Описание тендера: | ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"-"МАРИЭНЕРГО" объявляет тендер: Поставка хим. посуды, хим. материала, реактивов (с результатом) |
Сумма контракта: | 476 400,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 29.01.2024 |
Окончание: | 02.02.2024 11:00:00 |
Тендер №: | 264785189 |
Тип: | Запрос котировок Тендерная аналитика |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Регион: | Приволжский ФО / Республика Марий Эл / Йошкар-Ола |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка хим. посуды, хим. материала, реактивов
Цена контракта: 476 400,00 RUB
Аналитическая записка 0025-МА-24 от 07.02.2024.pdf | 837 КБ | 14.02.24 15:44 | Действующая |
Приглашение СЦ в электронной форме МСП.rar | 1,3 МБ | 29.01.24 15:22 | Действующая |
?Êîçëîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà??????????????????????????????>?7?;?>?2?0? ???;?5?=?0? ???;?5?:?A?0?=?4?@?>?2?=?0??????????????????Ûüî?.? ?\?A?P?A?S?i?x?t?h?E?d?i?t?
Приглашение СЦ в электронной форме МСП.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с даннымиПриглашение к участию в закупке,
проводимой способом «сравнение цен», участниками которого
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
от «29» января 2024 года
Сроки выполнения поставок: начало поставки: с момента заключения договора; окончание поставки: не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора.
Отгрузочные реквизиты/базис поставки: на условиях DDP (Согласно ИНКОТЕРМС 2010) по адресу филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» указанным в Приложении №1 к настоящему Извещению (424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 123.).
* отличие цены, указанной в Приложении №3, от цены, указанной в пункте п. 7. настоящего Приглашения, может составлять доли процента.
а) участник не соответствует требованиям к участнику закупки, установленным в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен;
б) заявка участника не соответствует требованиям, установленным в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен, в том числе к форме, составу, порядку оформления необходимых сведений и документов;
в) участник закупки предоставил недостоверную информацию (сведения) в отношении своего соответствия требованиям, установленным в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен.
б) по вопросам, связанным с разъяснением технических требований к закупке (содержащихся в Приложении №1 к настоящему Приглашению) - к ответственному сотруднику Инициатора закупки: Поздеев Александр Анатольевич, контактный телефон: 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
в) через функционал электронной торговой площадки https://tender.lot-online.ru
Приложения:
к Приглашению к участию
в закупке, проводимой способом «сравнение цен»
Форма 1_Заявка на участие в закупке на поставку товаров
- Посмотреть таблицу с данными«_____»__________года №______
Заявка на участие в закупке, проводимой способом «сравнение цен»
Изучив Приглашение на участие в закупке, проводимой способом «сравнение цен» ________________________________________________________________________________
(полное наименование Участника простой закупки с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
_______________________________________________________________________________,
(адрес места нахождения Участника простой закупки)
предлагает заключить Договор на:
________________________________________________________________________________
(предмет договора)
на общую сумму
- Посмотреть таблицу с даннымиВ цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг), например, упаковка, доставка, пр.
Предлагаем поставку следующей продукции:
- Посмотреть таблицу с даннымиСрок поставок:
Начало поставок ________________________________________________________________.
Окончание поставок _____________________________________________________________.
Условия оплаты: ________________________________________________________.
Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (Наименование Участника закупки) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:
- является полностью правоспособным;
- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми трудовыми ресурсами;
- соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- не находится в процессе ликвидации, не имеет вступившего в силу решения арбитражного суда о признании ________________________ (Наименование Участника закупки) банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество ________________________ (Наименование Участника закупки), в части существенной для исполнения договора, не наложен арест, экономическая деятельность ________________________ (Наименование Участника закупки) не приостановлена.
Приложения:
Инструкции по заполнению заявки:
от «____» _____________ г. №__________
Техническое предложение
Наименование и адрес Участника в закупки, проводимой способом «сравнение цен»: ___________________________
Таблица-1. Техническое предложение
- Посмотреть таблицу с даннымиТаблица-2. Прочие коммерческие условия поставки продукции
- Посмотреть таблицу с данными____________________________________ ______________________
(подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П.
_______________________________________________________________________________________________
Инструкции по заполнению
от «____» _____________ г. №__________
Анкета Участника закупки
- Посмотреть таблицу с даннымиМ.П.
_______________________________________________________________________________
Инструкции по заполнению Анкеты Участника
Перечень публичных должностных лиц
Организациям и их работникам следует принимать во внимание, что к ним могут применяться нормы и санкции, установленные не только российским, но и зарубежным антикоррупционным законодательством, в соответствии с Конвенцией против коррупции Организации Объединенных Наций, принятой резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года.
Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции в 2006 году (8 марта 2006 года принят Федеральный закон № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции).
В соответствии со ст.12 Конвенции одной из мер по предупреждению коррупции является в т.ч. предупреждение возникновения конфликта интересов посредством установления ограничений на трудоустройство для бывших публичных должностных лиц.
от «____» _____________ г. №__________
Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных) *
Наименование и адрес Участника: __________________________________________
- Посмотреть таблицу с данными____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
1.1. собственник собственника №1.
1.2. собственник собственника №1.
1.1.1. собственник собственника №1.1.
Каждый собственник указывается в отдельной строке Формы.
формы «Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных)»:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриведённые в форме сведения о физических и юридических лицах являются условными и указаны в качестве примера.
от «____» _____________ г. №__________
Согласие на обработку персональных данныхот «_____» ____________ 20____ г.
Настоящим ___________________________________________________________________
(указывается полное наименование участника закупочной процедуры
______________________________________________________________________________ (потенциального контрагента), контрагента)
Адрес регистрации: ____________________________________________________________
Свидетельство о регистрации: ___________________________________________________
ИНН __________________________
КПП __________________________
ОГРН _________________________
в лице уполномоченного представителя субъекта персональных данных _______________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,
_____________________________________________________________________________,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, должность и место работы)**
действующего на основании _____________________________________, дает свое согласие Публичному акционерному обществу «Россети Центр», зарегистрированному по адресу: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 4, Публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье», зарегистрированному по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33, и Публичному акционерному обществу «Россети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.
____________________________ ___________________________
(Подпись субъекта персональных данных / (Ф.И.О. и должность подписавшего*)
уполномоченного представителя)
М.П.
Инструкции по заполнению
?Êîçëîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà??????????????????????????????>?7?;?>?2?0? ???;?5?=?0? ???;?5?:?A?0?=?4?@?>?2?=?0??????????????????Ûüî?.? ?\?A?P?A?S?i?x?t?h?E?d?i?t?
Техническое задание.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго»
- Посмотреть таблицу с даннымиТехническое задание
на поставку химических материалов, реактивов для выполнения ТОиР
для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго»
в 2024 году.
г. Йошкар-Ола
2023 г.
Технические требования и характеристики химических материалов, реактивов должны соответствовать значениям, приведенным в таблице:
- Посмотреть таблицу с даннымиПо всем позициям, где указан бренд, допускаются эквивалентные (аналогичные) материалы схожие по всем характеристикам.
4. Общие требования.
По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-93, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ Р 2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо обеспечению правильной и ГОСТ 34.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьбезопасной эксплуатации поставляемой продукции.
Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:
7. Дополнительные требования.
7.1. Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.
7.2. В стоимость должны быть включены: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страховые и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.
7.3. Партия должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго».
7.4. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
Заместитель главного инженера по эксплуатации С.В. Титов
Заместитель главного инженера по управлению
производственными активами С.В. Юдин
Техническое задание.PDF(Dvruar IIAO
Houep
T3
ra
flpuronxre> -
I 401M
Ileprrrfi
sarraecru:renB A4peKropa
rnasurrfi r.rmKeuep (punnana
IIAO
{enrp u
-
flpuaonxre>>
IO.I0. Erouran
2023 r.
.
exHruecKoe 3alaHue
x[Muqecrrrx Marepr.raJroB, pearTr,rBoB .{Jrt sbrnorHeHrar TOuP
Hyxq
Ar.r
tpunzana IIAO (Poccerra IIeHrp v flpranolxre> - >
Ha rrocraBKy
v2024rosy.
r. fromrap-Ola
2023 r.
l.
O6qas qacrs.
fIAo (rlor
MarepuanoB, pearTr.rBoB orqee
cJlea)rcrql4M Tpe6onaHuqr,r:
- Hiu[4rrrre 4erc,rapaquft (cepru$uraron), fio,qrBepxqarcqIlx
(fymuuouanrnrx r4
cOOTBerCTBrie
noragarerefi rx coorBercrBr,re
4.2. Vnaxorr4 MapKr4poBKa, Tpa'cnoprr,rpoBanhe, ycrroBur, u cpo*Ir xparreHr.ur
A'DKH'I
coorBercrBoBarb rpe6orarrraxu, yKa3aHHEIM B TexHEqecKlD( ycJroBr4tx It3foroBHTeJIt Lt31gr a 14
rpe6oranuru
rpe6onanr'r-r
5.
r
locr
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьuJrrr coorBercrByrourx MOK. floprgorc orrpy3rn, c[equaJrrqlre
rape
ynaxoBre Aonxcrrr 6rrrr oupe.qetreuEr B AoroBope Ha [ocrzlBKy MarepriaJla.
I4
Iapanruftnrre o6slaremcrsa.
faparnufttrrrfi cpor xpiurenrrt Ha rrocrriBJrreMrrft lrareplrar AoJrxeH pacnpocrpar rrbct
rre MeHee qerra na 12 MectrleB. Bpeur nauana ucqrlcJreHr{{ rapaarufinoro cpoKa c MoMeHTa
[ocryrIJreHI4JI Ha cr.naA 3ara-:.nrr
3ar
rapaurufinoro cpora. Eclr,r B [eprroA rapanrrafinoro cpoKa SKcrrJryarar{uu o6napyNarca
Ae0er:ru u (nru) HeAocrarKr4 B rrocralJrreMoM ToBape, B ToM lrr,rcJre 6yger o6Hapyxeno
HecoorBercrBr4e ceprulpnrcary uru rpe6onauu.rnrl 3arasuur4 flocrastqr,rr o6sgag 3aMeHr4rt
uocralnser4bffi ToBap cBouMLI cnlrar\fil rr ga cnofi cqer B cpo& ycraHoBJreuHbtri 3a1a3.nrroM s
npereH3r4r.r r{Jrr.r B aKTe o BbrrrBJrer{Hbrx Ae$errax r.r (r.rnu) ne4omarrax. fapaHrraftnrn! cpox n
9ToM cJryqae npoA:reBaercr coorBercrBgurro Ha neprroA ycrpanenrar 4e(fercron.
6.
Cocras rexHnqecroft urrcn.nyaraquounoft gor(yMerrrauu[.
rlo sceM Br,rraM npoAyrrluN flocranrqr,rx AoJrxeH rrpeAocr:rBr,rrl nornrrnt r(oMrrJreKT
rexuraqecroft I.I 3KcnnyaTallHonnofi 4orplenTallnH Ha pyccKoM r3BrKe, rroArorosJrenHoii n
coorBercrBr4r4 c focr 34.003-93, focr 34.201-89, focr▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, focr p 2.60r-2019 to
o6ecneqeHr. o upanrlnrnoft u focr 34.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьesonacgofi sKcrrJryararluu nocrasn-f,e\,rofi
rrpolyKrlrrrr.
flpe4ocrannxeuas llocraBlqltroM Texn[rrecK&r
r{
gKcruryararluounrur AoKyrMeHTarIr]t
AOJIXHa BK.ruOqaTB:
-
cepruQurar rcaqecrBa;
nacnopT;
pyKoBoAcTBo IIo 3Kc[JryaTar{nr;
7.,{onoluure.lrrurre rpe6onauur.
7.1. Hutuqj1le n saao4crofi ,4oKyMeHTarII{I,I nnlpoprrlaquu no
ycnoBr.rJrM r.r cpoKrM
xpauenrfi, o6ecnevunarorqrrM 3aBo,{cKyro rapanTr.rp.
7.2. B qoulrroct AoJDICHBI 6rru sKrroseurr: Bce 3arpar6r, HaK;ra,[Hbre pacxoAbr, HaJrorrr,
[ourrr,rH6r, TtuoxeHHbre rulare]Iot, crpaxoBbre r,r flporrrre c6oprr, r
(noApr4w.rx, r,rcnonnrarem) AoroBopa AoJrxeH orrJrawrBarb B coorBsrcrBrlrrr c ycnoBrrrMr{
AofoBopa ITJTLI Ha LrHbx ocHoBarrfinx. Bce pacxo4rr AoJDfftbr
o6qyro qeny sarBKrr, lpeAcralJreHnoii fracrHr.rxoM 3aKynKu,
6rrrr
sKJtroqenbr B pacIIeHKr4
r.r
7.3. tlaprux AoJrxrra npofiru BxoAnoft rourpo:n, ocyuecruseNrHfi rrpeAcraBr.rreJurMn
Qururana IIAO - .
7.4. B clyrae BrurBneu[s ,qe(beKToB, B ToM rrr.rcJre r.r cKpbrrbD(, flocranrqux o6xsan ga
cBoi cqer 3aMeHrir6 rrocraBJreuHylo flpoAyxrlr.rro.
3auecrnrerr r:raBHoro xHxeuepa no ynpaBneHHlo
npoH3BOACTBe&H6rMlI aKrUBaMlI
C.B:
I0asn
Проект договора_СЦ.docx
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__________
г. Йошкар-Ола « » ______ 202_г.
Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье», в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» и ______________________________ в лице ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора поставки хим. посуды, хим. материала, реактивов, объявленной приглашением к участию в закупке № от __.__.202_г. на основании аналитической записки о проведении закупочной процедуры способом «сравнение цен» на право заключения договора поставки № _______ от __.__. 202_г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить в адрес грузополучателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставку хим. посуды, хим. материала, реактивов, по фактической потребности по согласованной сторонами цене согласно спецификации, Приложение №1.
Поставка товара осуществляется на основании Спецификации Покупателя по форме (Приложения № 1) к настоящему договору, в которой указывается номенклатура, количество, цена товара и сумма, а также условия, сроки поставки, порядок поставки, пункт получения товара.
Покупатель вправе выбрать Товар не на полную стоимость, указанную в п. 3.1 настоящего договора; в любом случае цены на Товар остаются неизменными в течение срока действия настоящего договора.
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Товара или его части при отсутствии потребности в данном Товаре, письменно уведомив об этом Поставщика.
2. Термины и определения, используемые в Договоре
Покупатель - ПАО «Россети Центр и Приволжье»,603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская,33;
Грузополучатель – Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго».
Поставщик – __________________________________________________;
Товар – хим. посуда, хим. материалы, реактивы;
Условия поставки - условия поставки, пункт отгрузки и (или) пункт получения товара (вариант: согласно международным правилам толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС-2000).
3. Стоимость договора
3.1. Стоимость поставляемого товара определяется как произведение количества товара в Спецификациях Покупателя, согласованных с Поставщиком, на единичные расценки на товар (цена), установленные Приложением №1 к Договору и составляет: ____________ (_____________________________) руб. __ копеек без НДС; ____________ (_____________________________) руб. __ копеек НДС 20%; ____________ (_____________________________) руб. __ копеек с учетом НДС.
Стоимость товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.
3.2. Стоимость по договору не подлежит изменению в одностороннем порядке. Изменение стоимости возможно только по письменному соглашению Сторон и фиксируется в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. В случае изменения цен на Товар, стоимость по договору и общая стоимость поставки, оговоренные в Спецификациях к Договору, меняются с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения.
3.3. В случае снижения рыночных цен на поставляемые товары на момент их поставки, Покупатель вправе обратиться к Поставщику с требованием о снижении стоимости поставляемых товаров до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные товары, работы, услуги, с предоставлением подтверждающих материалов.
Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней рассмотреть поступившие требования Покупателя о снижении стоимости на поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) и направить в адрес Покупателя письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора.
В случае отказа Поставщика снизить стоимость поставляемых товаров, при наличии обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора.
Поставщик вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения, предусматривающего снижение стоимости поставляемого товара, если докажет, что поставка предусмотренных договором товаров была осуществлена им до получения от Покупателя соответствующего обращения.
4. Поставка товара и документация
Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Покупателя.
4.6. Упаковка и маркировка, а также документация внутри и вне ее, должны строго соответствовать специальным требованиям, предусмотренным в Технической части закупочной документации (приложение № 1 к настоящему Договору), включая дополнительные требования (если таковые имеются), оговоренные во всех последующих инструкциях - распоряжениях Покупателя, предусмотренные в приложениях к настоящему Договору.
4.7. В дополнение к условиям, предусмотренным п. 4.7 настоящего Договора, Поставщик в любом случае должен поставить товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки грузополучателю. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товара.
4.8. Товар должен быть сертифицирован, пройти все необходимые испытания и процедуры, установленные действующим законодательством Российской Федерации до момента его приобретения в соответствии с требованием ТЗ на закупку товара (до выставления поставщиком товара на торги). Приемка товара должна производиться при соблюдении требования Раздела 6 настоящего Договора. После поставки оборудование (товар, продукция) должно пройти входной контроль и пусковые испытания (как отдельно, так и в комплексе) согласно требованиям НТД.
4.9. Товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. Товар должен соответствовать требованиям:
действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов;
технической политики в распределительном сетевом комплексе;
в случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.
4.11. Поставщик обязан не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой отгрузки товара письменно посредством эл. почты (на адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) уведомить грузополучателя и Покупателя о дате отгрузки товара и предполагаемой дате его прибытия.
4.12. При поставке товара Поставщик должен представить грузополучателю оригиналы, а Покупателю копии следующих документов на русском языке:
а) сертификаты либо декларации о соответствии, инструкции по эксплуатации и монтажу, а также иную техническую сопроводительную документацию в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору;
б) гарантийные свидетельства;
в) сертификат о происхождении в случае поставки товара, произведенного за пределами Российской Федерации;
Грузополучатель письменно посредством эл.почты уведомляет Поставщика и Покупателя о месте и времени приемки товара не позднее чем за два дня до предполагаемой даты приемки товара.
5.9. В случае обнаружения Заказчиком после приемки товара отступлений от условий Договора по количеству и/или качеству, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, Поставщик обязан за свой счет по требованию грузополучателя (Покупателя) и в согласованный с ним срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования грузополучателя (Покупателя), восполнить недопоставку товара, заменить его другим товаром или выплатить Покупателю соответствующую денежную компенсацию.
5.10. Покупатель вправе отказаться от товара, поставленного с нарушением номенклатуры, комплектности, количества и/или качества (отказ Покупателя от исполнения Договора). В этом случае товар не принимается, не оплачивается и передается на ответственное хранение за счет Поставщика. Принятым на ответственное хранение товаром Поставщик обязан распорядиться в пятидневный срок со дня получения извещения об этом от Покупателя. В случае невыполнения этого условия Покупатель вправе распорядиться товаром согласно статье 514 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.11. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю (грузополучателю) по товарной накладной ТОРГ-12.
После передачи Товара Покупателю (грузополучателю) риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю.
5.12. Расходы, связанные с заменой, возвратом или доукомплектованием некачественного или некомплектного Товара, несет Поставщик.
6.1. Поставщик обязуется на момент заключения настоящего договора предоставлять Заказчику:
- информацию о полной цепочке собственников Поставщика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Поставщика с предоставлением копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.), по форме, указанной в Приложении 3 к настоящему Договору;
- информацию о привлечении Поставщиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Поставщиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении 3 к настоящему Договору;
- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Поставщика, третьих лиц, привлеченных Поставщиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Поставщика, третьих лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в ПАО «Россети» по форме, указанной в Приложении 3 к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.
