Тендер - 328.24.00176 Поставка натрия гипохлорита технического для Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО "БГК" №270878008

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Извещение

Извещение МСП.docx ИЗВЕЩЕНИЕ [1]

о проведении закупки

на право заключения договора

- Посмотреть таблицу с данными

1. Способ закупки: упрощенная процедура закупки.

Данная процедура не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчиков соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

2. Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка:

Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «БГК», утвержденное решением Совета директоров (далее - Положение о закупках).

3. Информационное обеспечение проведения закупки: требуется.

Информация о проведении упрощенной процедуре закупки размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://kim.tektorg.ru/

4. Отказ от проведения закупки: в любое время до заключения договора по итогам закупки. Извещение об отказе от проведения закупки размещается организатором закупки в течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки на сайте, указанном в пункте 3 Извещения.

5. Наименование Заказчика:

Стерлитамакская ТЭЦ филиала ООО «БГК»

6. Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, Стерлитамакский муниципальный район, сельское поселение Казадаевский сельсовет, территория Ново-Стерлитамакская ТЭЦ, здание 12

Почтовый адрес:453107, Стерлитамакский район, а/я 7, Стерлитамакская ТЭЦ

Контактное лицо: Миронова Оксана Геннадьевна

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактный телефон: 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7. Наименование Организатора закупки:

Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками»

Место нахождения:119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3.

Контактное лицо: Сиников Артем Юрьевич

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактный телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, вн.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

8. Предмет закупки: Право на заключение договора.

9. Предмет договора: Поставка натрия гипохлорита технического для Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО "БГК"

10. Объем поставляемых услуг/товаров: Согласно Спецификации (Приложение №4 к ТЗ)

11. Сроки оказания услуг/поставки: согласно Графика поставок (Приложение №5 к ТЗ). Возможна досрочная поставка в мае 2024г.

12. Место оказания услуг/поставки: склад Заказчика, расположенный по адресу: 453107, РБ, Стерлитамакский район, г.Стерлитамак, ул. Техническая, влд.10, Стерлитамакская ТЭЦ,

13. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб без НДС

14. Форма, сроки и порядок оплаты: в соответствии с проектом договора.

15. Порядок формирования цены договора: в цену договора включаются любые сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением договора, в т.ч. гарантийного срока эксплуатации товара и другие затраты.

16. Требования, предъявляемые к участникам закупки:

• Для участия в закупке, Участник должен являться субъектом малого и среднего предпринимательства, что подтверждается наличием сведений об участнике в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет» по адресу https://rmsp.nalog.ru/search.html или предоставлением таким Участником Декларации [2] .
• Участник закупки не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Поставщика, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест. Экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.
• Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).
• Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и /или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

17. Требования, предъявляемые к оказываемым услугам/работам/поставке:

Поставляемый товар на день поставки должен быть изготовленным не ранее I квартала 2024 года.

Гипохлорит натрия технический необходим для предотвращения биологического обрастания трубок конденсаторов, путем хлорирования охлаждающей воды. Поставляемый товар должен соответствовать обозначениям изделий и ГОСТов, указанным в спецификации (Приложение №4 к ТЗ).

Применение эквивалента возможно при условии соответствия продукции по функциональным и техническим характеристикам не ниже требуемых, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по размерам, функциональным и техническим характеристикам.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в паспорте на товар и составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара по товарной накладной и прохождения входного контроля. В коммерческом предложении участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент с которого она действует.

В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 12 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному сроку за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в коммерческом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия на которых она осуществляется.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока несоответствия качества поставляемого товара, Поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию несоответствия качества.

В случае несоответствия качества товара требованиям завода-изготовителя Поставщик обязан заменить товар в сроки оговоренные с Заказчиком. Все затраты, связанные с заменой некачественного товара несет Поставщик.

Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара должны быть промаркированы согласно требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В соответствии со статьей 517 Гражданского кодекса Российской Федерации многооборотная тара и средства пакетирования, в которых поступил Товар (в том числе упаковка, деревянные и пластиковые поддоны, паллеты, бочки, мешки БИГ-БЭГ и др.), подлежат возврату Участнику.

При этом вывоз (транспортирование) возвращаемой тары и средств пакетирования с площадок Заказчика осуществляется силами Участника за счет Участника в согласованные сроки, но не более 30 (тридцати) календарных дней.

8. Приемка товара будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № П-7.

Приемка Продукции осуществляется Грузополучателем в момент ее передачи от Поставщика к Покупателю на складе Грузополучателя.

Внутри тарная приемка (входной контроль) по количеству, качеству при отсутствии повреждений тары (упаковки) осуществляется на складе Грузополучателя в момент вскрытия тары, но не позднее установленного гарантийного срока. Заключение (Акт) входного контроля и/или Заключение (Акт) приемки по количеству, качеству и комплектности (далее-Акт) Продукции должен быть оформлен в течении 10 дней (десяти) рабочих дней после проведения процедуры приемки Продукции по количеству, качеству, комплектности

Товар должен быть поставлен вместе с комплектом сопроводительной документации (технические условия, паспорта и иная необходимая для установки, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном и электронном носителях, документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара (паспорт завода-изготовителя, сертификат и паспорт безопасности), и соответствие его требованиям ГОСТов, ТУ, действующих на территории Российской Федерации, а также документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, выполненного производителем (поставщиком).

18. Содержание, форма, оформление и состав заявки на участие в закупке:

Предложение должно быть оформлено в виде Коммерческого предложения по форме, согласно Приложению № 1 в формате pdf (копию в формате Word, либо Excel);

Участник закупки должен представить Анкету участника по форме, согласно Приложению № 2;

Участник закупки должен представить Выписку из ЕГРЮЛ выданную не ранее 30 дней от даты подачи предложения. Выписка должна быть с печатью ФНС, либо с электронной подписью;

Участник закупки должен представить сведения о цепочке собственников, в том числе о конечном бенефициаре - физическом лице по форме, согласно Приложению № 3;

Участник имеет право подать неограниченное количество коммерческих предложений. Организатор закупки вправе принять только последнее коммерческое предложение;

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость материалов подрядчика, транспортные расходы и т.д.;

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях;

Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема закупки;

Каждый документ, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Победителя без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (в случае действий по доверенности, прилагается оригинал доверенности). Каждый документ должен быть скреплен печатью Участника (не распространяется на нотариально заверенные копии или документы, переплетенные типографским способом).

