Тендер - Поставка тест-полосок к полуавтоматическому мочевому анализатору UriLit №270610401

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д 42/1 (аптечный склад ГАУЗ СО "Качканарская ЦГБ")
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Форма_заявки

Часть V. «Форма заявки на участие в запросе котировок»

Заявка на участие в запросе котировок № ______________

1. Анкета участника закупки

1.1. Анкета участника закупки – юридического лица

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Анкета участника закупки – индивидуального предпринимателя, физического лица

- Посмотреть таблицу с данными

2. Участник закупки согласен исполнить условия извещения о проведении запроса котировок и проекта договора.

Заявленная нами цена договора включает стоимость Товара в полной комплектации, стоимость сопутствующих услуг (работ), расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением договора.

Мы обязуемся, в случае признания нас победителями закупки или признания единственным участником закупки при несостоявшемся запросе котировок в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведение запроса котировок и условиями нашей заявки на участие в закупке, подписать договор в электронной форме.

В случае если нашей заявке на участие в закупке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать проект договора в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями наших предложений.

Мы извещены о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

Сведения о предлагаемом к поставке товаре:

Таблица №1 - «Перечень поставляемых товаров»

- Посмотреть таблицу с данными

участник закупки извещен о том, что несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме

Инструкция по заполнению таблицы «Перечень поставляемых товаров»:

гр.1 - нумерация товаров в соответствии с пунктом 1.1 части II документации «Описание объекта закупки»;

гр.2 – наименование товара в соответствии с пунктом 1.1 части II документации «Описание объекта закупки»;

гр.3 – наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением (иными товаросопроводительными документами);

гр.4 – указывается наименование страны происхождения товара; а так же указывается наименование производителя предлагаемого к поставке товара. Рекомендуется указывать наименование страны происхождения товаров в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

гр.5 – единицы измерения в соответствии с пунктом с пунктом 1.1 части II документации «Описание объекта закупки»;

гр.6 – количество поставляемого товара в соответствии с пунктом 1.1 части II документации «Описание объекта закупки».

гр.7 – указывается размер НДС («без НДС», «0%», «10%», «20%») по каждой позиции предлагаемого к поставке товара;

гр.8 – цена за 1 единицу измерения в рублях

гр.9 – произведение граф 6 и 8.

Значение в поле «Итого цена договора» рассчитывается как сумма по всем строкам перечня товаров и должна соответствовать цене, указанной в пункте 3 заявки.

Таблица №2 - «Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики товара»

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению таблицы «Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики товара»:

гр.1 - нумерация параметров в соответствии с пунктом 2 части II документации «Описание объекта закупки»;

гр.2 – наименование параметра в соответствии с пунктом 2 части II документации «Описание объекта закупки»;

гр.3 - Потребительские свойства и технические характеристики товара в соответствии с требованиями заказчика, указанными в пункте 2 части II документации «Описание объекта закупки». Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики должны быть указаны четко и трактоваться однозначно. При заполнении сведений (значения показателя, предложенного участником) не допускается указывать: «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», «от», «до», «более», «менее», «выше», «ниже», «св.», «свыше», «должны соответствовать», «должно быть», за исключением случаев, когда значение показателя является диапазонным и/или установлено в соответствии с документацией, устанавливающей такое описание значения.

3. Цена договора с учетом всех расходов, указанных в разделе 2 проекта договора, составляет: ________________ рублей (сумма прописью: _______________________), в том числе НДС (если облагается НДС):___________ %, ____________ руб.

4. К заявке прилагаются копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок:

4.1. декларация о соответствии требованиям, указанным в пп. 1-8 пункта 15 части I «Общая часть»

- Посмотреть таблицу с данными

4.2. Документы для определения предоставления / не предоставления приоритета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»: документы подтверждающие страну происхождения товара

ФИО, должность лица, подписавшего заявку на участие в запросе котировок: ____

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия действия лица подписавшего заявку от имени участника закупки: _______

При заполнении участником закупки заявки все слова, выделенные курсивом и желтой заливкой могут быть удалены

часть_1_Общая_часть

Государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области

«Качканарская центральная городская больница»

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

_____________/В.В.Мартемьянова/

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства,

Предмет закупки

«Поставка тест-полосок к полуавтоматическому мочевому анализатору UriLit для нужд ГАУЗ СО "Качканарская ЦГБ"»

г. Качканар, 2024 г.

Часть I. Общая часть

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон о закупках); положением о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГАУЗ СО «Качканарская ЦГБ», утвержденным наблюдательным советом и размещенным в ЕИС (далее по тексту – Положение о закупках).

- Посмотреть таблицу с данными

Часть II. «Описание объекта закупки» (прилагается отдельным файлом)

Часть III. «Проект договора» (прилагается отдельным файлом)

Часть IV. «Обоснование НМЦК» (прилагается отдельным файлом)

Форма заявки на участие в запросе котировок (прилагается отдельным файлом)

часть_3_Проект_договора

Договор поставки №______

г. Качканар «_____» ________ 20__г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Качканарская центральная городская больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мартемьяновой Валерии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг, по результатам запроса котировок в электронной форме, объявленного Извещением от «___»______ 20__г. №____________, на основании протокола подведения итогов запроса котировок от «___» _______ 20___ г. №________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку лабораторных расходных материалов, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование и количество Товара, его качественные, технические характеристики, иные потребительские свойства определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

1.3. Ответственным лицом Заказчика по приемке Товара является Лузин Денис Алексеевич, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть тел: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.4. Поставщик обязан произвести поставку товара, указанного в Спецификации, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подачи заявки заказчиком. Товар поставляется отдельными партиями в соответствии с заявками о получении товара (далее – заявка) Заказчика, направленными Поставщику по адресу электронной почты ответственного лица Поставщика, указанному в Договоре, или иным способом, обеспечивающим фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении. Форма заявки определена Приложением №3 к Договору.

1.5. Место доставки: Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д 42/1 (центральный склад ГАУЗ СО "Качканарская ЦГБ")

1.6. Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика, силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в порядке и в сроки, определенные Договором.

1.7. Заказчик заверяет Поставщика (ст. 431.2 ГК РФ) в том, что закупка Товара по настоящему Договору осуществляется им в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с соблюдением Заказчиком всех требований и условий для осуществления такой закупки по указанному закону и в соответствии с утвержденным Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика.

1.8. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет ________ руб. (________) _______ коп., включая НДС________ руб. (____)____ коп. (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, в соответствующих графах ставится прочерк с указанием «НДС не облагается на основании __________» со ссылкой на нормативный правовой акт, предусматривающий освобождение от уплаты НДС, или документ налогового органа о возможности применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения).

Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

2.3. Цена единицы товара включает в себя: стоимость Товара в комплектации в соответствии со спецификацией, стоимость сопутствующих работ, услуг (включая, но, не ограничиваясь расходами на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы), расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, страховых взносов, налогов, сборов, других обязательных платежей, все иные расходы и риски Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

2.4. Цена единицы товара, указанная в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и пунктами 2.5, 2.6 Договора.

2.5. Цена единицы товара может быть изменена путем ее уменьшения без изменения предусмотренного Договором количества Товара, качества Товара и иных условий исполнения Договора.

2.6. Цена единицы товара может быть изменена в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен.

2.7. Цена Договора может быть изменена при увеличении или уменьшении объема закупаемого Товара. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему поставляемого Товара. В рамках действия настоящего пункта Договора, допускается изменение объема закупаемого Товара не более чем на 30% от первоначально предусмотренного объема.

2.8. В случаях если по договору предусматривается оплата за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, размер и (или) срок оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг по договору могут быть изменены по соглашению сторон, в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

2.9. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.10. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 5.3. Договора, а также документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры (при наличии счета-фактуры);

в) товарной накладной (УПД);

г) Акта сдачи-приемки Товаров (приложение № 2 к Договору).

2.10. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а» – «г» пункта 2.10. Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

2.11. Оплата по Договору осуществляется по факту исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов, подтверждающих поставку Товара (товарная накладная (УПД), товарно-транспортная, акт приема-передачи), без замечаний.

2.12. Заказчик оставляет за собой право заказывать товар на сумму менее максимальной цены договора, не заказывать отдельные позиции Спецификации. В перечисленных случаях Поставщик не вправе требовать от Заказчика каких-либо компенсаций, возмещения убытков и прочих имущественных предоставлений, а также не вправе требовать увеличения стоимости единицы Товара по договору или изменения любых иных условий договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в объеме, указанном в заявках Заказчика, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями;

3.1.3. доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 5 договора. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации и заявкам Заказчика.

3.1.4. в соответствии с условиями договора своевременно предоставлять в письменном виде достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 2 (два) рабочих дня с момента получения запроса Заказчика.