В случае если информация о полной цепочке собственников Поставщика, третьего лица, привлеченного Поставщиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Поставщик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Договору.
6.2. Поставщик гарантирует, что:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
6.3. Поставщик предоставляет Покупателю информацию об отнесении привлекаемых субпоставщиков/субподрядчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения настоящего Договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субпоставщиков/субподрядчиков).
6.4. Поставщик вправе после выполнения обязательств по настоящему Договору переуступить права требования по настоящему Договору в пользу финансово-кредитных учреждений.
6.5. Стороны договорились о том, что положения пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к отношениям сторон, возникшим по договору, и у Поставщика не возникает права на получение с Покупателя процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с указанной статьей.
Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выполнять гарантийный ремонт в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.
8.1. Оплата товара, работ и услуг Поставщика будет производиться денежными средствами в рублях платежными поручениями.
8.2. Покупатель обязуется оплатить полученный Товар путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных документов, предусмотренных договором.
8.3. В случае нарушения срока поставки Товара по вине Поставщика, Покупатель оплачивает Товар в течение 60 (шестидесяти) календарных дней по факту поставки Товара на склад Покупателя, предоставления счетов-фактур, товарных накладных.
8.4.Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Покупателя.
9.3. За исключением случаев, предусмотренных п. 9.1 настоящего Договора (при принятии Покупателем решения об отсутствии необходимости в выплате неустойки) и Разделом 9 настоящего Договора, просрочка при исполнении Поставщиком своих обязательств возлагает на него ответственность по выплате неустойки в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора.
9.4. Поставщик при нарушении договорных обязательств уплачивает Покупателю:
при несвоевременном выполнении своих обязательств Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,15% от стоимости Договора за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до даты поставки товара;
за недопоставку товара Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств Поставщиком;
при поставке некачественного товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,15% от стоимости Договора за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до замены некачественного товара;
при нецелевом использовании авансового платежа (какой-либо его части) Покупатель вправе:
- требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 5% от данной суммы;
- помимо указанного выше, взыскать с Поставщика сумму перечисленного авансового платежа(ей), а также пени из расчета 0,2% от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа(ей) у Поставщика;
- расторгнуть Договор в одностороннем порядке и при этом взыскать с Поставщика сумму перечисленного ему авансового платежа и сумму указанных выше санкций.
Уплата пеней и штрафов производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления соответствующей претензии, на основании отдельно выставленного счета.
Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
9.5. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 6.2 настоящего Договора, и это повлечет:
- предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)
- предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений, то
Поставщик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п.4 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.
9.6. Поставщик обязан самостоятельно (без привлечения субпоставщиков / субподрядчиков) выполнить обязательства по Договору, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора.
9.7. Для выполнения работ по настоящему Договору Поставщик имеет право привлекать иных лиц (субпоставщиков).
Поставщик обязан письменно согласовать с Покупателем привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субпоставщиков.
Поставщик информирует Покупателя о заключаемых им договорах с субпоставщиками, информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субпоставщика, включая юридический и фактический адрес субпоставщика.
Поставщик обязан включить в заключаемый им с субпоставщиком договор положение, обязывающее субпоставщика выполнять переданные ему работы собственными силами, т.е. без привлечения третьих лиц.
По требованию Покупателя Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней представить отчет о ходе выполнения субпоставщиком обязательств, включая:
- информацию о выполненных обязательствах, подтвержденных соответствующими документами;
- информацию о сумме перечисленных Поставщиком денежных средств субпоставщику;
- копию заключенного с субпоставщиком договора.
Покупатель вправе потребовать от Поставщика замены субпоставщиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Покупателем за сроки и качество выполняемых субпоставщиками работ, а также иную ответственность за действия субпоставщиков по настоящему Договору несет Поставщик.
9.8. В случае непредставления Поставщиком информации об отнесении привлекаемых субпоставщиков к субъектам малого и среднего предпринимательства, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости Договора.
9.9. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по привлечению к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости Договора.
9.10 При привлечении Поставщиком для выполнения обязательств по Договору субпоставщиков, несогласованных с Покупателем в порядке, определенном в п. 9.8 Договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 5 % от Цены Договора.
9.11. Право Поставщика переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Поставщик обязан предоставить Заказчику оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления уступки.
9.12. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент (далее – Фактор), которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Поставщиком и Фактором.
9.13. Соглашение между Фактором и Поставщиком о переуступке права денежного требования по договору с Заказчиком должно содержать обязательства исполнения Поставщиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).
В случае переуступки Поставщиком права денежного требования по настоящему Договору с Покупателем с нарушением условий, указанных в п. 9.13 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф за каждое нарушение в размере 1% от Цены Договора.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.
При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.
10.2. В случаях, предусмотренных в пункте 10.1. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.
10.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.
Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
11. Расторжение и отказ от исполнения Договора
11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
11.2. Договор также считается расторгнутым в случае одностороннего отказа одной из Сторон от его исполнения, когда такой отказ допускается настоящим Договором или законодательством Российской Федерации.
11.3. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:
отказа Поставщика выполнять часть или весь объем поставок, определяемых п. 1.2 настоящего Договора;
задержки Поставщиком начала поставок более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Покупателя;
неоднократного (более двух раз в течение трёх месяцев) нарушения Поставщиком сроков выполнения поставок, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 60 (шестьдесят) дней;
несоблюдения Поставщиком требований по качеству товара, если замена соответствующего некачественного товара влечет задержку окончания работ более чем на 60 (шестьдесят) дней;
аннулирования лицензий на соответствующую профессиональную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Поставщика права на выполнение поставок, отзыва или аннулирования выданных сертификатов;
если один или несколько субпоставщиков отказались от выполнения поставок, работ и услуг (при наличии субпоставщиков);
если в отношении Поставщика введены процедуры банкротства. В этом случае отказ от исполнения Договора осуществляется без выплаты Поставщику компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Покупателем;
в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязанностей, установленных в п.6.1.настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Поставщика.
Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком указанного письменного уведомления Покупателя.
В случае если Покупатель откажется от исполнения Договора полностью или частично, Покупатель вправе при подходящих условиях и по целесообразности закупить аналогичный недопоставленный товар, причем Поставщик будет нести перед Покупателем ответственность за все дополнительные расходы, связанные с поставкой таких товаров. Однако Поставщик обязан продолжить выполнение Договора в той его части, в которой Покупатель не отказался от его исполнения.
Односторонний отказ Покупателя от исполнения Договора по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не освобождает Поставщика от обязанности возместить убытки, связанные с нарушением обязательств по Договору.
11.4. Покупатель может в любое время полностью или частично отказаться от исполнения Договора в силу целесообразности, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено, что такой отказ целесообразен для Покупателя, указаны объем аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого отказа.
В этом случае Покупатель может сделать следующий выбор:
получить любую часть уже готового товара на условиях и по ценам Договора;
отказаться от оставшегося товара и выплатить Поставщику согласованную сумму за частично поставленный товар.
Покупатель должен оплатить Поставщику связанные с отказом от исполнения Договора обоснованные расходы при условии, если Поставщик предпринимает все приемлемые меры для минимизации этих расходов.
11.5. Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае:
задержки Покупателем расчетов за выполненные работы более чем на 90 (девяносто) рабочих дней;
остановки Покупателем поставок по причинам, не зависящим от Поставщика, на срок, превышающий 90 (девяносто) рабочих дней;
если в отношении Покупателя введены процедуры банкротства;
Расторжение Поставщиком настоящего Договора по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не освобождает Покупателя от обязанности возместить убытки, связанные с нарушением обязательств по Договору.
12.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Марий Эл в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.
Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
12.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 10 календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям ПАО «Россети Центр и Приволжье» может быть передан на разрешение суда по истечении 10 календарных дней с момента направления ПАО «Россети Центр и Приволжье» претензии (требования) Поставщику.
13. Особые условия
Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон настоящего Договора.
14. Конфиденциальность
14.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Центр и Приволжье».
15.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
10.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.
16.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
16.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Исполнителем и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.