С выбранными по результатам проведенного изучения рынка, или анализа коммерческих предложений Поставщиками могут быть проведены переговоры по снижению цены.

19. Сведения о предоставлении преференций: предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.

20. Срок, место и порядок предоставления Извещения:

Извещение находится в открытом доступе на сайте, указанном в п. 3 Извещения, начиная с даты размещения.

Участники самостоятельно отслеживают все изменения и дополнения, внесенные в Извещение и размещенные на сайте. Организатор закупки (Заказчик) не несет ответственности за несвоевременное получение указанной информации.

Плата за предоставление Извещения не взимается.

21. Место подачи и срок окончания подачи заявок на участие в закупке: заявки на участие в закупке должны быть поданы до 10.00 (по московскому времени) «25» апреля 2024 года. по адресу: https://kim.tektorg.ru/

22. Дата и место вскрытия заявок на участие в закупке: Организатор закупки проведет процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке в 10:00 (по московскому времени) «25» апреля 2024 года по адресу: https://kim.tektorg.ru/

23. Дата и место рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: подведение итогов состоится по адресу Организатора закупки не позднее «24» мая 2024 года. Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить данный срок.

25. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Победителем процедуры закупки признается Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену при условии соответствия требованиям Извещения и проекта договора.

26. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Победителем процедуры закупки признается Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену при условии соответствия требованиям Извещения и проекта договора.

27. Возможность проведения переговоров: возможно.

28. Дата заключения договора: Договор по результатам закупки между Заказчиком и Победителем закупки будет заключен не ранее 10 (десяти) календарных дней со дня публикации конкурентной карты и не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня публикации конкурентной карты.

29. Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств: не установлено

30. Валюта закупки: Российский рубль.

Возможность представления заявки, где ценовое предложение выражено иностранной валюте (Доллар США, ЕВРО, Английский фунт или Шведская крона) или где цена договора поставлена в зависимость от официального курса иностранной валюты (Доллар США, ЕВРО, Английский фунт или Шведская крона): не допускается

31. Возможность привлечения субподрядчика/соисполнителя: в соответствии с техническим заданием и проектом договора.

32. Возможность подачи альтернативных предложений: допускается

33. Иные условия закупки содержатся в проекте договора.

34. Способ формирования начальной максимальной цены (НМЦ): Рекомендованная маркетинговая цена (РМЦ).

Приложение № 1

к Извещению о проведении

упрощенной процедуры закупки

Коммерческое предложение на поставку товаров

[заполняется отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота]

Форма коммерческого предложения на поставку товаров

начало формы

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: ________________________

Номер и наименование лота:________________________________________________

Таблица–1. Расчет стоимости поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица–2. Расчет стоимости поставляемого товара с учетом дополнительных услуг

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица–3. Прочие коммерческие условия поставки товаров

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкции по заполнению

• • Заполняется в случае поставки товаров, в иных случаях данная форма не заполняется и не предоставляется.
  • Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
  • В таблице–1 приводится расчет стоимости самого товара без учета стоимости дополнительных услуг. Цена единицы и общая стоимость в таблице–1 должны включать все таможенные пошлины, налоги (без НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку–разгрузку согласно требованиям «Заказ на поставку товаров» и «Проект Договора».
  • В таблице–2 приводится расчет стоимости дополнительных услуг. При этом в графе 1 таблицы–2 указывается общая стоимость товаров из таблицы–1 (графа «ИТОГО»).
  • В таблице–3 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника закупки.
  • Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
  • В случае необходимости поставки МТР и выполнения сопутствующих работ (шеф-монтаж, проектирование, пусконаладка и пр.) в коммерческом предложении предусмотреть разделение стоимости поставки МТР и выполнение соответствующих работ;
  • В случае установленного требования в Техническом задании предоставить единичные расценки, столбец «Общая цена» таблицы 1 не заполняется. При этом указывается сумма единичных расценок столбца «Цена единицы» (графа «ИТОГО»)

Приложение №1 к форме Коммерческого предложения на поставку товаров

начало формы

Приложение №1 к Коммерческому предложению

от «____»_____________ года №_______ конец формы

Инструкции по заполнению

• • • Приложение №1 к форме Коммерческого предложения на поставку товаров необходимо заполнить в формате ХML по форме и в соответствии с файлом “Приложение №1 к форме Коммерческого предложения на поставку товаров”, находящемся в составе Извещения, и предоставить в составе заявки в формате XML.(сканировать данный файл не нужно).
    • В случае подачи Участником альтернативных предложений, для каждого альтернативного предложения заполняется отдельное Приложение № 1 к коммерческому предложению.
    • Дополнительные требования к заполнению приведены в Инструкции по заполнению шаблона, содержащейся внутри файла “Приложение №1 к форме Коммерческого предложения на поставку товаров”.

Сводная таблица стоимости работ (форма 5)

Форма сводной таблицы стоимости работ

начало формы

Сводная таблица стоимости работ

Наименование и адрес Участника закупки: __________________________________

В ценах на момент подачи заявки на участие в закупке: «__»___________ 201__ г.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Приложение №1 к форме сводной таблице стоимости работ

начало формы

Приложение №1 к сводной таблице стоимости работ

от «____»_____________ года №_______

конец формы

Инструкции по заполнению

• • • Заполняется в случае выполнения работ, в иных случаях данная форма не заполняется и не предоставляется.
    • Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная сводная таблица стоимости работ.
    • Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
    • Участник закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ.
    • В Сводной таблице стоимости работ приводятся соответственно наименование выполняемых работ, единица измерения объема работ, объем работ в указанных единицах измерения, единичная расценка и общая стоимость выполнения работ, полученная путем умножения объема работ на единичную расценку. Также могут быть приведены примечания и комментарии.
    • Сводная таблица стоимости работ будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данную Сводную таблицу стоимости работ следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор в виде сметы.
    • В случае установленного требования в Техническом задании предоставить единичные расценки, столбец «Общая цена» таблицы 1 не заполняется. При этом указывается сумма единичных расценок столбца «Цена единицы» (графа «ИТОГО»)
    • Приложение №1 к Сводной таблице стоимости работ заполняется только в случае поставок товаров в рамках выполнения работ.
    • Приложение №1 к сводной таблице стоимости работ, необходимо заполнить в формате Excel (.xml) по форме и в соответствии со Спецификацией (приложение к Техническому заданию Закупочной документации) и предоставить в составе заявки (в письменной и в электронной версии).
    • В случае подачи Участником альтернативных предложений, для каждого альтернативного предложения заполняется отдельное Приложение № 1 к сводной таблице стоимости работ.
    • Дополнительные требования к заполнению приведены в техническом задании и в Инструкции по заполнению шаблона, содержащейся в Спецификации (при ее наличии) (приложение к Техническому заданию).

Сводная таблица стоимости услуг (форма 5)

Форма сводной таблицы стоимости услуг

начало формы

Сводная таблица стоимости услуг

Наименование и адрес Участника закупки: ______________________

В ценах на момент подачи заявки на участие в закупке: «__»___________ 201__ г.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Приложение №1 к форме сводной таблице стоимости услуг

начало формы

Приложение №1 к сводной таблице стоимости услуг

от «____»_____________ года №_______

конец формы

Инструкции по заполнению

Заполняется в случае оказания услуг, в иных случаях данная форма не заполняется и не предоставляется.

Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная сводная таблица стоимости услуг.

Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Участник закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости услуг.

В Сводной таблице стоимости услуг приводятся соответственно наименование оказываемых услуг, единица измерения объема услуг, объем услуг в указанных единицах измерения, единичная расценка и общая стоимость оказания услуг, полученная путем умножения объема услуг на единичную расценку. Также могут быть приведены примечания и комментарии.

Сводная таблица стоимости услуг будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данную Сводную таблицу стоимости услуг следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор в виде сметы.

В случае необходимости поставки МТР и оказания услуг (шеф-монтаж, проектирование, пусконаладка и пр.) в сводной таблице стоимости предусмотреть разделение стоимости поставки МТР и оказание услуг;

В случае установленного требования в Техническом задании предоставить единичные расценки, столбец «Общая цена» таблицы 1 не заполняется. При этом указывается сумма единичных расценок столбца «Цена единицы» (графа «ИТОГО»)

Приложение №1 к Сводной таблице стоимости услуг заполняется только в случае поставок товаров в рамках оказания услуг.

Приложение №1 к Сводной таблице стоимости услуг необходимо заполнить в формате Excel Excel (.xml) по форме и в соответствии со Спецификацией (при ее наличии) (приложение к Техническому заданию Закупочной документации) и предоставить в составе заявки (в электронной копии).

В случае подачи Участником альтернативных предложений, для каждого альтернативного предложения заполняется отдельное Приложение № 1 к коммерческому предложению.

Дополнительные требования к заполнению приведены в Техническом задании и в Инструкции по заполнению шаблона, содержащейся в Спецификации (при ее наличии) (приложение к Техническому заданию).

Приложение № 2

к Извещению о проведении

упрощенной процедуры закупки

Анкета Участника закупки (форма 7)

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкции по заполнению

• • • Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.
    • Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
    • Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
    • В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение № 3

к Извещению о проведении

упрощенной процедуры закупки

Справка о цепочке собственников компании

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование и адрес Участника закупки: ___________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

• Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.
• Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
• Для индивидуальных предпринимателей обязательными для заполнения являются столбцы 1-7 Формой по раскрытию информации.
• Для физических лиц обязательными для заполнения являются столбцы 1,2,6,7 Формой по раскрытию информации.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

(Пример заполнения формы)

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,

включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента»

Дата заполнения число / месяц / год

- Посмотреть таблицу с данными

ООО «Ромашка» гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.

ООО «Ромашка» настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее – Раскрытие). ООО «Ромашка» настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подпись уполномоченного лица организации

печать организации

Инструкции по заполнению

Форма изменению не подлежит. Все сведения и подтверждающие документы обязательны к предоставлению, в том числе по всем участникам – юридическим лицам, указанным в цепочке собственников.

Указываются наименование, дата, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников.

Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются:

• • В отношении Российских обществ с ограниченной ответственностью, включенных в цепочку:
  • Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
  • В случае отсутствия паспортных данных и ИНН физических лиц в выписке ЕГРЮЛ - предоставляются иные документы, подтверждающие идентификационные данные участников (протокол общего собрания, уставы, учредительные документы и т.п.);
  • Согласие на обработку персональных данных от каждого учредителя/руководителя – физического лица (до конечного бенефициара);
  • В отношении Российских акционерных обществ:
  • Выписки из реестра акционеров;
  • Документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные участников;
  • Согласие на обработку персональных данных от каждого учредителя/руководителя – физического лица (до конечного бенефициара);
  • В отношении государственных, муниципальных и иных образований, а также некоммерческих организаций:
  • Документы об образовании юридического лица;
  • Справка (заверенная печатью организации) о создании организации;
  • Согласие на обработку персональных данных руководителя организации;
  • В отношении лиц-нерезидентов:
  • Соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах а) и б) настоящей сноски, в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица;
  • Скрепленные апостилем с нотариальным переводом на русский язык копии выше описанных документов.

Согласно Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, Извещение о проведении упрощенной процедуры закупки одновременно является Закупочной документацией. ↑

Декларация предоставляется только в случае отсутствия сведений, о Потенциальном участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в соответствии с частью 3 статьи 4 указанного закона («Хозяйственные общества, соответствующие условиям, указанным в подпункте "а" пункта 1 части 1.1 статьи 4 указанного закона, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые были созданы в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом (далее - вновь созданные юридические лица), зарегистрированные в указанный период индивидуальные предприниматели (далее - вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели)») в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет» ↑

Приложение №4 спецификация.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №5 График поставок по площадкам.xls - Посмотреть таблицу с даннымидоговор поставки 328.24.00176.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

Лот №328.24.000176

УСД №09/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть__

г. Стерлитамак «__» ______ 202__г

______________________________________, в лице ____________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»), в лице директора Стерлитамакской ТЭЦ Юрия Валерьевича Махнева, действующего на основании доверенности № 119/11-20 от 01.12.2023г., именуемое в дальнейшем «Покупатель», при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ТМЦ (натрия гипохлорит технический), количество, стоимость, сроки и реквизиты отгрузки которого, указаны в спецификациях, являющихся приложением к настоящему договору и его неотъемлемой частью (именуемый далее «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, установленных настоящим договором.

1.2. Срок поставки Товара 2 квартал 2024г. Способ доставки Товара – доставка центрального склада Стерлитамакской ТЭЦ (спецификация №1).

1.3. Сумма договора составляет ___________ руб. _______ коп. (_________ рублей ____ копеек) в том числе НДС ____% в сумме ____ руб. ___ коп. (_______ рублей ____ копеек)

Сумма Договора включает в себя стоимость Товара, транспортные расходы, расходы на страхование Товара, затраты Поставщика по доставке Товара в адрес Покупателя (до склада Покупателя, все налоги, сборы и пошлины, расходы по погрузке, выгрузке, упаковке, таре, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки по настоящему Договору.

1.4. Поставщик гарантирует Покупателю, что Товар, поставляемый по настоящему договору, не продан, не заложен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, правами третьих лиц не обременен и не является предметом исков третьих лиц.

1.5. Поставщик гарантирует, что Товар, который он обязуется поставить по настоящему договору, является новым.

2. КОЛИЧЕСТВО и Качество

2.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, нормативной документации (определяющей качество Товара) и/или параметрам, устанавливаемым сторонами в договоре и/или в приложениях к нему и подтверждаться сертификатом качества.

2.2. Поставщик удостоверяет качество поставляемого Товара паспортами, сертификатами завода-изготовителя. В случае несоответствия маркировки паспорту и сертификату качества, Покупатель вправе не принимать указанный товар.

2.3. Гарантийный срок Товара определяется требованиями ГОСТ, ТУ и составляет не менее 12 месяцев. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу (показатели качества) Товара. Гарантийный срок Товара исчисляется с момента приемки товара по транспортной накладной и прохождения входного контроля.

2.4. Если в течение срока гарантии выявятся недостатки, неполнота и (или) комплектность Товара, Поставщик обязуется в срок по согласованию сторон (либо в течении 30 календарных дней в отсутствии согласования) за свой счет устранить все обнаруженные дефекты, путем исправления либо полной или частичной замены, а также допоставить недостающие принадлежности Товара на основании соответствующих претензий Покупателя

2.5. Некачественный Товар, в том числе не соответствующий требованиям п. 1.5. договора, требованиям по ассортименту и/или комплектности, гарантийным требованиям подлежит возврату Поставщику, который обязан принять его и вывезти в 5-тидневный срок со дня составления акта о недостаче и/или некачественности Товара своим транспортом или силами перевозчика за свой счет. Покупатель в случае поставки ему Товара ненадлежащего качества принимает некачественный Товар на ответственное хранение. Расходы, связанные с ответственным хранением Товара, возмещаются Покупателю Поставщиком на основании счета, выставленного Покупателем. Срок замены некачественного Товара и возмещения расходов устанавливается по согласованию сторон.

2.6. Количество поставленного Товара подтверждается товарными накладными.

2.7. Недопоставленный Товар подлежит поставке Поставщиком в срок, письменно согласованный Сторонами, расходы по допоставке несет Поставщик.

2.8. При отсутствии согласования Сторон по вопросу сроков, указанных в пунктах 2.4, 2.5., 2.7. настоящего Договора, Поставщик обязуется за свой счет и своими силами заменить некачественный Товар и (или) восполнить недостачу Товара в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения письменного извещения об установлении Товара ненадлежащего качества или недостачи, либо в тот же срок возвратить стоимость некачественного или недопоставленного Товара.

2.9. Если Покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок продлевается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

2.10. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков либо не использовался по назначению.

2.11. Указанный в п. 2.3. настоящего договора гарантийный срок в отношении новых Товаров, поставленных взамен дефектных, начинается с момента поставки новых Товаров.

3. Порядок и форма расчетов*

3.1. Расчеты за Товар производятся между Поставщиком и Покупателем в рублях.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 настоящего Договора, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной или универсального передаточного документа на основании выставленных оригиналов (a) счета-фактуры и (б) документов, подтверждающих факт поставки товара в соответствии с перечнем, указанным в пункте(ах) 3.4.,3.7.,4.1. настоящего Договора и прохождения входного контроля.

Дата оплаты соответствует предельному сроку - 7 -ми рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной или универсального передаточного документа, либо попадает в период до 3 (Трех) рабочих дней до предельного срока.

3.3. Поставщик в дату, следующую за датой доставки Товара (частей Товара) на склад Покупателя (до 12:00 по московскому времени), обязан передать сканированные копии документов, подтверждающих факт поставки, Покупателю средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в разделе 16 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт поставки (подписанные Поставщиком товарная накладная, счета–фактуры, либо универсальный передаточный документ), должны быть направлены Покупателю не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты доставки Товара (частей Товара) на склад Покупателя, но в любом случае до 4-го числа месяца, следующего за месяцем окончания поставки Товара (частей Товара). Счет-фактура должен соответствовать требованиям действующих нормативных актов РФ.

