Тендер - Поставка расходных материалов химического и лабораторного назначения №269315982

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть82 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):119334, г. Москва, ул. Косыгина, д.4.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.03.2024 по 27.03.2024Место предоставления документации:119334, г. Москва, ул. Косыгина, д.4.Порядок предоставления документации:В соответствии с регламентомОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_Е-11_от_26_марта_2024x ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА №Е-11 от «26» марта 2024 г.

на поставку расходных материалов химического и лабораторного назначения

Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук.
Местонахождение: г. Москва, ул. Косыгина, д.4.
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Косыгина, д.4.
Контактное лицо: Коригов Мустафа Микаилович Номер контактного телефона: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Источник финансирования заказа: Оплата производится из средств от приносящей доход деятельности.

Основание проведения закупки у единственного поставщика: согласно пп.6 п.1 раздела 2 Главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг ИБХФ РАН.

Наименование и объем поставляемых товаров/работ/услуг: на поставку расходных материалов химического и лабораторного назначения согласно условиям Договора (Приложение №1 к Извещению о закупке у единственного поставщика)

Место поставки товара/работы/услуги: г. Москва, ул. Косыгина, д.4., корпус 5

Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг: согласно условиям Договора (Приложение №1 к Извещению о закупке у единственного поставщика)

Максимальная цена Договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,40 (Сто девяносто пять тысяч пятьсот тридцать два руб. 40 коп.)

Сроки и условия оплаты поставки товара/работы/услуги: Заказчик производит оплату поставленного Товара в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по счету, выставленному Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа в безналичной форме на основании счета Поставщика.

Сроки поставки товара/работы/услуги: до 31 августа 2024 года.

Срок подписания договора не ранее 1 (одного) рабочего дня с момента опубликования извещения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Помощник директора по общим вопросам А.Н. Голощапов

Приложение №1

К Извещению о закупке у единственного поставщика

Договор № 24-24

на поставку расходных материалов химического и лабораторного назначения

г. Москва « » ___________2024г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук (ИБХФ РАН), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице помощника директора Голощапова А.Н., действующего на основании Доверенности №1 от 17.10.2023г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Аксиома БИО» (ООО «Аксиома БИО»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Соколовой Екатерины Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и согласно пп.6 п.1 раздела 2 Главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ИБХФ РАН, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику (поставить) расходные материалы химического и лабораторного назначения (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке, форме и размере, установленными настоящим Договором.

1.2. Наименование, количество, технические, функциональные характеристики и качественные характеристики, упаковка поставляемого Товара, требования к поставляемому Товару определены в Спецификации.

1.3. Поставщик гарантирует, что он соответствует требованиям, предъявляемым к участникам закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым, не является выставочным образцом.

1.5. Поставщик тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки, стоимость и качество продукции, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением обязательств по Договору.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто девяносто пять тысяч пятьсот тридцать два) рубля 40 копеек, НДС не облагается на основании применения упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).

2.2. Цена Договора является фиксированной, не подлежит изменению в течение срока действия Договора и включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до места поставки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Заказчик производит оплату поставленного Товара в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по счету, выставленному Поставщиком, в течении 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара по Договору (Акта приемки товаров, работ, услуг). Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата производится из средств от приносящей доход деятельности.

2.5. В случае отсутствия в распоряжении Заказчика оформленных надлежащим образом (соответствующих данным, предусмотренным в Договоре) документов для оплаты (товарных накладных, счета-фактуры (при наличии), счета на оплату), срок оплаты отодвигается соразмерно задержке предоставления надлежащим образом оформленного документа.

2.6. В случае если по истечении срока действия настоящего Договора в результате виновных действий Поставщика по причине несвоевременной поставки (просрочки) товара более, чем на 30 (тридцать) рабочих дней общий объем поставленного Товара составит менее чем указано в Спецификации, Поставщик не вправе требовать от Заказчика приемки оставшегося объема Товара, в отношении которого допущена просрочка поставки, в том числе предъявлять претензии о компенсации упущенной выгоды.

