Тендер - ЕП-24-04-06 Поставка огнезащитного состава «СПЕКТР-Т» №270698080

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Удмуртская Респ Место поставки (адрес):Не заполнено Проект_договора

Договор поставки № __________

г. Ижевск «___» ____________ 2024 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС»), далее именуемое «Покупатель», в лице заместителя директора филиала «Уральское строительное управление» ФГУП «ГУСС» Шмакова Степана Алексеевича, действующего на основании доверенности №42-405Д от 30.08.2023г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Исследовательская Компания Спецсоставов» (ООО «НИКС»), далее именуемое «Поставщик», в лице генерального директора Нестерова Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» на основании Протокола заседания СЗК ФГУП «ГУСС» №______ от ______, заключили настоящий Договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар (далее – Товар), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.
• Поставщик гарантирует, что Товар отвечает российским стандартам качества, техническим регламентам и имеет соответствующие сертификаты, выданные органами, аккредитованными Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (в случае, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация поставляемого Товара). На Товар, в силу своих характеристик требующий наличия соответствующей документации, наряду с другими документами, предоставляются паспорта качества, инструкции по эксплуатации на русском языке и гарантийные талоны.
• Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, свободен от любых прав третьих лиц на него, и у Поставщика отсутствуют какие-либо ограничения прав на Товар.
• Право собственности на Товар, риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Покупателю с даты подписания Покупателем Товарной накладной или Универсального передаточного документа.
• Настоящий договор заключается с целью реализации мероприятий по подготовке производства для обеспечения объемов выпуска продукции военного назначения по заказам АО НПК «КБМ» с целью скорейшего увеличения объемов выпуска образцов вооружения, военной и специальной техники по заказам Министерства обороны Российской Федерации, в рамках договора подряда №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть от 10.02.2023г., №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть от 10.02.2023г., заключенного между ФГУП «ГУСС» и АО «Воткинский завод».
• Настоящий договор заключается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.10.2022 г. № 1867 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат организациям…» (с учетом всех изменений), Соглашением о предоставлении субсидии между Минпромторгом РФ и АО «Воткинский завод» от 26.12.2022 г. № 22412.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.16.063. Идентификатор соглашения▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Товар (продукция) приобретается для использования в целях создания (выполнения работ с применением данной продукции) огнезащиты металлических конструкций на объекте нормального уровня ответственности, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 1.7ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

• Для целей Договора применяются следующие определения/термины:
• Грузополучатель – Покупатель, либо определенный Покупателем в Техническом задании его филиал или обособленное структурное подразделение, либо иное лицо уполномоченное Покупателем, осуществляющее приемку Товара в Месте поставки Товара.
• Заказчик – АО «Воткинский завод».
• Дата поставки Товара - дата получения Товара и подписания уполномоченным представителем Покупателя Товарной накладной или Универсального передаточного документа.
• Дни – календарные дни, если иное не предусмотрено Договором.
• Исполнитель (Соисполнитель) – лицо, участвующее в поставках продукции и заключившее договор с Поставщиком.
• Итоговый акт об исполнении Поставщиком договорных обязательств – документ, подтверждающий выполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара в полном объеме, предусмотренных Договором (за исключением Гарантийных обязательств), и являющийся основанием для расчета за поставленный Товар, который составляется по форме, приведенной в Приложении № 3 к Договору.
• Место поставки Товара – пункт назначения (объект), указанный в Техническом задании, до которого Поставщик должен доставить Товар, и в котором Покупатель должен принять Товар от Поставщика, а также произвести приемку Товара по количеству и качеству в соответствии с условиями Договора.
• Объект – Объект строительства, указанный в Техническом задании.
• Спецификация – согласованный сторонами документ, являющийся неотъемлемой частью Договора, содержащий основные характеристики подлежащего поставке Товара: наименование, марка/модель Товара, технические стандарты (ГОСТ, ОСТ, ТУ и иное), количество, комплектность, цена за единицу Товара, общая стоимость, а также сроки поставки Товара (Приложение № 2 к Договору).
• Срок поставки - общий срок поставки, указанный в Приложении № 2 к Договору, а также срок поставки указанный в графике или в заявке.
• Техническое задание – согласованный сторонами документ, являющийся неотъемлемой частью Договора, определяющий и конкретизирующий Место поставки, Грузополучателя, Объект, гарантийный срок, размер авансового платежа, срок предоставления обеспечения исполнения обязательств, и иные условия поставки Товара (Приложение № 1 к Договору).
• Товарная накладная (форма № ТОРГ-12) – первичный учетный документ, применяемый для оформления поставки Товара Поставщиком; составляется по форме № ТОРГ-12 (код формы по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. № 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций», в 3 (трех) экземплярах (один экземпляр – для Поставщика, один экземпляр – для Покупателя, один – для - Грузополучателя).
• Универсальный передаточный документ – документ, подтверждающий факт приема - передачи Товара составленный по форме, предусмотренной Письмом ФНС России от 21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96@. Универсальный передаточный документ применяется Сторонами в качестве единого документа для целей бухгалтерского учета и налогообложения (в том числе для подтверждения права на вычет по НДС и подтверждения расходов по налогу на прибыль организации) при условии, что такой документ оформлен в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2022 г. №1867 – акт нормативного характера, устанавливающий Правила предоставления из Федерального бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат организациям, обеспечивающим по заданиям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации или Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» подготовку производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

ЦЕНА И СТОИМОСТЬ ТОВАРА

• Общая стоимость договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Два миллиона сто сорок четыре тысячи четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Стоимость Товара определяется Спецификациями №1, №2.
• В указанную цену включены:

- стоимость Товара;

- стоимость транспортных расходов на доставку Товара Поставщиком от мест его производства или отгрузки до установленных Договором Мест поставки;

- стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, загрузки и крепления на ж/д платформах, стоимость запорно-пломбировочных устройств для отправки Товара;

- расходы на получение сертификатов и разрешительных документов на Товар (в случае необходимости), деклараций безопасности, паспортов качества, заключений, подтверждающих надлежащее качество и происхождение Товара, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- уплату таможенных пошлин;

- установленные действующим законодательством налоги, сборы и платежи;

- иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

• Оплата по Договору осуществляется в рублях.
• Расчеты по договору осуществляются путем перечисления денежных средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытый в соответствии с Порядком осуществления банковского сопровождения расчетов на отдельном счете в опорном банке, утвержденного в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2022 г. № 1867, или на иной счет, в соответствии с установленным режимом использования отдельного счета. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с отдельного счета Покупателя.
• Покупатель вправе перечислить Поставщику аванс в размере, указанном в Техническом задании, но не более суммы денежных средств, перечисленных Заказчиком в качестве авансовых платежей в рамках исполнения обязательств по строительству Объекта на основании счета, предоставленного Поставщиком.

Аванс выплачивается при наличии у Поставщика, заключенного с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении и открытого в соответствии с Приказом Минпромторга России от 03.02.2023г. № 317 в опорном банке, отдельного счета, надлежаще оформленного Обеспечения исполнения Договора, в соответствии с условиями раздела 13 Договора и представленных Поставщиком счета и заявки на авансирование.

В случае перечисления аванса в размере менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Трех миллионов) рублей 00 копеек, Обеспечение исполнения Договора предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя, в отсутствие требования не предоставляется.

Поставщик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм в рамках исполнения обязательств по Договору.

После получения аванса Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента получения денежных средств, обязан передать Покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса. В случае работы Поставщика по упрощенной системе налогообложения, счет-фактура Поставщиком не предъявляется.

Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Поставщиком обязательств по Договору.

• Авансовые платежи засчитываются в счет исполнения обязательств по оплате поставленного Товара в размере 100% от стоимости Товара, указанного в каждой товарной накладной, если иное не согласовано Сторонами в Техническом задании.
• Окончательный расчет за поставленный Товар производится Покупателем с учетом ранее уплаченного аванса на основании выставленного Поставщиком счета в течение 7 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара и получения Покупателем в установленном Договором количестве экземпляров надлежащим образом оформленных документов, указанных в пп. 4.5.1.- 4.5.8. (в зависимости от того, что произойдет позднее):

4.5.1. транспортных накладных, в случае поставки Товара железнодорожным транспортом – железнодорожных накладных, морским транспортом – коносамента;

4.5.2. Товарных накладных или Универсальных передаточных документов;

4.5.3. Итогового акта об исполнении Поставщиком договорных обязательств;

4.5.4. счетов-фактур (если цена Договора определяется с НДС);

4.5.5. счета на оплату;

4.5.6. заверенных Поставщиком копий доверенностей, удостоверяющих полномочия лиц, подписавших первичные учетные документы от имени Поставщика;

4.5.7. документов, подтверждающих качество Товара (техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, сертификаты, а также документацию, подтверждающую качество Товара и иные документы, предусмотренные Техническим заданием) на русском языке и в полном объеме, сертификаты изготовителя или их заверенные надлежащим образом копии);

4.5.8. документов, указанных в Техническом задании, поставляемых вместе с Товаром и необходимых для надлежащего использования Товара.

• В случае, если документы, перечисленные в п. 4.5 Договора, Поставщиком не представлены Покупателю либо представлены, но оформлены ненадлежащим образом, срок оплаты поставленного Товара увеличивается соразмерно времени просрочки исполнения обязательства Поставщика по предоставлению вышеуказанных документов, при этом к Покупателю не применяются штрафные санкции за просрочку оплаты поставленного Товара.
• Стороны вправе согласовать в Техническом задании порядок оплаты Товара в иные сроки и иными способами.
• Покупатель вправе оплатить отдельную партию Товара поставленного по отдельной Заявке Покупателя/Грузополучателя или отдельный этап поставки.
• В случае расторжения Договора по соглашению Сторон или в одностороннем порядке по инициативе Покупателя, а также в случае расторжения Договора по иным основаниям аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения соглашения о расторжении Договора либо получения Поставщиком от Покупателя уведомления об одностороннем расторжении Договора. В случае нарушения данного срока возврата аванса подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные проценты начисляются на сумму аванса (неотработанную часть аванса) по день фактического возврата суммы аванса на счет Покупателя.
• В случаях, не связанных с расторжением Договора, Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя возвратить аванс (часть аванса) в следующих случаях:

- при нарушении сроков поставки Товара на срок, превышающий 10 (десять) рабочих дней;

- отказа Покупателя в приемке Товара в случаях, установленных Договором и действующим законодательством Российской Федерации;

- нецелевого использования авансового платежа по Договору;

- возбуждения в отношении Поставщика судебного дела о признании его банкротом.

В случае нарушения сроков возврата аванса подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 ГК РФ.

• Стороны договорились об исключении действия п.5 ст.488 ГК РФ для Товара, переданного по Договору. Права Покупателя по распоряжению Товаром после его передачи Покупателю не ограничены. Товар не считается находящимся в залоге.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

• Поставщик поставляет Товар в срок, указанный в Спецификации. Если в Спецификации указано, что поставка осуществляется «на основании заявок», то поставка Товара производится Поставщиком согласно Заявке Грузополучателя (далее - Заявка) по форме, установленной Приложением №3 к Договору.

В заявке Покупатель /Грузополучатель обязан указать наименование, количество и срок поставки.

Заявка направляется Покупателем/Грузополучателем Поставщику по адресу электронной почты, указанной в п. 15.5 или разделе 18 Договора.

Поставщик обязан подтвердить принятие Заявки, направив соответствующее уведомление по адресу электронной почты Покупателя /Грузополучателя, указанному в п. 15.5 или разделе 18 Договора. Ненаправление Поставщиком подтверждения принятия Заявки не отменяет обязанности Поставщика поставить Товар в соответствии с направленной Заявкой.

• Поставщик доставляет Товар в установленное Договором Место поставки и несет все связанные с этим расходы.
• Доставка Товара в Места его поставки осуществляется видом транспорта по выбору Поставщика.
• Поставщик осуществляет погрузку поставляемого Товара на транспорт в пункте отгрузки за свой счет и отвечает за него на всем пути следования до Места поставки Товара, если иное не предусмотрено в Техническом задании.
• Товар должен быть упакован таким образом, чтобы была обеспечена его сохранность при транспортировке, погрузке, выгрузке, хранении.
• Товар должен быть передан Покупателю вместе со следующими документами:

- транспортная накладная – в 3 (трех) экземплярах. В случае поставки Товара железнодорожным транспортом – железнодорожная накладная, морским транспортом – коносамент;

- товарная накладная или универсальный передаточный документ – 3 экз.;

- счет-фактура (если цена Договора определяется с НДС);

- счет на оплату;

- заверенные Поставщиком копии доверенностей, удостоверяющих полномочия лиц, подписавших первичные учетные документы от имени Поставщика;

- документы, подтверждающие качество Товара (техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, сертификаты) на русском языке и в полном объеме, сертификаты изготовителя или их заверенные надлежащим образом копии);

- иные документы, поставляемые вместе с Товаром и необходимые для надлежащего использования Товара.

- документы, указанные в Техническом задании.

• В случае отправки Товара по вине Поставщика в иное место, чем согласовано Договором, затраты, связанные с переадресованием (переправкой) Товара, несет Поставщик.
• Исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара в полном объеме, предусмотренных Договором, подтверждается подписанием Сторонами Итогового акта об исполнении Поставщиком договорных обязательств по форме, установленной Приложением №3 к Договору.

Итоговый акт об исполнении Поставщиком договорных обязательств подписывается Сторонами в течение 7 (Семи) дней с момента принятия и оплаты Заказчиком выполненных работ, в составе которых применялся поставленный Поставщиком по Договору Товар.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

• Приемка поставляемого Товара осуществляется в Месте поставки Товара.

При этом приемка Товара включает в себя:

а) приемку Товара по ассортименту, количеству, качеству и соответствию Товара и товаросопроводительных документов условиям Договора;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов.

Грузополучатель, указанный в Техническом задании, является полномочным представителем Покупателя при осуществлении приемки и проверки Товара на соответствие условиям Договора и приложениям к нему.

• Покупатель/Грузополучатель обязан проверить соответствие Товара транспортным и сопроводительным документам, принять Товар по количеству тарных мест от Поставщика/перевозчика с соблюдением нормативных правовых актов и подписанием транспортной накладной.

Подписание транспортной накладной Покупателем/Грузополучателем при получении Товара от Поставщика/Перевозчика не означает приемку Товара Покупателем /Грузополучателем по количеству, качеству и ассортименту.

Покупатель/Грузополучатель при обнаружении несоответствия Товара сопроводительным документам, а также в случае несоблюдения Поставщиком условий о количестве и ассортименте Товара, которые могут быть обнаружены при визуальном осмотре поставленного Товара, делает соответствующую отметку в транспортной накладной.

• Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту производится Покупателем /Грузополучателем в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Товара от Поставщика /Перевозчика с подписанием Товарной накладной или Универсального передаточного документа, за исключением случаев обнаружения скрытых недостатков (п. 6.13 Договора).
• В случае выявленного несоответствия количества, качества или ассортимента поставленного Товара в Товарной накладной или Универсальном передаточном документе должна быть сделана соответствующая отметка.
• Покупатель обязан уведомить Поставщика обо всех выявленных недостатках и несоответствиях поставленного Товара не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня истечения срока приемки, установленного п. 6.3 Договора, а также о времени и месте осмотра Товара.

В уведомлении, направленном Поставщику, должно быть указано:

а) наименование Товара, дата и номер транспортной накладной, Товарной накладной или Универсального передаточного документа по которым поставлен некачественный Товар;

б) недостатки, обнаруженные в Товаре;

в) время, на которое назначен осмотр Товара, место проведения осмотра;

г) количество Товара ненадлежащего качества.

• Представитель Поставщика обязан прибыть для осмотра Товара ко времени, указанному в уведомлении, на которое назначен осмотр Товара, представитель Поставщика должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в определении соответствия Товара условиям Договора, подписания соответствующего акта и иных документов, совершения иных необходимых действий при приемке Товара.
• При неприбытии представителя Поставщика для осмотра Товара и фиксации выявленных недостатков Покупатель составляет Акт о выявленных недостатках Товара, к которому прикладывает документы о выявленных недостатках в одностороннем порядке и делает соответствующую отметку в соответствующем акте. В этом случае Акт о выявленных недостатках Товара, подписанный только представителями Покупателя, является документом, подтверждающим несоответствие Товара условиям Договора.

В случае возникновения необходимости Покупатель вправе привлечь для определения качества Товара независимую экспертную организацию. В случае признания независимой экспертной организацией несоответствия качества Товара условиям Договора и требованиям соответствующих нормативных актов, расходы на проведение экспертизы возмещаются Поставщиком.

В случае несоответствия Товара условиям Договора и требованиям соответствующих нормативных актов о качестве и/или комплектности и/или сборке и/или ассортименте, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, Покупатель имеет право отказаться от приемки такого Товара и поместить его на ответственное хранение до момента устранения дефектов и/или недостатков и/или замены и/или доукомплектования и/или сборки Товара. В этом случае обязательства Поставщика считаются неисполненными, Товар считается не поставленным, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара и оплачивает пользование коммерческим кредитом, в соответствии с п.9.2., 9.3. Договора и хранение Товара.

• В случае поставки Товара в ассортименте, не соответствующем Договору, Покупатель вправе отказаться от его оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы и/или вправе удержать данную сумму из причитающейся к оплате за поставленный Товар.

Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:

- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;

- отказаться от всего переданного Товара;

- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Договором в срок, установленный Покупателем;

- принять весь переданный Товар, в счет исполнения Поставщиком обязанности поставки Товара иного наименования, входящего в тот же ассортимент по соответствующей Спецификации, заявке.

• При обнаружении несоответствия количества Товара условиям Договора либо данным, указанным в сопроводительных документах, Покупатель:

- по своему усмотрению имеет право приостановить дальнейшую приемку;

- незамедлительно сообщает о данном факте Поставщику;

- составляет Акт о выявленных недостатках Товара, в котором указывает выявленные при приемке Товара недостатки, в порядке, предусмотренном пп. 6.5-6.7 Договора.

В случае недопоставки Товара в ассортименте и сроки, предусмотренные Договором, Покупатель вправе:

- требовать от Поставщика передать недостающее количество Товара. При этом Поставщик обязан допоставить Товар в ассортименте, установленном Спецификацией в срок, установленный Покупателем;

- отказаться от недопоставленного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен – потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Если Поставщик не выполнил требования Покупателя о передаче недостающего количества Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленный Товар у третьих лиц с отнесением на Поставщика расходов на его приобретение. Поставщик обязан возместить данные расходы в полном объеме и в срок не позднее 10 календарных дней с даты уведомления Поставщика.

В случае выявления несоответствия количества поставленного Товара количеству, указанному в товаросопроводительных документах, обязательства Поставщика в части поставки отсутствующего количества Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 9.2 Договора и/или действующим законодательством.

• В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены Товара;

- потребовать устранения недостатков Товара в срок, установленный Покупателем, но не более 30 календарных дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках Товара;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в течение 20 (двадцати) дней с момента предъявления такого требования.

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора в срок, установленный Покупателем.

Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления, в срок, установленный в Техническом задании, заменит поставленный Товар на Товар надлежащего качества.

• В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны согласовывают экспертную организацию, которая проводит квалифицированную экспертизу. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик.
• Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком в размере, определяемом Покупателем самостоятельно с учетом количества и иных характеристик Товара.
• Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара.

Акт о скрытых недостатках Товара должен быть составлен в течение 7 (семи) дней по обнаружении недостатков, однако не позднее четырех месяцев со дня приемки Товара в соответствии с п. 6.3 Договора.

Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в Товаре с гарантийными сроками службы или хранения, должен быть составлен в течение 7 (семи) дней по обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока.

При обнаружении скрытых недостатков Покупатель действует в порядке, установленном п. 6.10 Договора.

• По требованию Покупателя, Поставщик обязан приостановить поставку Товара, в этом случае срок поставки продлевается на период приостановления и Покупатель освобождается от возмещения убытков, вызванных простоем. Возобновление поставки производится только после письменного уведомления Поставщика.
• В случае если предусмотрено Спецификацией, Товар должен поставляться комплектом.

В Спецификации должно быть определено, что считается комплектом для конкретного Товара. Товар, не соответствующий описанию, данному в Спецификации, считается некомплектным.

Товар должен поставляться в полностью собранном виде, если иная степень сборки не указана в Техническом задании. Стороны согласились, что условия, изложенные в настоящем абзаце, ни в коем случае не могут служить основанием для увеличения срока поставки Товара. В случае если Поставщик осуществил демонтаж комплектующих, входящих в Товар, в целях транспортировки или иных целях, то такие комплектующие должны быть смонтированы на Месте поставки Товара силами и за счет Поставщика, с использованием его инструментов в пределах сроков поставки такого Товара.

• Дата устранения недостатков в Товаре подтверждается Актом об устранении недостатков, подписанном Поставщиком и Покупателем. В случае если для устранения недостатков Товар вывозился Поставщиком, датой устранения недостатков будет дата доставки Товара после устранения недостатков, подтвержденная транспортными документами.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

• Поставщик обязуется:
• Осуществить поставку Товара на условиях, изложенных в Договоре.
• Вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Договору в соответствии с требованиями к организациям, выполняющим государственный оборонный заказ за счет средств федерального бюджета.
• Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Покупателя.
• При отсутствии оснований для перечисления Покупателем денежных средств на иной счет Поставщика, открыть отдельный счет по Договору в соответствии с Приказом Минпромторга России от 03.02.2023г. № 317 в опорном банке, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
• Неоткрытие отдельного счета в соответствии с п. 7.1.4. свидетельствует об уклонении Поставщика от исполнения принятых договорных обязательств и является самостоятельным основанием для расторжения договора в одностороннем (внесудебном) порядке Покупателем.
• После открытия опорным банком отдельного счета в десятидневный срок уведомить Покупателя о его открытии и подписать дополнительное соглашение об изменении реквизитов, по которому будут осуществляться платежи в рамках Договора.
• Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц), до заключения договора (договоров) с ними, о том, что Договор (договоры) заключаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.10.2022 г. № 1867 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат организациям…» (с учетом всех изменений), Соглашением о предоставлении субсидии между Минпромторгом РФ и АО «Воткинский завод» от 26.12.2022 г. № 22412.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.16.063. Идентификатор соглашения▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, и о необходимости заключения с опорным банком договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета в случае отсутствия оснований для перечисления денежных средств на иные банковские счета.
• Заключать договор (договоры) с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Договора, с обязательным указанием в них:
• Информации об идентификаторе Соглашения о предоставлении субсидии;
• Условий об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Порядком осуществления банковского сопровождения расчетов на отдельном счете в опорном банке, утвержденного в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2022 г. № 1867. в опорном банке, выбранном Заказчиком, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении, за исключением списания денежных средств на иные счета в соответствии с режимом использования отдельного счета;
• Включать в документы, связанные с исполнением данных договоров идентификатор Соглашения о предоставлении субсидии.
• Покупатель вправе запрашивать у Поставщика акты сверок взаиморасчетов. При этом Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса направить подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов Покупателю по форме, установленной Приложением №3 к Договору. Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней после завершения взаиморасчетов предоставить Покупателю Акт сверки расчетов по форме, установленной Приложением №3 к Договору.
• Соблюдать на строительном объекте и территории административного здания Покупателя запрет на использование технических устройств (телефоны, смартфоны, ноутбуки, видео и фото аппаратура, навигаторы, видео регистраторы и т.д.) личного пользования, имеющих расширенные мультимедийные возможности (аудиозапись, фото и видеосъемка, передача данных по сети интернет и т.д.).
• Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю паспорта или сертификата качества поставляемого Товара. При необходимости (по запросу Покупателя) Поставщик предоставляет техническую документацию, разрешение Ростехнадзора и другие документы.
• В случае, если использование определенных видов Товаров, поставляемых по Договору, требует лицензирования либо получения специальных разрешений (регистрации), Поставщик обязан дополнительно предоставить Покупателю надлежащим образом оформленные оригинальные документы, необходимые Покупателю для надлежащей регистрации Товара в государственных органах Российской Федерации (ГИБДД, Госгортехнадзор, МВД, МЧС, ГИМС, ГРСИ и т.д.). При необходимости конкретный перечень таких документов указывается в приложениях к Договору.
• На территории АО «Воткинский завод» установлен особый режим безопасного функционирования объектов, требующий обеспечения и соблюдения пропускного режима с ограничением доступа на территорию, с оформлением соответствующего разрешения.
• На территорию АО «Воткинский завод» допускаются только граждане Российской Федерации.
• Для оформления временных пропусков с целью доступа работников Поставщика на территорию АО «Воткинский завод» Поставщик за 10 (Десять) рабочих дней до начала оказания услуг (либо сразу после заключения Договора) предоставляет анкетные данные и заявки на лиц, которым необходимо пройти на территорию АО «Воткинский завод».
• Для оформления проезда грузового автотранспорта на территорию АО «Воткинский завод» Поставщик за 1 (Один) рабочий день до прибытия транспортного средства предоставляет заявку с указанием номера и модели автотранспорта, анкетные данные водителей.
• Поставщик, подписывая Договор, дает согласие на осуществление Министерством промышленности и торговли РФ и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Покупателем условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со ст. 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса РФ.
• Поставщик предоставляет по запросу Министерства промышленности и торговли РФ (далее – МПТ РФ) и/или органов государственного финансового контроля, Покупателя или Заказчика в срок, установленный в данном запросе, документы и информацию, указанные в данном запросе, необходимые для проведения проверок.
• Исполнить все свои обязательства, изложенные в других статьях Договора.
• Покупатель обязуется:
• Своевременно принять Товар, являющийся предметом Договора, в сроки, установленные Договором;
• Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, ассортименту и качеству, подписать соответствующие документы;
• Произвести оплату Товара в соответствии с условиями Договора.
• Поставщик не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя.

ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

• Поставщик гарантирует, что качество поставленного Товара будет соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к Товару едиными правилами согласно Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также требованиям, установленным Договором. В том случае если на поставляемый Товар (отдельные позиции поставляемого Товара) предусмотрен гарантийный срок, то он устанавливается равным гарантийному сроку, установленному производителем (заводом-изготовителем) Товара и указанному в технической документации на Товар (технический паспорт, гарантийный сертификат (талон) и т.п.), но не может быть менее срока, указанного в Техническом задании, а если гарантийный срок в Техническом задании не определен – не может быть менее 24 (двадцати четырех) месяцев. В случае противоречий между Гарантийными сроками, указанными в настоящем пункте и гарантийными обязательствами Поставщика, действует более длительный Гарантийный срок. Гарантия предоставляется в соответствии с условиями производителя (завода-изготовителя).
• Гарантийный срок на Товар исчисляется с момента подписания Товарной накладной или Универсального передаточного документа, а если Товар требует монтажа и ввода в эксплуатацию – со дня ввода соответствующего Товара в эксплуатацию.
• Гарантийный срок не начинает течь если Покупатель не может использовать Товар в связи с тем, что Поставщиком не предоставлены документы, подтверждающие качество Товара (гарантийные талоны, сертификаты, техническая документация, паспорт, руководство по эксплуатации и т.п.), или в связи с поставкой неполного комплекта.
• Поставщик гарантирует:
• соответствие качества поставляемого Товара требованиям действующих ГОСТов, технических условий или другим общепринятым стандартам качества, а также техническим требованиям Покупателя, указанным в Техническом задании, в Спецификации, требованиям установленным законодательством Российской Федерации, в том числе регламентирующим условия производства, хранения и перевозки Товара.
• нормальную и бесперебойную работоспособность Товара (отдельных узлов и/или компонентов) в течение всего гарантийного срока;
• допоставку несоответствующего товаросопроводительным документам количества и/или комплектности и/или марки Товара, в установленные Покупателем сроки;
• устранение дефектов либо замену всего комплекса или части узлов Товара при нарушении работоспособности в течение гарантийного срока в порядке и сроки, установленные Договором;
• что поставленный Поставщиком Товар не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц, что Поставщик обладает в необходимом объеме правами на все соответствующие патенты, товарные знаки и изобретения на поставляемый Товар, и, что Товар, поставленный по Договору, может быть использован Покупателем без каких-либо претензий со стороны третьих лиц и без нарушения каким-либо образом их прав. В случае, если Покупателю в связи с Товаром Поставщика третьими лицами будут предъявлены какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их интеллектуальных прав, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все расходы и иные убытки, понесенные Покупателем.
• В случае если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты и недостатки Товара или иное несоответствие Товара условиям Договора и приложений к нему, Покупатель обязан обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о недостатках Товара.

Вызов представителя Поставщика осуществляется в порядке, предусмотренном пп. 6.5-6.7. Договора в разумный срок, но в любом случае в пределах гарантийного срока.

• По прибытию по вызову Покупателя представитель Поставщика имеет право произвести осмотр поврежденного Товара на месте установки/нахождения и его диагностику силами привлеченной по своему усмотрению лаборатории, в этом случае Покупатель обязан обеспечить возможность безопасного проведения работ.
• По результатам проверки, проведенной в соответствии с пп. 8.4, 8.5 Договора, составляется двухсторонний Акт о выявленных недостатках Товара, являющийся основанием для исполнения Поставщиком гарантийных обязательств по Договору (проведение ремонта, возмещение расходов, замена Товара и др.). В том случае, если Поставщик отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным и подтверждает факты, изложенные в нем.
• Если в течение гарантийного срока выявятся недостатки, дефекты, неполнота и/или некомплектность Товара и/или технической документации, и/или несоответствия качества Товара условиям Договора, ГОСТам, ТУ и иным действующим нормативным документами полностью или частично, подтвержденные Актом о выявленных недостатках Товара, в течение 20 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о выявленных недостатках Товара или получения Поставщиком Акта о выявленных недостатках Товара, при подписании такого Акта в одностороннем порядке Покупателем на условиях указанных в Договоре, Поставщик обязан за свой счет устранить все установленные дефекты и недостатки путем исправления либо замены дефектного Товара или его частей на новый Товар надлежащего качества/комплектности.
• Все расходы, связанные с устранением дефектов, недостатков и заменой Товара (включая, но не ограничиваясь расходами по: проведению экспертизы, хранению, транспортировке, монтажу Товара и т.п.) несет Поставщик.
• Дата устранения недостатков, дефектов, замены Товара подтверждаются в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 6.16. Договора.
• Замененный дефектный Товар, Товар с недостатками и/или его части возвращаются Поставщику по его требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом дефектного Товара (его частей), Товара (его частей) с недостатками несет Поставщик.
• Если обнаруженные дефекты и недостатки будут признаны Покупателем неустранимыми, то Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, расторгнув его полностью либо в части, по своему усмотрению. В этом случае Поставщик в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя обязуется возвратить Покупателю уплаченные им денежные средства за поставленный и оплаченный Товар.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

• В случае непоставки Товара в установленный срок, либо нарушения Поставщиком срока поставки Товара, он уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. Указанная неустойка начинает начисляться со дня, следующего за днем (последним днем) срока поставки Товара и начисляется по день фактического исполнения Поставщиком своих обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
• При нарушении сроков поставки Товара на срок, превышающий 10 дней, Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, потребовать от Поставщика возврата уплаченной суммы аванса, а также начисленные на сумму аванса проценты в порядке, предусмотренном ст. 395 Гражданского кодекса РФ. Указанные проценты начисляются на сумму аванса с даты его перечисления до даты фактического возврата суммы аванса на счет Покупателя.

Уведомление об отказе от Договора и требование о возврате суммы аванса и начисленных процентов направляется в письменном виде в адрес Поставщика. Указанная в требовании денежная сумма должна быть перечислена на счет Покупателя течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

• В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара на срок, превышающий 10 дней, он может быть лишен права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и по решению Покупателя к авансу (или неотработанной части аванса) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) начисляются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по дату фактического исполнения нарушенных обязательств, либо по дату фактического возврата суммы аванса на счет Покупателя, в зависимости от того, какое из этих событий произошло раньше. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.

Начисление и уплата указанных процентов осуществляются на основании соответствующего письменного требования Покупателя.

• Если по вине Поставщика вследствие нарушения сроков поставки Товара, Заказчиком были предъявлены/взысканы/удержаны штрафные санкции Покупателю/с Покупателя, то Поставщик обязан возместить их в полном объеме и в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты уведомления Поставщика.

В случае возникновения документально подтвержденных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик принимает на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц.

• В случае если в результате поставки некачественного Товара будет нанесен ущерб Покупателю, его работникам и/или Объекту поставки, то Поставщик компенсирует все убытки, понесенные Покупателем, в связи с этим событием в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Покупателем уведомления Поставщику.
• В случае нарушения сроков устранения выявленных дефектов и недостатков и/или несоответствия качества и/или замены некачественного и/или некомплектного Товара, установленных Актом о выявленных недостатках Товара, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,2 % от стоимости Товара, подлежащего замене и/или ремонту и/или доукомплектованию за каждый день просрочки устранения дефектов и недостатков, доукомплектования или замены Товара.

При этом неустойка рассчитывается за период со дня, следующего за днем (последним днем) срока для замены и/или ремонта и/или доукомплектования Товара и начисляется до даты фактического исполнения Поставщиком обязательств по замене и/или устранению дефектов и недостатков и/или доукомплектованию Товара фактического исполнения Поставщиком своих обязательств, или, при отказе Поставщика от устранения дефектов и недостатков, доукомплектования и замены Товара, до дня устранения дефектов и недостатков или замены Товара иными способами и лицами, в случаях предусмотренных Договором и действующим законодательством.

• В случае нарушения Поставщиком требований взаиморасчетов, выразившихся в неоткрытии (несвоевременном открытии) отдельного счета и нарушении установленного порядка извещения об этом Покупателя, не указания в договорах с третьими лицами информации об идентификаторе Соглашения о предоставлении субсидии, условий об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного счета, а равно использование для расчетов иного, не отдельного счета (в нарушение режима использования отдельного счета), Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан уплатить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
• В случае нарушения сроков предоставления Поставщиком Обеспечения исполнения Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки. В случае исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, до истечения срока предоставления Обеспечения исполнения Договора, ответственность, предусмотренная настоящим пунктом, не наступает.
• В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в п. 4.5, 5.6. Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,2 % от совокупной стоимости Товара, документы на который не были представлены, за каждый день просрочки.
• Поставщик несет ответственность за поставку Товара, не прошедшего необходимой сертификации, и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированного Товара.
• В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе, руководствуясь статьей 511 ГК РФ, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, путем направления соответствующего уведомления Поставщику, и имеет право приобрести не поставленный по Спецификации Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение в соответствии со ст. 520 ГК РФ.
• Покупатель не несет ответственность за несвоевременную оплату поставленного Товара, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств от Заказчика на строительство Объекта.
• Покупатель вправе зачесть в счет оплаты по Договору сумму неустоек (штрафов, пеней), начисленную за нарушение Поставщиком условий Договора, а также иные суммы, право требования оплаты которых от Поставщика принадлежит Покупателю. В этом случае Покупатель должен направить в адрес Поставщика письменное уведомление о зачете, в котором должна быть указана зачитываемая сумма и основания ее начисления, а также сумма оставшейся задолженности Поставщика по Договору с учетом проведенного зачета. С момента получения Поставщиком указанного уведомления обязательство Поставщика по оплате денежного требования Покупателя, равном зачтенной сумме, прекращается.
• Применение штрафных санкций (уплата неустойки) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

• Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние и за возникновение которых она не несет ответственности.

• О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение.
• Факт возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
• Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 10.2 и 10.3 Договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.
• Срок исполнения обязательств для Стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.
• Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 20 (двадцати) дней, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче любым третьим лицам Стороной, которой такая информация была передана или стала известна в ходе исполнения Договора, без предварительного письменного разрешения Стороны, которая ее предоставила или к которой такая информация имеет отношение.
• Стороны выражают понимание того, что содержание Договора являются конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон Договора третьим лицам.
• Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства Российской Федерации.
• Сторона, допустившая утерю или разглашение конфиденциальной информации, несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные передающей Стороной и вытекающие в связи с любым раскрытием конфиденциальной информации.
• Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 лет после прекращения Договора по любому из оснований, предусмотренных Договором или действующим законодательством РФ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

• Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» июля 2024г.

В случае если Сторонами не исполнены свои обязательства по Договору до окончания срока, установленного в п.12.1 Договора, то Договор продолжает действовать до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

• Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным Договором и действующим гражданским законодательством РФ.
• Покупатель в любое время вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, в том числе, но не ограничиваясь:

- при нарушении сроков поставки Товара на срок, более 10 рабочих дней;

- в случае нарушения сроков открытия отдельного счета на срок, более 10 рабочих дней;

- в случае выявления факта предоставления недостоверного Обеспечения исполнения Договора;

- в случае возбуждения судебного дела о признании Поставщика (несостоятельным) банкротом;

- если по результатам разработанной проектной документации объекта получившей положительное заключение государственной экспертизы перечень и количество Товара будет иным, чем установлено Договором;

- в случае расторжения заключенного с Покупателем договора подряда по Объекту;

- в случае обнаружения факта несоответствия Поставщика установленным закупочной документацией требованиям к участникам закупок или предоставления недостоверной информации о своём соответствии этим требованиям;

- при выявлении фактов предоставления Поставщиком недостоверной информации в учредительных документах (уставе с изменениями и дополнениями), выписке из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, свидетельстве о регистрации в ЕГРЮЛ (для юридических лиц), ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), свидетельстве, лицензии, разрешении и иных документах.

В этом случае Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление и Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении.

• После расторжения Договора прекращаются обязательства Поставщика относительно предмета Договора (поставки Товара). Иные условия Договора, которые в силу своей природы предполагают их применение и после расторжения Договора (в частности, гарантийные обязательства, соглашение о подсудности, о досудебном порядке урегулирования спора, о порядке возврата Покупателю финансовых средств, документов и т.п.) сохраняют свое действие после расторжения Договора.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

• Надлежащее исполнение обязательств Поставщика по Договору должно обеспечиваться безотзывной независимой гарантией, предоставленной кредитной организацией (банковской гарантией) (далее - Обеспечение).
• По Договору обеспечиваются следующие обязательства:

- возврат неотработанного аванса;

- уплата процентов за пользование авансом в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору;

- выплата Покупателю неустоек и штрафов в соответствии с условиями Договора.

• Обеспечение исполнения Договора и счета на оплату аванса должны быть предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, если иное не согласовано Сторонами в Техническом задании. Документ по установленному виду обеспечения должен быть предварительно согласован с Покупателем.

Предоставляемое Поставщиком Обеспечение исполнения Договора должно удовлетворять требованиям, изложенным в пп. 13.4 – 13.12 Договора.

• Сумма обеспечения исполнения Договора должна быть не менее суммы фактически выплачиваемого аванса Поставщику.
• Обеспечение исполнения Договора выражается в валюте Договора.
• Обеспечение исполнения Договора предоставляется на срок, превышающий срок действия Договора, предусмотренный в п.12.1 Договора, не менее чем на 2 (два) месяца.
• В случае увеличения срока поставки и не погашения авансового платежа, Поставщик обязуется заблаговременно (не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Обеспечения исполнения Договора), предоставить Покупателю Обеспечение исполнения Договора на новый срок, превышающий срок действия Договора не менее чем на 2 (два) месяца. Расходы по выпуску и обслуживанию такого Обеспечения несет Поставщик.
• Безотзывная независимая гарантия, выданная кредитной организацией (банковская гарантия) должна быть оформлена в одном из банков-гарантов (либо их региональных филиалов, действующих от имени банка), включенных в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 ФЗ от 5 апреля 2023 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе с сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
• В случае отзыва (аннулирования) у банка-гаранта лицензии на право осуществления банковских операций, Поставщик обязан в 20-дневный срок с даты отзыва (аннулирования) лицензии представить новую безотзывную независимую (банковскую) гарантию, соответствующую требованиям законодательства РФ и Договора.
• При увеличении размера аванса (в том числе выплаченного аванса) Поставщик в течение 30 дней с даты подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору обязан предоставить Покупателю новое соответствующее Обеспечение исполнения Договора, взамен ранее предоставленного Обеспечения, учитывающее вышеуказанные изменения.
• Поставщик принимает на себя все расходы и затраты по оформлению Обеспечения исполнения Договора.
• В случае выявления факта недействительности Обеспечения исполнения Договора Поставщик в течение 5 дней с момента предъявления требования от Покупателя возвращает Покупателю сумму аванса и предоставляет новое соответствующее Обеспечение исполнения Договора, учитывающее положения, изложенные в настоящем разделе.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

• Все споры по Договору разрешаются путем обязательного соблюдения досудебного претензионного порядка урегулирования. Срок рассмотрения претензии 15 календарных дней с момента ее получения.
• В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не направлен в течение указанного срока, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

• В случае изменения у одной из Сторон адреса места нахождения и (или) почтового адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 7 (семи) дней со дня вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
• Внесение изменений в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
• При исполнении Договора допускается перемена прав и обязательств Поставщика только при наличии письменного согласия Покупателя, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
• Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 18 Договора, или с использованием электронной связи (факс, электронная почта) с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почтовой связи уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтовой службы, а также если уведомление поступило Поставщику, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено (отказался или не явился за получением уведомления и др.) уведомление будет считаться доставленным в момент отправления уведомления обратно отправителю по истечению срока хранения. В случае отправления уведомлений посредством электронной связи (факс, электронная почта) уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
• Стороны признают юридическую силу электронных сообщений (писем) и считают переписку по электронной почте надлежащим образом отправленной (полученной) корреспонденцией. Электронные письма, направленные с любых электронных адресов домена «@su408.ru» (или адресованные на любой электронный адрес указанного домена) считаются соответственно исходящими от Покупателя (или направленными Покупателю). Электронные письма, направленные с электронного адреса, указанного в разделе 18 (или адресованные на электронный адрес, указанный в разделе 18), считаются соответственно исходящими от Поставщика (или направленными Поставщику). Документы, переданные по электронной связи, имеют полную юридическую силу. Стороны обязуются осуществить обмен оригиналами документов, переданных друг другу по электронной связи, в течение 5 дней с момента такой передачи. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.
• Стороны признают юридическую силу документов, полученных с электронных адресов (доменов) в виде подписанных уполномоченными лицами Сторон скан-образов до момента получения оригиналов этих подписанных документов. При этом при наличии разночтений и несоответствий текста документов, полученных в оригинале, документам, полученным в виде скан-образов, Стороны руководствуются первоначально полученными документами в виде скан-образов.
• Если по результатам разработанной проектной документации объекта получившей положительное заключение государственной экспертизы перечень и количество Товара будет иным, чем установлено Договором, Стороны вправе рассмотреть вопрос о внесении изменений в Договор, что оформляется дополнительным соглашением к Договору.
• Подписывая приложения (Спецификацию, Техническое задание) Поставщик подтверждает, что он тщательно изучил и проверил технические требования и не имеет претензий к их полноте и качеству. Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в технических требованиях, достаточно для поставки Товара и что он учел всю информацию, имеющую значение для определения сроков поставки, стоимости и качества Товара.
• Во исполнение пунктов Договора Стороны согласовали условия поставки Товара и подписали Техническое задание и Спецификацию, которые в силу соглашения Сторон могут содержать иные условия поставки и такие условия имеют приоритет перед положениями Договора.
• Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
• Во всем остальном, что не оговорено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

• Заверения и гарантии, содержащиеся в Договоре, признаются Сторонами существенными условиями Договора. Покупатель и Поставщик заключили Договор, полагаясь на достоверность, точность и полноту заверений Поставщика и Покупателя. Каждое заверение Поставщика имеет существенное значение для Покупателя, и каждое заверение Покупателя имеет существенное значение для Поставщика, а также для заключения, исполнения и прекращения Договора. Поставщик и Покупатель понимают, что в случае, если любое из нижеизложенных заверений не соответствует действительности, а любая из гарантий не будет выполнена надлежащим образом, Стороны не заключили бы Договор на изложенных в нем условиях.
• Поставщик гарантирует, что до заключения Договора им получены все корпоративные и иные одобрения в соответствии с действующим законодательством РФ, а также отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о заключении сделки на невыгодных для Поставщика условиях.
• Поставщик гарантирует, что в отношении него отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, штрафов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Законодательством, которые реструктурированы в соответствии с Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Законодательством) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
• Поставщик гарантирует, что:

• Поставщик зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом.

• Поставщик уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет налоговый учет, а также своевременно подает в налоговые и иные госорганы отчетность.

• Исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц.

• Поставщик (его работники) не имеет возможности влиять, не влияет и не будет влиять на условия и результат экономической деятельности Покупателя и его контрагентов, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по сделкам (операциям), искусственно создавать условия для использования налоговых преференций.
• Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения; неотражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения.
• Целью совершения сделок (операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.
• Если Поставщик нарушит указанные гарантии или законодательство, он обязуется возместить Покупателю ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в соответствующих решениях уполномоченных контролирующих органов (правоохранительных, налоговых, природоохранных и др.).
• Помимо ущерба Поставщик, нарушивший гарантии, возмещает Покупателю все убытки, вызванные таким нарушением. Срок возмещения ущерба и убытков - 20 дней со дня получения мотивированного требования от Покупателя.
• Поставщик, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, возмещает Покупателю все имущественные потери последнего, возникшие:

• в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм поставок по Договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком;

• в связи с предъявлением третьими лицами, у которых Поставщик приобрел Товар, являющийся предметом Договора, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пеней, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных Товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком.

• Указанные в п. 16.10 Договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить потери.
• При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, представления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Покупателю причиненные убытки и расходы, в том числе возникшие в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначислении налогов, начислении пеней, наложении штрафов.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Все приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью, в частности неотъемлемой частью Договора являются:

• Приложение № 1 – Техническое задание;
• Приложение № 2 – Спецификация;
• Приложение № 3 – Формы.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с даннымиПОДПИСИ СТОРОН - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к договору поставки

от «__» __________2024 г.

№ ____________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Место поставки: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Красноармейская, 1 АО «Воткинский завод»;

Грузополучатель: ОП «СУ №1» Филиала «Уральское строительное управление» ФГУП «ГУСС».

Объекты, на которые поставляется Товар (шифр Объекта): г. Воткинск, Склад комплектующих № 1, Склад комплектующих № 2;

В соответствии с п. 4.3. Договора Стороны согласовали размер авансового платежа: 80% от цены Договора.

В случае перечисления аванса в размере менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Трех миллионов) рублей 00 копеек, предоставление Обеспечения исполнения Договора – по требованию Покупателя.

Дополнительные качественные требования:

1. Соответствие обязательным требованиям должно быть подтверждено:

1.1 Сертификатом соответствия (обязательная сертификация) «Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017);

1.2 Свидетельством о государственной регистрации в соответствии с Едиными санитарными требованиями, приведенными в Решении комиссии Таможенного союза «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» от 28.05.2010 года № 299.

2. Огнезащитные составы (далее – «ОЗС) должны иметь техническую документацию, на которой должен быть нанесен единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического Союза. Заверенная копия технической документации должна быть передана до начала поставки ОЗС.

2.1. Техническая документация должна содержать:

- сведения по технологии нанесения (способы подготовки поверхности, виды и марки грунтов, число слоев, условия сушки и порядок нанесения ОЗС);

- мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности при хранении ОЗС и производстве работ.

2.2. Техническая документация должна содержать следующие, документально подтвержденные*, показатели и характеристики ОЗС:

- вид ОЗС;

- группу огнезащитной эффективности;

- расход для определенной группы огнезащитной эффективности;

- толщину огнезащитного покрытия (далее «ОЗП») в зависимости от приведенной толщины металла для определенной группы огнезащитной эффективности;

- плотность (объемную массу) ОЗС;

- виды и марки дополнительных (защитных, декоративных) поверхностных слоев огнезащитных составов в случае их применения;

- гарантийный срок и условия хранения ОЗС;

- гарантийный срок эксплуатации ОЗП – не менее 5 лет;

- срок службы ОЗП не менее – 25 лет (Сертификаты соответствия №ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00608/21, № ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00073/21);

- гарантийные условия эксплуатации ОЗП: климатические условия должны быть УХЛ2 (УХЛ1) по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, если нет других указаний в проекте, адгезия огнезащитного покрытия к стальной поверхности, определяемая методом Х-образного надреза по ГОСТ 32702.2-2014, должна быть не более 1 балла;

- возможность и периодичность замены или восстановления ОЗП в зависимости от условий эксплуатации;

- сведения о технологии подготовки ОЗС к огнезащитной обработке (если поставка ОЗС осуществляется не в готовом для применения виде);

- методы контроля качества и приемки выполненной огнезащитной обработки.

Примечание: *под документально подтвержденными, подразумеваются показатели и характеристики ОЗС и ОЗП, включенные в протоколы испытаний, выполненные в Аккредитованной лаборатории.

3. Поставщик обязуется до заключения договора:

3.1. Представить заверенные держателем оригинала копии Технических условий (далее – «ТУ») на ОЗС и ОЗП.

3.2. Представить протоколы испытаний по определению огнезащитной эффективности с целью определения толщины огнезащитного состава при приведенной толщине металла (далее по тексту – ПТМ) равной от 0,7 мм до 12 мм (в случае, если проектом предусмотрены иные значения ПТМ, то протоколы испытаний должны содержать информацию, позволяющую применять метод линейной интерполяции для заданного постоянного параметра (ПТМ, толщина огнезащитного покрытия, время).

3.3. Представить протоколы, подтверждающие климатические испытания ОЗП по определению срока службы в условиях УХЛ2 (метод 6, ГОСТ 9.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) не менее срока службы, указанного в сертификате соответствия (обязательная сертификация) ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00608/21, а именно, не менее 25 лет.

Климатические испытания должны быть выполнены только аккредитованной лабораторией, сведения о которой внесены в «Единую национальную систему аккредитации».

3.4. Подтвердить испытаниями адгезию ОЗП к металлу. Испытания должны быть выполнены с соблюдением обязательных метрологических требований по ГОСТ 32702.2-2014, при толщине огнезащитной системы, указанной в сертификате (обязательная сертификация). Представить протокол испытаний до поставки первой партии продукции.

3.5. Оформлять документ о качестве (паспорт) ОЗС в соответствии ГОСТ 9980.1 с учетом требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-фз, ст. 150, ч. 4 и 5, и ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 табл.1 и табл. 2. Согласовать форму (текст) паспорта с СУ № 1. На документе о качестве и на таре (упаковке) должен быть нанесен единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического Союза.

3.6. Указывать в документе о качестве фактические результаты приёмо-сдаточных и периодических испытаний продукции по всем указанным в «ТУ» показателям.

3.7. Указывать в документе о качестве разрешение применения ОЗС по истечению гарантийного срока хранения (в закрытой таре) при условии положительных результатов испытаний в компетентной лаборатории по определению адгезии к металлу и коэффициента вспучивания.

3.8. Подтвердить (удостоверить) теоретический расчет технологических потерь ОЗС печатью изготовителя на каждом листе расчета.

4. Поставщик обязуется предоставлять возможность Покупателю на регулярной основе проводить проверки исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, в том числе проверку качества изготовления ОЗС по документам регистрации результатов испытаний. В случае отказа Поставщика от проверки, либо при отрицательном результате проверки, Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор.

5. Поставщик ОЗС гарантирует на момент поставки Покупателю – соответствие всех нормируемых технологических показателей качества ОЗС заданным в договоре на поставку. Гарантии Поставщика должны быть подтверждены:

− протоколами определения технологических показателей качества ОЗС;

− протоколами климатических испытаний по определению срока службы ОЗП в условиях УХЛ2 (УХЛ1);

− протоколами приемо-сдаточных испытаний по определению адгезии к металлу и при толщине огнезащитной системы, указанной в сертификате;

− протоколами приемо-сдаточных испытаний по определению коэффициента вспучивания по методике СП 433.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2019 «Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ» подпункт 6.5.3.1.

Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства;

Поставщик обязуется:

• Отвечать за безопасную эксплуатацию техники, соблюдение правил безопасности, охраны труда, трудовой дисциплины, правопорядка.
• Нести ответственность за соблюдение правил по технике безопасности лицами, осуществляющими технологические операции с использованием грузоподъемной техники.
• Соблюдать пропускной режим на Строительную площадку.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2 к договору поставки

от «__» __________2024 г.

№____________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

В соответствии с п.1.1 Договора Поставщик передает, а Покупатель принимает Товар для объекта «Склад комплектующих №1» следующего наименования:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара по настоящей Спецификации №1:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Один миллион восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто два) рубля, 00 копеек, в том числе НДС.

Срок поставки: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2 к договору поставки

от «__» __________2024 г.

№____________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

В соответствии с п.1.1 Договора Поставщик передает, а Покупатель принимает Товар для объекта «Склад комплектующих №2» следующего наименования:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара по настоящей Спецификации №2:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Один миллион пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей, 00 копеек, в том числе НДС.

Срок поставки: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3 к договору поставки

от «__» __________2024 г.

№____________________

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

ФОРМА № 1

Заявка

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС»), далее именуемое «Покупатель», в лице________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________ уведомляет о количестве Товара, подлежащего поставке

ОБРАЗЕЦ

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА № 2

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов по состоянию на «___» ___________ 20___ г.

между Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное управление специального строительства»

(ФГУП «ГУСС»), (далее – Покупатель)

и ___________ (далее – Поставщик) по договору поставки по объекту: «_________________________»

(шифр объекта ____________________________) от «___» ____________ 20__ г. № ___________

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА № 3

Итоговый акт

об исполнении Поставщиком договорных обязательств

«____» ________________ _____г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________, действующего на основании доверенности __________________________, с одной Стороны, и

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, составили настоящий Итоговый акт об исполнении Поставщиком договорных обязательств (Далее – Акт) по договору поставки по объекту: «________________________________________» (шифр объекта _______________________) от «___» ____________ 20__ г. № ____________/_________ (далее – Договор) о нижеследующем:

Поставщик поставил Товар на сумму____(_____) руб., в том числе НДС 20% - _____ (_______) руб.

Настоящий Акт подтверждает, что Поставщиком в соответствии с Договором выполнены все принятые на себя обязательства (за исключением гарантийных).

Подписание настоящего Акта не прекращает оснований для начисления Покупателем штрафов, пеней, неустоек, предусмотренных Договором, и не освобождает Поставщика от ответственности за нарушения условий Договора.

ОБРАЗЕЦ

Настоящий Акт является основанием для расчета по Договору от «__»____________20__г. №____________/________

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА № 4

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Главное управление специального строительства»

от ____________

Заявка на авансирование

ОБРАЗЕЦ

Для ____________________ по договору на поставку по объекту: «_________________________» (шифр объекта ____________________________) от «___» ____________ 20__ г. № _________ прошу перечислить в качестве аванса денежные средства в размере ________ рублей.

Авансовые средства необходимы для (указать необходимое):

От Поставщика:

_____________/___________/

конец форм

Согласовано в качестве форм

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными