Тендер - Поставка химических реактивов и расходных материалов №251363908

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):117485, ул. Бутлерова д. 5А
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.08.2023 по 10.08.2024Место предоставления документации:zakupki.gov.ru Порядок предоставления документации:Извещение и проект договора доступны без взимания платы Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

Утверждаю

Руководитель АФС

ИВНД и НФ РАН

____________ / В.А. Маркевич

«10» августа 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

1.Проект договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Заказчик:

Руководитель АФС

ИВНД и НФ РАН Маркевич В.А.

10 августа 2023 г.

Прил.1._Проект_договора

ДОГОВОР № ______________

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук (ИВНД и НФ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя административно-финансовой службы Маркевича Владимира Александровича, действующего на основании Доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/27 от 01.10.2022г, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Сергеева Елизавета Витальевна (ИП Сергеева Е.В.), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Сергеевой Елизаветы Витальевны, действующей на основании Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 15 декабря 2020 года, ОГРНИП №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть172875, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, поставить Заказчику реактивы для лабораторных исследований и расходные материалы (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар на условиях Договора.

1.2. Наименование, цена, количество и характеристики поставляемого Товара, а также дополнительные условия поставки определяются согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору) (далее – «Спецификация»).

1.3. Настоящим Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил, обязуется возместить Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента получения мотивированной претензии все возникшие у Заказчика в связи с невыполнением Поставщиком данного обязательства убытки и расходы.

1.4. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 5а.

1.5. Срок поставки Товара – в течение 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

1.6. Срок действия Договора: с даты подписания Договора Сторонами и до 29.12.2023 г.

1.7. Поставщик гарантирует до передачи Товара Покупателю соблюдение всех установленных производителем требований к транспортировке и хранению Товара, в том числе условий температурного режима (см. Спецификацию).

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Двести двадцать тысяч сто рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

2.2. В стоимость Договора включены все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи; расходы на перевозку, доставку и разгрузку Товара на склад Заказчика.

2.3. Цена Договора является твердой и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в разделе 10 Договора.

2.4. Оплата по Договору производится в российских рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- 100% постоплата в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов приемки: товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД при условии своевременного (в момент передачи Товара) предоставления Поставщиком счета на оплату.

В момент подписания Сторонами товарной накладной или УПД, Поставщик так же передает заказчику надлежащим образом оформленные закрывающие документы:

- счет на оплату (оригинал),

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 (оригинал) или УПД в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,

- счет-фактуру (если предусмотрена).

В случае ненадлежащего оформления закрывающих документов, или оформления документов с ошибками, обязательства Заказчика по оплате, указанные в п.2.4., переносятся до момента исправления Поставщиком ошибок и корректировок в закрывающих документах.

2.5. Стоимость Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

2.6. Оплата осуществляется за счет средств Заказчика.

3. Порядок поставки и приемки. Комплектация. Качество, упаковка

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

3.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки Товара, указанных в п. 3.1. Договора, более чем на 15 (пятнадцать) дней является существенным нарушением Договора.

3.3. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика за его счет. Право выбора способа доставки Товара Заказчику принадлежит Поставщику.

3.4. Поставка Товара должна быть осуществлена до склада Заказчика.

3.5. Товар должен быть разгружен Поставщиком в указанном Заказчиком Месте поставки.

3.6. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами Поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы входят в стоимость Товара.

3.7. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику документы на поставляемый Товар:

- счёт;

- счет-фактуру (если предусмотрена);

- товарную накладную (ТОРГ-12) (документ приемки) или УПД.

3.8. Порядок приемки Товара:

3.8.1. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

3.8.2. Для приемки представленных результатов исполнения Договора, а также в процессе использования Товара, Заказчик вправе провести экспертизу (своими силами либо с привлечением экспертов, экспертных организаций). Если по итогам проведения такой экспертизы будет установлено, что поставленный Товар не соответствует заявленному качеству и/или не пригоден для целей использования Заказчика, Поставщик обязан заменить такой Товар на качественный в срок не более 65 (Шестьдесят пять) календарных дней с момента уведомления Поставщика.