16.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
16.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.
16.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.
16.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
16.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
17.1 Поставщику известно о том, что ПАО «Россети» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
17.2. Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
17.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Поставщика и Покупателя).
17.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 17.1-17.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти)рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 17.1,17.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
17.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 17.1,17.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 17.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Поставщик или Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
приложение № 1 Спецификация товара
приложение № 2 Согласие на обработку персональных данных
приложение № 3 Перечень информации
19. Адреса и реквизиты Сторон, подписи Сторон
- Посмотреть таблицу с данными«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»
______________ / / ______________ / /
м.п. м.п.
Приложение № 1
к Договору №__________ от "__" ______ 202_г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиСроки поставки.
Начало поставки: с момента заключения договора.
Окончание поставки: не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора.
Способ поставки товара: автотранспортом поставщика до склада грузополучателя.
Поставщик Покупатель
_____________ / / _____________ / /
м.п. м.п.
Приложение №2
к Договору №__________ от «__» _________ 202_г.
Согласие на обработку персональных данных
от «___» __________ 202_г.
Настоящим ___________________, Место нахождения и почтовый адрес: __________________________________________________, ИНН ___________ КПП _____________ ОГРН ________________, в лице _____________________________________, действующего (ей) на основании ____________, дает свое согласие на совершение Публичным акционерным обществом «Россети Центр и Приволжье» (далее ПАО «Россети Центр и Приволжье») и ПАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента/планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ПАО «Россети», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.
Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.
/_______________________
(Ф.И.О. и должность подписавшегося)
Приложение №3
к Договору №_____________ от « » ___________ 202_ г.
Перечень информации
____________________________
- Посмотреть таблицу с данными_______________________
Обоснование НМЦ.pdfОбоснование начальной (максимальной) цены на право заключения договора
поставки хим. посуды, хим. материала, реактивов для нужд филиала ПАО
«Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго».
Начальная (максимальная) цена
договора
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. без НДС,
НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.,
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. с НДС.
Используемый метод определения
начальной (максимальной) цены
договора с обоснованием
Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка).
Организационно-распорядительный
документ Заказчика, требования
которого применялись при
формировании начальной
(максимальной) цены договора
Отсутствует.
Расчет начальной (максимальной)
цены договора
Размещен в виде отдельного
приложения к обоснованию
начальной (максимальной) цены
договора.
Начальник управления логистики и
материально-технического обеспечения
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Мариэнерго»
Установление начальной
(максимальной) цены договора на
основании информации о рыночных
ценах идентичной продукции,
планируемой к закупке.
Д.А. Бастраков
Расчет НМЦ.pdf
15.01.2024г.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#271717125 |
6 дней
26.04.2024 15.05.2024 |
||
Не определен
#271824107 |
4 дня
27.04.2024 13.05.2024 |
||
Не определен
#272321621 |
8 дней
08.05.2024 17.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №264784681
Поставка химических реактивов (с результатом)
|
Электронный аукцион
#264784681 |
1 416 626
|
срок истек
29.01.2024 15.02.2024 |
Тендер №264784608
Стандартные образцы
|
Конкурс
#264784608 |
271 513
|
срок истек
- 05.02.2024 |
Единственный поставщик
#264784585 |
4 742 900
|
срок истек
29.01.2024 - |
|
Конкурс
#264784582 |
72 000 000
|
срок истек
29.01.2024 27.02.2024 |
|
Тендер №264784423
Соль для промышленных целей (с результатом)
|
Единственный поставщик
#264784423 |
4 742 900
|
срок истек
29.01.2024 - |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Малая закупка
#264775154 |
120 200
|
срок истек
- 31.01.2024 |
|
Запрос предложений
#264743934 |
8 600 000
|
срок истек
29.01.2024 06.02.2024 |
|
Единственный поставщик
#264713304 |
5 000 000
|
срок истек
- 31.01.2024 |
|
Не определен
#264685907 |
срок истек
- 01.01.2024 |
||
Единственный поставщик
#264679435 |
9 058 196
|
срок истек
26.01.2024 26.01.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |