Тендер - Поставка полиоксихлорид алюминия"Аква-Аурат 30" №303581355

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг АОМесто поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 09.07.2025 по 22.07.2025Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется II._ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: Поставка полиоксихлорид алюминия"Аква-Аурат 30"

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование невозможности закупки эквивалента: Применение эквивалента невозможно в виду того, что данный товар является расходным материалом к оборудованию, используемому Заказчиком в соответствии с Техническим отчетом по пуско-наладочным работам на объекте «Реконструкция ВОС-1 в г. Пыть-Ях (1 пусковой комплекс)», где применение аналогов не предусмотрено.

Цель закупки (обоснование закупки): для химической водоподготовки питьевой воды.

Проведение закупочной процедуры является случаем крайней необходимости, то есть приобретение товара (работ, услуг) необходимо для устранения опасности, непосредственно угрожающей интересам общества (закупка осуществляется для обеспечения жизнедеятельности и жизнеобеспечения жителей и самого города).

Подробная техническая характеристика:

- Посмотреть таблицу с данными

Показатели качества товаров: весь поставляемый товар должен быть новым и остаточный срок годности Товара на момент поставки – не менее 90%. Должен соответствовать требованиям настоящего технического задания. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

Гарантия на товары: на поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Поставщик несет полную ответственность за качество товара на весь гарантийный срок в соответствии с настоящим техническим заданием, при условии его правильного хранения и использования Заказчиком. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком аналитического паспорта качества на каждую отгруженную партию товара, сертификата соответствия, паспорта безопасности химической продукции.

Сроки поставки товаров: поставка полиоксихлорид алюминия «Аква-Аурат30» осуществляется после заключения договора в течение 30 календарных дней.

Требования по передаче заказчику вместе с товаром документации и/или необходимого количества расходных материалов: предоставление счета-фактуры, накладной, экспертного заключения, сертификата соответствия на товар, паспорта качества на поставленную продукцию.

Требования к упаковке товара: товар поставляется в полипропиленовых мешках с полиэтиленовыми вкладышами по 25 кг на деревянных поддонах.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул. Магистральная 2.

Требования к безопасности поставляемого товара, результатам и/или к процессу выполнения работ, оказания услуг: согласно установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

IV._ОБОСНОВАНИЕ_НАЧАЛЬНОЙ_(МАКСИМАЛЬНОЙ)_ЦЕНЫ_ДОГОВОРА - Посмотреть таблицу с даннымиДОКУМЕНТАЦИЯ_ОБ_АУКЦИОНЕ_В_ЭЛЕКТРОННОЙ_ФОРМЕ - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

Поставка полиоксихлорид алюминия"Аква-Аурат 30"

Исполнитель:

Ведущий специалист отдела закупок и контрактов

____________________ И.Н. Васильчикова

Согласовано:

Начальник отдела закупок и контрактов

____________________ Е.А.Эукач

Начальник юридической службы

____________________ В.В.Спехов

Заместитель директора по общим вопросам

____________________ А.Г.Спивак

2025г.

• ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе)

III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе)

IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе)

III._ПРОЕКТ_ДОГОВОРА

III ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ___/2025

ПОСТАВКИ ПОЛИОКСИХЛОРИД АЛЮМИНИЯ «АКВА-АУРАТА 30»

г. Пыть-Ях «__»_______ 2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Пыть-Ях (МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны,

и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях, протоколом № __ заседания комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить в адрес Заказчика полиоксихлорид алюминия «Аква-Аурат 30» (далее по тексту – Товар), а Заказчик обязуется принять Товар или организовать его приемку и оплатить Поставщику стоимость Товара в соответствии с условиями настоящего Договора (далее по тексту «Договор»), в порядке, определенном в разделе 2 настоящего Договора.
1.2. Объем обязательств Поставщика, установленный Договором, а именно: наименование (ассортимент), количество, требования к качеству, цена, а также прочие условия определяются в Спецификации (Приложение № 1) к Договору, которая является его неотъемлемой частью.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора.