3.1.5. незамедлительно (в течение 2-х рабочих дней) письменно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора. Указанное уведомление носит информационный характер и не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной договором;

3.1.6. Если за один день до окончания срока поставки, товар не поставлен Заказчику, Поставщик обязан направить письменное уведомление о планируемой дате поставки товара.

3.1.7. передать Заказчику информацию об ответственном лице в течение двух рабочих дней со дня заключения договора. Указанная информация предоставляется Поставщиком на электронную почту Заказчика, указанную в пункте 1.3. Договора. В информации указывается ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица;

3.1.8. устранять своими силами и за свой счет недостатки, допущенные при поставке Товара, в срок, установленный Заказчиком;

3.1.9. соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.1.10. по требованию Заказчика за свой счет в срок, указанный Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим.

3.1.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

3.2.4. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, о ходе и стадии исполнения обязательств Поставщика по Договору;

3.4.3. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.4. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

3.4.5. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, поставленного без заявки Заказчика;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором, направить товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае если установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных экспертизы и лабораторных испытаний возлагаются на Поставщика;

3.4.8. по предварительному согласованию досрочно принять товар;

3.4.9. требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 договора.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.3. Транспортная упаковка (тара) Товара должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: _________

Реквизиты Договора: (наименование, дата и номер) ____________

Заказчик: ___________________

Поставщик: ___________________

Получатель: ___________________

Пункт назначения: ______________________

Грузоотправитель: ______________________

Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров __________

Размеры ящика/контейнера____________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг.

4.4. Каждую единицу транспортной упаковки (тары) Товара должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с указанием информации, предусмотренной пунктом 4.3 Договора (далее - Упаковочный лист).

Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, должен находиться внутри транспортной упаковки (тары) Товара, другой - крепиться с внешней стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий перевозки Товара, определенные технической и (или) эксплуатационной документацией на Товар.

4.6. В случае если в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами к такому транспорту предъявляются особые и/или специальные требования (такие, как, например, наличие санитарного паспорта транспортного средства), то при осуществлении поставки Поставщик должен быть готов предъявить перед началом разгрузки документы, оформленные надлежащим образом и подтверждающие соответствие транспортного средства установленным санитарным нормам и требованиям. В случае если такие документы отсутствуют или не будут предъявлены, то это может являться основанием для отказа от получения Заказчиком такой партии Товара, со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая, но не ограничиваясь, началом отсчета срока для предъявления штрафных санкций за задержку поставки Товара.

4.7. Доставка Товара до Заказчика с использованием услуг почты не допускается.

4.8. Доставка Товара осуществляется с соблюдением правил и норм, предусмотренных для перевозки конкретных видов товара.

5. Поставка Товара

5.1. Поставщик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара, должен уведомить Заказчика о дате и времени планируемой отгрузки в письменной форме по электронной почте. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей заявки, а также дату и планируемое время отгрузки. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

5.2. Поставщик осуществляет доставку товара до Заказчика и проводит погрузочно-разгрузочные работы в место по указанию работников Заказчика.

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

Датой приемки Товара является дата подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»).

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного уполномоченным органом;

б) копию сертификата (декларации) соответствия на товар, выданного уполномоченными органами (организациями) в случае если соответствующая сертификация или декларирование соответствия обязательно;

в) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (при наличии);

г) товарную накладную (УПД), составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) счет и счет-фактура (при наличии счета-фактуры);

е) Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах. Акт должен быть заполнен Поставщиком;

6. Приемка Товара

6.1. Приемка поставленного Товара по количеству осуществляется в Месте доставки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации, заявке;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора;

в) контроль наличия / отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (в случае необходимости).

По факту приемки Товара по количеству Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору). Указанный Акт подтверждает доставку товара Поставщиком и передачу согласованного количества товара и необходимых документов Заказчику. При отсутствии документов (хотя бы одного из документов), предусмотренных п.5.3 Договора обязательство Поставщика по поставке Товара считается не исполненным. В случае выявления нарушений Заказчик не принимает товар, делает соответствующую отметку в Акте приема-передачи, а Товар возвращается Поставщику за его счет.

6.2. Заказчик проверяет качество предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. Заказчик может проводить экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения от Поставщика товара и документов, предусмотренных Договором, направляет Поставщику подписанный экземпляр товарной накладной/универсального передаточного акта или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. По решению Заказчика для приемки Товара по Договору может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из трех членов.

6.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в приемке Товара, Заказчик подписывает документы, подтверждающие приемку Товара, в соответствии с п.6.1.-6.3. настоящего раздела.

6.6. Заказчик вправе при приемке поставленного Товара, осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям Договора.

6.7. Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы в качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств.

6.8. В случае поставки некачественного Товара Поставщик осуществляет замену некачественного Товара в сроки, установленные Заказчиком, за свой счет.

6.9. Со дня подписания товарной накладной (УПД) товар считается принятым Заказчиком и риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

7. Выборочная проверка Товара

7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара.

7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несоответствующий условиям Договора Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

8.2. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 10 месяцев.

8.3. При заключении или исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка (использование) Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанного в заявке участника закупки или Договоре.

8.4. Поставщик обязан произвести замену поставляемого товара в случае:

- признания товара недоброкачественным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);

- отзыва или окончания действия регистрационного удостоверения, выданного уполномоченным органом;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.

Замена производится в течение 10 рабочих дней с момента размещения письма на официальном сайте ведомств или с момента направления Заказчиком требования о замене (в зависимости от того, какое событие наступит раньше). Поставщик согласует дату замены не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты предполагаемой замены. Порядок замены недоброкачественного товара аналогичен порядку приема/передачи товара указанному в разделах 5-8 настоящего Договора.

В согласованный день замены товара Заказчик возвращает недоброкачественный товар, либо товар с приостановленным регистрационным удостоверением, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет и предпринять действия в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ.

В случае отказа произвести замену товара Заказчик имеет право взыскать неустойку в соответствии с положениями Договора, поместить товар ненадлежащего качества на ответственное хранение с последующим взиманием платы за ответственное хранение с Поставщика. В случае отказа заменить товар, размер оплаты будет снижен на цену товара ненадлежащего качества. В случае если оплата была произведена до признания товара недоброкачественным либо до приостановления регистрации, Заказчик имеет право требовать возврата уплаченных денежных средств или удержать указанные денежные средства одним из способов, предусмотренных пунктом 9.13 Договора.

В случае если товар был оплачен и его невозможно заменить, то Поставщик возвращает денежные средства за оплаченный товар в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика, после чего своими силами и за свой счет обязан забрать товар. Указанный пункт действует в течение всего срока годности товара.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства составляет:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

9.5. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 5.3 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 9.3 – 9.4 Договора.

9.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.7. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.9. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

Под обязательствами, не имеющими стоимостного выражения понимаются, в том числе, обязательства, предусмотренные п. 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 5.2, 16.4, 16.5 Договора.

9.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.12. Поставщик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.13 [1] . За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

9.14. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований, удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- независимой гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

9.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.16. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе удержать сумму убытков одним из способов, предусмотренных пунктом 9.13 Договора.

9.17. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

9.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.19 [2] . Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.

10. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31.08.2024 г., а в части расчетов – до полного исполнения всех обязательств по Договору.

10.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора в соответствии с гражданским и иным законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, если в ходе исполнения договора установлено, что:

1) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 62 Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденного приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД, и соответствующим пунктом Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика (в случае установления таких требований)) и (или) поставляемому товару;

2) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора, под которым стороны понимают следующее:

- отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям договора;

- существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);

- непоставка товара в установленный заявкой Заказчика срок считается отказом Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии направления Заявки на один и тот же товар не менее двух раз;

- неоднократное нарушение (два и более раза) сроков поставки Товара;

- просрочка поставки товара более чем на 7 рабочих дней;

- просрочка устранения нарушений Договора более чем на 3 рабочих дня;

- неоднократная поставка (два и более раза) товара с нарушением Договора, не связанным с просрочкой исполнения обязательства;

- неоднократная поставка (два и более раза) товара в объеме меньшем, чем указано в заявке Заказчика.

10.7. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11. Обеспечение исполнения Договора

11.1. Исполнитель представляет обеспечение исполнения Договора в размере 1 % от начальной (максимальной) цены Договора.

11.2. Обеспечение исполнения договора оформляется в виде независимой гарантии или путём перечисления денежных средств на счет Заказчика:

Получатель:

ГАУЗ СО «Качканарская ЦГБ»

624351, Свердловская область,

город Качканар, улица Свердлова, дом 42/1,

телефон (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

электронный адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКОГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Министерство финансов Свердловской области (ГАУЗ СО «Качканарская ЦГБ»)

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначения платежа: «Обеспечение исполнения договора на поставку______________».

11.3. Срок обеспечения исполнения договора составляет срок исполнения основного обязательства плюс не менее 32 (тридцати двух) дней.

Срок исполнения основного обязательства по договору составляет 31.12.2024 г.

Основное обязательство: поставка товара по договору.

11.4. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.

11.5. В случае частичного исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

11.6. В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.

11.7. Требования к независимой гарантии в случае предоставления в счет обеспечения по договору:

11.7.1. Независимая гарантия предоставляется участником закупки в письменной форме на бумажном носителе (ОРИГИНАЛ) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, в срок, установленный для заключения договора.

Заказчик вправе направить запрос Гаранту для подтверждения выдачи независимой гарантии Поставщику.

11.7.2. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.7.3. Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.7.4. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению № 3 Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление от 09.08.2022 №1397) на условиях, определенных гражданским законодательством и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и должна содержать следующие требования:

1) указание на бенефициара;

2) номер извещения и предмет договора, в обеспечение исполнения которого выдана независимая гарантия;

3) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями договора (сумма независимой гарантии должна быть не менее суммы обеспечения, предусмотренной требованиями извещения, документацией о закупке);

4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

5) условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению № 4 Постановления от 09.08.2022 № 1397 требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

6) условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно.

В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в подпункте 16 настоящего пункта документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии.

Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара).

В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в подпункте 16 настоящего пункта, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

7) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в подпункте 16 настоящего пункта;

8) передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

9) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

10) условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

11) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

12) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

13) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии за каждый день просрочки. Требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено до окончания срока ее действия;

14) срок действия независимой гарантии;

15) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

16) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, включает:

а) расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

11.7.5. Независимая гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в подпункте 16 п. 11.8.4 Договора;

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

г) требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

11.8. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.

11.9. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, перечисленным в настоящем разделе, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

12. Исключительные права

12.1. Поставщик настоящим гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения или другие стихийные бедствия.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с обязательным приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, выданный уполномоченным государственным органом. Не предоставление документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение или просрочку в исполнении обязательств по Договору.

13.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13.4. Не признаются непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий Сторон Договора, в том числе, но не исключительно: отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон (далее в целях указанного раздела – Стороны), подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

14.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

14.3. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты, указанный в Договоре.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты, указанный в Договоре.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

14.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

14.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

14.6. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

15. Уведомления

15.1. Любые документы, уведомления, письма и иные юридически значимые сообщения, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылаются в письменной форме по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

15.2. Стороны согласовали, что указанные в п.15.1 Договора документы и сообщения могут направляться на адреса электронной почты Сторон, указанные в разделе 17 Договора или электронные адреса, позволяющие достоверно установить, что сообщение исходит или получено стороной Договора. Направленные таким образом документы и сообщения имеют юридическую силу до получения сторонами оригиналов документов, которые в любом случае должны быть направлены сторонами не позднее 30 календарных дней с момента направления по электронной почте.

16. Заключительные положения

16.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Допускается изменение существенных условий договора путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий договора, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации. Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

16.3. Сроки поставки Товара устанавливаются Сторонами в Договоре, и могут изменяться по соглашению Сторон не более чем на 30% от первоначально установленных сроков. Изменение иных сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, осуществляется по соглашению Сторон не более чем на 30% от первоначально установленных сроков.

16.4. По соглашению сторон допускается изменить срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении.

16.5. Поставщик предоставляет Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 30 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

16.6. В случае заключения договора факторинга Поставщик обязан уведомить об указанном факте Заказчика в письменном виде в течение трех дней с даты заключения указанного договора.

16.7. В случае заключения Поставщиком договора факторинга, все риски и расходы, связанные с заключением такого договора, несет Поставщик.

16.8. Заказчик вправе в связи с изменившейся потребностью осуществить неполную выборку товара по настоящему договору, что стороны считают нормальным предпринимательским риском.

16.9. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. Стороны предусмотрели обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

16.10. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Исполнителя, другой - для Заказчика.

16.11. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Акт сдачи-приема товаров;

Приложение № 3 – Форма заявки о получении товара.

17. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору от «___» _________ 20__ г. №_________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора составляет:_______________(_) с НДС/ без НДС.

ПОДПИСИ:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору от «___» _________ 20__ г. №_________

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ

от «__» ______ 20__ № _______

«Поставщик» __________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и «Заказчик» («Получатель») ____________ (полностью наименование Заказчика/наименование Получателя (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) в лице _____________, действующего на основании __________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Наименование Товара:____________________

2. Единица измерения:____________________

3. Количество в единицах измерения:

4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.

В том числе НДС __% _______ (сумма прописью) руб. __ коп. (если облагается НДС)

5. Серия Товара ______________

6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная накладная/универсальный передаточный акт в 3 экземплярах;

2. Счет и Счет-фактура (при наличии счета – фактуры);

3. Копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие от «__» __________ 20__ г. № _____

4. Копия сертификата (декларации) соответствия на товар, выданного уполномоченными органами (организациями) в случае если соответствующая сертификация или декларирование соответствия обязательно;

5. Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) товара на русском языке, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (при наличии);

Заказчиком выявлены следующие нарушения условий Договора: _.

От Поставщика От Заказчика

____________________________ _______________________________

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г. "__" _______________ 20__ г.

Приложение № 3 к Договору от «___» _________ 20__ г. №_________

ФОРМА

ЗАЯВКА О ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА

(Договор поставки от "__" ____ 20__ г. № ___)

Заказчик (Получатель) _______ (полное наименование) в лице ______ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Заявку о получении Товара (далее - Заявка), действующего на основании _______ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Заявки), в соответствии с п. ____ Договора поставки от "__" _______ ____ г. № ____ (далее - Договор) просит осуществить поставку Товара в следующем количестве:

- Посмотреть таблицу с данными

Данный пункт применяется в случае, если в документации о закупке установлено условие о привлечении к исполнению договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. ↑

Данный пункт применяется в случае, если исполнение Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных договором, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. ↑

часть_2_Описание_объекта_закупки

ЧАСТЬ 2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

по объекту закупки: Поставка тест-полосок к полуавтоматическому мочевому анализатору UriLit для нужд ГАУЗ СО "Качканарская ЦГБ"

- Посмотреть таблицу с данными

Установлены требования к поставке товара (далее – Товар):

• Поставка Товара осуществляется на центральный склад ГАУЗ СО «Качканарская центральная городская больница» по адресу: Свердловская область, город Качканар, улица Свердлова, дом 42/1 (больничный городок);
• Срок поставки Товара: в соответствии с режимом работы учреждения (в рабочие дни с 8:00 до 14:00 часов):
• Поставка товара осуществляется строго по заявке(отгрузочной разнарядке) Заказчика в течение 10 календарных дней с момента поступления заявки, с момента заключения договора и по 30.08.2024 года.
• Поставщик должен поставить товар путём отгрузки (передачи) товара автотранспортом Поставщика и проводит погрузочно-разгрузочные работы.
• Условия поставки Товара, в том числе хранение и транспортировка, должны соответствовать требованиям нормативно – технической документации (ГОСТ, ТУ, ФСП), санитарных норм и правил, нормативных документов Министерства здравоохранения Российской Федерации установленным для данных видов продукции.
• Функциональные, количественные и качественные характеристики Товара должны соответствовать требованиям, изложенным в Техническом задании.
• Упаковка, маркировка Товара - в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании.
• Качество Товара должно соответствовать установленным для данных видов продукции нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), Техническим условиям (ТУ), и иной нормативно-технической документации.
• Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации

часть_4_Обоснование_цены

ЧАСТЬ 4 «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА»

Предмет контракта (договора) – Поставка тест-полосок к полуавтоматическому мочевому анализатору UriLit для нужд ГАУЗ СО "Качканарская ЦГБ"

Используемый метод определения НМЦК – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Расчет НМЦК

Источниками информации о цене товара, требуемого к поставке, являются коммерческие предложения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) с учетом всех затрат на поставку товара, оказание услуг, выполнение работ в соответствии со сравнительной таблицей

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) по формуле: (v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги), n – количество значений, используемых в расчете).

Коэффициент вариации не превышает 33%, товары (работы, услуги) являющиеся предметом ценовых предложений являются идентичными.

На основании вышеизложенного установлена НМЦ контракта (договора), которая составляет: Триста девяносто пять тысяч руб. 00 коп.

В соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «О защите конкуренции Заказчик не указывает сведения о потенциальных поставщиках

(исполнителях, подрядчиках), сделавших коммерческие предложения, данные сведения хранятся у Заказчика.

Источник № I: коммерческое предложение

Источник № II: коммерческое предложение

Источник № III: коммерческое предложение