характера.
8.2. Стороны не вправе разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в процессе заключения и исполнения Договора. Стороны обязаны обеспечить такой режим обращения конфиденциальной информации, который исключает доступ к ней третьих лиц.
8.3. Стороны обязуются принять все меры к предотвращению убытков или уменьшению их размера при утечке конфиденциальной информации по Договору. Сторона, которой стало известно о фактах утечки переданной ей информации или (и) о фактах незаконного использования третьим лицом конфиденциальной информации, переданной этой Стороне по Договору и правообладателем которой является другая Сторона, обязана незамедлительно (в течение двух дней) письменно известить об этом Сторону – правообладателя. В письменном извещении должно быть указано существо факта, наименование третьего лица, использующего конфиденциальные сведения, какие конфиденциальные сведения, переданные по Договору, использует третье лицо.
8.4. Поставщик гарантирует, что в Продукции не заложены технические и иные решения, использование которых нарушает исключительные права третьих лиц.
8.5. Конфиденциальная информация может передаваться исключительно в целях исполнения Сторонами Договора. Предоставление конфиденциальной информации в устной форме не допускается. Передача конфиденциальной информации в рамках исполнения Договора производится на материальных носителях по двустороннему акту, подписываемому Сторонами в двух экземплярах.
Конфиденциальная информация контрагентов Сторон, необходимая для исполнения Договора, передается Сторонами друг другу только при наличии письменного разрешения владельца конфиденциальной информации.
Акт приема – передачи конфиденциальной информации должен содержать указание на передачу информации во исполнение Договора, реквизиты передаваемых документов или других материальных носителей, количество копий документов или материальных носителей.
8.6. Электронные документы, содержащие конфиденциальную информацию, могут передаваться на материальных носителях и должны быть защищены паролем. При отправке электронных документов по электронным каналам связи Стороны используют программы, исключающие считывание конфиденциальной информации третьими лицами. Если конфиденциальная информация передается в электронном виде, акт приема – передачи должен содержать наименование файлов, в которых содержится конфиденциальная информация.
8.7. Стороны до передачи конфиденциальной информации обмениваются списками работников (с указанием должностей и фамилий), которые будут иметь допуск к передаваемой конфиденциальной информации.
8.8. По прекращении Договора Стороны отчитываются друг перед другом об использовании конфиденциальной информации. Материальные носители с данной информацией возвращаются передавшей Стороне по акту, аналогично процедуре согласно п.8.5, 8.6 Договора. Стороны могут уничтожить переданные им материальные носители конфиденциальной информации, о чем уничтожившей Стороной составляется акт. Положения договора касающиеся возврата или уничтожения материальных носителей конфиденциальной информации не применяются к самому Договору и Спецификациям.

Порядок разрешения споров. Применимое право.

9.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения Договора, Стороны решают путем переговоров.

9.2. В случае не достижения соглашения заинтересованная сторона направляет претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой стороне под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заявителем требования, и подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. При необходимости Покупатель вправе потребовать представления оригиналов документов для рассмотрения претензии.

Претензии к Покупателю могут быть предъявлены в течение шести месяцев со дня возникновения права на предъявление претензии. Сторона, получившая претензию, рассматривает ее в течение 20 (двадцать) дней. Указанный срок исчисляется с момента получения.

Если к претензии не будут приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, об этом сообщается заинтересованной стороне и до поступления таких документов претензия считается не предъявленной.

Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом. До истечения срока для ответа на претензию, а также при несоблюдении претензионного порядка, Стороны не вправе предъявлять иск в арбитражный суд.

9.3. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Покупателя.

9.4. В случае необходимости проведения экспертизы для разрешения спора по настоящему Договору, за проведением экспертизы Стороны обращаются в Уральскую Торгово-промышленную палату с отнесением расходов по ее проведению на Поставщика.

10. Заверения об обстоятельствах. Возмещение имущественных потерь.

10.1. Заверения об обстоятельствах.

10.1.1. Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что:

заключение и/или исполнение стороной Договора (здесь и далее – включая спецификации к Договору) не противоречит законам, нормативным актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

Стороной получены все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны);

• Сторона не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на ее имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, деятельность не приостановлена;
  - Сторона обладает соответствующими разрешительными документами (лицензиями, выписками из реестра членов СРО и проч.) и допусками, дающими право на исполнение обязательств в рамках Договора;
• если для продажи Продукции (оказания услуг / выполнения работ) по Договору в соответствии с требованиями законодательства необходимо наличие разрешительных документов (лицензий, выписок из реестра членов СРО, допусков и проч.), Сторона обладает соответствующими документами;
• до подписания Договора его текст изучен Стороной, она понимает значение и смысл всех его положений, и подписывает Договор, действуя своей волей и в своих интересах;
• Договор подписывается уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами Стороны лицом.
  Кроме того, Поставщик заверяет и гарантирует другой Стороне, что:
• им уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая и иная отчетность, а также отражается в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем в составе цены поставленной Продукции (оказанных услуг / выполненных работ);

– предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется продажа Продукции (оказания услуг / выполнение работ) по Договору (включая, но не ограничиваясь счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12, УПД, товарно-транспортные накладные и т.д.).

Все вышеперечисленные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, и Стороны будут полагаться на них.

10.1.2. Сторона, которая дала недостоверные заверения об обстоятельствах, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

10.1.3. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от Договора.

10.2. Возмещение имущественных потерь.

10.2.1. Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя, возникшие в любое время после заключения Договора, в случае, если к Покупателю на основании решения налогового органа (далее – Решение) будут предъявлены требования имущественного характера по причине неподтверждения налоговым органом права Покупателя на вычет сумм НДС, перечисленных Покупателем в пользу Поставщика, и(или) отказа налогового органа в признании права Покупателя на включение в состав расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций стоимости поставленной Продукции (оказанных услуг / выполненных работ) по Договору.

10.2.2. Размер возмещения равен размеру требований имущественного характера (включая штрафные санкции), предъявленных налоговым органом к Покупателю.

10.2.3. Покупатель вправе обратиться за возмещением имущественных потерь к Поставщику после вступления в силу Решения. При этом оспаривание Покупателем Решения не является обязательным условием для обращения к Поставщику за возмещением имущественных потерь.

10.2.4. В обоснование требования возместить имущественные потери Покупатель предоставляет Поставщику следующие документы:

– заверенную Покупателем выписку из вступившего в законную силу Решения, в силу которого возникают имущественные потери;

– копию требования об уплате налога, выставленного на основании Решения (далее – Требование).

10.2.5. Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии от Покупателя с приложением обосновывающих ее документов, возместить Покупателю имущественные потери путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.

10.2.6. Если Решение или Требование будет признано недействительным вышестоящим налоговым органом или судом, Покупатель обязан возвратить Поставщику возмещенные имущественные потери в размере полученной суммы, начисление или взыскание которой было признано вышестоящим налоговым органом или судом неправомерным.

10.2.7. Покупатель обязан возвратить Поставщику сумму ранее возмещенных Поставщиком имущественных потерь в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня:

– истечения срока на обжалование судебных актов либо вступления в законную силу последнего судебного акта по делу, по результатам рассмотрения которого Решение или Требование было признано недействительным, если Решение и Требование до этого момента не было исполнено;

– фактического возврата денежных средств (проведения зачета) Покупателю налоговым органом во исполнение решения суда, которым Решение было признано недействительным, если Решение и Требование до этого момента было исполнено.

11. Прочие условия.

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по дата, месяц, год . При отсутствии по окончании срока действия Договора уведомления от любой из Сторон другой Стороне о расторжении Договора, Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год.

11.2. Обязательства Покупателя по Договору носят встречный характер по отношению к исполнению обязательств Поставщиком. Нарушение Поставщиком сроков поставки Продукции по Договору (Спецификации) влечет за собой автоматическое продление срока для оплаты по Договору (Спецификации) на срок равный периоду просрочки в поставке Продукции, допущенной Поставщиком.

11.3. Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком каких-либо обязательств по Договору предоставляет Покупателю право в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором, отказаться от исполнения настоящего Договора во внесудебном порядке как в части, так и в целом. Поставщик обязан вернуть Покупателю все полученное по Договору в течение 20 (двадцать) дней с момента получения уведомления Покупателя об отказе от Договора.

11.4. Существенным нарушением договора со стороны Поставщика Стороны признают нарушение срока поставки Продукции более чем на 10 (десять) дней. Существенное нарушение договора, предусмотренное настоящим пунктом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора.

11.5. Передача кредитором права (требования) по Договору третьему лицу возможна только после получения письменного согласия должника. Уведомление о состоявшейся передаче права (требования) должно быть направлено кредитором должнику не позднее трех дней с момента заключения сделки по перемене лиц в обязательстве.

11.6. Надлежащий обмен документами, оформляемыми во исполнение и в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, может осуществляться, в том числе посредством обмена сообщениями по электронной почте. Указанные сообщения признаются отправленными Стороной по Договору, если они исходят с электронных адресов, указанных в Договоре. Датой получения соответствующего электронного сообщения является дата его отправления другой Стороной с уведомлением о доставке.

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне, за исключением случаев, когда неполучение сообщения вызвано результатом неисправности систем связи вне сферы контроля такой Стороны, действий (бездействия) интернет-провайдеров или форс-мажорных обстоятельств.

Если Договором, требованиями законодательства РФ прямо предусматривается обязанность предоставления оригинала документа, Сторона, направившая такой документ по электронной почте, обязана направить оригинал документа в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления копии по электронной почте.

11.7. Все заголовки разделов в Договоре применены для удобства и не должны приниматься во внимание при толковании его условий.

11.8. Один раз в течение календарного года Поставщик обязан представить Покупателю декларацию НДФЛ-6, декларацию НДС за период договорных отношений, а также актуальные учредительные и иные документы, которые ранее представлялись Поставщиком Покупателю на стадии заключения настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Покупателя.

11.9. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.10. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой Стороны.

11.11. Местом исполнения Договора является Россия, г. Екатеринбург.

Приложения:

Форма рекламации.

Форма рекламационного акта.

Форма акта об устранении недостатков поставленной Продукции Покупателем (Акт об устранении недостатков).

12. Реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

м.п. м.п.

Извещение_о_проведении_закупки - Посмотреть таблицу с данными

Чертежи_для_ЭТП