Тендер - Шкаф для химических реактивов, с вытяжным патрубком НВ-800 (800*460*1820) №267917823

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Договор_шкаф_для_химических_реактивов_для_биржи ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №

на поставку

г. Мамадыш «_____» март 2024 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования Лицей №2 им. ак. К.А.Валиева города Мамадыш» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гимранова Салавата Махмутовича., действующего на основании Устава, с одной Стороны, и, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, на основании электронных торгов на БП и ЭТИС РТ (протокол №____________-TR от ________.2023г.), заключили настоящий Договор (далее - Договор) в соответствии п.4 часть 1 ст.93 Федерального Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать товар Шкаф для химических реактивов, с вытяжным патрубком НВ-800 в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к договору) Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РТ, г.Мамадыш, ул. Ленина, д.136, а Заказчик обязуется обеспечить принятие товара и его оплату.
1.2. Наименование, количество, характеристики, общая стоимость Товара указываются в Протоколе подведения итогов запроса доставки на БП и ЭТИС РТ в электронной форме

Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора определяется по результатам итогов запроса доставки в электронной форме, и составляет из результатов торгов на БП и ЭТИС РТ.
2.2. Цена настоящего Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации и составляет (________________________) рублей ___ коп. НДС _______.
2.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика по предмету договора, в том числе стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, заготовительно-складские расходы, расходы на доставку товара Заказчику, расходы на погрузку и разгрузку товара на складе, в том числе подъем товара на этаж подразделения (если имеется необходимость), расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том в числе НДС, для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей.
2.4. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.5. Товар оплачивается Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приемки товара и подписания товарной накладной или УПД (универсального передаточного документа).

Права и обязанности сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Поставить и передать Заказчику товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.1.2. При передаче товара предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы и документы, подтверждающие качество и безопасность товара (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии)
3.1.3. Произвести в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии со стороны Заказчика допоставку (замену) товара в случае обнаружения недостачи (несоответствия ассортимента, качества) при приемке товара в соответствии с условиями договора.
3.1.4. Возместить Заказчику все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии
3.1.5. Обеспечить Заказчика наличием информации на русском языке в отношении импортных непродовольственных товаров, содержащей полную информацию о товаре, в том числе наименование товара и обозначение его модели (артикула); наименование страны-производителя (изготовителя);наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар; название товара в соответствии с регистрационным удостоверением; номер серии (партии) товара, и срок его годности. Информация должна быть размещена на упаковке или этикетке товара, изложена в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, листках – вкладышах к каждой единице товара или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.
3.1.6.Предоставить гарантии качества на весь объем поставляемого товара.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. Требовать приемки и оплаты поставленного товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.2. Провести проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, при отсутствии претензий к товару подписать товарную накладную или УПД.
3.3.3. Известить Поставщика об изменении информации, необходимой для выполнения условий настоящего Договора.
3.3.4. При обнаружении несоответствия качества поступившего товара документам, определяющим их качество и безопасность, Заказчик обязан сообщить об этом Поставщику в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3.5. Предоставлять по письменному запросу Поставщика необходимую информацию для выполнения договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

Порядок и сроки поставки

Поставка товара осуществляется: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора.

Поставщик обязан уведомить Заказчика о точном времени и дате поставки за 1 рабочий день до момента поставки.

Датой поставки является дата подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД).

При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику копии документов, заверенные в установленном порядке, подтверждающих соответствие качества товара требованиям законодательства РФ, выданные уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки товара: сертификат соответствия или декларацию о соответствии (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1265), либо иные документы, подтверждающие качество товара, а Заказчик производит приемку по количеству, ассортименту и качеству поставляемого товара.

Поставщик соблюдает условия хранения и транспортировки товара в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
5. Качество товара
5.1.Поставляемые товары должны быть:
5.1.1. Упакованы. Товар должен быть упакован в заводскую тару (упаковку), соответствующую требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при транспортировке, разгрузке и хранении и содержать наименование товара, наименование страны производителя, наименование фирмы-изготовителя. На упаковке должна содержаться отчётливая информация на русском языке в отношении импортных товаров. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
5.1.2. Соответствовать ГОСТ, принятым для данного вида товара.
5.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара в соответствии с указаниями на упаковке и должны распространяться на время хранения товара у Поставщика, время его транспортировки до Заказчика.

Порядок приемки поставляемого товара
6.1. Приемка товара производится в месте поставки товара, указанном в п. 1.1 Договора с обязательным участием уполномоченного представителя Заказчика.
6.2. Приемка товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется во время передачи товара в следующем порядке:
- Уполномоченное лицо Заказчика осуществляет проверку наличия сопроводительных документов на товар (п. 4.4.), а также проверку целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие внешних повреждений.
- После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).
- Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента, характеристики и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1) с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар.
- Если при приемке товара будет обнаружено несоответствие количества или ассортимента товара спецификации договора, в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте. О выявленном несоответствии или недостаче товара составляется акт за подписями уполномоченных представителей сторон договора.
6.3. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности и ассортимента товара Поставщик обязан произвести допоставку соответствующего товара или его замену в течение 5 календарных дней с момента составления акта и предъявления претензии.
6.4. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965.
6.6. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи товара со всей предусмотренной договором документацией Заказчику и подписания представителем Заказчика товарной накладной.
6.7. Право собственности на поставленный товар переходит к стороне договора с момента подписания товарной накладной и получения товара.
6.8. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

Ответственность сторон
7.1. Стороны в случае неисполнения взятых на себя обязательств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. За ненадлежащее исполнение заказчиком, неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начисляется штраф.
7.3. За каждый день просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начисляется пени.
7.4. Размер вышеуказанного штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).
Размер пени определяется в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
7.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, устанавливается штраф в размере 1000 рублей.
7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, за каждый факт нарушения устанавливается штраф в размере 10% цены договора (этапа).
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в размере 10% начальной (максимальной) цены договора:
а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.10. Заказчик не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от поставщика (подрядчика, исполнителя) направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с Постановлением № 1042 и условиями договора, согласно постановления Правительства Кировской области от 30.08.2011 г. № 118/416.
7.11. При неоплате (отказе от уплаты) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями договора, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями государственного договора за весь период просрочки исполнения, согласно постановления Правительства Кировской области от 30.08.2011 г. № 118/416.
7.12. Споры, возникшие по исполнению настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.

Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне настоящего Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.
8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают настоящий Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

Порядок разрешения споров
9.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.
9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, и не урегулированные путем переговоров подлежат разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

Расторжение Договора
10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда.

Срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по договору.

Заключительные положения

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.

13 Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору от ________________№ ___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными