Тендер - Поставка краски для окрашивания ледовой поверхности №269533673

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть73 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Самарская облМесто поставки (адрес):Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 222.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.03.2024 по 05.04.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:28.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):05.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:443031, Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, ул. Демократическая, 57, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:05.04.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке 3._Приложение_№_2_к_Извещению_(ТЕХ_ЗАДАНИЕ)_+xx

Приложение № 2 к Извещению

Техническое задание

Предмет закупки: поставка краски для окрашивания ледовой поверхности (далее - Товар).

Место поставки Товара: Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.222.

Срок поставки: в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента подписания договора.

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

*Рекомендуемые конкретные технические характеристики обусловлены правилами вида спорта «Хоккей», Регламент OLIMPBET ВСЕРОССИЙСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА – КУБОК ШЕЛКОВОГО ПУТИ (ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД) СЕЗОН 2023/2024 (приложение № 56, п 3.1.).

Условия поставки Товара

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку. В комплекте обязательно наличие всей необходимой технической документации (паспорт), заключение о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Доставка, разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика в рабочие дни с 10:00 по 17:00 (время местное).

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товаров при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении.

2._Приложение_№1_к_Извещению_Форма_котировочной_заявки_+ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие в запросе котировок на _______________________________________

«___» ______________ 2024 г.

Настоящей заявкой мы (-я), ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(наименование участника закупки)

_____________________________________________________________________________________

(Идентификационный номер участника закупки, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок)

_____________________________________________________________________________________

( адрес место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), почтовый адрес и банковские реквизиты участника закупки )

изучив размещенное Вами извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, сообщаем (-ю) о своем согласии осуществить _____________________________________________

(полное наименование объекта закупки)

и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (техническом задании, проекте договора) от "____" ____________ 2024г. (дата размещения извещения в единой информационной системе), извещение № __________ (номер извещения в единой информационной системе).

Наименование и характеристики поставляемого товара.

Информация о цене товара (руб. коп.) *

- Посмотреть таблицу с данными

*Требования к заполнению вышеуказанной таблицы отражены в Приложении № 5 к извещению о проведении закупки в форме запроса котировок в электронной форме

Предложенная цена договора ______ (________________) руб. __ коп. (в том числе НДС или без НДС), нужное подчеркнуть.

__________________________________ _________________ ______________________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

4._Приложение_№_3_к_Извещению_(Проект_ДОГОВОРА_)_+xx

Приложение № 3 к Извещению

Проект

Договор поставки товара №_____

г. Самара «__» ___________2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение Самарской области «Самара Арена», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________, действующего на основании____________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения Самарской области «Самара Арена», утвержденного Протоколом заседания Наблюдательного совета ГАУ СО «Самара Арена» от 09.06.2023г. № 14, по результатам ______________________, заключили настоящий договор поставки товара (далее – Договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• Поставщик обязуется в установленный срок осуществить поставку краски для окрашивания ледовой поверхности (далее – Товар) в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и передать в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование, количество, стоимость Товара указываются в Спецификации (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Товар не относится к основным производственным средствам Поставщика, не используется, и не использовался Поставщиком в производственной деятельности.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков требований третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _______ (________________) руб. ____коп., в том числе НДС ___% - _________ (__________) руб._ коп. (НДС не подлежит уплате в бюджет в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о налогах и сборах).

Источник финансирования: субсидия на финансовое обеспечение государственного задания и/или иная приносящая доход деятельность.

2.2. Цена Договора, указанная в пункте 2.1., является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением следующих случаев:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества объема товара, качества Товара и иных условий Договора;

- при уменьшении потребности Заказчика в предусмотренных Договором товарах;

- при увеличении потребности Заказчика в товарах, на поставку которых заключен Договор, но не более чем на десять процентов предусмотренного Договором объема товаров или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, не предусмотренных Договором, но связанных с товарами, предусмотренными Договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара;

- при увеличении потребности Заказчика в товаре, на поставку которого заключен Договор, по согласованию с Министерством спорта Самарской области, но не более чем на тридцать процентов предусмотренного Договором объема товаров или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, не предусмотренных договором, но связанных с товаром, предусмотренным договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

- при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на Товары;

- при изменении сроков (периодов) поставки Товара.

2.3. Цена Договора включает в себя полную стоимость Товара, также все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе командировочные расходы, расходы на уплату налогов, пошлин и сборов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, расходы на поставку оборудования и материалов, транспортные расходы по доставке товара до места передачи Заказчику, монтаж товара, а также иные расходы Поставщика.

2.4. В случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, стороны заключают соглашение к договору о внесении изменений в размеры и (или) сроки оплаты и (или) объем услуг по договору.

2.5. Стороны настоящего Договора дают своё согласие на осуществление министерством спорта Самарской области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.6. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

2.7. Оплата поставленного Товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта о приемке Товара (в соответствии с Приложением № 3 к Договору), на основании документов на оплату: счет, счет-фактура, товарная накладная или УПД.

2.8. Датой (днем) оплаты Договора Стороны считают дату (день) списания денежных средств со счета Заказчика.

2.9. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем подписания соответствующего акта.

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) Товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке.

3.2. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

3.2.1. Поставщик гарантирует, что:

3.2.1.1. Поставляемый Товар новый (не бывший в употреблении), не является контрафактной продукцией в соответствии с законодательством РФ.

3.2.1.2. Исполнение обязательств по Договору не нарушит имущественных и неимущественных прав Покупателя и третьих лиц.

3.2.1.3. Товар будет поставлен Покупателю в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Покупателем.

3.3. Условия хранения Товара на складе Поставщика и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму.

3.4. Гарантийные обязательства на поставляемый Товар должны соответствовать гарантийным обязательствам производителя. Срок гарантийных обязательств установлен Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа его заменяющего.

3.5 Поставщик обязан передать Заказчику Товар надлежащего качества. Если поставляемый Товар ненадлежащего качества, Поставщик обязан:

- заменить Товар ненадлежащего качества на Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора, в течение 5 рабочих дней со дня его уведомления Заказчиком в письменной форме;

- безвозмездно устранить недостатки поставляемого Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его уведомления Заказчиком в письменной форме;

- возместить расходы на устранение недостатков поставляемого Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его уведомления Заказчиком в письменной форме.

4. СРОК, МЕСТО ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. Место поставки: Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 222. Поставка, разгрузка товара, в том числе подъем на этаж (при необходимости) по настоящему Договору осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставка товара осуществляется Поставщиком единовременно.

4.2. Срок поставки товара: в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента подписания Договора.

4.3. Право собственности на товар прекращается у Поставщика с момента приемки Товара Заказчиком в соответствии с условиями Договора.

4.4. Риск случайной гибели товара несет Поставщик до момента прекращения права собственности на товар.

4.5. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право осуществить досрочную поставку товара по Договору.

4.6. В случае недопоставки и (или)поставки некачественного товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Договора и (или) потребовать осуществить поставку недопоставленного товара, на условиях определенных п.3.5 настоящего договора.

Возврат поставленного товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.

4.7. Приемка поставленного товара осуществляется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней и оформляется документом о приемке (Акт о приёмке Товара, товарная накладная или УПД), который подписывается Заказчиком. В случае, если Заказчик отказывается подписывать документ о приемке, Заказчик направляет Поставщику в установленный срок, в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

4.8. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в течение 10 дней со дня их обнаружении и вправе потребовать безвозмездного их устранения, замены товара и возмещения убытков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик по Договору вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств по настоящему Договору, а также своевременного устранять выявленные недостатки Товара.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.1.3. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям Договора.

5.1.4. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

5.1.5. Определять лиц, ответственных за приемку товара.

5.1.6. Направить в адрес Поставщика претензию в случае несоответствия товара условиям Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к Договору), либо нарушения срока поставки товара в срок, установленный п. 4.2. настоящего Договора, с установлением в претензии сроков для устранения выявленных нарушений. Неисполнение Поставщиком претензии является ненадлежащим исполнением им обязательств, ответственность за которое предусмотрено разделом 7 Договора.

5.1.7. Заказчик вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и некомплектных товаров.

5.2. Заказчик по Договору обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара.

5.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 Договора.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

6.1 Поставщик по Договору вправе:

6.1.1. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

6.1.2. Извещать надлежащим образом Заказчика об отправке Товара, а также направлять ему другие извещения, требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для принятия поставки Товара;

6.2. Поставщик по Договору обязан:

6.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами по товарным накладным или УПД, подписанием Акта о приёмке Товара, в количестве, указанном в Спецификации (Приложение № 2 к Договору).

6.2.2. Предоставлять по письменному запросу Заказчика достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указанного запроса.

6.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы (Акт о приёмке Товара, товарная накладная или УПД, счет, счет-фактура и при наличии иные документы, указанные в разделе 4 Договора).

6.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного товара.

6.2.5. Обеспечить целостность Товара до момента приемки Товара Заказчиком.

6.2.6. Обеспечить соответствие поставляемого Товара техническим требованиям и техническим условиям изготовителя при его эксплуатации и хранении в течение срока, оговоренного в сопроводительной документации на Товар, и нести все расходы по замене или ремонту дефектного Товара, выявленного в течение срока действия гарантийных обязательств, если дефект не обусловлен условиями хранения или неправильной эксплуатацией Товара.

6.2.7. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Договору.

6.2.8. Предоставлять Заказчику Акт сверки по настоящему Договору.

6.2.9. В случае установления Заказчиком факта оплаты Товара сверх фактически поставленного количества товара Поставщик обязан возвратить сумму излишне полученных денежных средств Заказчику.

6.2.10. Поставщик дает согласие на проведение в отношении него проверок Заказчиком и органами государственного финансового контроля в части, связанной с исполнением настоящего Договора.

6.2.11. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором и Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором и Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать у Поставщика уплаты штрафа в размере 5 процентов от цены товара.

7.6. Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. Заказчик вправе уменьшить подлежащую выплате сумму по договору на сумму начисленных Поставщику неустойки (штрафов, пени).

7.8. Применение неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Договору.

7.9. Заказчик, которому поставлен Товар с нарушением условий настоящего договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 ГК РФ, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о некомплектности поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар либо заменит его комплектным Товаром.

7.10. Заказчик, которому поставлен Товар ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного товара, заменит Товар в срок, указанный в настоящем договоре Товаром надлежащего качества.

7.11. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим договором количество Товара либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественного Товара или о доукомплектовании Товара в установленный срок, Заказчик вправе приобрести непоставленные Товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Исчисление расходов Заказчика на приобретение Товара у других лиц в случаях его недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Заказчика об устранении недостатков Товара либо о доукомплектовании Товара производится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 ГК РФ.

7.12. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо его замены. При этом авансовые платежи считаются предоставленными на условиях коммерческого кредита и подлежат возврату Заказчику в течение 3 банковских дней с момента уведомления об этом Поставщика.

7.13. Доукомплектование, восполнение ассортимента и комплектности Товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика с соответствующим требованием.

7.14. Поставщик не вправе требовать неустойку от Заказчика за неоплату, за просрочку платежа в случае прекращения, приостановления, уменьшения бюджетного финансирования и (или) несвоевременного перечисления бюджетных или собственных денежных средств на оплату товара по настоящему договору.

7.15. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (штрафы, пени) из суммы, подлежащей уплате за Товар.

7.16. Для целей Договора «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация или иное изменение правового статуса Поставщика для целей Договора не является обстоятельством непреодолимой силы.

7.17. Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по Договору не считается нарушением или несоблюдением условий Договора, если такое невыполнение произошло вследствие непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия Договора.

7.18. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

7.19. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону о таком событии и о причинах его возникновения не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИ ДОГОВОРА

8.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения Договора. Исполнение Договора может обеспечиваться следующими способами:

- предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией;

- предоставлением независимой гарантии;

- внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, указанным в части 31 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

8.2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Договора, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

8.3. Размер обеспечения исполнения Договора составляет ___ % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет _________ (_____________) руб. __ коп.

8.4. Поставщик вместе с подписанным проектом Договора в срок, установленный для заключения Договора, обязан представить документ, подтверждающий обеспечение исполнения Договора.

8.5. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются такому участнику после исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке Товара.

8.6. В ходе исполнения Договора, исполнение обязательств которого превышает три четверти стоимости договора, Заказчик и Поставщик вправе по соглашению сторон уменьшить размер обеспечения исполнения обязательств пропорционально выполненным обязательствам.

8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств и начисления Заказчиком соответствующей неустойки (пени, штрафа), указанная неустойка (пеня, штраф) удерживается Заказчиком за счет денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора. Оставшаяся после удержания неустойки (пени, штрафа) денежная сумма, внесенная Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращается Поставщику. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, не подлежат возврату в случаях, если Договор расторгнут в одностороннем порядке по вине Поставщика.

8.8. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществлено путем внесения Исполнителем денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, если при исполнении Договора:

- возникли обстоятельства непреодолимой силы;

- возникли обстоятельства, влекущие невозможность исполнения Договора, в результате введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств при исполнении Договора, заключенного до 1 января 2024 года.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательств по Договору, Стороны будут стремится разрешать путем переговоров.

9.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.

9.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2024 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

10.3. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10.4. Изменение существующих условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных сведений Поставщик в течение трех дней со дня изменения таких сведений обязан письменно известить об этом Заказчика.

10.6. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, по факсу или иным способом, позволяющим установить факт отправки корреспонденции, с последующим предоставлением оригинала по адресам, указанным Сторонами в разделе 11 настоящего Договора.

10.7. Настоящий договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

10.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенных расходов, связанных с исполнением настоящего Договора.

10.9. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия одной из Сторон.

10.10. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.11. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

10.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.13. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена Договором. В случае перемены Поставщика, его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении Договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным Договором.

10.14. В случае если в результате введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств при исполнении Договора, заключенного до 1 января 2024 года, возникли обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, допускается до 31 декабря 2023 года по соглашению Заказчика с Поставщиком изменение существенных условий Договора при наличии в письменной форме согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Заказчика, и (или) отраслевого органа исполнительной власти Самарской области, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и при условии предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора в соответствии с п. 8.8 настоящего Договора.

10.15. Приложение № 1 – Техническое задание,

Приложение № 2 – Спецификация

Приложение № 3 - Форма Акт о приемке товара.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1к Договору поставки товара

№___ от «__» __________2024г.

Техническое задание*

приложено отдельным файлом

- Посмотреть таблицу с данными

*Заполняется по итогам проведения конкурентной закупки на основании заявки победителя

Приложение № 2 к Договору поставки товара

№____ от «__» __________2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

- Посмотреть таблицу с данными

Итого __________ (_____________) руб. __ коп., в том числе НДС ___ % - _________ (__________) руб. ___ коп. (НДС не подлежит уплате в бюджет в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о налогах и сборах).

*Заполняется по итогам проведения конкурентной закупки на основании заявки победителя

- Посмотреть таблицу с данными

Вышеперечисленные товары поставлены в срок, установленный Договором, без нарушения сроков (с нарушением срока, установленного Договором. Просрочка составляет __________ дней. Неустойка составляет ______________руб. _____________ коп.

Стоимость фактически поставленного товара составляет (____________________________) руб. _________ коп.

Итоговая сумма к оплате ____________ (_____________________) руб. _________ коп .

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Поставщика и Заказчика.

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Дата приемки поставленного Товара Заказчиком «__» ____________ 20__ г

______________________ _____________________ /____________________ /

(должность) (подпись) (расшифровка)

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА

- Посмотреть таблицу с данными6._Приложение_№_5_к_Извещению_(Инструкция_по_заполнению_заявки)_+ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки

Требования к заявке

1.1. Заявка на участие в электронном запросе котировок должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета закупки.

Предложение участника закупки в отношении предмета закупки должно содержать описание поставляемых товаров, которые являются предметом закупки, в соответствии с Приложением 2 (Техническое задание) к извещению о проведении закупки в форме электронного запроса котировок.

Характеристики (показатели) предлагаемых товаров (предложение участника закупки в отношении предмета закупки) указываются по каждой позиции в соответствии с требованиями пункта 1.1. настоящего Приложения к извещению о проведении закупки в форме запроса котировок в электронной форме вместо поясняющего текста.

Файл, содержащий предложение участника закупки в отношении предмета закупки в соответствии с требованиями пункта 1.1. настоящего Приложения к извещению о проведении закупки в форме запроса котировок в электронной форме должен быть прикреплен на электронной площадке в составе заявки на участие в запросе котировок.
Конкретные показатели (характеристики) поставляемых товаров, содержащиеся в заявке на участие в запросе котировок, должны трактоваться однозначно, в том числе должны быть чёткими, легко и однозначно читаемыми. При описании характеристик не допускается применение слов «ДОЛЖЕН», «ДОЛЖЕН БЫТЬ», «МОЖЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ», «ЭКВИВАЛЕНТ», «МЕНЕЕ», «БОЛЕЕ», «НЕ МЕНЕЕ», «НЕ БОЛЕЕ», «МИНИМАЛЬНО», «МАКСИМАЛЬНО», «ИЛИ» «БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО», «НЕ НИЖЕ», и тому подобных слов, которые не позволяют однозначно трактовать такие характеристики.
Применение указанных слов допускается в случае указания характеристик товаров в нормативных документах (ГОСТ, СанПиН и др.) с такими словами.
Заполнение значений по конкретным показателям (характеристикам) в зависимости от типов параметров, указанных в Техническом задании (Приложение № 2 к Извещению):
«Конкретный числовой показатель, указанный в Техническом задании» - означает, что участником закупки должно быть указано значение, точно указанное заказчиком;
«Не более («не выше»)» - означает, что участником закупки должно быть указано значение, которое не больше или равно значения, указанного заказчиком;
«Не менее («не ниже»)» - означает, что участником закупки должно быть указано значение, которое не меньше или равно значения, указанного заказчиком;
«Больше или равно» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;
Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;
Символ « Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения;
Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;
Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;
«Диапазон или любое значение, удовлетворяющее указанный диапазон» - означает, что участником закупки должно быть указано диапазонное значение, минимальное значение которого не меньше или равно минимального значения, указанного заказчиком, а максимальное значение не больше или равно максимального значения, указанного заказчиком, либо любое значение, которое не меньше минимального и не больше максимального значений, указанных заказчиком;
«Обязательное наличие значений, указанных заказчиком» - означает, что участником закупки в обязательном порядке должны быть указаны значения, указанные заказчиком, а также могут быть указаны дополнительные значения, не противоречащие значениям, указанным заказчиком.
«Или», «/» - означает, что участником закупки должно быть указано одно из значений, представленных заказчиком.
Форма описания участниками закупки поставляемого товара** - Посмотреть таблицу с данными
* Иные требования к заявке указаны в Извещении и Документации к Запросу котировок
** Для подтверждения соответствия товаров требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020г. №2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» участник закупки в составе заявки также предоставляет 1 :
- в отношении товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, - номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции, единого реестра российской радиоэлектронной продукции, а также информация о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719) (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий). Информация о реестровых записях о товаре и совокупном количестве баллов включается в договор;
- в отношении товаров, страной происхождения которых является государство - член Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номера реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров, а также информация о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории государства - члена Евразийского экономического союза, если это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 «Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок» (далее - решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105) (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий). Информация о реестровых записях о товаре и совокупном количестве баллов включается в договор;
- в отношении товаров, произведенных на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, - номера реестровых записей из реестра промышленной продукции, произведенной на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также информация о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий) на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий). Информация о реестровых записях о товаре и совокупном количестве баллов включается в договор.
***Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров

* Иные требования к заявке указаны в Извещении о проведении закупки в форме запроса котировок в электронной форме

^

1._Извещение_+ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Государственное автономное учреждение

Самарской области «Самара Арена»

Заместитель директора

__________ А.В. Есикова

28 марта 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАКУПКИ В ФОРМЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Поставка краски для окрашивания ледовой поверхности

Заказчик: Государственное автономное учреждение Самарской области

«Самара Арена»

г. Самара,

2024

- Посмотреть таблицу с данными

Закупка проводится в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения Самарской области «Самара Арена», утвержденное протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ СО «Самара Арена» от 09.06.2023 г. №14

Приложения к извещению:

форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме;

техническое задание;

проект договора;

обоснование начальной максимальной цены.

инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок

5._Приложение_№_4_к_Извещению_(НМЦД)_+

Извещение_(СКАН)