Тендер - Образовательные услуги и материалы.: Поставка образовательных наборов по химии и физике для проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ на 2024год №271506799

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	Образовательные услуги и материалы.: Поставка образовательных наборов по химии и физике для проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ на 2024год
Сумма контракта:	39 500,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	24.04.2024
Окончание:	26.04.2024 15:54:39
Тендер №:	271506799
Тип:	Малая закупка Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:	Медицина, фармакология / Лекарственные препараты, витамины, расходные материалы
ОКПД2:	(205952194) Реактивы химические общелабораторного назначения
Регион:	Приволжский ФО / Республика Башкортостан / Красноусольский
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Образовательные услуги и материалы.: Поставка образовательных наборов по химии и физике для проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ на 2024год
Цена контракта: 39 500,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Наборы реактивов расходных материалов для проведения ГИА по химии	39500	39500	1	Условная единица

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Красноусольского

Задать вопрос по тендеру:

Документация

НМЦК 2024 (2).xlsx	15 КБ	24.04.24 13:55	Действующая
Проект Договора НАБОР ГИА.doc	22 КБ	24.04.24 13:55	Действующая

Скачать все файлы

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования» муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника Сайфутдиновой Риты Ахматовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _____________________________________________________________________________________, в лице _____________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Поставщик», а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем

Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен на основании п. 4 ч. 1. ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 г №44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.2. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить товар согласно спецификации, указанному в приложении №1 к настоящему Договору, на условиях, установленных настоящим договором.
1.3. Сведения о товаре указаны в спецификации, которая подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора, в которой содержится информация о наименовании, единице измерения, количестве товара, цены за единицу и общая сумма за поставляемый товар.

Цена договора. Условия и порядок расчетов
2.1. Цена договора установлена в соответствии с п. 4 ч. 1. ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 г №44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и составляет ____________ (____________ рублей 00 коп.), в том числе НДС (НДС не предусмотрен).
2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.3. Цена договора включает в себя доставку товара силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Октябрьская 2а; транспортные расходы, выполнение погрузо-разгрузочных работ, все налоги и пошлины, выплаченные и подлежащие выплате.
2.4. Расчет с Поставщиком за поставленный товар осуществляется в рублях Российской Федерации. Источник финансирования: средства бюджета Муниципального района Гафурийский район РБ.
2.5. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.
2.6. Оплата в размере 100% (ста процентов) установленной цены договора производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно даты (дня) подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
2.7. Датой (днем) оплаты цены договора Стороны настоящего договора считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечислении и денежных средств на расчетный счет Поставщика. Дата (день) принятия платежного поручения заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.

Качество, комплектность товара. Гарантийные обязательства.
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) Товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке.
3.2. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
3.2.1. Поставщик гарантирует что:
3.2.1.1. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободно от прав и притязаний третьих лиц.
3.2.1.2. Исполнение обязательств по настоящему договору не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.
3.2.1.3. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов и, ТУ и обеспечивающей сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.
3.3. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 3(трех) рабочих дней со дня их обнаружения.
3.4. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 1 год.
3.5. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара Заказчику.

Срок, место поставки и порядок приема-передачи товара. Переход права собственности. Риск случайной гибели.
4.1. Поставщик осуществляет поставку товара силами, средствами и транспортом Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Октябрьская 2 а.
4.2. Поставка товара осуществляется не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания настоящего договора Поставщиком.
4.3. Порядок приема-передачи товара:
4.3.1. Прием товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, в течение 2 (двух) календарных дней с момента поставки товара, с обязательным подписанием акта приема-передачи товара.
4.3.2. При приеме-передаче Товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежаще оформленный счет, товарную накладную.

Права и обязанности сторон
5.1. Права и обязанности Поставщика:
5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарную накладную.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком товара.
5.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.4. Поставщик обязан осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами, согласно п.4.2 настоящего договора.
5.1.5. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.
5.1.6. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные подпунктом 4.2.2. пункта 4.2. раздела 4 настоящего договора.
5.2. Права и обязанности Заказчика:
5.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
5.2.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
5.2.3. Контролировать ход поставки товара, соблюдения срока поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего договора, спецификации.
5.2.4. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Указанное требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.
5.2.5. Заказчик обязан при надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.
5.2.6. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.5. раздела 2 настоящего договора.

Ответственность Сторон
6.1. За качество поставляемого товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 10% от цены договора, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042):
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в договоре таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек, определенном согласно п. 6 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.
6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер штрафа установлен пунктом 6.7 настоящего договора.
6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек, определенном согласно п. 9 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 30.08.2017г. № 1042.
6.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.
6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию не более 10 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Действие обстоятельств непреодолимой силы
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. При этом инфляционные процессы к обстоятельствам непреодолимой силы не относятся.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящей договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с п. 10.4. настоящего договора либо по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.
9.3. Основания для приостановления обязательств по настоящему договору и его расторжения со стороны Заказчика:
- несоблюдение Поставщиком качества передаваемого товара;
- невыполнение требований и указанных в акте Заказчика об обнаруженных несоответствиях или не качественности товара;
- невыполнение Поставщиком существенных условий настоящего договора.
9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.
9.5. При расторжении настоящего договора виновная Сторона возмещает другой стороне убытки, возникшие у нее в связи с его расторжением.

Прочие условия
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения взаимных обязательств или до 31.12.2024 г.
10.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
- Приложение 1 Спецификация.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к договору поставки товара

№ ИМЗ-2024-_____ от __.___.2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273592303 Общество с ограниченной ответственностью «Серафимовский опытный завод автоматики и телемеханики» объявляет тендер: Фиксаж KODAK INDUSTREX LO Fixer and Replenisher, 5канистр Проявитель KODAK-5канистр	Запрос предложений #273592303	См. док.	4 часа 29.05.2024 24.06.2024
Тендер №274029911 ООО "Башнефть-Добыча" объявляет тендер: Поставка нитрата кальция (или аналогов) по прейскурантному договору	Предложение делать оферты #274029911	См. док.	2 дня 04.06.2024 26.06.2024
Тендер №274483843 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТЬ" объявляет тендер: Поставка реагентов для водоподготовки котельных	Запрос котировок #274483843	290 000	1 день 11.06.2024 25.06.2024
Тендер №274670617 Противогололёдный реагент дорожный	Электронный аукцион #274670617	3 797 000	2 часа 14.06.2024 24.06.2024
Тендер №274683334 ООО "КУМЕРТАУСКАЯ ТЭЦ" объявляет тендер: Поставка клея резинового.	Запрос предложений #274683334	124 567	3 дня 14.06.2024 27.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271506749 ПАО "СИБУР Холдинг" объявляет тендер: Спирт 95процентный для ГПЗ (Поставка 95% спирта в канистрах (10 л), в Нижневартовск, на распределительный центр - 13 км Мегионской дороги, промзона. Приложить паспорт качества к предложению). Номер: 2075952/1	Запрос предложений #271506749	См. док.	срок истек 24.04.2024 25.04.2024
Тендер №271506653 Закупка спирта (с результатом)	Единственный поставщик #271506653	173	срок истек 24.04.2024 -
Тендер №271506627 Приобретение канцелярских товаров(папки, корректоры)	Запрос котировок #271506627	9 500	срок истек 24.04.2024 07.05.2024
Тендер №271506392 Поставка индикаторной бумаги (Реестровый номер 2024.032655) (с результатом)	Электронный аукцион #271506392	1 400 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 24.04.2024 06.05.2024
Тендер №271506366 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Н.Н. СОЛОДНИКОВА" объявляет тендер: Поставка индикаторной бумаги (Реестровый номер 2024.032655)	Электронный аукцион #271506366	1 400 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 24.04.2024 06.05.2024

Тендеры из региона Красноусольский

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271460530 Поставка национальных башкирских, русских и татарских костюмов (с результатом)	Единственный поставщик #271460530	444 750	срок истек 15.04.2024 15.04.2024
Тендер №271458365 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНАТОРИЙ "КРАСНОУСОЛЬСК" объявляет тендер: Поставка насоса для перекачки сточных вод в 8 корпусе АО Санаторий «Красноусольск» (план №2230732528, позиция №325) (План график)	Запрос котировок #271458365	203 520	срок истек - 30.04.2024
Тендер №271458363 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНАТОРИЙ "КРАСНОУСОЛЬСК" объявляет тендер: Поставка продуктов питания для реализации через торговые точки АО Санаторий «Красноусольск» (план №2230732528, позиция №324) (План график)	Не определен #271458363	2 000 000	срок истек - 30.04.2024
Тендер №271439170 ПОСТАВКА ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ (План график)	Не определен #271439170	20 700	189 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №271438172 Бумага для офисной техники Формат А4 Марка бумаги Не ниже С Количество листов в пачке ≥ 500 шт (с результатом)	Единственный поставщик #271438172	875 000	срок истек 23.04.2024 -

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Красноусольский