Тендер - Поставка антифриза №269103607

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Рязанская облМесто поставки (адрес):г Рязань, проезд Котовского, д 23а
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.03.2024 по 26.03.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:22.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):26.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В электронной форме 2.1._НМЦДxx

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА)

на основании статьи 10 «Порядок определения и обоснования НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора» Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика

Формирование цены осуществлялось на основании анализа информации о рыночных ценах услуг, планируемых к закупке, методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

При анализе использовались коммерческие предложения (КП) от 3-х источников:

- Посмотреть таблицу с данными

Формула расчета: (КП №1 + КП №2 + КП № 3)/3 х количество товара

Начальная (максимальная) цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек

Директор МУП «РМПТС» __________ Семенов Н.И.

2._ТЗxx

Описание предмета закупки

на поставку антифриза

- Посмотреть таблицу с данными

*- Данный показатель указывается без изменений.

Используемые условные обозначения единиц измерения:

Условия и место поставки Товаров: доставка средствами и силами поставщика по адресу: г. Рязань, проезд Котовского, 23а.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, утвержденным для данного вида Товаров, предусмотренным по нему стандартам, техническим условиям и/или нормативным актам, действующим в данной отрасли. Поставщик одновременно с поставкой Товара предоставляет Заказчику комплект документов в рамках, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в т.ч. документы, подтверждающие качество товара.

Объем предоставления гарантии качества Товара распространяется на весь объем поставляемого Товара.

Товар должен быть новым, без дефектов и повреждений, произведен в 2024 году. Срок производства товара подтверждается сертификатом качества изготовителя. Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество.

Упаковка Товара запломбирована и промаркирована заводом – изготовителем.

Товар при поставке должен быть в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время транспортировки и хранения. Индивидуальная упаковка должна нести всю информацию на русском языке об изделии, номер и дату выдачи регистрационного удостоверения.

И.о. директора МУП «РМПТС» __________ Базарь В.М.

3._Проект_Договораxx

Договор № _____________

на поставку антифриза

г. Рязань «___» ___________ 2024г.

Муниципальное унитарное предприятие города Рязани «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» (сокращенное наименование МУП «РМПТС») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить антифриз (в дальнейшем - «Товар»).

1.2. Поставщик поставляет Товар в соответствии с наименованием, характеристиками, количеством, и стоимостью Товара, определенной Сторонами в описании предмета закупки (далее - Спецификации (Приложение № 1 к Договору)), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30.12.2024г.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществить контроль качества Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.1.2. Осуществить поставку Товара по адресу, указанному в разделе 4 настоящего Договора в полном соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.3. Осуществить в полном объеме замену некачественного Товара при предъявлении претензии Заказчиком, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Осуществить поставку Товара, который в процессе эксплуатации не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, и является безопасным для жизни и здоровья людей.

3.1.5. Осуществить в соответствии с условиями настоящего Договора своевременное предоставление достоверной информации о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. По своему выбору, если Заказчик в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить Товар:

- потребовать оплаты Товара;

- отказаться от исполнения Договора.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Осуществить контроль качества поставляемого Товара.

3.3.2. Оплатить Товар в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, несоответствие параметрам, указанным в спецификации, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов и/или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- не принимать Товар и отказаться от исполнения Договора;

- потребовать замены Товара на Товар надлежащего качества и/или Товар, соответствующий параметрам, указанным в Спецификации.

4. Сроки и условия поставки Товара. Приемка Товара.

4.1. Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

4.2. Место поставки Товара: г.Рязань, проезд Котовского, д.23А.

4.3. Условия поставки Товара:

– поставка Товара осуществляется единой партией, транспортом Поставщика и/или за его счет, все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются техническими средствами Поставщика и/или за его счет;

– поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;

– перевозка, отгрузка и условия хранения Товара должны соответствовать требованиям производителя к данному виду Товара.

Поставка должна быть осуществлена в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), не допускается замена позиций Товара при поставке. В случае отклонений по количеству, качеству, наименованиям и/или характеристикам поставляемого Товара от указанных в спецификации, Заказчик оставляет за собой право отказать в приемке Товара.

4.4. При передаче Товара Поставщик представляет следующие документы в двух экземплярах: счет на оплату; счет(а) фактуру(ы); товарно-транспортные накладные; накладные (по форме ТОРГ-12 или УПД) с обязательной ссылкой на номер Договора и иные необходимые документы (связанные с исполнением настоящего Договора).

При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

5. Требование к качеству и порядку приемки Товара

5.1. Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2024 года. Товар не должен иметь видимых и скрытых дефектов.

5.1.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам, техническим условиям и/или нормативным актам, действующим в данной отрасли. Поставщик одновременно с поставкой Товара предоставляет Заказчику комплект документов в рамках, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в т.ч. документы, подтверждающие качество Товара. Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество. Товар должен иметь паспорта, сертификаты качества и другие документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.2. При поставке должна обеспечиваться сохранность Товара во время транспортировки.

5.1.3. Страна происхождения Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору).

5.2. Гарантийный срок: в соответствии с гарантией завода производителя. Начало срока действия гарантии определяется с момента приемки Товара Заказчиком и подписания соответствующих документов. Объем предоставления гарантии качества Товара: на весь объем поставленного Товара.

5.3. В случае поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества, некачественный Товар должен быть возвращен Поставщику за его счет в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения. Поставщик обязуется произвести замену некачественного Товара в течение 10 (десяти) дней с момента его возврата. Заказчик может не принимать Товар, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

5.4. Поставщик отвечает за качество поставляемого Товара при транспортировке его до Заказчика. Поставщик несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой поставляемого Товара.

5.5. Приемка Товара осуществляется в соответствии с настоящим Договором, стандартом (согласно спецификации) и действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Товара.

5.7. Оформление результатов приемки осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки Товара.

5.8. Прием Товара по количеству, объему, качеству, соответствию сроку годности осуществляет уполномоченный представитель Заказчика в присутствии представителя Поставщика с правом подписи. Для проверки качества поставляемого Товара Заказчик может привлекать независимых экспертов. Расходы по экспертизе несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками.

5.9. Уполномоченное лицо Заказчика сверяет фактическое количество поставленного Товара со счетом на оплату, счетом-фактурой и накладными (по форме ТОРГ-12 или УПД), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих качество Товара (паспортов, сертификатов качества).

5.10. В случае отклонений по количеству, качеству, наименованиям и/или характеристикам поставляемого Товара от указанных в заявке, при поставке Товара через транспортную компанию без представителя Поставщика, Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий акт в 2 (двух) экземплярах, направляет 1 (один) экземпляр Поставщику и осуществляет возврат непринятого Товара. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.

5.11. При обнаружении недостачи, излишков, повреждений (порчи) Товара, нарушений маркировки принимаемого Товара, а также при несоответствии количества поставленного Товара и/или наименований поставленного Товара предварительной заявке, направленной в адрес Поставщика, составляется акт в 2 (двух) экземплярах. Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания полученного акта поставить недопоставленный Товар и/или Товар взамен поврежденного. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.

5.12. Приемка результатов исполнения Договора, а также поставленного Товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Договором, и оформляется документом о приемке (товарно-транспортной накладной, товарной накладной, счете-фактуре), который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.13. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента поставки Товара и подписания Сторонами надлежаще оформленных документов, свидетельствующих о передаче (приёмке) Товара Заказчику (Заказчиком).

6. Цена Договора и порядок расчетов

6.1. Цена Договора составляет: __________ (_______________) рублей _____ копеек, в том числе НДС в размере ____% ______ рублей ______ копеек / НДС не облагается в соответствии со ст. ___ НК РФ.

В цену Договора включены стоимость Товара, затраты на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин и сборов, расходов по оплате стоимости услуг сторонних организаций (связанных с исполнением Договора) и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат оплате.

6.2. Оплата Товара производится Заказчиком по безналичному расчету на расчетный счет Поставщика: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, на основании счета на оплату, счета-фактуры и накладных (по форме ТОРГ-12 или УПД).

При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

6.3. Указанная в п.6.1 цена Договора не влечет никаких дополнительных расходов со Стороны Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора.

6.4. Цена определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора может быть увеличена (уменьшена) вследствие увеличения (уменьшения) количества поставляемого Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, по соглашению Сторон настоящего Договора.

6.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

6.6. Источник финансирования: Бюджет доходов и расходов МУП «РМПТС» на 2024 год по ст. 6.2 «Сырье и материалы».

6.7. В случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату:

7.4.1. В случае нарушения сроков поставки Товара (указанных в п.4.1) – пени в размере 0,1% от цены не переданного в срок Товара, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств.

7.4.2. В случае поставки некачественного Товара – штраф в размере 10% от цены такого Товара.

7.4.3. За неисполнение обязательств по поставке Товара - штраф в размере 10% от стоимости неисполненных обязательств по настоящему Договору.

7.5. Уплата Поставщиком пени и штрафа не освобождает его от надлежащего исполнения своих обязательств в полном объеме.

7.6. Стороны пришли к обоюдному соглашению о не применении ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.7. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик направляет Поставщику претензию о взыскании неустойки. Заказчик имеет право производить удержание начисленной неустойки за предусмотренное настоящим Договором нарушение обязательств Поставщиком из суммы, подлежащей оплате по настоящему Договору, письменно уведомив о таком удержании Поставщика. Выбор способа взыскания неустойки определяется Заказчиком по своему усмотрению.

8. Изменение и расторжение Договора.

Отказ от исполнения Договора

8.1. Изменение Договора в ходе его исполнения допускается по соглашению Сторон. При этом не допускается вносить изменения в предмет Договора.

8.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся в письменной форме в виде Дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора и не должны противоречить требованиям и условиям настоящего Договора и законодательства Российской Федерации.

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. Заказчик в любое время в течение действия срока Договора имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, при этом письменно уведомив об этом Поставщика. В этом случае Договор считается прекращенным с даты получения Поставщиком указанного уведомления.

8.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в случае:

- полного (частичного) неисполнения условий настоящего Договора (в т.ч. неоднократного нарушения сроков поставки, поставка неполного объема, либо Товара параметры, которого не соответствуют параметрам, указанным в спецификации) Поставщиком;

- если Поставщиком, в ходе исполнения настоящего Договора, допущены отступления, которые не были устранены, либо являются неустранимыми, и не позволяющие ему исполнить свои обязанности в установленные по Договору сроки;

- Поставщиком не заменен, выявленный в ходе приемки, Товар ненадлежащего качества в сроки, согласно п.п.5.3 настоящего Договора.

8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с даты вручения уведомления об отказе от Договора, либо с даты первой зафиксированной отправки Поставщику уведомления об отказе от Договора.

8.7. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае возбуждения Арбитражным судом Рязанской области процедуры банкротства в отношении Заказчика.

8.8. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

8.9. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.10. При расторжении Договора виновная Сторона возмещает пострадавшей Стороне понесенные убытки.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений.

9.2.1. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия (в соответствии с разделом 15 настоящего Договора).

9.2.2. Если претензионные требования содержат денежную оценку обязательств Сторон, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.2.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

9.2.4. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.2.5. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня их получения. Переписка Сторон может осуществляться способами в соответствии с п.13.3 настоящего Договора, с последующим предоставлением оригинала документа.

9.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Рязанской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

11. Заверения об обязательствах и налоговая оговорка

11.1. Поставщик гарантирует, что:

– зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;

– уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно подает в налоговые и иные госорганы отчетность;

– его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

11.2. Если Поставщик нарушит указанные гарантии или законодательство, он обязуется возместить Заказчику ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений.

11.3. Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежание двойного налогообложения; неотражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения.

11.4. Стороны определили, что вышеизложенные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика и Заказчик при исполнении Договора будет полагаться на данные заверения об обстоятельствах.

11.5. Во избежание налоговых потерь от неправомерных действий Поставщика, являющегося налогоплательщиком или привлеченных им третьих лиц, участвующих в цепочке кооперации, Стороны договорились о включении «налоговой оговорки», позволяющей взыскать с Поставщика убытки или имущественные потери в случае нарушениями им своих гарантий и заверений в случае предъявления претензий со стороны налоговых органов, а также в добровольном порядке на основании заложенных принципов делового оборота до вынесения налоговым органом решения о привлечении к налоговой ответственности (об отказе в привлечении к налоговой ответственности), в том числе об отказе в возмещении НДС.

При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, представления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Заказчику причиненные убытки и расходы, в том числе возникшие в результате отказа Заказчика в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначислении налогов, начислении пеней, наложении штрафов.

11.6. В случае получения письма ИФНС о наличии, на основании анализа данных АСК НДС-2, признака несформированного источника применения налоговой выгоды в виде вычета сумм НДС по хозяйственным операциям с Поставщиком, Поставщик в целях недопущения причинения убытков Заказчику обязан урегулировать выявленные несоответствия путем подачи уточненной налоговой декларации и уплаты соответствующей суммы НДС. В противном случае Поставщик обязан возместить убытки Заказчику, причиненные вследствие неприменения Заказчиком налоговой выгоды в виде вычета/возмещения суммы НДС по операции, совершенной в рамках настоящего Договора. Сумма убытков удерживается Заказчиком из суммы неоплаченной им стоимости поставленных товаров (сумма отсрочки).

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. Каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора.

12.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.п.13.1 настоящего договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

12.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

12.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:

12.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.

12.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

12.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12.5. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

12.7. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:

12.7.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора.

12.7.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.

12.7.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

13. Прочие условия

13.1. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

13.2. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении сведений в отношении адресов, в том числе электронной почты, банковских реквизитов, номеров телефонов.

13.3. Для ведения переписки, а также уведомлений, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, используются средства электронной почты (с последующим предоставлением письменного оригинала), факсимильной связи, телеграммы, и иные средства связи и доставки, обеспечивающие их фиксирование.

13.4. В случае изменения юридического и почтового адреса соответствующая Сторона в течение 5 (Пяти) дней обязана известить об этом другую Сторону заказным письмом по средствам почты, электронной почты (с последующим предоставлением письменного оригинала), факсимильной связи, телеграммы, и иным средства связи и доставки, обеспечивающие их фиксирование. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему, доведенному до сведения отправителя адресу получателя.

13.5. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре.

13.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Внесение изменений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

13.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

13.8. Настоящий Договор заключен в электронной форме и подписан электронными цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика.

13.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 к Договору – Описание предмета закупки (Спецификация).

14. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № _______________

от «___» ___________ 2024г.

Спецификация

на поставку антифриза

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора составляет: _______________ (__________) руб. _______ коп., в том числе НДС в размере ____ %: _______________ (__________) руб. _______ коп./ НДС не облагается в соответствии со ст. ___ НК РФ.

1._Извещение ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Утверждено

Приказом директора МУП «РМПТС»

№ -ЭМ от - «____» ________________ 2024г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О закупке в электронном магазине, участниками которой являются только

субъекты малого и среднего предпринимательства,

регистрационный № ___ - ЭМ

- Посмотреть таблицу с данными

Директор МУП «РМПТС» __________ Семенов Н.И.