Тендер - Сульфат алюминия 1 сорт №271145480

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Оренбургская область, город Ясный Выписка_из_ПОЛОЖЕНИЯ_ВС_2020xx

Выписка из ПОЛОЖЕНИЯ

о закупке товаров, работ, услуг

для нужд общества с ограниченной ответственностью «Водопроводные системы», утвержденного решением единственного участника (учредителя) ООО «ВС»

от «12» сентября 2022г.

п.7.2. Закупка у единственного поставщика проводится без привлечения комиссии по закупкам, протоколы закупки у единственного поставщика не составляются и в ЕИС не размещаются.

Генеральный директор ООО «ГКУ» Саяпин В.В.

Договор_поставки_СА-760_2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № СА-760/2024

г. Москва «17» апреля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Метахим», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора департамента химической продукции Киселевой Ольги Викторовны, действующего на основании доверенности № 02 от 09.01.2024, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Водопроводные Системы», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ООО «ГКУ» Саяпина Владимира Владимировича, действующего на основании договора на управление №11/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 03.04.2023г. и Устава, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить (передать в собственность Покупателя) товары химической промышленности, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар.
1.2. Поставка товара осуществляется отдельными партиями. Количество поставляемых партий товара в течение срока действия договора не ограничено. Наименование, количество и ассортимент товара в каждой партии определяются на основании письменной Заявки Покупателя.
1.3. Заявки направляются Покупателем не позднее 15-го числа месяца, предшествующего месяцу запланированной поставки. После поступления от Покупателя Заявки на поставку товара, Поставщик в течение двух рабочих дней составляет и направляет Спецификацию Покупателю, в которой будут указаны наименование товара, цена, количество и сроки поставки, объемы поставок, базисы поставок, производители, отгрузочные реквизиты грузоотправителей.
1.4. Покупатель обязан подписать со своей стороны Спецификацию в течение двух рабочих дней и направить Поставщику посредством факсимильной связи, одновременно с направлением оригинала через почтовую связь.
1.5. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки товара.
1.6. Датой поставки товара является дата передачи товара первому перевозчику или Покупателю и подписания ими транспортной накладной.
1.7. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам, стандартам и техническим условиям установленным, действующим законодательством РФ.

Условия поставки и приемки товара.

2.1. Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом путем его выборки со склада, указанного Поставщиком (самовывоз Покупателя) или силами транспортных компаний (Перевозчиков).

2.2. Датой отгрузки считается дата штемпеля на транспортной накладной грузоотправителя.

2.3. Датой поставки считается дата штемпеля на транспортной накладной грузополучателя.

2.4. Приемка Товара Покупателем производится согласно Инструкциям, утвержденным постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 г. и № П-7 от 25.04.1966 г. о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, в части не противоречащей нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и условиям настоящего Договора.

2.5. Приемка Товара осуществляется:

• по количеству – в соответствии с весом нетто, указанным в товарно-транспортной накладной;

- по качеству – в соответствии с сертификатом качества завода-изготовителя Товара.

2.6. Покупатель должен осуществить приемку товара по качеству, количеству и комплектности во время передачи товара.

2.7. Покупатель до момента подписания транспортной накладной обязан проверить: соответствие количества грузовых мест, массы (веса) и объема фактически полученного товара сведениям, указанным в товарно-транспортной накладной или ином аналогичном документе, состояние упаковки каждого грузового места, состояние пломб, наличие и состояние маркировки каждого грузового места, наличие товаросопроводительной документации.

2.8. В случае обнаружения недопоставки, неукомплектованной поставки или поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик и Покупатель составляют двусторонний акт. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента поставки товара Покупатель обязуется направить Поставщику для осуществления двусторонней приемки и составления соответствующего акта уведомление о вызове представителя Поставщика. Поставщик обязан в сроки, согласованные с Покупателем (указываются в двустороннем акте), восполнить недопоставленный товар, доукомплектовать неукомплектованную поставку или заменить бракованный товар.

Срок предъявления претензий по недостаткам товара (в том числе скрытым) устанавливается равным 2 (двух) месяцев с даты поступления товара на склад Покупателя.

2.9. Поставщик обязуется предоставить оригиналы счета, счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12 путем направления Почтой России, в течение 5 дневного срока со дня получения, Покупатель обязан подписать и направить Поставщику товарную накладную.

2.10. В случае поставки Товара железнодорожным транспортом Покупатель обязан в течение 48 часов со дня прибытия вагона на станцию назначения произвести разгрузку вагона и его отправку в порожнем состоянии. Днем прибытия вагона на станцию назначения следует считать календарный день штемпеля станции назначении в железнодорожной накладной. Сверхнормативным простоем считается простой вагона свыше 48 часов со дня прибытия вагона на станцию назначения

3. Порядок расчетов.

3.1. Цена Товара и порядок расчетов определяется Спецификациями к настоящему договору.

3.2. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. Цена продукции, указанная в спецификациях, может быть изменена в течение срока действия настоящего Договора из-за изменений стоимости сырья, энергоресурсов и других ценообразующих факторов, о чем Поставщик письменно извещает Покупателя за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления изменения цен в силу.

3.4. Изменение цены по подписанной Спецификации оформляется Сторонами в виде подписания новой Спецификации. Поставщик не вправе изменять цену оплаченного Покупателем Товара.

3.5. Общая стоимость договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто девяносто тысяч) рублей в том числе НДС 20 %, путем суммирования стоимости поставок по всем Спецификациям в период действия настоящего договора.

3.6. Стороны по мере необходимости (по инициативе любой из Сторон), составляют и подписывают акт сверки взаимных расчетов. Сторона, получившая акт сверки обязана подписать и направить его Стороне-инициатору, либо предоставить возражения по акту сверки в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения. Окончательным документом для проведения взаимных расчетов по поставленному Товару является счет-фактура.

4. Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать у Покупателя уплаты штрафной неустойки в размере 0.2% (двух десятых процентов) от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы, соответствующей сумме товара, оплата которого просрочена.

4.3. В случае нарушения сроков поставки товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0.2 % (двух десятых процентов) от суммы, соответствующей сумме товара, передача которого просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы, соответствующей сумме товара, передача которого просрочена.

4.4. При нарушении Покупателем срока разгрузки вагона, указанного в п. 2.10. настоящего Договора, Покупатель обязуется уплатить Продавцу за простой вагона штраф в размере 2 000,00 руб. за каждый день простоя.

4.5. Уплата пеней, неустойки производится только в случае признания их плательщиком или наличия соответствующего решения суда, вступившего в законную силу.

4.6. Уплата пеней, неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

5. Порядок разрешения споров.

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Претензия должна быть направлена в письменной форме и подписана руководителем организации или специально уполномоченным на то лицом.

5.3. Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензию должен быть дан в письменной форме и подписан надлежаще уполномоченным на то лицом.

5.4. В случае недостижения сторонами согласия, спор передается на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Истца.

6. Форс-мажорные обстоятельства.

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, издание нормативных актов запретительного характера государственными органами Российской Федерации либо субъектов Федерации, или органами местного самоуправления.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Поставщиком или Покупателем путем направления уведомления другой стороне.

7. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024 г, а в части расчетов – до их полного завершения.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.3. Уведомления и сообщения могут направляться средствами факсимильной связи, заказной почтой или курьером с подтверждением о вручении адресату. Подтверждением о вручении адресату в случае доставки уведомления заказной почтой или курьером будет служить экземпляр оригинала документа с указанием надлежащего наименования и адреса адресата, а также Ф.И.О., должности и подписи лица, принявшего уведомление, а в случае доставки уведомления средствами факсимильной связи – экземпляр уведомления с надлежащим адресом и абонентским телефонным номером адресата, зарегистрированный в соответствующем реестре исходящих факсимильных сообщений с отметкой аппарата отправителя о нормальной передаче сообщения.

7.4. Для передачи заказов, уведомлений и иной информации по настоящему договору используются следующие электронные адреса и номера факсов:

- со стороны Поставщика: email: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- со стороны Покупателя: email: __ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел: _(35▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7.5. Документы, передаваемые посредством электронной и факсимильной связи, имеют юридическую силу.

7.6. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством.

7.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах – по одному экземпляру у каждой из Стороны.

7.8. Права требований по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с письменного согласия другой Стороны.

8. Адреса и реквизиты Сторон.

8.1. Поставщик: ООО «Метахим»

Юр. адрес: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, кор. 20, офис 16

Почтовый адрес: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, кор. 20, оф.16

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва

К/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБанка России

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел./факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

8.2. Покупатель: ООО «ВС»

Юр. Адрес: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, дом 9, помещение 5, каб. 206

Почтовый адрес: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, дом 9, помещение 5, каб. 206

ИНН / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5731

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БАНК Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород

К/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО

настоящий Договор подписан уполномоченными представителями Сторон.

- Посмотреть таблицу с даннымиВС_Извещение_223_

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Настоящая процедура регламентируется Федеральным законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») п. 7.1, п.7.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «Водопроводные Системы» в соответствии с 223-ФЗ, «Закупки у единственного поставщика».

Извещение о закупке и документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)носят уведомительный характер и не предполагают при их размещении в Единой информационной системе подачу со стороны участников закупки каких-либо заявок, документов и сведений.

- Посмотреть таблицу с данными

Генеральный директор ООО «ГКУ» Саяпин В.В.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

В соответствии с условиями договора.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Не установлены.

4. Место, условия и сроки (периоды)поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Согласно условиям договора.

5. Срок действия договора:

Согласно условиям договора.

6. Сведения о начальной (максимальной)цене договора (цене лота):

Цена договора, заключаемого с единственным поставщиком составляет: согласно условиям договора.

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Согласно условиям договора

8. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Согласно условиям договора.

9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Не установлены.

10.Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Не установлены.

11.Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

12.Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся, протокол закупки у единственного поставщика не составляется.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлен.

Генеральный директор ООО «ГКУ» Саяпин В.В.