3.8.3 Заказчик обязуется провести в момент приёмки товара видеофиксацию, с использованием необходимых для резюмирования логистических требований к поставляемому товару технических средств (термометр и т.д.). Необходимые замеры должны производиться согласно требованиям: замер температуры в закрытом транспортировочном коробе следует осуществлять на протяжении не менее чем 5 минут с последующей фиксацией в видеоформате температуры при которой доставлялись заявленные в договоре товары. Данные материалы могут быть использованы для направления в адрес Продавца замечаний и требований по качеству товара, без предоставления материала согласно требованиям, претензия по неисполнению требований логистической процедуры может считаться необоснованно направленной и не подлежать рассмотрению.

3.8.4. В случае поступления Товара в нарушенной таре (упаковке), либо с признаками нарушения условий температурного режима, порчи, повреждения или недостачи, отсутствия необходимой маркировки и прочих факторов, препятствующих приемке Товара, составляется Дефектный акт (Акт выявленных недостатков) с описанием всех недостатков, выявленных при приемке Товара (мотивированный отказ от приемки Товара).

3.8.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком документов приемки.

3.8.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику по Договору с момента подписания Заказчиком документов приемки.

3.8.7. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком документов приемки.

3.8.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

3.9. Комплектация Товара определяется Спецификацией (Приложение №1 к Договору).

3.10. Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать условиям Договора, государственным стандартам, действующим техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

3.10.1. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу потребителя.

3.10.2. На Товар, подлежащий обязательной сертификации, Поставщик обязан при поставке вместе с Товаром передать Заказчику сертификаты или заверенные надлежащим образом копии таких сертификатов.

3.10.3. Товар передается Заказчику в упакованным виде. Товар должен быть в упаковке производителя, обеспечивающей целостность и сохранность Товара, а также сохранение его свойств, в том числе при транспортировке и хранении.

3.10.4. На упаковку Товара должна быть нанесена маркировка: наименование, рекомендации по хранению и транспортировке.

4. Гарантия качества Товара

4.1. Товар поставляется Покупателю свободным от любых обременений, обязательств, прошедшим таможенное оформление.

4.2. Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара (документам изготовителя импортного Товара), Спецификации (Приложение №1).

4.3. В соответствии со ст. 470 ГК РФ гарантия на реагенты для научных исследований и расходные материалы не предоставляется в связи со спецификой их использования, однако качество товара, поставляемого Поставщиком, должно соответствовать ст. 469 ГК РФ. Товар в пределах разумного срока (не менее 30% от общего срока годности, указанного производителем) должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

4.4. Гарантии не распространяются:

- на товары, в отношении которых будут установлены факты использования, противоречащего инструкции по эксплуатации и требованиям техники безопасности и лабораторной практики.

5. Качество и упаковка

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации Товара.

5.2. Качество и комплектность поставляемого Товара подтверждается сертификатами (при наличии), паспортами (при наличии), а также соответствующей маркировкой (при наличии). Инструкцию по использованию Товара (при наличии) Поставщик направляет в упаковке Товара.

5.3. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и Спецификации (Приложение №1), если же товар импортный, то международным стандартам упаковки и маркировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к Месту поставки и не иметь наружных повреждений.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

6.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

6.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору, осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

6.1.4. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров проводить экспертизу своими силами или с привлечением экспертов/экспертных организаций, привлекать независимых экспертов.

6.1.5. Принять предложение Поставщика о поставке Товара с улучшенными характеристиками либо обратиться к поставщику с таким предложением.

6.1.6. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в установленном законом порядке в том числе через суд.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 3 Договора, при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик Товара.

6.2.2. Оплатить Товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Своевременно уведомлять Поставщика о предстоящих или внезапно возникающих обстоятельствах, которые влияют на исполнение Договора.

6.2.4. Составлять Дополнительные соглашения, изменяющие условия исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством, передавать их Поставщику для взаимного согласования новых условий и фактов (при необходимости).

6.2.5. В случае согласия принять Товар с улучшенными техническими характеристиками, составить соответствующее Дополнительное соглашение к Договору.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам исполнения Договора;

6.3.2. Требовать подписания заказчиком товарной накладной/УПД по Договору, если Заказчик принял Товар без претензий.

6.3.3. Предложить Заказчику поставить Товар с улучшенными характеристиками, в т.ч. до начала поставки.

6.3.4. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара.

6.3.5. В случае задержки поступления оплаты Товара Поставщик имеет право увеличить срок поставки Товара соразмерно времени задержки.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Приступить к комплектованию Товара незамедлительно после подписания Договора.

6.4.2. Осуществить отгрузку Товара в адрес Заказчика в срок, предусмотренный Договором. Перед отгрузкой известить Заказчика о времени и дате поставки за сутки до фактической отгрузки.

6.4.3. Взять на себя все транспортные расходы по доставке Товара до Места поставки, а именно: организовать перевозку, осуществить все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств (при необходимости), разгрузку Товара на складах Заказчика. Доставка товара осуществляется Поставщиком собственными силами и средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

6.4.4. Передать Заказчику в момент отгрузки предусмотренный комплект товаросопроводительных документов, в случае если Товар подлежит в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации, то предоставить сертификат соответствия. Товар, не соответствующий требованиям Спецификации и данного пункта считается не поставленным.

6.4.5. Участвовать в приемке-передаче Товара.

6.4.6. Оказать консультативно-методическую помощь Заказчику и его представителям, если такое условие предусмотрено.

6.4.7. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе сведения: о ходе исполнения обязательств по Договору, об изменении своего фактического местонахождения (юридического адреса), а также своевременно уведомлять Заказчика о предстоящих или внезапно возникающих обстоятельствах, которые влияют на исполнение Договора.

6.4.8. Подписывать Дополнительные соглашения от Заказчика (подписанные с его стороны), изменяющие условия исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4.9. Нести ответственность в соответствии с требованиями Договора и действующего законодательства РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, а также возместить ущерб в случае наличия таких обстоятельств, в частности возместить сумму понесенного ущерба (убытки), определяемую как разницу между стоимостью Товара, закупаемого по новому Договору и стоимостью не поставленного Товара по расторжению Договора.

6.4.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и Договором.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа, устанавливаемого в виде суммы, равной 0,1% от стоимости поставляемого Товара, указанной в Спецификации согласно п. 1.2.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не может превышать цену Договора.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

8. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

- если отступления при осуществлении обязательств от условий Договора или иные недостатки результатов обязательств в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.

- иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, добросовестная Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив о предполагаемом расторжении виновную Сторону.

8.4. Решение добросовестной Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется виновной Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу виновной Стороны, указанному в Договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение добросовестной Стороной подтверждения о его вручении виновной Стороне. Выполнение добросовестной Стороной требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением виновной Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения добросовестной Стороной подтверждения о вручении виновной Стороне указанного уведомления.

8.5. Решения Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления добросовестной Стороной виновной Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

8.8. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить иные условия исполнения Договора, если такое изменение Договора допускается по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.9. Расторжение Договора по соглашению Сторон или изменение условий исполнения Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все разногласия по поводу исполнения Договора разрешаются Сторонами с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 20 (двадцать) календарных дней со дня получения претензии.

9.2. При несоблюдении срока рассмотрения и ответа на претензию, а также в случае невозможности разрешения возникших разногласий в претензионном порядке, спор разрешается в Арбитражном суде г. Москвы.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь следующими: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

10.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. В указанном случае Стороны составляют дополнительное соглашение, в котором оговаривается порядок завершения сделки. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10.5. Если указанные выше обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) дней, любая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, при этом ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны компенсации за причиненные убытки.

11. Прочие положения

11.1. Реорганизация Заказчика или Поставщика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору автоматически переходят к правопреемнику Заказчика или Поставщика.

11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки при условии получения отправителем уведомления о доставке.

11.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

11.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:

11.4.1. Приложение №1 – Спецификация.

12. Реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № _________

от «___» августа 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Двести двадцать тысяч сто рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

Поставляемый Товар не проходил процедуру регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации, не является медицинским изделием и не подлежит применению на территории Российской Федерации в медицинских целях.

- Посмотреть таблицу с данными