Тендер - 907-U220-24/11 Поставка сенсоров и датчиков для газоанализаторов №269220314

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.pdf

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

1. Способ закупки: Мелкая закупка

2. Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке)

Госкорпорации «Росатом»: п. 1 а) ч. 1 ст. 4.2.2. ЕОСЗ.

3. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Прибор-Сервис"

4. Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Удмуртия, Глазов г, Белова ул, 7

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Удмуртия, Глазов г, Белова ул, 7

Контактное лицо: Соловьева Анна Евгеньевна

Контактный телефон/факс: 8(34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 8(34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5. Предмет договора: Поставка сенсоров и датчиков для газоанализаторов

6. Состав, объем и количество товаров, работ, услуг: в соответствии с условиями ТЗ.

7. Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями проекта договора.

8. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями проекта договора и ТЗ.

9. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями проекта договора.

10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 (Один миллион двести одиннадцать тысяч

шестьсот тридцать пять) рублей 20 копеек с НДС 20%.

11.

Соответствующие коды товаров в соответствии с классификаторами ОКВЭД 2, ОКПД 2: ОКВЭД 2 – 26.51.8,

ОКПД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.51.82.190.

12. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к

результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: в соответствии с условиями ТЗ.

13.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: в соответствии с условиями проекта договора.

14. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): в соответствии с условиями проекта договор.

15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы,

взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о

закупке размещена на официальном государственном сайте; для данного способа закупки предоставление документации о закупке

иным способом не предусмотрено.

16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не предъявляются.

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: для данной закупки не

устанавливается.

18. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их

соответствия установленным требованиям:

Требования к участникам закупки

Перечень документов

участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном предоставление документов,

объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки, в том числе:

подтверждающих

соответствие указанным

быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ

требованиям, не требуется

порядке (для российских юридических лиц);

быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в

установленном

в

РФ

порядке

(для

российских

индивидуальных

предпринимателей);

быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в

соответствии с законодательством государства по месту нахождения (для

иностранных участников);

иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ

(для российских участников);

иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством

государства по месту нахождения такого участника закупки и в соответствии с

законодательством РФ (для иностранных участников);

не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть

признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для

выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа

и (или) деятельность, которой приостановлена;

соответствовать требованиям, установленным на основании поручений

Правительства РФ:

должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников,

включая бенефициаров (в том числе конечных)1;

участник закупки, его субподрядчики (соисполнители), изготовители, а также

контролирующие указанные организации физические и юридические лица не

должны находиться в перечнях физических лиц, юридических лиц, в отношении

которых применяются специальные экономические меры в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018

г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 №

851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022

г. № 252»;

не находиться в реестре недобросовестных поставщиков, ведущемся в

соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений

документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено.

20. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: для данной закупки не

устанавливаются.

21. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрен.

22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрен.

23.Контрагент: Участник 1

24. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия

(бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии: Арбитражный комитет Акционерного общества

«ТВЭЛ» – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

25. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях: - электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

26. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение: проект договора, техническое задание.

1

Данное требование устанавливается в соответствии с подразделом 1.1 приложения 10 Стандарта

ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_ПОСТАВКИ_2024

ДОГОВОР № _____________

о поставке продукции

г. Глазов

«____» _______________ 2024 г.

____________________ «____________________» (_________________ «______________»),

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на

основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Прибор-Сервис» (ООО «ПриборСервис»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Николаева Константина

Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и спецификацией к нему, являющейся

его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемая им в рамках настоящего Договора продукция

принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под

арестом, а также свободна от требований и претензий третьих лиц. Поставляемая продукция должна

быть новой, не бывшей в употреблении, если иное не указано в спецификации.

2. Порядок и условия поставки

2.1. Настоящий договор заключен по итогам заседания закупочной комиссии на основании

аналитической записки № ________________ от _______________.

2.2. Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными

документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество

продукции.

2.3. Срок поставки продукции указывается в спецификации.

2.4. Право собственности на продукцию, а также риск повреждения и утраты продукции

переходят от Поставщика к Покупателю с даты (момента) поставки продукции.

2.5. В случае доставки продукции силами Поставщика датой поставки считается дата

фактического поступления продукции на склад Покупателя в соответствии с Разделом 5 настоящего

Договора. В случае выборки продукции в месте нахождения Поставщика датой поставки считается дата

отгрузки продукции со склада Поставщика Покупателю, сдача продукции перевозчику для отправки

Покупателю.

2.6. Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка продукции не должны допускать

нарушения ее целостности, сохранности и внешнего состояния. Упаковка и затаривание должны быть

выполнены с расчетом, что продукция будет храниться в условиях открытого хранения.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Произвести поставку продукции в соответствии с настоящим Договором и спецификацией

(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.1.2. Обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку поставляемой продукции в

соответствии с условиями договора, требованиями НД, с целью обеспечения сохранности при перевозке

и хранении.

3.1.3. Незамедлительно письменно уведомить Покупателя об отправке продукции согласно

отгрузочным реквизитам, сообщив ему следующие данные: отгрузочные реквизиты Грузоотправителя,

наименование и количество продукции, номер вагона, контейнера, цистерны, полувагона, транспортного

Договор № ________ страница 1 из 12

средства, платформы, паспортные данные водителя, наименование документа, подтверждающего

качество продукции, номер квитанции и дату отгрузки.

3.1.4. Если спецификацией предусмотрен аванс и в случае осуществления отгрузки продукции

позднее 5 календарных дней после поступления от Покупателя оплаты (частичной оплаты) в счет

предстоящих поставок Поставщик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с даты оплаты

направить в адрес Покупателя по факсу (или электронной почте) копию счета-фактуры (УПД).

Оригинал, оформленный в соответствии с требованиями законодательства, направляется по почте в

течение 5 (пяти) календарных дней c даты оплаты.

3.1.5. При поставке продукции Поставщик в течение одного дня с момента отправки продукции

отправляет Покупателю по факсу (или электронной почте) копии счета-фактуры (УПД), товарной

накладной ТОРГ-12, паспорта (сертификата) качества согласно требованиям НД; в случае

необходимости: копии сертификата соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенического,

экологического сертификатов, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации

согласно законодательству РФ.

Одновременно с продукцией Поставщик должен передать Покупателю комплект оригиналов

документов, включающий в себя: счет-фактуру (УПД), товарную накладную ТОРГ-12, паспорт

(сертификат) качества; в случае необходимости, сертификат соответствия, гигиенический,

экологический сертификаты и другие сертификаты, если данная продукция подлежит указанному виду

сертификации согласно законодательству РФ.

3.1.6. Поставка продукции без документов, предусмотренных пунктом 3.1.5 настоящего

договора, считается некомплектной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных

документов. Если продукция уже оплачена, Покупатель имеет право потребовать возврата денежных

средств, уплаченных за поставку некомплектной продукции. Требование Покупателя о предоставлении

документов или возврате денежных средств должно быть исполнено в течение 7 (семи) календарных

дней с момента его получения Поставщиком.

3.1.7. В случае нарушения срока передачи Покупателю счета-фактуры (УПД) или исправленного

счета-фактуры (УПД), Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,5% от стоимости

поставленной продукции (оказанных услуг, выполненных работ), по которым счет-фактура (УПД) не

передан в установленный срок, неустойка начисляется за каждый день просрочки до дня передачи

Покупателю счета-фактуры (УПД) или исправленного счета-фактуры (УПД).

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Оплатить продукцию в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные спецификацией.

3.2.2. Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие продукции, поставленной

Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3. Покупатель имеет право на проведение аудита системы менеджмента качества, системы

экологического менеджмента и процесса изготовления продукции организации-изготовителя по

согласованной Сторонами программе.

3.4. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение электронных счетовфактур (УПД) (корректировочных счетов-фактур), документов об оказании услуг, в том числе

включающих в себя счет-фактуру (УПД) (корректировочный счет-фактуру), составленных в

электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за

исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС

России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@).

Положения настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и

получения указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и

подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой

необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства,

позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной

квалифицированной подписью, с учетом требований по безопасности информации.

4. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях

4.1. Поставщик обязуется предоставить информацию в отношении всей цепочки собственников

Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в

Приложении № 2 к настоящему Договору, с приложением соответствующих подтверждающих

Договор № ________ страница 2 из 12

документов. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том

числе конечных), и/или в исполнительных органах, Поставщик обязуется предоставить

соответствующую информацию по форме Приложения № 2 к настоящему Договору с приложением

соответствующих подтверждающих документов не позднее 5 дней с момента таких изменений.

Вышеуказанная информация предоставляется в электронном формате «» с подписью

руководителя и в редактируемом формате «exсel».

К заполненной форме обязательно должны быть приложены в отсканированном виде в формате

«» следующие документы:

- устав организации;

- выписка из ЕГРЮЛ (выданной не ранее 30 дней до даты подписания договора);

- учредительный договор;

- решение собрания учредителей или акционеров о выборе (назначении) директора;

- свидетельство о регистрации организации (в случае регистрации до 2003 года);

- свидетельство о постановке на учет ИНН;

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;

- карточка клиента с реквизитами.

4.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки

собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные с адреса

электронной почты ______________ на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее –

Сведения) и наоборот, являются полными, точными и достоверными.

4.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им требуемых в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласий всех лиц, упомянутых

в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям, на обработку предоставленных Сведений,

а также на раскрытие Сведений (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных),

полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной

налоговой службе РФ, Минэнерго РФ, Росфинмониторингу, Правительству РФ, Госкорпорации

«Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны

освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг

другу убытки, понесенные в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими

лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

4.4. Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их в

актуальном состоянии признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии

со статьей 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

4.5. Если специальной нормой части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации не

установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное

предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами)

является основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора и предъявления требований о

возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты

получения одной Стороной соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более

поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

5. Порядок приемки продукции

5.1. Срок для приемки Покупателем поставленной продукции по количеству, качеству,

комплектности, ассортименту, таре (упаковке) составляет 20 (двадцать) рабочих дней с даты (момента)

поставки продукции.

5.2. Подписание Покупателем товарной, товарно-транспортной накладной свидетельствует

только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара

по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

5.3. В случае выявления при приемке продукции несоответствия продукции условиям договора,

Покупатель обязан приостановить приемку и уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях и

недостатках. Приостановка приемки означает приостановку срока для приемки продукции.

5.4. Уведомление о недостатках поставленной продукции направляется письмом в адрес

Поставщика по факсу (электронной почте) и заказным письмом с уведомлением о вручении по почте и

должно содержать: наименование продукции, реквизиты товарно-сопроводительных документов, номер

Договор № ________ страница 3 из 12

и дату договора, перечень выявленных несоответствий и недостатков, дату и место приемки, требования

Покупателя к Поставщику с указанием сроков исполнения.

5.5. В случае если уведомление о недостатках поставленной продукции Покупателя содержит

требования о допоставке, доукомплектовании продукции, замене некачественной, несоответствующей

ассортименту продукции, то Поставщик обязан исполнить требования в установленный в уведомлении

срок. В случае нарушения Поставщиком указанного срока или если замененная, допоставленная

продукция повторно не соответствуют условиям договора, требованиям нормативной документации

Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке путем направления

Поставщику уведомления об отказе от исполнения договора с указанием повторно выявленных

недостатков, при этом Поставщик обязан забрать всю поставленную продукцию за свой счет в течение 5

рабочих дней с момента получения такого уведомления.

5.6. В случае отказа Покупателя от переданной Поставщиком продукции, отказа от исполнения

договора в одностороннем порядке, Покупатель обеспечивает сохранность полученной продукции и

принимает ее на ответственное хранение. В случае нарушения Поставщиком срока забора продукции

(по п. 5.5), он оплачивает 0,3% от цены договора за каждый календарный день просрочки в качестве

оплаты за хранение.

5.7. Направление уведомления о недостатках поставленной продукции признается соблюдением

Покупателем претензионного порядка.

6. Цена продукции и порядок расчетов

6.1. Стоимость поставляемой продукции составляет _______________________ руб.

(____________________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС 20%: __________________ руб.

(____________________) рублей _____ копеек. Цена продукции является твердофиксированной и не

подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

6.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением условий договора, в

том числе: расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, тары, расходы на упаковку и

затаривание продукции, транспортные расходы по доставке продукции.

6.3. Покупатель производит оплату за поставляемую продукцию в сроки и способом, указанным

в спецификации. Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст. 140, 317 ГК РФ принимается

российский рубль.

6.4. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных

средств с расчетного счета Покупателя.

7. Ответственность сторон

7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых

на себя по настоящему Договору и спецификации к нему, стороны несут ответственность в соответствии

с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны его

несут следующую материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка):

7.2.1. В случае несвоевременной поставки продукции (партии продукции), Поставщик

уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленной продукции, за каждый календарный

день просрочки, а также Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор во внесудебном порядке,

уведомив об этом Поставщика. При расторжении Договора по данному основанию – нарушение

Договора будет признано существенным. Неустойка начисляется до момента фактического исполнения

Поставщиком обязательств.

7.2.2. В случае возврата некачественной продукции Покупатель вправе уменьшить сумму

платежей за поставленную продукцию на сумму стоимости возвращенной Поставщику продукции.

7.2.3. В случае нарушения сроков замены и (или) допоставки продукции, не соответствующей

требованиям спецификации по количеству, качеству, комплектности и ассортименту, Поставщик

уплачивает штраф в размере 5% от стоимости несоответствующей продукции, а также Поставщик

уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости не замененной и (или) недопоставленной продукции

за каждый календарный день просрочки, а также Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор во

внесудебном порядке, уведомив об этом Поставщика. При расторжении Договора по данному

основанию – нарушение Договора будет признано существенным.

Договор № ________ страница 4 из 12

7.2.4. Взыскание (удержание-уменьшение суммы платежей) с виновной стороны штрафов,

неустоек, предусмотренных пунктами 7.2.1, 7.2.3 настоящего Договора, допускается при проведении

окончательных расчетов при наличии предъявления письменной претензии.

7.3. Если при приемке продукции будет обнаружено повреждение (недостача) продукции,

нарушение целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно

правовым актам, действующим на транспорте, то Поставщик будет нести самостоятельную

ответственность за недопоставку (повреждение) продукции.

7.4. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения

обязательств по настоящему Договору.

7.5. Право Стороны на взыскание (удержание) неустойки и штрафа является способом защиты

гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.

7.6. Размер неустойки, штрафов, пеней, предъявляемых Покупателю, в общей сумме не может

составлять более 5% от цены договора. Реальный ущерб и упущенная выгода не подлежат взысканию с

Покупателя.

7.7. В случае расторжения договора с Поставщиком в связи с существенным нарушением им

договора по решению суда, в одностороннем порядке или по соглашению сторон, сведения о

Поставщике будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком до 2 лет.

7.8. Стороны пришли к соглашению, что положения статьи 317.1 Гражданского кодекса

Российской Федерации не будут применятся к правоотношениям Сторон, вытекающих из настоящего

Договора.

7.9. Стороны обязаны ежеквартально проводить сверку расчетов по обязательствам, возникшим

из исполняемого договора. Покупатель обязан предоставить подписанные акты сверки расчётов (далее –

акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, к настоящему договору

в 2-х экземплярах. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки

подписывает акт сверки с указанием должности и расшифровки подписавших его лиц и возвращает

один экземпляр Покупателю; при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя протокол

разногласий.

7.10. Поставщик обязуется возместить Покупателю суммы доначислений по налоговой проверке,

возникших из-за нарушения Поставщиком указанных в Договоре гарантий и обязательств (в частности

установленных в п. 12.1 - 12.2 Договора). Основанием для возмещения Поставщиком Покупателю

указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной

проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные Покупателем в бюджет на основании

решения налогового органа по результатам проверки, включая недоимку, пени и штрафы. Поставщик

возмещает суммы доначислений при условии, что Покупатель обжаловал решение по проверке в УФНС

и по итогам рассмотрения жалобы указанное решение оставили в силе полностью или частично.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые

возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,

неподвластных сторонами, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие

стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические санкции, введенные в

отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства

оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими

уполномоченными органами.

8.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой

силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о

случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия

обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством),

выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону

о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться

на такое обстоятельство в дальнейшем.

Договор № ________ страница 5 из 12

8.4. Если по прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, по мнению Сторон,

исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения

обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается

соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев,

любая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.

9. Разрешение споров

9.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления

претензии другой стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой

Стороны.

9.2. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию,

подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с

уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо вручается под расписку уполномоченному

лицу.

9.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы,

подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы предоставляются

в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени

Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее

лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не

подлежит.

9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в

письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10

(десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а

также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на

претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой

связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо

вручается под расписку.

9.5. Также Претензия считается полученной адресатом в следующих случаях:

- адресат отказался от получения, и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением корреспонденции;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному в договоре адресу.

9.6. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны

будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена

письмами, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений. При этом, каждая из

Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших

вопросов.

9.7. В случае не урегулирования спора в претензионном (досудебном) порядке, спор подлежит

передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Покупателя.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента (даты) подписания договора

уполномоченными представителями сторон и действует:

- в части поставки продукции – в течение 5 месяцев с момента заключения договора и внесения

50 % предоплаты;

- в части взаимных расчетов – до полного их исполнения;

- в части гарантийных обязательств – до окончания срока действия гарантии.

При подписании договора каждая сторона рядом со своей подписью проставляет дату

подписания договора, датой заключения договора является наиболее поздняя дата подписания. При

отсутствии одной из дат подписания договора, датой заключения договора является имеющаяся дата

подписания договора. При отсутствии обеих дат подписания договора, датой заключения договора

является дата, указанная в верхней правой части на первой странице договора.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

Договор № ________ страница 6 из 12

- по взаимному согласию сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством и

настоящим договором.

11. Дополнительные условия

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они

оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены

печатями.

11.2. По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным

настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим гражданским

законодательством Российской Федерации.

11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору

третьей стороне.

11.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, каждый из которых

имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй

экземпляр Договора находится у Покупателя.

11.5. Все документы, подписанные во исполнение настоящего Договора (в том числе и сам

договор) и переданные с помощью электронно-технических средств связи (телеграф, факс, электронная

почта и т.д.), имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Срок

обмена оригиналами 15 (пятнадцать) календарных дней. Стороны предпринимают все меры, чтобы

экземпляры документов, переданные с помощью электронно-технических средств связи, были читаемы

и разбираемы.

11.6. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора

все действия Сторон, связанные с оплатой, направлением документов, телефонными переговорами и

прочее будут производиться по реквизитам, указанным в разделе 15 настоящего Договора. В случае

изменения реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов,

электронной почты, кредитной организации или номера банковского счета Сторона, у которой

произошли такие изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Такое

письменное извещение должно быть оформлено на бумажном носителе, подписано уполномоченным

лицом Стороны и скреплено ее печатью. В извещении отражается, какие реквизиты Стороны, ранее

указанные в соответствующем разделе Договора, изменяются и с какого времени они применяются

Сторонами. Также в письме Сторона указывает, что оно является неотъемлемой частью договора и

расценивается как изменение условий договора в порядке ст. 450 ГК РФ. Соответствующее письмо

должно быть направлено другой Стороне по почте заказным с уведомлением о вручении.

11.7. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля РФ к любой валюте,

являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения

договора. Под курсом рубля РФ в данном пункте понимается официальный курс, установленным

Центральным банком РФ.

11.8. Привлечение субподрядчиков, соисполнителей и субпоставщиков по исполнению

настоящего договора не допустимо.

11.9. В рамках настоящего договора у Покупателя не возникает обязанности выплаты, а у

Поставщика права получения процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами

(законных процентов).

12. Заверение об обстоятельствах

12.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно

никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной

власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для

заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с

заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

Договор № ________ страница 7 из 12

12.2. Поставщик заверяет и гарантирует следующее:

- Поставщик является надлежащим образом зарегистрированной организацией;

- все сведения о поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания Договора;

- Поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора;

- Поставщик отражает все операции по закупке товаров у своих поставщиков в учете,

бухгалтерской и налоговой отчетности;

- Поставщик отразит все операции по настоящему Договору, включая полученные от покупателя

авансы и реализацию товара Покупателю, в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе

отразит НД, уплаченный Покупателем в составе цены товара;

- в случае получения Поставщиком требования налогового органа о предоставлении документов,

относящихся к сделке с Покупателем, Поставщик обязуется исполнить требование в срок,

установленный действующим законодательством Российской Федерации.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,

работники и посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия

или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные

неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей

Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,

нарушающие требования применимого законодательства, законодательства РФ и международных актов

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить

другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом,

его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,

квалифицируемых действующим законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий

подкуп, а также действиях, нарушающих требования действующего законодательства и международных

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного

уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это

подтверждение должно быть направлено в течении десяти рабочих дней с даты получения письменного

уведомления. Каналы связи: круглосуточный бесплатный многоканальный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-07-07, по

электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право

расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с

положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в

результате такого расторжения в судебном порядке.

14. Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков

14.1. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в

информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой

осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии

с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическим указаниями по

оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

14.2. Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой

репутации поставщиков» могут являться:

Договор № ________ страница 8 из 12

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков

исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству

продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные

ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за

нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных

указанным нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком

претензии (требования) Покупателя к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему

договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров,

работ, услуг);

- подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции

(товаров, работ, услуг) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе

заключения или исполнения настоящего договора.

14.3. Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет

рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его

деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о

заключении договора с ним.

14.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров;

Приложение № 3 – Техническое задание.

15. Адреса местонахождения, банковские и иные данные сторон

Поставщик:

Покупатель:

ООО «Прибор-Сервис»

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Удмуртская

Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Удмуртская Республика,

г. Глазов, ул. Белова, д. 7

Факс: (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон: (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв отделении

№ 8618 Сбербанка России г. Ижевск

к/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Директор

________________

Директор

ООО «Прибор-Сервис»

___________________ ______________

_________________ К.А. Николаев

«___» ______________2024 г.

«___» ______________2024 г.

Договор № ________ страница 9 из 12

Приложение № 1

к договору № __________ от _________ 2024 г.

Спецификация

к договору поставки продукции между ООО «Прибор-Сервис» и ___________________

№ _____________ от __________ 2024 г.

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую продукцию:

№

п/п

Наименование

продукции

Обозначен

ие

норматив

ного

документа

(ГОСТ,

ТУ, ОСТ

и т.п.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Технические

характеристи

ки

Согласно ТЗ

(Приложение

№ 3)

Срок

поставки с

момента

заключения

договора

Ед.

изм.

Колво

Цена за

единицу

без

НДС,

руб.

Сумма без

НДС, руб.

в течение 5

месяцев с

момента

заключения

договора и

внесения 50

%

предоплаты

ИТОГО

НДС 20%

ВСЕГО

2. Итого с учётом НДС: _______________ руб. (______________) рублей ____ копеек,

в т.ч. НДС 20%: ________________ руб. (________________) рублей ____ копеек.

3. Срок поставки продукции: в течение 5 месяцев с момента заключения договора и

внесения 50 % предоплаты.

4. Покупатель производит оплату продукции в следующем порядке: 50 % предоплата на

основании счета, остальные 50 % - в течение 30 календарных дней с момента поставки. Цена на

продукцию является твердофиксированной на весь срок действия договора.

5. Доставка продукции осуществляется Поставщиком на склад Покупателя по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

УР, г. Глазов, ул. Белова, д. 7. Цена договора включает все расходы, связанные с исполнением условий

договора, в том числе транспортные расходы на доставку.

6. Гарантийный срок на поставляемую продукцию составляет 12 месяцев с даты поставки

Продукции на склад Покупателя.

Договор № ________ страница 10 из 12

7. Поставщик вместе с грузом предоставляет заверенные уполномоченным представителем

контрагента копии грузовых таможенных деклараций со штампом таможенной службы "выпуск

разрешен".

Поставщик:

________________

Покупатель:

ООО «Прибор-Сервис»

_____________________ __________

«___» ______________2024 г.

_________________ К.А. Николаев

«___» ______________2024 г.

Договор № ________ страница 11 из 12

Приложение № 2

к договору № _________ от __________ 2024 г.

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Лицо, с которым заключается договор: ____________________________________________________

9

10

11

12

Руководитель /

участник / акционер /

бенефициар

8

Серия и номер

документа,

удостоверяющего

личность (для

физического лица)

7

Адрес регистрации

6

Наименование / ФИО

5

ИНН

Код ОКВЭД

4

№

Наименование краткое

3

Серия и номер

документа,

удостоверяющего

личность руководителя

ОГРН

1

Фамилия, Имя,

Отчество руководителя

ИНН

2

№

п/п

ОГРН

Информация о цепочке собственников контрагента,

включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Информация о контрагенте

13

14

Информация о подтверждающих

документах (наименование,

реквизиты и т.д.)

(наименование организации, представляющей информацию)

15

Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала; для акционерных

обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного

капитала согласно учредительным документам организации по состоянию на дату представления

настоящей информации; для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, указывается в

рублях по курсу Центрального банка России на дату представления настоящей информации.

В случае если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 процентов, указываются

сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в уставном капитале.

Для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные; для юридических лиц –

полное наименование и организационно-правовая форма на русском языке, ИНН, юридический и

почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на официальном языке

страны юрисдикции, если английским таковым не является; организационно-правовая форма и

идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции).

Поставщик:

________________

Покупатель:

ООО «Прибор-Сервис»

_____________________ __________

«___» ______________2024 г.

_________________ К.А. Николаев

«___» ______________2024 г.

Договор № ________ страница 12 из 12

Техническое_задание