2.2. Цена Договора установлена в соответствии с результатами закупочной процедуры, по итогам которого заключен настоящий Договор, и составляет ________________ (_____________) рублей ______ копеек, в том числе НДС 20% _______ рублей ______ копеек.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость поставляемого товара, стоимость упаковки, маркировки, гарантийного обслуживания, НДС, страхование, уплату таможенных пошлин, дополнительные затраты (погрузку, доставку до места поставки), а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории РФ.

2.4. Расчеты за поставленную продукцию производятся Заказчиком по факту полной поставки согласно выставленным счета-фактуры и накладной в течение 7 (семи) рабочих дней. Оплата считается совершенной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе осуществить оплату по настоящему Договору через третьих лиц, с обязательным указанием в назначении платежа номера договора и предприятие, за которое осуществляется платеж.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, оплата поставленного товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (пени) и (или) убытков на основании представленного им счета-фактуры.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество, технические характеристики, комплектность Товара должны соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества в отношении Товара, а также техническим требованиям Заказчика (опросным листам, чертежам, техническому заданию, техническим характеристикам), которые указываются в Спецификациях, в том числе:

- Посмотреть таблицу с данными

Качество Товара должно быть подтверждено соответствующей документацией производителя.

3.2. Весь поставляемый товар должен быть новым и остаточный срок годности Товара на момент поставки – не менее 90%. Должен соответствовать требованиям настоящего Договора. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Срок поставки Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора. Поставка товара производится Поставщиком в количестве, строго соответствующем Спецификации, являющейся приложением к настоящему Договору.

4.2. Поставка Товара производится в рабочие дни в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика) на базу Заказчика по адресу: РФ, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г. Пыть-Ях, ул. Магистральная, зд. 2, за счет средств Поставщика.

4.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты поставки, если иное не указано в Спецификации.

4.4. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты поставки, если иное не указано в Спецификации.

4.5. Поставщик обязан предоставить Заказчику на момент поставки Товара, следующие документы:

счет-фактуру;

накладную;

экспертное заключение;

сертификат соответствия на товар;

паспорт качества на поставляемую продукцию.
4.6. Требования к упаковке Товара: Товар поставляется в полипропиленовых мешках с полиэтиленовыми вкладышами по 25 кг на деревянных поддонах.
4.7. Поставщик гарантирует правильное оформление отгрузочных документов на товар (товарная накладная и счет-фактура) и гарантирует достоверность указанных в счете-фактуре сведений о товаре. В случае, когда перечисленная в пунктах 4.5 Договора документация, применимая при конкретной поставке, не будет передана Поставщиком в сроки, установленные в Договоре или в Спецификациях, обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара согласно Раздела 6 Договора, при этом Поставщик обязан предоставить документацию в согласованный срок. Заказчик вправе отказаться от Товара и/или не осуществлять расчёты по Договору до представления всей документации.
4.8. Поставщик обязан одновременно со счетом–фактурой предоставить Заказчику перечень лиц, имеющих право подписи счетов-фактур с образцами подписей, утвержденных руководителем Поставщика. Указанный Перечень лиц с образцами подписей, предоставляется один раз, повторное предоставление перечня лиц, имеющих право подписи счетов-фактур с образцами подписей требуется только в случае изменения лиц, имеющих право подписи счета-фактуры и иных необходимых документов, связанных с исполнением настоящего договора. В случае не подтверждения полномочий лиц, подписывающих счета-фактуры, а также несоответствия выставленного счета–фактуры требованиям законодательства, Заказчик вправе не принимать к рассмотрению и исполнению счета-фактуры. При этом Заказчик не считается нарушившим обязательства по оплате за поставленный Товар и к нему не применяются штрафные санкции, предусмотренные условиями договора за нарушение сроков оплаты.
Если Поставщик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты суммы в размере суммы налога на добавленную стоимость, указанном в таком счете-фактуре.
4.9. В случае если в связи с изменением законодательства Российской Федерации потребуются дополнительные документы для обоснования получения вычета по НДС, Поставщик обязуется предоставить все необходимые дополнительные документы в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика.
4.10. Отчетные документы (п.4.5. настоящего Договора) должны быть предоставлены в адрес Заказчик в день поставки Товара.
5. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Заказчик принимает товар от Поставщика по количеству мест, указанных в товарной накладной, и в ненарушенной упаковке.
5.2. Приемка осуществляется:
5.2.1. Уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее трех человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.2.2. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.2.3. Приемка результатов поставленного товара осуществляется и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
5.3. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:
5.3.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии) и Поставщика осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п.4.5.), а также проверка и осмотр товара на соответствие товара количеству и качеству согласно Спецификации.
5.3.2. После внешнего осмотра товара (п.5.3.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации. Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации.
Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п.5.1).
5.3.3. Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации, Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п.5.3.6 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.
5.3.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п.5.3.6 Договора.
5.3.5. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
5.3.6. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее пяти рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.
5.3.7. Поставщик в установленный в извещении (п.5.3.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
5.3.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.1966;
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.1965.
5.4. Приемка товара в целом оформляется Актом сдачи-приемки товара, предоставления оформленной товаротранспортной накладной на каждый рейс, с указанием грузоотправителя, грузополучателя, наименования товара, дата отгрузки.
5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком несет Поставщик.
5.6. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи – приемки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации
6.2. За каждый факт неисполнения , ненадлежащего исполнения или отказ от исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает штраф в размере десяти процентов от суммы Договора.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 1/130 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.5. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. При этом Заказчик вправе самостоятельно удержать сумму штрафа путем уменьшения суммы Договора за фактически поставленный товар.