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по Договору осуществляется на основании товарной накладной или УПД в которой(-ом) указана сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию, основания применения, порядок расчета неустойки (штрафа, пени), а также итоговую сумму, подлежащую оплате Поставщику по Договору.

3. Срок поставки Товара

3.1. Срок поставки Товара по Договору: до 31 августа 2024 года.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Заказчику Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Поставить Заказчику Товар, новым (неиспользованным, не восстановленным после ремонта, без повреждений), свободным от любых прав третьих лиц. Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4.1.3. Поставляемый Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировке, хранении. Товары должны быть упакованы Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения ее до приемки Заказчиком. Стоимость тары входит в цену Товара. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении, транспортировке и при разгрузке.

4.1.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему документы, предусмотренные действующим законодательством РФ/международными стандартами для данного вида Товара (сертификат анализа \ паспорт качества). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика.

4.1.5 Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

4.2. Поставщик вправе: требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по поставке Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Принять Товар в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.3.2. Произвести оплату по настоящему Договору в порядке и сроки, предусмотренные в пунктах 2.3.- 2.4. настоящего Договора.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. В случае необходимости, проводить экспертизу качества поставленного Товара.

4.4.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

5. Порядок поставки и приемки Товара

5.1. Доставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва, ул. Косыгина д.4, корпус 5.

5.2. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени доставки Товара Заказчику не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты доставки Товара любым доступным способом, включая средства электронной связи, телеграфное или телефаксное извещение. Контактный данные: Светлана Александровна Кучеренко, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5.3. Поставщик самостоятельно своим транспортом и за свой счет производит доставку Товара на склад Заказчика, осуществляет разгрузку Товара и погрузку возвратной тары.

Поставщик должен обеспечить присутствие при передаче Товара лиц, обладающими полномочиями на подписание от имени Поставщика документов о возврате/несоответствии Товара требованиям, установленным в Договоре.

5.4. Датой поставки товара является дата подписания товарной накладной, (УПД) и иных сопроводительных документов, подтверждающих передачу Товара от Поставщика Заказчику.

5.5. Приемка Товара по количеству и качеству и проверка его на соответствие требованиям Спецификации осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты передачи Товара Поставщиком Заказчику по товарной накладной (УПД).

5.6. Поставщик вправе осуществить поставку Товара по частям только с согласия Заказчика.

5.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

-товарную накладную (2 экземпляра) по форме ТОРГ-12 (либо УПД-2 экз.);

-счет;

-счет-фактуру (при наличии);

-документы, подтверждающие качество и безопасность передаваемого Товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае, если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и /или другие документы в соответствии с требованиями законодательства РФ);

-техническую документацию (паспорт), инструкцию по эксплуатации (руководство пользователя) на русском языке (при наличии);

-гарантийные документы на Товар, если на товар производителем установлен гарантийный срок.

5.8. Приемка Товара оформляется путем подписания двустороннего Акта приемки товаров, работ, услуг форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, установленной Приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. N 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».

5.9. Акт приемки товаров, работ, услуг формируется Заказчиком и направляется Поставщику посредством систем электронного документооборота или почтой России, а в случае невозможности его использования отсканированную копию Акта приемки товаров, работ, услуг направляет на адрес электронной почты, указанный в настоящем Договоре. Стороны признают надлежащим подписание Актов, путем обмена отсканированными копиями по электронной почте. Такие документы считаются подписанными простой электронной подписью и приравниваются к документам на бумажном носителе

Поставщик обязуется принять и собственноручно подписать указанный Акт приемки товаров, работ, услуг.

5.10. При обнаружении несоответствия поставленного Товара и (или) документов требованиям настоящего Договора, Заказчик делает отметку об этом в Акте приемки товаров, работ, услуг и немедленно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан восполнить недопоставку Товара, произвести замену Товара (предоставить соответствующие документы) в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Заказчика уведомления с соответствующим требованием, при этом расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий, заменой, возлагаются на Поставщика.

5.11. Переданный Поставщиком Заказчику Товар и/или документы, не соответствующие требованиям настоящего Договора, считается не поставленным (документы не переданными), а обязательства Поставщика по поставке Товара невыполненными.

Заказчик вправе не оплачивать переданный ему Поставщиком Товар, полностью или частично не соответствующий условиям Договора, в том числе по количеству и качеству.

5.12. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или повреждения переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

5.13. Поставщик считается исполнившим обязательства по поставке Товара с момента Подписания Сторонами Акта приемки товаров, работ, услуг.

5.14.В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.15. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

5.16. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

6. Гарантии качества Товара

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара.

6.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям настоящего Договора, изложенным в Техническом задании.

6.3. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества, предусмотренную производителем.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, другие стихийные бедствия, а также, военные действия, забастовки, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Наличие указанных обстоятельств должно быть подтверждено стороной, которая на них ссылается с приложением документов, подтверждающих такие обстоятельства, выданных компетентными органами.

7.2.Сторона, для которой создана невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в течение 2-х рабочих дней с момента наступления указанных в п. 7.1 Договора обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону о начале и возможном сроке окончания вышеуказанных обстоятельств и их последствий. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны возможности ссылаться на эти обстоятельства.

7.3. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Договора по соглашению Сторон в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 3 (трех) месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически поставленных Поставщиком и принятых Заказчиком на момент расторжения Товаров.

8. Ответственность Сторон

8.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Невыполнение Поставщиком условий настоящего Договора является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего Договора или расторжения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором), Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате штрафа.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % цены Договора.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.10. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора

9.1. Заказчик вправе полностью или частично отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в связи с существенным нарушением Договора Поставщиком в следующих случаях:

-просрочки Поставщиком поставки Товара на срок более 30 рабочих дней;

-просрочки выполнения требования Заказчика об устранении недопоставки Товара, требований об устранении недостатков Товара или о доукомплектовании Товара на срок более 30 рабочих дней.

- если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик или поставляемый Товар не соответствуют требованиям к участникам закупки или товару, установленным извещением о закупке или законодательством РФ или условиям настоящего Договора, или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии или соответствии Товара таким требованиям;

- ликвидации Поставщика, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства Поставщика возлагается на другое лицо;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

9.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления Поставщика признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления Заказчиком уведомления Поставщику.

9.3. Договор будет считаться расторгнутым через 5 (пять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. В этом случае оплате подлежат только уже предоставленные Поставщиком и принятые Заказчиком товары, за вычетом причиненного Заказчику реального ущерба, возникшего по вине Поставщика.

9.4. В случае отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору в результате ликвидации Поставщика, Договор будет считаться расторгнутым с момента, когда Заказчику стало об этом известно. В этом случае Заказчик оформляет акт о прекращении обязательств по Договору.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств - другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом г. Москвы.

10.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1 договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11.1 настоящего договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

12. Дополнительные условия

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствие с условиями настоящего Договора и гражданским законодательством Российской Федерации.

12.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, возникновении обстоятельств, существенно влияющих на возможности выполнения условий Договора, а также в случае реорганизации одной из Сторон Договора, она обязана незамедлительно уведомить о таких изменениях и обстоятельствах другие Стороны.

12.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:

путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,

в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),

в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

4) иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом.

12.8. Стороны допускают использование электронных подписей при исполнении Договора и совершении иных юридически значимых действий по Договору и признают электронные документы, подписанные электронной подписью установленного настоящим Дополнительным соглашением вида, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

12.9. В целях исполнения Договора и совершения иных юридически значимых действий по Договору Стороны установили, что электронные документы Сторон признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, только в случае их подписания усиленной квалифицированной электронной подписью (в том смысле, в котором она определена Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

12.10. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота, документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

12.11. Датой выставления электронного документа по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления такого электронного документа.

12.12. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

Приложение № 1 – Спецификация

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № _____________

от «___» _____________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто девяносто пять тысяч пятьсот тридцать два) рубля 40 копеек, НДС не облагается на основании применения упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ)

- Посмотреть таблицу с данными