Тендер - Лакокрасочные материалы №270532241

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	Лакокрасочные материалы (с результатом)
Сумма контракта:	24 630,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	11.04.2024
Окончание:	12.04.2024 09:24:28
Тендер №:	270532241
Тип:	Электронный аукцион Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:	Строительство, недвижимость и архитектура / Строительные материалы, оборудование и инструменты
ОКПД2:	(203021130) Краски, эмали и глазури стекловидные
Регион:	Северо-западный ФО / Псковская область / Псков
Регион поставки:	Северо-западный ФО / Псковская область / Псков
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Лакокрасочные материалы
Цена контракта: 24 630,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	TIKKURILA EURO POWER 7 краска для стен и потолков, база А, (Колор G354). Расфасовка - ведро объёмом 9л	24630	8210	3	шт

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Пскова

Задать вопрос по тендеру:

Документация

11.04.24Проект договора лакокрасочные 2024 (п.5) tikkurila.docx

45 КБ

11.04.24 09:28

Действующая

Скачать все файлы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Барс», в лице директора Куваевой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и …………………., именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ………………………………, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику лакокрасочные материалы (далее Товар) в соответствии со Спецификацией и с описанием объекта закупки (Приложения №1,2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять этот Товар и оплатить.

1.2. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ……………. (………………………….) рублей …….. копеек. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. При заключении и исполнении договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.2. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.

2.3. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной (или УПД) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания товарной накладной (или УПД).

2.4. Цена договора включает НДС (для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость), иные налоги, сборы и обязательные платежи, все расходы, связанные с исполнением Договора, включая поставку, погрузку, разгрузку товара на склад Заказчика, которая осуществляется средствами, транспортом и за счет Поставщика.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ПОСТАВКА ТОВАРА

3.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товара Заказчику до 26 апреля 2024 года по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Псков, ул. Набережная реки Великой, д. 16.

3.2. Доставка Товара до адреса Заказчика: за счет Поставщика.

3.3. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Заказчику от даты передачи товара представителем Поставщика Заказчику (представителю Заказчика) в момент подписания товарной накладной (или УПД).

3.4. Товар должен быть новый, не бывший в употреблении.

3.5. Поставщик считается исполнившим обязательства по поставке с момента передачи Товара Заказчику.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.Обеспечить своевременную приемку товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.2. Провести приемку поставленного товара для проверки его соответствия условиям настоящего Договора своими силами в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.1.3. Оплатить поставленный Товар в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

4.2.Поставщик обязан:

4.2.1. Осуществлять доставку в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.

4.2.2. Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику товар в наименовании, количестве и в соответствии с характеристиками товара, указанными в Спецификации и описании объекта закупки (Приложение №1,2 Договора).

4.2.3. Обеспечить поставку товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договора.

4.2.4. В течение 48 (Сорока восьми) часов поставить недостающий товар на склад Заказчика за свой счет.

4.2.5. Осуществить поставку, погрузку, разгрузку товара на склад Заказчика средствами, транспортом за свой счет.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по настоящему Договору.

4.3.2. Отказаться от приемки и оплаты поставленного Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора.

4.4.Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать оплаты за поставленный Товар, в соответствии с объемом и качеством в установленные Договором сроки.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Заказчик производит приемку товара согласно сопровождающей документации Поставщика в момент получения товара от Поставщика или соответствующей транспортной компании.

5.2. Передача Товара производится по товарной накладной (или УПД).

5.3. Заказчик (представитель Заказчика) обязан при приемке Товара осмотреть Товар, убедиться, что количество, качество и ассортимент Товара соответствуют указанным в товарной накладной (или УПД) и настоящему договору.

5.4. Приемка товара у перевозчика производится по количеству тарных мест. При этом Заказчик, обязан убедиться в сохранности упаковки (целостности упаковочных материалов). Если целостность не сохранена при перевозке Транспортной компанией, все претензии необходимо предъявлять перевозчику во время передачи товара.

5.5. Заказчик (представитель Заказчика) производит приемку товара по количеству (в т.ч. по количеству товарных единиц и их ассортименту в каждом тарном месте) и качеству товара (порча, брак, повреждение, комплектность и т.п.) на основании товарной накладной (или УПД). Претензии по количеству и качеству товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение 14 рабочих дней со дня передачи товара Заказчику.

5.6. При наличии возражений по количеству, качеству и ассортименту Товара Заказчик (представитель Заказчика) обязан немедленно (в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента выявления несоответствий) письменно уведомить Поставщика, составить акт о несоответствии фактического количества заявленному в накладной (или УПД), с подписями ответственных лиц и печатью Заказчика. После принятия и подписания акта Поставщиком составляется товарная накладная, соответствующая фактическому количеству поступившего товара и отправляется посредством факсимильной, электронной или иной связи. Оригиналы Поставщик отправляет по почте, либо с курьером.

5.7. При отсутствии возражений по количеству, ассортименту Товара, либо после получения исправленной накладной, Заказчик (представитель Заказчика) обязан незамедлительно подписать товарную накладную (или УПД) и выслать посредством факсимильной, электронной или иной связи Поставщику, а также отправить оригиналы товарной накладной (или УПД) по почте, либо с курьером.

5.8. При обнаружении дефектов в товаре он должен быть заменен не позднее чем через 14 дней с момента подписания акта обнаружения дефектов. Замена производится в случае, если дефект носит производственный характер (производственный брак), либо Заказчик докажет, что дефект возник до передачи товара Заказчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа 10% от цены договора.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000,00 руб.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000,00 руб.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически поставленного Поставщиком товара.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке, предусмотренном положениями частей 8-11,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г.:

а) в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара Поставщиком;

б) в случае несоответствия количества поставленного Товара количеству, предусмотренному Договору;

в) в случае поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества;

г) в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора;

д) в случае, если Поставщик не выполняет в назначенный Заказчиком срок требования об устранении недостатков, выявленных в период поставки Товара.

7.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

7.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке, предусмотренном положениями частей 8, 19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г.

7.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.10. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 14 мая 2024 г.

8.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно по взаимному согласию Сторон, оформляемому в письменной форме.

8.3. Любая из сторон может отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае существенного нарушения другой Стороной своих обязательств.

8.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством РФ.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение одного дня с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

9.3. Отсутствие извещения или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно п. 9.2, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней с момента получения претензии.

10.2. При невозможности достичь согласия в ходе переговоров споры подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

11. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, только если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные с учетом требований п.п. 10.1 и 10.2, являются неотъемлемой частью Договора.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. После вступления Договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами теряет силу.

12.2. Подписанием настоящего договора Поставщик подтверждает свое соответствие ч. 1, ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

Приложение № 1 к

Договору №б/н от «____»_______2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

Приложение № 2 к

Договору №б/н от «_____»___________2024 г.

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №274835689 Леска для триммера (корд)	Электронный аукцион #274835689	1 111 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 18.06.2024 26.06.2024
Тендер №274891751 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" объявляет тендер: Поставка химических реактивов	Запрос котировок #274891751	525 966	1 день 18.06.2024 26.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270531729 Поставка реагентов для лабораторных исследований	Малая закупка #270531729	257 888	срок истек 11.04.2024 11.04.2024
Тендер №270531677 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" публикует план закупки: поставка реактивов для исследований (план №2230720717, позиция №24) (План график)	Единственный поставщик #270531677	500 000	срок истек - 30.04.2024
Тендер №270531657 Соль промышленная ОАО "Тыретский солерудник", 1 кг	Электронный аукцион #270531657	4 948 800	срок истек 11.04.2024 11.04.2024
Тендер №270531504 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: Поставка реактивов для ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минзд...	Запрос котировок #270531504	374 677	срок истек 11.04.2024 18.04.2024
Тендер №270531444 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ" объявляет тендер: Поставка сопел для установки лазерной резки (допускается поставка эквивалента) (с результатом)	Запрос цен #270531444	См. док.	срок истек 11.04.2024 16.05.2024

Тендеры из региона Псков

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270529131 Поставка сервера (с результатом)	Электронный аукцион #270529131	1 790 000 Обеспечение контракта: 2% Обеспечение заявки: 8 950	срок истек 11.04.2024 19.04.2024
Тендер №270528528 услуги по отпуску холодной воды и приему сточных вод (негативное воздействие на централизованную систему водоотведения) для Дновского районного суда (с результатом)	Единственный поставщик #270528528	11 890	срок истек 09.04.2024 09.04.2024
Тендер №270528524 Поставка дизельного топлива (с результатом)	Единственный поставщик #270528524	19 479	срок истек 04.03.2024 04.03.2024
Тендер №270528507 Услуги по передаче электроэнергии (с результатом)	Единственный поставщик #270528507	184 200	срок истек 08.04.2024 08.04.2024
Тендер №270528444 Выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» (с результатом)	Электронный аукцион #270528444	3 000 000 Обеспечение заявки: 30 000	срок истек 11.04.2024 22.04.2024

Тендер - Лакокрасочные материалы №270532241

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Псков