ГАРАНТИИ
7.1. Товар должен полностью отвечать требованиям, указанным в Договоре и Спецификации, а также не должен содержать дефектов изготовления.
7.2. Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Поставщик несет полную ответственность за качество Товара на весь гарантийный срок в соответствии с настоящим Договором, при условии его правильного хранения и использования Заказчиком. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком аналитического паспорта качества на каждую отгруженную партию товара, сертификата соответствия, паспорта безопасности химической продукции.
7.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или не соответствующим условиям Договора и/или Спецификации, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки Товара путем новой поставки или иным способом, согласованным с Заказчиком и не противоречащим действующему законодательству РФ.
7.4. Срок замены некачественного товара или товара с выявленными Заказчиком дефектами, а также пришедшего в негодность в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока товара, не должен превышать 10 (десяти) календарных дней.
7.5. Поставщик поставляет Товар свободным от прав третьих лиц. Поставщик гарантирует, что при поставке Товара, его последующем использовании на территории РФ и распоряжении им со стороны Заказчика исключительные и иные права третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности не нарушаются.
7.6. В случае предъявления к Заказчику требований или претензий, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к Товару или входящие в его состав, Поставщик обязуется урегулировать указанные претензии (требования) и возникшие в связи с ними споры (в том числе, судебные) своими силами и за свой счет, а также возместить Заказчику в полном объеме убытки, связанные с нарушением гарантии, упомянутой в настоящем пункте. Заказчик обязуется сообщать Поставщику в течение 10 рабочих дней обо всех претензиях (требованиях) третьих лиц, касающихся Товара и вытекающих из прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. К форс-мажорным обстоятельствам относятся природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить об этом другую Сторону и предоставить ей всю имеющуюся у нее информацию об этих обстоятельствах и приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств.
8.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления предоставить данные о характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае не извещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2025 года, а в части платежей – до их полного завершения.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры в порядке, предусмотренном федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
10.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.
10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 14 настоящего Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.
10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.2. настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
10.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
10.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 настоящего Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
10.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10.12. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, а также в случае нарушения сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
11.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения, споры, разногласия или претензии, связанные с исполнением настоящего Договора передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ХМАО-Югры в порядке, предусмотренном действующим Законодательством Российской Федерации.
11.3. Все споры, возникающие при изменении, исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке, срок разрешения которых устанавливается 10 дней с момента получения претензии.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
12.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
12.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.
12.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.
12.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. По вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
13.2. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора и Спецификаций (в том числе: о цене и об объемах поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.), а также предоставление информации Заказчиком третьим лицам, непосредственно участвующим в монтаже и эксплуатации Товара на площадях Заказчика.
13.3. Договор составлен в форме электронного документа, после заключения которого Стороны вправе изготовить его копию на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.
Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются неотъемлемой частью Договора при условии, если они совершены в форме электронного документа либо письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на это представителями Сторон.
13.4. Поставщик не вправе уступить свои права по Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.
13.5. После подписания Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.
13.6. Все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 14 Договора.
13.7. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи - факс, электронная почта, почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.
13.8. Документы, переданные по электронной почте или факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (за исключением счетов-фактур), при условии предоставления оригиналов документов в течение 30 календарных дней с момента подписания их Сторонами. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.
13.9. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их изменения. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону о таком изменении, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.
13.10. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 «Спецификация».

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Проекту договора № __/2025 от __.__.2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого, сумма договора составляет ________________ (_____________) рублей ______ копеек, в том числе НДС 20% _______ рублей ______ копеек.

- Посмотреть таблицу с даннымиA▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Reshenija_i_postanovlenija

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, тел. (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ Р ОСС ИЙС КО Й ФЕДЕ Р АЦИ И

РЕШЕНИЕ

г. Ханты-Мансийск

03 августа 2021 г.

Дело № А▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2021

Резолютивная часть решения объявлена 27 июля 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 03 августа 2021 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи

Чешковой О.Г., при ведении протокола заседания секретарем судебного заседания

Штогрин

В.В.,

муниципального

рассмотрев

унитарного

в

судебном

предприятия

заседании

«Управление

дело

по

заявлению

городского

хозяйства»

муниципального образования города Пыть-Ях (ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2200, Дата присвоения

ОГРН: 19.11.2002, ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ХМАО-Югра,

г.Пыть-Ях,

ул.Магистральная,

62)

к

Управлению

Федеральной

антимонопольной службе по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

о признании недействительным решения от 27.01.2021 № 02/АЗ-558 и предписания от

27.01.2021 № 12,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета

спора - ООО «ТрейдПоставка»

при участии представителей:

от заявителя: - не явился,

от заинтересованного лица: - Мустафина Л.С. по доверенности № 1 от 12.01.2021,

от третьего лица - не явились,

у с т а н о в и л:

муниципальное

унитарное

предприятие

«Управление

городского

хозяйства»

муниципального образования города Пыть-Ях (далее - заявитель, предприятие)

обратилось в суд с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службе

2

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - антимонопольный орган,

Управление) о признании недействительным решения от 27.01.2021 № 02/АЗ-558.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО «ТрейдПоставка».

Лица, участвующие в деле о времени и месте судебного разбирательства извещены

надлежащим образом, заявитель и третье лицо явку своих представителей в судебное

заседание не обеспечили, заинтересованное лицо представило отзыв на заявление и

материалы проверки.

Представитель

антимонопольного

органа

с

заявленными

требованиями

не согласился по мотивам, изложенным в отзыве на заявление.

Выслушав представителя антимонопольного органа и исследовав материалы дела,

суд установил следующие обстоятельства.

Как

следует

из

материалов

дела,

19.12.2020

на

официальном

сайте

www.zakupki.gov.ru заказчиком опубликовано извещение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64 о проведении

аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты

малого и среднего предпринимательства. Предмет аукциона - поставка полиоксихлорида

алюминия «Аква-Аурат 30».

В Управление, в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, поступила

жалоба ООО «ТрейдПоставка» на действия МУП «Управление городского хозяйства»

муниципального образования город Пыть-Ях при проведении аукциона в электронной

форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего

предпринимательства на поставку полиоксихлорида алюминия «Аква-Аурат 30»,

извещение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64.

Заявитель в своей жалобе указывает, что заказчик неправомерно установил в

документации о закупке требования о поставке товара полиоксихлорида алюминия

«Аква-Аурат 30» без возможности поставки эквивалента.

По результатам рассмотрения жалобы антимонопольный орган пришел к выводу,

что указание заказчиком в документации о закупке №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64 требования о поставке

полиоксихлорида алюминия «Аква-Аурат 30» без указания слов «или эквивалент»,

нарушает пункт 2 части 1, пункт 3 части 6.1 статьи 3 Закона о закупках.

Решением от 27.01.2021 № 02/АЗ-558 жалоба ООО «ТрейдПоставка» признана

обоснованной.

Не согласившись с указанными решением, предприятие обратилось в арбитражный

суд, ссылаясь на своё право устанавливать требование к поставляемому товару

в соответствии с потребностью заказчика.

3

В силу части 1 статьи 198, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации (далее - АПК РФ) для признания недействительными ненормативных

правовых

актов,

незаконными

решений

и

действий

(бездействия)

органов,

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц необходимо установить

наличие двух условий: несоответствие оспариваемого ненормативного правового акта,

решения и действия (бездействия) закону или иному нормативному правовому акту и

нарушение указанными ненормативными правовыми актами, действиями (бездействием)

прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской или иной

экономической деятельности.

На основании части 5 статьи 200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия

оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному

правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых

действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие

оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также

обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения,

совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо,

которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Вместе с тем, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи

65 АПК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон

№ 223-ФЗ, Закон о закупках) целями регулирования настоящего Федерального закона

являются обеспечение единства экономического пространства, создание условий для

своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в

части 2 настоящей статьи, в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями

цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение

возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для

нужд

заказчиков

и

стимулирование

такого

участия,

развитие

добросовестной

конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции

и других злоупотреблений.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров, работ,

услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом равноправия, справедливости,

отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению

к участникам закупки.

4

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона № 223-ФЗ не допускается предъявлять

к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям

исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок

на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации

о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам,

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки

и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в

равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам,

услугам, к условиям исполнения договора.

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную

деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок

подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их

применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные

с обеспечением закупки положения (часть 2 статьи 2 Закона № 223-ФЗ). В Положении

о закупке могут быть предусмотрены иные (помимо конкурса или аукциона) способы

закупки. При этом заказчик обязан установить в Положении о закупке порядок закупки

указанными способами (часть 3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ).

Согласно подпунктам 2 и 3 пункта 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ при описании

в документации о конкурентной закупке предмета закупки в описание предмета закупки

не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков

обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных

образцов, наименование

страны происхождения товара,

требования к

товарам,

информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой

необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев,

если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание

указанных характеристик предмета закупки.

В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак

необходимо

использовать

слова

«(или

эквивалент)»,

за

исключением

случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки,

и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми

заказчиком; б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам

и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией

на указанные машины и оборудование; в) закупок товаров, необходимых для исполнения

государственного или муниципального контракта; г) закупок с указанием конкретных

товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных

5

образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено

условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров

юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, в целях

исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам

с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

Как следует из материалов дела и объяснений заказчика, основанием для включения

в документации о закупке №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64 требования о поставке полиоксихлорида

алюминия «Аква-Аурат 30» обусловлено требованиями технической документации

по используемому оборудованию для очистки воды.

Требования к качеству поставляемой потребителям воды изложены в Приложение

№ 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных ПП РФ от

06.05.2011 № 354 согласно которому: «постоянное соответствие состава и свойств

холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом

регулировании (СанПиН 2.1.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)».

Для достижения указанной цели заказчик осуществляет очистку добываемой воды

на объекте (техническом оборудовании) Водоочистные сооружения № 1 (ВОС-1).

При монтаже соответствующего оборудования, предназначенного для очистки воды,

подрядчик - ООО ПФ «Октан» произвело пуско-наладочные работы очистного

оборудования в 2010 году. По окончании пуско-наладки ООО ПФ «Октан» была

предоставлена техническая документация на объект ВОС-1, которая, в том числе,

содержит Технический отчет по пуско-наладочным работам, включающий режимную

карту эксплуатации комплекса дозирования реагента раствора коагулянта «Аква-Аурат

30» ВОС-1 г.Пыть-Ях, срок которого указан в соответствии с гарантийным сроком,

установленным договором подряда, т.е. это срок, в течение которого подрядчик обязуется

обеспечить соответствие качества результата работы условиям договора и несет

ответственность перед заказчиком за выявленные недостатки результата работы (пункт 1

статьи 722, пункт 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Режимная карта действительна до момента замены коагулянта с проведением

соответствующих исследований и пуско-наладочных работ, целью которых являются ввод

вновь смонтированного оборудования водоподготовки в работу, получение при выходе

ВОС-1 воды, требуемого качества, вывод ВОС-1 на проектную мощность, наладка воднохимического режима работы ВОС-1, которая включает в себя: отработку режима работы

насосов дозаторов и подбор оптимальной дозы коагулянта определенной марки,

испытание под нагрузкой системы автоматического дозирования коагулянта, внесение

6

корректирующих изменений рабочих параметров отдельных систем станции ВОС-1,

выбор оптимальной технологической схемы с учетом времени контакта коагулянта,

проверка оборудования, составление режимной карты отбора проб и объема химического

контроля («МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений

коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999

№ 168, далее - Правила).

Выбор реагентов и определение их доз проводят при пуско-наладочных работах

(пункт 5.3.24. Правил).

Заявитель указывает, что до настоящего времени данных действий, которые

позволили

бы

установить

в

том

числе

возможность

применения

другого,

не предусмотренного технической документацией реагента, в том числе эквивалента

полиоксихлорида алюминия «Аква-Аурат 30» не проводилось, так как заказчик, являясь

ресурсоснабжающей организацией, не имеет технической возможности и материальных

средств для проведения соответствующих исследований для выбора иной марки

коагулянта. Закон не содержит обязательств заказчика на проведение исследований

в отношении товаров - аналогов, которые может предложить участник, лишь на том

основании, что участник считает предлагаемый товар аналогом. Данное условие приведет

к необходимости проведения пуско-наладочных работ, поскольку требует остановки

объекта, и как следствие, прекращение поставки воды потребителям, на продолжительный

период и значительных финансовых затрат.

Так проведение пуско-наладочных работ на ВОС-1 продолжались 12 месяцев,

а стоимость работ составила▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,93 рублей.

Применения аналогов реагента техническая документация в целом и режимная карта

в частности не содержит.

Поскольку ВОС-1 используется в первую очередь для снабжения населения города

именно питьевой водой, от качества водоочистки напрямую зависит здоровье граждан.

Замена коагулянта без соответствующих исследований и пуско-наладочных работ,

представляет риск в части качества и безопасности производимого ресурса.

Таким образом, указание в техническом задании марки «Аква-Аурат 30»

обусловлено потребностью заказчика.

Согласно позиции, которая изложена в пункте 11 Обзора судебной практики по

вопросам, связанным с применением Федерального закона № 223-ФЗ (утв. Президиумом

Верховного Суда РФ 16.05.2018), указание в закупочной документации товарного знака

может быть признано допустимым в случаях, когда закупка эквивалентного товара

приведет к дополнительным и подтвержденным затратам, превышающим возможную

7

выгоду заказчика. Такие затраты, например, могут быть связаны с необходимостью

переобучения персонала, увеличения затрат на разноплановое техническое обслуживание

в связи с низким уровнем технологической совместимости различных производителей

и др.

Суд полагает, что доводы заявителя следует признать обоснованными.

Указание

антимонопольного

органа

на

давность

разработки

технической

документации и истечение срока её действия судом отклоняется, поскольку данный вывод

является вмешательством в хозяйственную деятельность заказчика и не связан с оценкой

объективной потребности заказчика в закупке определенного товара.

При таких обстоятельствах выводы оспариваемого решения Управления являются

незаконными и необоснованными.

В рассматриваемом случае следует учитывать, что целями реализации Закона

о закупках является в первую очередь не расширение количества участников закупки, но

эффективное использование денежных средств и создание условий для своевременного и

полного удовлетворения потребностей заказчика.

Антимонопольный орган, в нарушение требований статьи 200 АПК РФ,

не представил доказательства, опровергающие доводы заявления.

Суд, оценив доводы заявления с учетом положений части 10, 13 статьи 3

Федерального закона 223-ФЗ, статьи 18.1 Федерального закона 135-ФЗ, позиции

Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Обзоре судебной практики по

вопросам, связанным с применением Федерального закона № 223-ФЗ, утв. Президиумом

Верховного Суда РФ 16.05.2018, пришел к выводу о нарушении антимонопольным

органом указанных норм закона.

Поскольку оспариваемое решение антимонопольного органа признаётся судом

незаконным, выданное на его основании предписание следует судьбе решения и так же

является недействительным.

При таких обстоятельствах, требования заявителя подлежат удовлетворению

полностью.

Поскольку при подаче заявления заявителю была предоставлена отсрочка в уплате

государственной пошлины, с проигравшей стороны, освобожденной от её уплаты

в бюджет, государственная пошлина не взыскивается.

Руководствуясь статьями 67, 68, 71,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 176, 180, 181, 201 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

8

РЕШИЛ:

заявление удовлетворить.

Признать решение Управления Федеральной антимонопольной службы по ХантыМансийскому автономному округу - Югре от 27.01.2021 № 02/АЗ-558 по жалобе

№ 086/07/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи предписание от 27.01.2021 № 02/АЗ-559 недействительными.

Настоящее

решение

может

быть

обжаловано

в

Восьмой

арбитражный

апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной

жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд

кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал

в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной

квалифицированной электронной подписью судьи.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,

участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного

суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного

доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть

направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в

арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под

расписку.

Судья

О. Г. Чешкова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 20.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:58:52

Кому выдана Чешкова Ольга Геннадьевна

Режимная_карта_Эксплуатации_узла_приготовления_и_дозирования_коагулянта_Аква-Аурат_30

II._ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: Поставка полиоксихлорид алюминия"Аква-Аурат 30"

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование невозможности закупки эквивалента: Применение эквивалента невозможно в виду того, что данный товар является расходным материалом к оборудованию, используемому Заказчиком в соответствии с Техническим отчетом по пуско-наладочным работам на объекте «Реконструкция ВОС-1 в г. Пыть-Ях (1 пусковой комплекс)», где применение аналогов не предусмотрено.

Цель закупки (обоснование закупки): для химической водоподготовки питьевой воды.

Проведение закупочной процедуры является случаем крайней необходимости, то есть приобретение товара (работ, услуг) необходимо для устранения опасности, непосредственно угрожающей интересам общества (закупка осуществляется для обеспечения жизнедеятельности и жизнеобеспечения жителей и самого города).

Подробная техническая характеристика:

- Посмотреть таблицу с данными

Показатели качества товаров: весь поставляемый товар должен быть новым и остаточный срок годности Товара на момент поставки – не менее 90%. Должен соответствовать требованиям настоящего технического задания. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

Гарантия на товары: на поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Поставщик несет полную ответственность за качество товара на весь гарантийный срок в соответствии с настоящим техническим заданием, при условии его правильного хранения и использования Заказчиком. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком аналитического паспорта качества на каждую отгруженную партию товара, сертификата соответствия, паспорта безопасности химической продукции.

Сроки поставки товаров: поставка полиоксихлорид алюминия «Аква-Аурат30» осуществляется после заключения договора в течение 30 календарных дней.

Требования по передаче заказчику вместе с товаром документации и/или необходимого количества расходных материалов: предоставление счета-фактуры, накладной, экспертного заключения, сертификата соответствия на товар, паспорта качества на поставленную продукцию.

Требования к упаковке товара: товар поставляется в полипропиленовых мешках с полиэтиленовыми вкладышами по 25 кг на деревянных поддонах.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул. Магистральная 2.

Требования к безопасности поставляемого товара, результатам и/или к процессу выполнения работ, оказания услуг: согласно установленным законодательством Российской Федерации требованиям.