3.4. Документы, указанные в пункте 3.3. Договора, должны быть оформлены на имя Покупателя. В случае непредставления необходимых копий документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления Покупателя, но не позднее 4-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена поставка, представить недостающие документы Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной в пункте 6.10 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Поставщика копий документов. В таком уведомлении Покупатель должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Покупателя устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной пунктом 6.10. настоящего Договора.

3.5. Датой исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара по договору и датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.6. Поставщик не позднее 4-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Покупателя, оформленный со своей стороны акт сверки. Покупатель в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Поставщику один экземпляр надлежаще оформленного акта.

3.7. При получении Поставщиком от Покупателя сумм частичной оплаты Поставщик обязан предоставить Покупателю оформленный в соответствии с законодательством РФ счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения от Покупателя сумм частичной оплаты, но не позднее 4-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Поставщик получил суммы частичной оплаты от Покупателя.

3.8. Расчеты за Товар между Поставщиком и Покупателем производятся в рублях.

4. Условия и порядок поставки

4.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии со способом, согласованным сторонами в Договоре. Поставщик предоставляет вместе с Товаром следующую документацию:

- товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ с включением в неё транспортных расходов и/или товарно-транспортной накладной (форма 1-Т);

- оригинал (копию) сертификата (паспорта) качества завода-изготовителя, заверенный подписью и печатью Поставщика

- иную техническую документацию, необходимую Покупателю.

4.2. Днем перехода права собственности на поставленный Товар является дата выполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара. Обязанность Поставщика по поставке Товара Покупателю считается выполненной в момент получения Товара от грузоперевозчика уполномоченным представителем Покупателя, что подтверждается его подписью в накладной.

4.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара не считается исполненной в случае частичного исполнения обязанности по поставке Товара и/или в случае не прохождения поставляемым Товаром контроля качества, проводимого Покупателем и/или нарушения условий договора по ассортименту, комплектности, требований пунктов 1.4., 1.5. Договора. В данном случае Поставщик несет ответственность за нарушение сроков поставки в соответствии с разделом 6 настоящего договора.

4.4. Перед поставкой Товара Покупатель имеет право осуществить инспекцию Товара на территории предприятия Поставщика с целью подтверждения соответствия упаковочному листу и настоящему договору. Поставщик должен известить Покупателя о дате готовности к инспекции Товара за 3 дня до поставки Товара.

4.5. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности к отгрузке с предоставлением копий паспортов качества и отгружает Товар только после письменного согласия Покупателя к приему Товара.

4.6. Поставщик обязан уведомить Покупателя об отгрузке Товара и передать сканированные копии документов, подтверждающих факт отгрузки, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в пункте 16 настоящего Договора.

5. Тара и упаковка

5.1. Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке и длительном хранении. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать наименование и заводской номер изделия. Отгрузка Товара производится силами и средствами Поставщика и за его счёт.

5.2. Покупатель обязан известить Поставщика о нарушении условий договора по таре или упаковке Товара в 5-дневный срок с момента обнаружения нарушения.

5.3. В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе потребовать от Поставщика либо затарить (упаковать) Товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) Товара Покупателем.

5.4. Поставщик несёт ответственность за причинение вреда (бой, порчу и т.д.) поставляемому Товару, если данный вред вызван ненадлежащей упаковкой поставляемого Товара.

5.5. В соответствии со статьей 517 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны настоящего Договора пришли к соглашению о том, что многооборотная тара и средства пакетирования, в которых поступил Товар (в том числе упаковка, деревянные и пластиковые поддоны, паллеты, бочки, мешки БИГ-БЭГ и др.), являющийся предметом настоящего Договора, подлежат возврату Поставщику.

При этом вывоз (транспортирование) возвращаемой тары и средств пакетирования с площадок Покупателя осуществляется силами Поставщика за счет Поставщика в сроки, согласованные с Грузополучателем.

5.6. В случае, если в разумный срок Поставщик не вывез тару и средства пакетирования с площадки Покупателя, Покупатель письменно предупреждает Поставщика и по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления письменного предупреждения Поставщику вправе принять меры к удалению тары и средств пакетирования с площадки Покупателя. Расходы Покупателя, связанные с удалением тары и средств пакетирования с площадки Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю. В этом случае Покупатель не несёт ответственности за сохранность тары и средств пакетирования и не компенсирует Поставщику их стоимость.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки оплаты за поставленный Товар Поставщик на основании решения Арбитражного суда вправе начислить и взыскать с покупателя неустойку в размере 0,01 % от общей стоимости поставленного, но не оплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного Товара.

6.3. За нарушение срока поставки Товара Поставщиком, Покупатель вправе начислить и удержать с Поставщика неустойку в размере 0,1 процента за каждый день просрочки от стоимости Товара/части Товара, поставленного с просрочкой.

За неисполнение обязанности по поставке либо недопоставку товара Покупатель вправе потребовать уплаты, а Поставщик обязан уплатить штраф в размере 20% от суммы Договора.
Факт отказа Поставщика от Поставки Товара/части Товара считается установленным, если обязанность по доставке Товара/части Товара будет просрочена на три месяца.
Также в этом случае Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причинённых ему убытков.

За передачу Товара ненадлежащего качества, в том числе не соответствующего требованиям п. 1.5. договора и/или ассортименту и/или комплектности, Покупатель вправе начислить и удержать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости Товара (поставленного с нарушением условий по качеству и/или ассортименту и/или комплектности, п. 1.5. Договора) за каждый день с даты передачи такого Товара до полного устранения недостатков Товара (замены Товара).

В случае нарушения Поставщиком установленных п 2.4. договора сроков гарантийного устранения недостатков и/или замене Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты, а Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,1 % от цены Товара с недостатками за каждый день просрочки гарантийного устранения недостатков и/или замены Товара, с даты направления претензии (уведомлении) о выявленных недостатках Товара, до полного их устранения.

В случае отказа Поставщика от выполнения условий п 2.4. по гарантийному устранению недостатков и/или замене Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты, а Поставщик обязан уплатить штраф в размере 20% от стоимости Товара, подлежащего замене. Факт отказа Поставщика от выполнения п 2.4. считается установленным, если в течении 30 календарных дней со дня направления Покупателем претензии о выявленных недостатках Товара Поставщик не выполнит свои гарантийные обязательства.

В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.1.4. настоящего договора, Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1 % от стоимости переданного обремененного Товара, а также вправе требовать возмещения убытков, возникших в связи с требованиями третьих лиц.

В случае нарушения Поставщиком сроков по вывозу Товара, подлежащего возврату в соответствии с п. 2.5. Договора, Покупатель вправе потребовать уплаты, а Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,01 % от цены Товара с недостатками за каждый день просрочки вывоза Товара, подлежащего возврату.

6.10. * За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии пунктами 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 настоящего Договора Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/360 ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Поставщиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт поставки Товара.

6.11. В случае нарушения Поставщиком обязанности по получению согласия Покупателя на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Поставщика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 50% от уступленной суммы.

6.12. * Покупатель вправе (без ущерба для любых иных способов взыскания неустойки) взыскать (удержать) сумму неустойки (пени/штрафа) подлежащие уплате Поставщиком по настоящему договору, из любых денежных средств, которые причитаются или будут причитаться к оплате Поставщику. Уплата или удержание суммы такой неустойки (пени/штрафа) не освобождает Поставщика от его обязательств по завершению Поставок или от каких-либо иных обязательств или обязанностей по Договору.

Для применения настоящего пункта Покупатель обязан направить Поставщику претензию о нарушении последним условий договора.

Стороны договорились, что в случае отсутствия обоснованных возражений или неполучения ответа на претензию в установленный в ней срок, штрафные санкции считаются признанными Поставщиком.

6.13. Если Поставщик поставил Товар не в полном объеме либо не выполнил требования Покупателя о замене некачественного Товара (в том числе не соответствующего требованиям п. 1.5. договора и/или ассортименту и/или комплектности и/или гарантийным требованиям) в установленный срок, Покупатель вправе приобрести недопоставленный/качественный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика разницы стоимости Товара, а также иных расходов, связанных с нарушением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

Независимо от уплаты неустойки Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные в результате этого убытки, включая любые убытки, понесенные Покупателем в связи с невозможностью поставлять электроэнергию (мощность) на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

В случае возникновения претензий к Поставщику независимо от их характера, со Стороны третьих лиц, Покупатель не несет по ним никакой ответственности.

Стороны пришли к соглашению, что в случае изъятия Товара (предъявления требования об изъятии/предполагающее изъятие) у Покупателя при признании Договора недействительным или расторжения Договора по обстоятельствам, возникшим по вине Поставщика, а также вследствие предъявления претензии третьими лицами к Покупателю, в том числе со стороны предыдущих собственников Товара или иных третьих лиц, Поставщик обязуется в сроки, указанные в требовании Покупателя, передать Покупателю по согласованию равнозначный Товар или предоставить Покупателю денежные средства для самостоятельного приобретения товара, исходя из стоимости аналогичного Товара, действующей на рынке аналогичных товаров на момент расторжения Договора (применения последствий недействительности Договора), а также возместить все понесенные убытки и расходы, связанные с приобретением Товара по Договору.

При несвоевременном представлении Поставщиком товаросопроводительной документации, а также при нарушении условий упаковки или маркировки Товара Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные указанной задержкой или несоблюдением условий упаковки или маркировки, установленных настоящим Договором.

В случае непоставки Товара в связи с любыми действиями любого государственного органа любого государства в отношении объявления эмбарго, санкций и т.д. в связи с поставкой Товара на территорию Российской Федерации Покупатель имеет право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор и потребовать от Поставщика возврата уплаченного по Договору авансового платежа, а также компенсации понесенных Покупателем убытков.

Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Поставщика от предусмотренной настоящим договором ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Поставщик либо Покупатель не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3-х рабочих дней информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме и подтвердить наличие таких обстоятельств справкой, выданной Торговой палатой или иным правомочным органом соответствующей страны.

7.3. По прекращении действия указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. При этом сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если сторона не направит или своевременно не направит необходимые извещения, то она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обязательства и их последствия.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более шестидесяти дней, стороны вправе расторгнуть Договор. При этом Стороны должны погасить задолженности, имевшие место до наступления вышеуказанных обстоятельств.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. Настоящим Договором Стороны установили обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров и разногласий путем предъявления письменных претензий. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения.

8.3. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

9. Иные обязательства

9.1. Поставщик не вправе уступать, перепоручать и иным образом передавать третьим лицам права и/или обязанности, возникшие из настоящего Договора, без письменного согласия на то Покупателя.

9.2. Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» Поставщик обязуется заполнить и предоставить Заказчику данные о стране происхождения товара, в том числе поставленного при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в соответствии с Приложением №4 к настоящему договору в течении 10 рабочих дней с момента поставки товара, в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.

9.3. Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» (далее – Постановление № 2013) Поставщик обязуется не осуществлять замену товара (товаров), содержащегося в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013 * , на товар не содержащийся (не содержащиеся) в таких реестрах.

10. Конфиденциальность

10.1. Содержание данного Договора является строго конфиденциальным и не подлежит передаче третьим лицами без письменного согласия обеих сторон. Конфиденциальность сохраняется в течение 1(одного) года после окончания действия данного Договора.

10.2. В случае нарушения условия о конфиденциальности виновная сторона на основании решения арбитражного суда возмещает потерпевшей стороне нанесённый ущерб.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует по «31» декабря 2024 года.

11.2. В случае если к окончанию срока действия договора у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, срок действия Договора продлевается до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.

12. Антикоррупционная оговорка и особые условия

12.1. Поставщику известно о том, что Покупатель ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что со Стороны-контрагента и (или) его представителя, и (или) работника, и (или) его аффилированного лица произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить о данном обстоятельстве другую Сторону в письменной форме и продублировать уведомление на горячую линию этой Стороны [указать адреса горячих линий Сторон в случае наличия горячей линии]. Сторона, направившая письменное уведомление, имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Стороной, получившей указанное уведомление, в адрес направившей его Стороны, в течение семи рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Стороной-контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 12.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в п. 12.1. настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения, при условии представления подтверждающих такой реальный ущерб документов.

12.3. Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, по форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора.

12.4. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения.

12.5. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

12.6. Пп.12.3-12.5. Договора Стороны признают существенными условиями Договора.

12.7. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пп. 12.3-12.5. Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

13. ЗАВЕРЕНИЯ ПОСТАВЩИКА ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ *

13.1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации Поставщик заверяет Покупателя, что на момент заключения Договора:

Поставщик имеет все необходимые в соответствии с законодательством согласования, разрешения (лицензии) на осуществление видов деятельности, связанных с исполнением условий настоящего договора, включая разрешения государственных органов и органов местного самоуправления;

Поставщик гарантирует выполнение взятых обязательств по настоящему договору с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации законодательства, в том числе антикоррупционного;

Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Поставщика, проистекающего из какой-либо сделки или иного основания;

*Поставщик является платежеспособным и состоятельным. Термины «платежеспособный и состоятельный» для целей настоящей Статьи означает: 1) что чистые активы Поставщика составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала; 2) Поставщик способен надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению; 3) Поставщик не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых он не мог бы осуществить надлежащим образом; 4) в отношении Поставщика не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуру наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства; 5) Поставщик не располагает сведениями о факте подачи кредитором или намерении кредитора подать в отношении Поставщика заявление о признании его банкротом;

*Право нахождения Поставщика по адресу его государственной регистрации подтверждается соответствующими документами (документами о праве собственности, договором аренды и т.д.);

*Деятельность Поставщика не является убыточной по данным его бухгалтерской или налоговой отчетности в течение двух и более календарных лет;

*В Едином государственном реестре юридических лиц отсутствует информация о недостоверных сведениях в отношении Поставщика;

*В реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», отсутствует информация о Поставщике;

* Лицо, указанное Поставщиком в представленных документах в качестве действующего единоличного исполнительного органа, отсутствует в Реестре дисквалифицированных лиц ФНС России;

*Отсутствуют факты приостановления операций по банковским счетам Поставщика;

*Отсутствуют негативные факты о деятельности Поставщика (отсутствие информации о двух и более исполнительных производствах в течение последнего года на сервисе «Банк данных исполнительных производств» официального сайта ФССП России (не учитываются исполнительные производства за административные правонарушения в области дорожного движения); отсутствие у Поставщика негативной арбитражной практики за последние 3 года (учитываются решения, вступившие в законную силу, не в пользу Поставщика по искам о недобросовестном исполнении договоров и/или об отказе от исполнения обязательств по договорам);

*Работники и иные физические лица, привлекаемые Поставщиком для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами;

*Поставщик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) обладают ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора;

*Поставщик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) являются добросовестными налогоплательщиками; в отношении каждого привлеченного лица (субподрядчика, субисполнителя, субпоставщика и т.п.) Поставщик располагает необходимыми документами, свидетельствующими о соблюдении привлеченными контрагентами требований налогового законодательства;

* Обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Поставщиком и (или) лицом (лицами), на которого (которых) Поставщик возложил исполнение обязательств по соответствующему договору; Поставщик несет ответственность за действительность отношений с лицами, привлекаемыми им в целях исполнения обязательств по Договору.

13.1.1. Покупатель полагается на указанные в настоящем разделе заверения об обстоятельствах при заключении и исполнении настоящего Договора, каждое из указанных заверений имеет для Покупателя существенное значение.

13.2. * В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязуется обеспечить соответствие своей деятельности и деятельности привлекаемых им лиц (субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков и т.п.) условиям, указанным в п. 14.1. Договора, в налоговых периодах, в течение которых осуществляется исполнение обязательств по Договору, совершаются какие-либо операции по Договору. В этом смысле все обстоятельства, в отношении которых Поставщик дает заверения в п. 14.1. Договора на момент его заключения, одновременно являются условиями, исполнение которых Поставщик обязуется обеспечить в будущем и отвечать за их неисполнение по правилам главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.3. *В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязуется возместить Покупателю полностью все его имущественные потери, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих налоговых обязанностей, либо в связи с привлечением им в качестве своих контрагентов (например, субподрядчиков, субпоставщиков) организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности, либо в связи с привлечением контрагентами Поставщика в качестве своих контрагентов организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Поставщик о данных фактах или нет), в случае наступления совокупности следующих обстоятельств:

а) в порядке применения статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Покупателя вынесено решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм штрафов, пеней (далее - «Решение налогового органа»),

либо в порядке статьи 105.30 Налогового кодекса Российской Федерации от налогового органа получено мотивированное мнение с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм пеней (далее –«Мотивированное мнение»);

б) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов (если применимо), пеней списаны с банковского счета Покупателя в безакцептном порядке или перечислены Покупателем добровольно (вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета по операциям с Поставщиком) в соответствии с решением налогового органа или по мотивированному мнению налогового органа.

Размер имущественных потерь Покупателя определяется как совокупность следующих сумм:

- суммы налога на прибыль и/или НДС, доначисленного Покупателю в связи с эпизодами, связанными с Поставщиком, или уплаченного Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета по операциям с Поставщиком («Доначисленные налоги») в соответствии с Решением налогового органа или Мотивированным мнением; плюс

- суммы начисленных Покупателю пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Пени») или Мотивированным мнением; плюс

- штрафов, начисленных Покупателю за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Штрафы»).

Поставщик возмещает Покупателю указанные в настоящем пункте имущественные потери в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

Покупатель вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком (в том числе произвести зачет встречных однородных требований).

13.4. * Стороны согласовали следующую процедуру взаимодействия сторон по минимизации имущественных потерь:

13.4.1. *При получении в порядке статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки (далее – «Акт налоговой проверки») или - в порядке, установленном статьей 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации, - уведомления о наличии оснований для составления мотивированного мнения (далее – «Уведомление»), в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями или бездействием Поставщика при исчислении и уплате налогов, а также привлеченных Поставщиком в целях исполнения обязательств по Договору субконтрагентов (например, субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков), Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта налоговой проверки и в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Уведомления направляет в адрес Поставщика выписку из акта налогового органа или Уведомления по соответствующему эпизоду (далее – «Выписка»).

13.4.2. * В случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки из акта налогового органа направляет в адрес Покупателя письменные мотивированные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, которые Покупатель обязан представить в налоговый орган в порядке пункта 6 статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации либо в порядке пункта 2.1 статьи 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае непредставления Поставщиком в указанный выше срок письменных мотивированных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в Выписке, считается, что у Поставщика отсутствуют возражения против выводов проверяющих, изложенных в Выписке.

13.5.* Покупатель вправе потребовать с Поставщика возмещения имущественных потерь, связанных с наступлением обстоятельств, указанных в п. 13.3. Договора, в течение срока действия Договора и в течение трех лет после окончания срока действия Договора.

14. Заключительные положения

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Стороны признают возможность заключения настоящего договора путем подписания электронной подписью с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки, а также посредством используемых Сторонами систем электронного документооборота.

14.2. Приложения, дополнения, спецификации и т.д., направленные по факсимильной связи, должны быть подтверждены оригиналами в течение 10 дней с момента их отправки.

14.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону. При этом любые изменения в платёжных реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

14.4. Стороны признают возможность обмена документами по настоящему договору в электронной форме, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью. Направление указанных документов одной Стороной договора другой Стороне посредством используемых Сторонами систем электронного документооборота, в сроки, предусмотренные настоящим договором, признаётся надлежащим способом передачи документов.

14.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

14.6. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, составленные в письменной форме и подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.7. По вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующими законами и иными правовыми актами РФ.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ:

- Приложение № 1 Спецификация;

- Спецификация №1 Стерлитамакская ТЭЦ пп СтТЭЦ

- Приложение №2 «Согласие на обработку данных»

- Приложение №3 «Сведения о цепочке собственников»

- Приложение № 4 Форма для предоставления данных о стране происхождения товара, в том числе поставленного при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Поставщик»: ______________

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН КПП ОРГН

р/с

к/с БИК

Телефон/факс

E-mail:

«Покупатель»: ООО «БГК»

Плательщик: ООО «БГК»

юр. адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 3

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2098

р/счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Банке ГПБ (АО) в г. Москва,

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Грузополучатель: Стерлитамакская ТЭЦ ООО «БГК»

Юр. адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРБ, г. Стерлитамак, ул. Техническая, влд.10

Почт. адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РБ, Стерлитамакский район, а/я 7, Стерлитамакская ТЭЦ

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел/факс (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

Приложение №1

к Договору поставки № от г.

Спецификация №1

(пп Стерлитамакская ТЭЦ)

1.По договору поставки № от г.

Покупателю в собственность передаётся следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящая спецификация является приложением и неотъемлемой частью договора поставки № от г.

2. Порядок доставки товара: Стерлитамакской ТЭЦ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РБ, г.Стерлитамак, ул. Техническая, влд.10

3. Порядок оплаты: в течении 7(семи) рабочих дней с момента передачи товара по накладной, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и прохождения входного контроля.

4. Поставщик обязуется заполнить и предоставить Заказчику данные о стране происхождения поставляемого товара, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему договору на момент поставки товара

7. Оформление отгрузочных документов:

Счет-фактура:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору поставки ______ от ____ г.

Форма для предоставления данных о стране происхождения товара, в том числе при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг

- Посмотреть таблицу с данными

* Номер реестровой записи товара, включенного в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства ИЛИ в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Форму утверждаем:

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №2 к договору согласие на обработку данных.docx

Приложение №2

к Договору поставки № от «___ » ___________ 20__г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Ф.И.О., место жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) следующим операторам:

- ООО «БГК», (450059,г Уфа, ул. Р.Зорге д.3)

- Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС», (119435, г.Москва, ул.Большая Пироговская д.27, стр. 1)

- Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО- Центр управления закупками;(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Москва, ул.Большая Пироговская д.27, стр. 3)

- Правительство Российской Федерации;(103274, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.2)

- Министерство энергетики Российской Федерации; (109074, г. Москва, Китайгородской проезд,д.7)

- Федеральная служба по финансовому мониторингу;(107450, г.Москва, ул.Мясницкая, д.39, стр.1)

- Федеральная налоговая служба.(127381, г.Москва, ул.Неглинная,д.23)

Действия по обработке моих персональных данных указанными операторами включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу (предоставление доступа) персональных данных компаниям, входящими в Группу Интер РАО ЕЭС, извлечение, блокирование, удаление, уничтожение.

Любые действия по обработке моих персональных данных допускается осуществлять указанными операторами исключительно в целях выполнения Поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, от 5 марта 2012 года № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объёме, необходимом для цели обработки моих персональных данных.

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение 1 (одного) года или до его отзыва мною путём направления вышеуказанным операторам письменного уведомления по указанным в согласии адресам.

дата

_______________

Ф.И.О.

Приложение №3 к договору справка о собственниках.docx

Приложение № 3

к договору № ___________ от ____________ г.

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента»

Дата заполнения число / месяц/ год

- Посмотреть таблицу с данными

• Контрагент (указать: наименование контрагента) гарантирует Обществу ООО «БГК», что сведения и
  документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (ООО «БГК») являются полными, точными и достоверными.
• Контрагент (указать: наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (ООО «БГК») полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству
  РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (ООО «БГК») от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (ООО «БГК») убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (ООО «БГК») претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

подпись уполномоченного лица организации

печать организации