Описание тендера: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА" объявляет тендер: Эмульгатор (с результатом) |
Сумма контракта: | 1 173 060,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 16.02.2024 |
Окончание: | 19.02.2024 18:00:00 |
Тендер №: | 266515238 |
Тип: | Не определен Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
ОКПД2: |
|
Регион: | Центральный ФО / Орловская область / Орел |
Регион поставки: | Центральный ФО / Орловская область |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Эмульгатор
Цена контракта: 1 173 060,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46.7 Торговля оптовая специализированная прочая | - | - | 3 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) |
2 Протокол 32413293927.doc | 22 КБ | 21.02.24 11:00 | Действующая |
Извещение о закупке № 32413293927.html | 8 КБ | 16.02.24 11:30 | Действующая (версия 1) |
Эмульгатор.doc | 44 КБ | 16.02.24 11:30 | Действующая |
СОГЛАСОВАНО
Директор
ГУП ОО «Дорожная служба»
______________ С.В. Музалёв
____ ____________ 2024 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ЗАКУПКИ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН
для субъектов МСП
Заказчик: государственное унитарное предприятие Орловской области «Дорожная служба»
Предмет закупки: Эмульгатор
Позиция плана закупок: 383
Орел, 2024
- Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ
Договор № _____
на поставку товара
г. Орел «___»______________2023 г.
Государственное унитарное предприятие Орловской области «Дорожная служба» (далее ГУП ОО «Дорожная служба»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Музалева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и ст.23 Положения о закупке товаров, работ, услуг государственного унитарного предприятия Орловской области «Дорожная служба», Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее по тексту – «договор») о нижеследующем:
22.1. Общая сумма по договору составляет ________________ руб. (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»). Цена за 1 ед. товара (кг) - ___________ руб.
Цена включает все расходы по исполнению взятых на себя обязательств, в том числе таможенные пошлины, страховку, расходы на упаковку, маркировку, погрузо-разгрузочные работы, доставка, риски удорожания, и прочие непредвиденные расходы Поставщика.
Авансирование не предусмотрено. Расчет (оплата) за фактически поставленный Товар производится Заказчиком в течение 7-ми рабочих дней со дня приемки Товара по качеству после подписания Акт приема-передачи Товара, на основании выставленных счетов, счетов-фактур, товарных накладных (либо УПД) и товарно-транспортных накладных, счетов-фактур (в строке «Грузополучатель и его адрес» должно указываться обособленное подразделение, получившее ТМЦ и его фактический адрес: Центральный склад,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Орловская область, г. Орел, пер. Силикатный, 5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01. В строках «Покупатель» и «Плательщик» должно указываться наименование и юридический адрес ГУП ОО «Дорожная служба». В строке ИНН/КПП должен быть указан ИНН ГУП ОО «Дорожная служба» и КПП соответствующего структурного подразделения, получившего ТМЦ.
Финансирование осуществляется за счет средств Заказчика.
СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Срок поставки Товара по настоящему договору: по заявкам Покупателя согласованными с Заказчиком партиями в течение 14 дней с даты подписания договора.
3.2. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Орловская область, г. Орел, пер. Силикатный, 5.
3.3. Приемка Товара осуществляется в момент передачи Товара.
3.4. Место приемки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Орловская область, г. Орел, пер. Силикатный, 5.
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.3. Поставщик обязуется за свой счет устранить все недостатки в срок, установленный в договоре или дополнительно согласованный Сторонами.
4.4. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего договора, считается не поставленным.
4.5. Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной, которая подписывается не позднее следующего рабочего дня после окончания приемки товара Заказчиком.
4.6. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной.
4.7. Обязательства Поставщика по передаче, а Заказчика по приемке Товара считаются исполненными после подписания товарной накладной Сторонами без замечаний.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательства в соответствии с условиями договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков;
5.1.2. требовать представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных договором;
5.1.3. запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;
5.1.4. осуществлять контроль за порядком и сроками отгрузки товара;
5.1.5. отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных договором и законодательством Российской Федерации;
5.1.6. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества отгружаемого товара требованиям, установленным договором.
5.1.7. в одностороннем порядке расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством в случаях задержки сроков поставки товара более чем на 10 дней, в случаях несоответствия товара требованиям, после истечения срока, установленного для устранения замечаний, в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством.
5.1.8. Досрочно принять и оплатить поставленный Товар.
5.1.9. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему договору, а также возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. обеспечить своевременную приемку товара;
5.2.2. сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе приемки товара не позднее 2-х дней после дня поставки товара;
5.2.3. своевременно принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора;
5.3. Поставщик имеет право:
5.3.1. требовать от Заказчика подписания документов об исполнении договора;
5.3.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств;
5.3.3. досрочно исполнить обязательства по договору с согласия Заказчика;
5.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями договора;
5.4.2. предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора;
5.4.3. предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, телефона, факса, электронной почты в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме;
5.4.4. за свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке товара, а также выявленных в течение гарантийного срока;
5.4.5. в случае изменения банковских реквизитов в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в договоре банковский счет Поставщика, несет Поставщик.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ
6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям Приложения №1 к настоящему договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При нарушении условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7.2. Взыскание неустойки с Поставщика
7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком договорных обязательств Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 0,001 % от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере *:
* а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
7.3. Взыскание неустойки с Заказчика
7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком договорных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3.2. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Договором обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается как 0,001% от не уплаченной в срок суммы.
7.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере **:
** а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей».
7.4. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной договором, без согласия Поставщика, по своему выбору:
- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по договору,
- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора.
7.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.7. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора. Исполнение Договора может быть обеспечено Поставщиком путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, путем предоставления независимой гарантии.
Выбор способа обеспечения исполнения Договора Поставщиком осуществляется самостоятельно.
8.2. Предоставляемая независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
8.3. В случае если по каким-либо причинам независимая гарантия, выданная в обеспечение исполнения Договора, закончила свое действие, либо установлен факт отсутствия надлежащего обеспечения исполнения Договора Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и условиями Договора.
8.4. В случае если после заключения Договора у банка и иной кредитной организации, выдавших независимую гарантию в обеспечение исполнения Договора, отозвана лицензия на ведение банковской или кредитной деятельности, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить новое обеспечение исполнения Договора.
8.5. В случае продления срока действия Договора, а также в случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств по поставке Товара, срок обеспечения исполнения Договора подлежит продлению на соответствующий срок действия Договора, либо Поставщик предоставляет Заказчику новое обеспечение исполнения Договора, соответствующее условиям Договора и требованиям действующего законодательства РФ, на срок не менее чем на один месяц превышающий срок действия Договора.
8.6. При обеспечении исполнения Договора в виде перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком, взыскание на указанные денежные средства обращается во внесудебном порядке. При этом сумма взыскания определяется Заказчиком исходя из условий Договора и требований действующего законодательства.
8.7. Обеспечение исполнения договора возвращается поставщику (подрядчику, исполнителю) не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения всех обязательств по договору.
8.8. Возврат денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Договора на счет, указанный Заказчиком, производится в размере, уменьшенном на сумму взыскания убытков и предусмотренных Договором и действующим законодательством гражданско-правовых санкций, рассчитанных в соответствии с разделом 7 Договора (при наличии соответствующих обстоятельств).
8.9. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
8.10. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания Договора Поставщик обязуется предоставить Заказчику оригинал документа об обеспечении исполнения Договора (безотзывная банковская гарантия, выданная банком).
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств обязана уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.
9.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 01.04.2024 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.2. Обязательства Сторон прекращаются вследствие их полного исполнения Сторонами, либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
10.3. При заключении договора при условии, что победитель закупки, единственный участник закупки, не является плательщиком НДС возможно исключение НДС из состава цены договора по обоюдному согласию сторон.
10.4. Изменения положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами.
10.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым в день получения уведомления. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пяти дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
10.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры определения поставщика.
10.8. В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента его расторжения, а также объем товара, фактически отгруженного Заказчику.
10.9. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения договора.
10.10. В случае отсутствия у Заказчика потребности в выборке всего количества товара по договору, Заказчик вправе уменьшить объем товара, поставляемого по договору. Данное уменьшение оформляется дополнительным соглашением об уменьшении объема поставки или подписывается соглашение о расторжении договора.
10.11. В случае возникновения у Заказчика потребности в изменении стоимости товара, стороны могут изменить стоимость, подписав дополнительное соглашение в любой момент, после заключения договора и до полной оплаты по нему. В случае отказа Поставщика от уменьшения цены договора без изменения количества товара, стороны согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ подписывают соглашение о расторжении договора.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.
11.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Орловской области.
11.3. До передачи спора на разрешение в судебный орган, Стороны принимают меры к урегулированию спора в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть подготовлен письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты ее получения.
Приложение № 1
к договору №____ от «___»_________ 2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Требования к качеству и безопасности товара:
1.1. Товар должен соответствовать СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«ЭМУЛЬГАТОР АЗОЛ 1016 Технические условия» для производства битумной эмульсии по ГОСТ Р 58952.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования. Товар должен изготавливаться в соответствии с требованиями СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи соответствовать техническим требованиям, указанным в таблице №1
Качество поставляемого товара должно соответствовать паспортным данным завода изготовителя, в котором указывается:
- наименование предприятия изготовителя и товарный знак, юридический адрес;
-наименование продукта;
-номер партии;
- дата изготовления
-масса нетто и брутто партии;
-результаты испытаний продукта или подтверждение соответствия качества продукта требованиям
СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
1.2. Безопасность поставляемого товара должна соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид товара.
1.3. Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2023 года.
2.Технические требования на эмульгатор:
- Посмотреть таблицу с данными
3.Требования к таре поставляемого товара:
Поставляется в металлических бочках не более чем по 200 кг
Маркировка, упаковка и хранение согласно СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
- Посмотреть таблицу с даннымиНазвание | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №273691759
Поставка реактивов химических общелабораторного назначения
|
Электронный аукцион
#273691759 |
11 131
Обеспечение контракта:
5% |
9 дней
30.05.2024 10.06.2024 |
Тендер №273691998
Поставка реактивов химических общелабораторного назначения
|
Электронный аукцион
#273691998 |
11 131
|
9 дней
30.05.2024 10.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#266515200 |
1 283 144
|
срок истек
16.02.2024 28.02.2024 |
|
Тендер №266515181
Поставка химической продукции
|
Запрос предложений
#266515181 |
срок истек
- 21.02.2024 |
|
Тендер №266514849
Поставка химических реактивов
|
Электронный аукцион
#266514849 |
84 578
|
срок истек
- 26.02.2024 |
Тендер №266514825
Поставка строительных материалов
|
Малая закупка
#266514825 |
75 297
|
срок истек
- 19.02.2024 |
Запрос котировок
#266514761 |
290 276
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
16.02.2024 29.02.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#266514781 |
94 000
|
срок истек
16.02.2024 27.03.2024 |
|
Единственный поставщик
#266514300 |
140 840
|
срок истек
16.02.2024 - |
|
Анализ цен
#266510665 |
срок истек
- 21.02.2024 |
||
Анализ цен
#266510649 |
срок истек
- 21.02.2024 |
||
Запрос предложений
#266510376 |
срок истек
- 27.02.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |