Тендер - На поставку охлаждающих жидкостей для автомобильного и тракторного транспорта МКУ "Городская служба дорожного хозяйства" города Куйбышева Новосибирской области №264417367

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование НМЦ.docx
• Проект контракта.docx
• Техническое задание.doc
• Требование к заявке.docx

Обоснование_НМЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к извещению на проведение

запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в целях экономии бюджетных средств. В соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Источником информации для установления начальной (максимальной цены контракта являются коммерческие предложения от трех организаций.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого начальная (максимальная) цена контракта составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать девять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 50 коп.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 25.01.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000004

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Новосибирская обл., г. Куйбышев

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 39186.50 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Требование_к_заявке

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к извещению на проведение

запроса котировок в электронной форме

ТРЕБОВАНИЯ

К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Для участия в электронном аукционе заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными

1 В соответствии с пп. д п. 1 ч. 2 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ данная информация вносится контракт и в соответствии с ч. 1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ не подлежит изменению.

2 При наличии у товара товарного знака указать товарный знак, а при его отсутствии указать что товарный знак у товара отсутствует.

Проект_контракта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к извещению на проведение

запроса котировок в электронной форме

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № _____

г. Куйбышев «____» ________2024г.

Муниципальное казенное учреждение города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Городская служба дорожного хозяйства», далее именуемое «Заказчик», в лице директора Самойлова Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным законодательством Российской Федерации, по результатам запроса котировок в электронной форме, Протокол от «___» _______ 2024г. №______, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку охлаждающих жидкостей для автомобильного и тракторного транспорта для нужд МКУ «Городская служба дорожного хозяйства» (далее – Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного в полном объеме Товара.

1.2. Ассортимент, количество Товара и его характеристики определяются Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Поставка и разгрузка Товара осуществляется по адресу: Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Промзона, 5.

1.4. Сроки поставки Товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта (стоимость Товара по настоящему Контракту) определена по результатам проведения электронного аукциона и составляет ____________ (__________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС ___ %.*

* Если поставщик не является плательщиком НДС, указывается: НДС не облагается, и указывается основание.

Цена Контракта устанавливается в рублях и включает в себя стоимость всего Товара, предусмотренного Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), всех расходов, связанных с исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе связанных с поставкой, подъемом, разгрузкой Товара, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Контракта подлежит уменьшению на сумму, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Источник финансирования: бюджет города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области.

2.4. Оплата Товара производится по факту полной поставки Товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. Авансирование не предусмотрено. Заказчик оплачивает Поставщику поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.5. Датой осуществления платежа является дата списания денежных средств с лицевого (расчетного) счета Заказчика.

2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Услуг может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.8. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и дополнительно содержать информацию о номере и дате подписания Контракта.

2.9. Банковское и казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. произвести поставку Товара в количестве, ассортименте, по цене и в сроки, указанные в настоящем Контракте и в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

3.1.2. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом;

3.1.3. передать Заказчику (его представителю) одновременно с Товаром относящиеся к Товару принадлежности и документы и/или их заверенные аналоги на русском языке (инструкцию по эксплуатации, декларацию о соответствии, сертификаты качества, сертификаты соответствия и т.д., предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, подзаконными актами, обычаями делового оборота, а также в том случае, если необходимость их представления вытекает из существа предмета Контракта;

3.1.4. передать Заказчику одновременно с Товаром счет и/или счет-фактуру;

3.1.5. обеспечить соответствие качества поставляемого Товара обязательным требованиям, установленным нормативными документами для данного вида Товара (ГОСТ, ТУ, ТР ТС и иной нормативно-технической документации для данной категории Товара), и/или иным дополнительным особым условиям, оговоренным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

3.1.6. гарантировать качество Товара, поставляемого Заказчику;

3.1.7. осуществить доставку, погрузку, разгрузку, подъем Товара своими силами и за свой счет;

3.1.8. известить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней об изменении своих реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик;

3.1.9. соблюдать конфиденциальность всех персональных данных, полученных в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту;

3.1.10. при обработке персональных данных принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий;

3.1.11. упаковать и замаркировать Товар в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения;

3.1.12. осуществить поставку нового Товара (Товара, который не был в употреблении), свободным от любых прав третьих лиц;

3.1.13. поставить весь Товар со всеми необходимыми комплектующими для сборки и иными компонентами, требуемыми для эксплуатации, содержать руководства по сборке на русском языке

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. при отсутствии замечаний принять в установленном настоящим Контрактом порядке Товар в части соответствия количества, комплектности, объема поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, или предоставить мотивированный отказ в приемке Товара;

3.2.2. обеспечить своевременную оплату поставленного в полном объеме Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта;

3.2.3. при возникновении претензий по качеству и количеству Товара предъявить Поставщику претензию в порядке, установленном настоящим Контрактом.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика;

3.3.2. требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта;

3.4.2. требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом;

3.4.3. запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;

3.4.4. осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

3.4.5. отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта;

3.4.6. потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки (штрафа, пени).

3.5. Стороны обязуются в течение срока действия Контракта и в течение 3 (трех) лет после его окончания не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, связанную с настоящим Контрактом, в том числе полученную в ходе его исполнения, а также информацию, связанную с деловыми отношениями Сторон, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением информации, предназначенной для официального опубликования в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. ПРИЕМКА ТОВАРА, ПРЕТЕНЗИИ

4.1. Приемка Товара, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих поставку товара, составленных после поставки товара.

4.2. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 2 (два) рабочих дня с момента направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки поставленного Товара, предусмотренный настоящим Контрактом, увеличивается на количество дней просрочки.

4.3. По факту поставки Товара Поставщик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.3. настоящего раздела Контракта могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.3 настоящего раздела Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.5. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке или формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. В случае размещения Заказчиком мотивированного отказа, Поставщик обязан устранить недостатки, послужившие основанием для такого отказа, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отказа. Повторно документ о приемке направляется Поставщиком в соответствии с пунктом 4.3. Контракта.

4.6. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. С этого же момента риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику.

4.7. В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» электронные документы, направленные при исполнении Контракта, должны быть подписаны усиленной электронной подписью, обмен электронными документами осуществляется с использованием единой информационной системы. При составлении документов применяются единые формы документов. Требования к указанным формам, порядок формирования и размещения информации и документов в единой информационной системе устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4.8. Поставщик должен в письменной форме уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара, сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, документов, предусмотренных Контрактом, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.10. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от начисления неустойки (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом.

4.11. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1. Гарантийные обязательства включают 100 (сто) % безвозмездную замену товара, за счет Поставщика, при выявлении несоответствия качества поставленного товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации [1] .

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере ____ (______) рублей ___ копеек.*

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Конкретное значение указывается на стадии заключения контракта в зависимости от предложенной цены контракта.

6.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:

6.3.1. Поставщик несет ответственность за причиненные Заказчику и третьим лицам убытки, ущерб их имуществу, явившиеся следствием неправомерных действий (бездействия) Поставщика или его персонала, при выполнении обязательств в рамках настоящего Контракта.

6.3.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации [2] , за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, штраф, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в размере _____ процентов начальной (максимальной) цены контракта (или цены контракта).*

* Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Конкретное значение указывается на стадии заключения контракта в зависимости от предложенной цены контракта. Условие включается в контракт в случае заключения контракта с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере ____ (______) рублей ___ копеек.*

* Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Конкретное значение указывается на стадии заключения контракта в зависимости от предложенной цены контракта.

6.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. При возникновении обстоятельств для начисления неустойки (штрафа, пени) Сторона, начислившая неустойку (штраф, пени), направляет другой Стороне требование об уплате неустойки (штрафа, пени), которое подлежит исполнению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования об уплате неустойки (пени, штрафа).

6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) во всех случаях не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6.8. Все разногласия Сторон по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии другой Стороной.

6.9. В случае, если настоящий Контракт будет расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

6.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.11. Окончание срока действия настоящего Контракта, а также его расторжение не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера: природных явлений, стихийных бедствий, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, наступление которых, Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами, подтвержденных свидетельством соответствующей торговой палаты или иным компетентным органом, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. В этом случае срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается на период времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, при обязательном письменном уведомлении другой Стороны, не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня с момента начала действия таких обстоятельств с приложением соответствующих доказательств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

7.2. В случае если названные обстоятельства или их последствия будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Контракта.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

При исполнении Контракта не допускается замена страны происхождения Товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения Товаров будет являться государство - член Евразийского экономического союза.

8.2. Если Сторона, благодаря исполнению своего обязательства по настоящему Контракту, получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также иные сведения, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.

8.3. Спорные вопросы и (или) разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае, если Стороны не урегулировали спорные отношения, то они разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Новосибирской области.

8.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями частей 12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по следующим основаниям:

1) в случае осуществления поставки Товаров ненадлежащего качества (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

2) в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товаров;

3) в случае осуществления поставки некомплектных Товаров в случае, если Поставщик не выполнил в установленный Заказчиком разумный срок требования о доукомплектовании Товаров или не заменил их комплектными Товарами;

4) в случае отказа Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему.

8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что

1) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому Товару;

2) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

8.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.9. Заказчик устанавливает, а Поставщик подтверждает своё соответствие единым требованиям к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.10. Настоящий Контракт заключён посредством подписания усиленной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон и хранится в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru .

8.11. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

8.12. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.13. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня заключения и действует до «31» декабря 2024 г. при условии полного и своевременного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, за исключением условий раздела 5 Контракта о гарантийных обязательствах Сторон.

9.2. При нарушении Сторонами сроков исполнения своих обязательств по Контракту Контракт считается действующим до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

9.3. В части условий раздела 5 Контракта о гарантийных обязательствах Сторон Контракт считается действующим до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных указанным разделом Контракта.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОНТРАКТУ

10.1. Приложение № 1. Спецификация на поставку моторных масел.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к МК

от «__»_______2024 г. №____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку охлаждающих жидкостей для автомобильного и тракторного транспорта МКУ «Городская служба дорожного хозяйства» г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого сумма по Контракту составляет: ___________________ (______________) рублей ___ коп., в т.ч НДС/без НДС.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к МК

от «__»_______2024 г. №____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку охлаждающих жидкостей для автомобильного и тракторного транспорта МКУ «Городская служба дорожного хозяйства» г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области.

- Посмотреть таблицу с данными

Весь поставляемый Товар должен быть новым Товаром, не ранее 2023 года выпуска (Товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Срок гарантии производителя на поставляемый Товар не менее 1 (одного) года с даты розлива.

Срок гарантии поставщика на поставляемый Товар не менее 1 (одного) года с момента подписания акта приема-передачи Товара.

Поставщик обязуется вместе с Товаром передать Заказчику все необходимые документы, предусмотренные заводом изготовителем.

Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

Товар должен быть поставлен в оригинальной (завода-изготовителя) невозвратной упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения и порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка и маркировка должны содержать все признаки оригинальности, включая элементы защиты от подделок и несанкционированного вскрытия. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности для жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки. Информация на упаковке должна быть выполнена типографским способом и содержать следующую информацию: торговая марка и ее регистрационный номер, страна происхождения, марка, наименование производителя, дата изготовления.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, иметь необходимые сертификаты и т.п.). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации и международным стандартам на данный вид товара, а также соответствовать установленным действующим законодательством РФ требованиям и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды, что должно подтверждаться наличием соответствующих сертификатов. Поставляемые товары должны быть представлены с указанием гарантированного срока, соответствовать требованиям технического задания Заказчика.

Если в течении срока гарантии Товар окажется дефектным или не будет соответствовать условиям Контракта, что должно быть подтверждено Актом, составленным Заказчиком, Поставщик обязан за свой счет заменить дефектный Товар новым, который должен быть доставлен в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты письменного уведомления на условиях, указанных в настоящем Контракте.

Дефектный Товар вывозится Поставщиком за его счет после поставки нового Товара.

Товар поставляется неделимыми партиями, с соблюдением установленных производителем правил при транспортировке.

Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

Приемка Товара Заказчиком или представителем Заказчика осуществляется по месту поставки. Переход права собственности происходит в момент приемки Товара.

Адрес поставки: Новосибирская область Куйбышевский район г. Куйбышев ул. Промзона дом 5. Время поставки: рабочие часы Заказчика с учетом обеденного времени (рабочие часы с понедельника по четверг с 08.00 до 16.00, пятница с 08.00 до 13.00, обеденное время с 12.00 до 12.45) с учетом выходных и праздничных дней.

Срок действия договора: с даты заключения контракта до 31.12.2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063». ↑

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063». ↑

Техническое_задание ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к извещению на проведение

запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку охлаждающих жидкостей для автомобильного и тракторного транспорта МКУ «Городская служба дорожного хозяйства»

г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области.

- Посмотреть таблицу с данными

Составил: Инженер по ОУП ___________________ Кадешников А.Г.

Электронный_документ,_полученный_из_внешней_системы

Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Организатор закупки: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Заказчик(и):

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Наименование объекта закупки: На поставку охлаждающих жидкостей для автомобильного и тракторного транспорта МКУ "Городская служба дорожного хозяйства" города Куйбышева Новосибирской области

Начальная (максимальная) цена контракта / максимальное значение цены контракта: 39186,50 рублей

Извещение размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/.

На заседании комиссии по осуществлению закупок присутствовали:

- Посмотреть таблицу с данными

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном запросе котировок была подана только одна заявка на участие в нем, на основании пункта 1 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся.

На основании направленной оператором электронной площадки заявки участника закупки, а также информации и документов, предусмотренных пунктом 2 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, членами комиссии по осуществлению закупок была рассмотрена заявка, поданная на участие в закупке, а также информация и документы, предусмотренные пунктом 2 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, и принято следующее решение:

- Посмотреть таблицу с данными

Решение каждого члена комиссии по осуществлению закупок в отношении заявки на участие в закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт заключается с участником закупки идентификационный №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Настоящий протокол сформирован с использованием электронной площадки «РТС-тендер», подписан усиленными электронными подписями всех присутствующих членов комиссии, подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru/.

Документ подписан электронной подписью

- Посмотреть таблицу с данными