Тендер - Поставка фармацевтических субстанций №269225808

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):г. Москва, ул. Академика Опарина, дом 4
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.03.2024 по 29.03.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru) Порядок предоставления документации:В электронной форме Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 1082_МТЗ

Техническое задание

на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения

- Посмотреть таблицу с данными1082_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными1082_Лекарства_проект_договора_223фз

Приложение 2

Проект договора

Договор N 1082/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Москва «___»__________ 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Консультанта по закупкам контрактной службы Ляхова Сергея Игоревича, действующего на основании доверенности от 29.02.2024 № 01-10/22, с одной стороны и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», объявленного Извещением от ________________ г. N__________________ на сайте zakupki.gov.ru, на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок (Протокол N______/_____-_______________), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов) МНН (код ОКПД2 - _______) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение N 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (Приложение N 1 к Договору), характеристики товара – Техническими характеристиками (Приложение N 2 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:

Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4, стр.2 Аптека (далее - Место доставки).

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет ____ руб. (_____) ______ коп. (в том числе НДС ______ (_______) рублей ______ копеек, НДС не облагается в соответствии с _________).

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 Договора.

2.6. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество Товара.

2.7. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.4. в случае окончания срока действия регистрационного удостоверения лекарственного препарата в период исполнения обязательств по Договору, - представлять Заказчику копию заявления, подтверждающего обращение в соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о подтверждении государственной регистрации лекарственного препарата, в течение 5 рабочих дней со дня направления такого заявления;

3.1.5. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара;

3.1.6. При передаче лекарственных препаратов сведения в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (далее - ФГИС МДЛП) представляет Поставщик; [1]

3.1.7. Поставщик обязан указать в Акте приема-передачи Товара «вид кода маркировки» в отношении лекарственных препаратов, поставляемых по настоящему Контракту [2] .

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными Договором;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 10 Договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.2. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.3. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.4. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 10 Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором;

3.4.8. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4. Упаковка и маркировка. Условия перевозки

4.1. Первичная и вторичная (потребительская) упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Места доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.3. Транспортная упаковка (тара) Товара должна соответствовать требованиям статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: _________

Реквизиты Договора: (наименование, дата и номер) ____________

Заказчик (указывается полное наименование Заказчика): ___________________

Поставщик (указывается полное наименование Поставщика (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)): ___________________

Пункт назначения: ______________________

Грузоотправитель: ______________________

Ящик/контейнер (указывается вид транспортной упаковки (тары) N _______, всего ящиков/контейнеров (указывается количество выбранного вида транспортной упаковки (тары) __________

Размеры ящика/контейнера ____________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг.

4.4. Каждую единицу транспортной упаковки (тары) Товара должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с указанием информации, предусмотренной пунктом 4.3 Договора (далее - Упаковочный лист).

Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, должен находиться внутри транспортной упаковки (тары) Товара, другой - крепиться с внешней стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком партиями в Место доставки по адресу: г. Москва, ул. Академика Опарина 4, стр. 2 Аптека - в течение 3-х дней с даты получения Поставщиком заявки Заказчика.

Партией считается объем Товара, поставляемый по одной товарной накладной. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки Поставщик обязан согласовать с Заказчиком состав поставляемой партии Товара, дату и время доставки Товара в Место поставки и уточняет должностное лицо (технический заказчик), в интересах удовлетворения служебной потребности которого выполняется поставка и с которым Поставщику необходимо организовать взаимодействие.

Направление/получение заявок и переписка Сторон, связанная с их исполнением, осуществляется посредством электронной почты Заказчика и Поставщика. Риск неполучения или искажения сообщения несет адресат. Для того, чтобы убедиться в доставке сообщения, любая Сторона вправе при отправке сообщения применить функцию подтверждения доставки сообщения адресату либо попросить адресата подтвердить получение информации в тексте сообщения.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (Приложение N 3 к Договору).

5.3. При поставке Поставщик вместе с Товаром представляет следующую документацию:

а) копию(ии) регистрационного(ых) удостоверения(ий) лекарственного(ых) препарата(ов), выданного(ых) уполномоченным органом;

б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) Акт приема-передачи Товара по Договору (приложение N 3 к Договору) в двух экземплярах один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика.

5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". При этом, если количество Товара, поставляемого Заказчику во вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного в Спецификации (приложение N 1 к Договору), поставка Товара сверх количества, указанного в Спецификации (приложение N 1 к Договору), осуществляется за счет Поставщика.

5.5. Поставщик не позднее 1 рабочего дня с фактической даты отгрузки лекарственных препаратов предоставляет сведения об отгрузке Товара в ФГИС МДЛП в порядке, установленном уполномоченным органом государственной власти. [3]

6. Приемка Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Договору) и Техническим характеристикам (приложение N 2 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозке Товара.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (Приложение N 3 к Договору).

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик при необходимости проводит экспертизу Товара. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, проверки и приемки Товара направляет Поставщику подписанные им экземпляры документов для Поставщика или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи Товара по Договору (приложение N 3 к Договору), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара по Договору (приложение N 3 к Договору) в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.3 Договора.

6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Договору (приложение N 3 к Договору) Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

6.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара по Договору (приложение N 3 к Договору).

6.7. Отсутствие в ФГИС МДЛП информации о поставленном Товаре предоставление недостоверных или непредставление Поставщиком сведений об отгрузке Товара Заказчику в ФГИС МДЛП в порядке, установленном уполномоченным органом государственной власти, являются основанием для отказа в приемке поставленного Заказчику Товара. [4]

6.8. Заказчик в течение 1 рабочего дня с даты приемки Товара, но не ранее даты регистрации в ФГИС МДЛП сведений об отгруженном Товаре, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в ФГИС МДЛП о принимаемых Товарах, предоставляя об этом сведения в ФГИС МДЛП в порядке, установленном уполномоченным органом государственной власти. [5]

7. Выборочная проверка Товара

7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара.

7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

7.5. Если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует условиям Договора, не соответствующий условиям Договора Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки Товара и цена Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик.

При этом Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6. Заказчик в соответствии с пунктом 4 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технических характеристик (Приложение N 2 к Договору), что подтверждается регистрационными удостоверениями лекарственных препаратов, выданными уполномоченным органом.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Договору. Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов

9.1. Оплата по Договору осуществляется в рублях.

9.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

9.3. Оплата по Договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Договору. Окончательный расчет осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Договору.

9.4. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком Акта приема-передачи Товара по Договору (приложение N 3 к Договору), а также представления Поставщиком в срок 7 дней документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, а также документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной (товарных накладных, подписанных Заказчиком);

г) Акта приема-передачи Товара (приложение № 3 к Договору);

Постоянная часть:

9.5. На всех документах, указанных в пункте 9.4 Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора даты оформления и подписания документов.

9.6. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара по каждому этапу поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к Договору) в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара по Договору (приложение N 3 к Договору).

9.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока поставки Товара по Договору, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Договору Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

9.8. После оплаты Заказчиком всего поставленного Товара по Договору Поставщик в течение 30 дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов (приложение N 4 к Договору).

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

10.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей.

10.5. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного 9.3 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 10.3 – 10.4 Контракта.

10.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.8. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора.

10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

11. Срок действия Договора, изменение

и расторжение Договора

11.1. Договор вступает с даты его подписания Сторонами, и действует по 31.12.2024 г., в части финансовых обязательств до полного исполнения, при этом истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения возникших по нему обязательств.

11.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

12. Исключительные права

12.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 30 (тридцати) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

13.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

13.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

14. Уведомления

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде сообщения на известный адрес электронной почты Стороны либо в виде заказного письма по адресу места нахождения другой Стороны (места жительства для физического лица) с уведомлением о вручении.

Уведомление вступает в силу либо в указанный в уведомлении день либо в день доставки уведомления адресату в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

При этом уведомление, направленное почтовым отправлением на адрес места нахождения (места жительства для физического лица), считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу (по данным почтовой организации прибыло в место вручения), которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно п.3 ст.54 ГК РФ юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

15. Заключительные положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

15.4. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

15.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение N 1 – Спецификация;

Приложение N 2 – Технические характеристики;

Приложение N 3 – форма Акта приема-передачи Товара;

Приложение N 4 – форма Акта сверки расчетов;

16. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку Товара

Наименование, количество, цена Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ____________ рублей (указать цифрами и прописью), в т.ч. НДС ____% - ______________ рублей (указать цифрами и прописью).

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(заполняется в соответствии с требованиями закупочной документации и заявкой участника закупки, с которым заключается Договор)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 3 к Договору
от «___» _________ 20__ г. N _________

Образец

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ

от "__" ______ 20__ N _______

"Поставщик" __________ (полностью наименование (для юридического лица),

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице

_____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и

"Заказчик" ("Получатель") ____________ (полностью наименование

Заказчика/наименование Получателя (для юридического лица), фамилия, имя,

отчество (при наличии) (для физического лица)) в лице _____________,

действующего на основании __________ (устав, положение, доверенность), с

другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик (Получатель) принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту) в установленные

сроки:

1.1. Наименование Товара:

1.2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):

1.3. Количество лекарственных форм в первичной упаковке;

1.4. Количество первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке;

1.5. Количество лекарственных форм во вторичной (потребительской) упаковке;

1.6. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):

1.7. Количество поставленных вторичных (потребительских) упаковок:

1.8. Цена за вторичную (потребительскую) упаковку _________ (сумма прописью) руб. _____ коп.

1.9. В том числе:

- НДС ____% ________ (сумма прописью) руб. ___ коп. (если облагается

НДС)

- оптовая надбавка _______ (сумма прописью) руб. ___ коп. (если

применяется)

1.10. Серия Товара _________________

1.11. ОКПД 2 ____________

1.12. Срок годности Товара: _________________

1.13. Информация из протокола согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (если применяется)

1.13.1. Зарегистрированная предельная отпускная цена, установленная

производителем лекарственного препарата, _______ (сумма прописью) руб. ___

коп.

1.13.2. Фактическая отпускная цена, установленная производителем лекарственного препарата (без НДС), руб.

1.13.3. Суммарный размер фактических оптовых надбавок, установленных организациями оптовой торговли, ________ (сумма прописью)

руб. ___ коп.

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

2. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

2.1. Товарная накладная от "__" ______ 20__ г. N _____

2.2. Счет-фактура от "__" _______ 20__ г. N _____

2.3. Копия(ии) регистрационного(ых) удостоверения(ий)

лекарственного(ых) препарата(ов) от "__" _______ 20__ г. N _____

2.4. Протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,

составленный по форме в соответствии с законодательством

Российской Федерации (при поставке Товара, включенного в

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных

препаратов)

2.5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

2.6. Копия Спецификации (Приложение N 1 к Контракту).

2.7. Копия Технических характеристик (Приложение N 2 к Контракту).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 4 к Договору
от «___» _________ 20__ г. N _________

Образец

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

_______________________________________________________________________

и __________________________________________________________________

(Договор N ___________)

Сальдо на ______________ __________________________ Раздел _______________

(дата) (сумма)

- Посмотреть таблицу с данными

Сальдо на ______________ ______________

(дата) (сумма)

В пользу ___________________

Заказчик Поставщик

__________________ ___________________ __________________ ____________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

__________________ ___________________ __________________ ____________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Настоящий пункт является обязательным для Поставок товара, произведенного с нанесением средств идентификации с 01.07.2020 года. При поставке товара, произведенного с нанесением средств идентификации до 01.07.2020 года настоящий пункт применяется по решению Поставщика ↑

Настоящий пункт является обязательным для Поставок товара, произведенного с нанесением средств идентификации с 01.07.2020 года. При поставке товара, произведенного с нанесением средств идентификации до 01.07.2020 года настоящий пункт применяется по решению Поставщика ↑

Настоящий пункт является обязательным для Поставок товара, произведенного с нанесением средств идентификации с 01.07.2020 года. При поставке товара, произведенного с нанесением средств идентификации до 01.07.2020 года настоящий пункт применяется по решению Поставщика ↑

Настоящий пункт является обязательным для Поставок товара, произведенного с нанесением средств идентификации с 01.07.2020 года. При поставке товара, произведенного с нанесением средств идентификации до 01.07.2020 года настоящий пункт применяется по решению Поставщика. ↑

Настоящий пункт является обязательным для Поставок товара, произведенного с нанесением средств идентификации с 01.07.2020 года. При поставке товара, произведенного с нанесением средств идентификации до 01.07.2020 года настоящий пункт применяется по решению Поставщика ↑

1082_Документация_МСП - Посмотреть таблицу с данными

Москва, 2023 г.СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения 3

II. Информация о проведении закупки 12

III. Требования к участникам закупки и необходимый перечень документов для участия в закупке. Порядок оформления заявки 15

IV. Размер и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявок на участие в закупке и обеспечения договора 20

I. Общие положения 3

II. Информация о проведении закупки 12

III. Требования к участникам закупки и необходимый перечень документов для участия в закупке. Порядок оформления заявки 15

IV. Размер и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявок на участие в закупке и обеспечения договора 20

Приложение 1 21

Приложение 2 22

Приложение 3 24

Общие положения

1.Термины и определения

Аукцион – конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и который предложил наиболее низкую цену договора или наиболее высокую цену права заключить договор (если цена договора снижена до нуля).

День – календарный день.

Документация об аукционе - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее результатам, и другие сведения в соответствии с пунктом 1.8. Положения о закупке Заказчика.

Заказчик – федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту – «Учреждение»), которое осуществляет закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее также Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ).

Закупка – совокупность действий заказчика, направленных на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без использования документов на бумажном носителе.

Закупочная процедура - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика: последовательность действий от этапа приема заявок от участников закупки до подведения итогов и определения победителя в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

Закупочная деятельность - осуществление комплекса мероприятий, направленных на планирование и документирование потребности в товарах, работах, услугах, приобретение которых необходимо для функционирования Заказчика, мониторинг рынка предложений, проведение закупочных процедур, принятие решений о заключении договоров, информационное обеспечение указанных деловых процессов.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленное Заказчику с намерением принять участие в закупочной процедуре и впоследствии заключить договор на поставку товаров, работ, услуг на условиях, определенных документацией о закупке.

Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается основная информация о проведении закупки.

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в части 2 статьи 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

Положение о закупке Заказчика – указанный в части 1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ регламентирующий правила закупки правовой акт, утвержденный с учетом положений части 3 настоящей статьи.

Участник закупки (Участник аукциона) – любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного участника закупки юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет.

Электронный документ - документ, информация в котором предоставлена в электронной форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», подписанный электронной подписью (далее также - ЭП)

2. Принятие решения о проведении аукциона

2.1. Принятие решения о проведении аукциона в электронной форме осуществляется Директором Заказчика или уполномоченным лицом (заместителем директора) при утверждении потребности в проведении закупки.

2.2. Правительство Российской Федерации вправе установить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме.

3.Порядок проведения аукциона в электронной форме

3.1. Документация об аукционе, в т.ч. извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в Единой информационной системе (далее – ЕИС) не менее чем за 15 дней (для закупки у СМП за 7 дней) до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения.

3.2. К аукционной документации должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам размещения заказа, являющийся неотъемлемой частью аукционной документации (при проведении электронного аукциона по нескольким лотам к аукционной документации может прилагаться единый проект договора, содержащий общие условия по лотам и специальные условия в отношении каждого лота).

3.3. Для участия в электронном аукционе Участник закупки подает на электронную площадку заявку на участие в электронном аукционе в срок и по форме, которые установлены в документации о проведении электронного аукциона и регламенте электронной площадки.

Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона и аукционной документации. Окончанием этого срока является время и дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок.

4. Участник процедуры закупки вправе подать не более одной заявки на участие в электронном аукционе в сроки, указанные в заявке о проведении электронного аукциона. Заявки на участие в электронном аукционе, поступившие по истечении срока их подачи, не принимаются.

3.5. Заявка на участие в электронном аукционе предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью Участника аукциона.

3.6. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие, вправе отозвать заявку не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом соответствующее уведомление.

3.7. По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе комиссия по закупкам Заказчика приступает к рассмотрению поступивших заявок.

3.8. Комиссия по закупкам принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в торгах Участников электронного аукциона, подавших заявки, и составляет протокол о допуске/отказе в допуске к участию в электронном аукционе относительно каждой заявки с указанием причин отказа в допуске.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС не позднее дня, следующего за днем его подписания. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске заявки на участие в аукционе.

3.9. Начало и окончание времени проведения электронного аукциона определяется по времени сервера, на котором размещена электронная торговая площадка.

3.10. В электронном аукционе имеют право участвовать только Участники, допущенные к участию в электронном аукционе. С момента начала электронного аукциона Участники имеют возможность делать ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового предложения на величину, равную шагу понижения. «Шаг аукциона» определяется в порядке, установленном Положением о закупке Заказчика. Подача предложений о цене возможна в течение всего хода торгов.

3.11. Срок подачи ценовых предложений обновляется на значение варианта продления после любого изменения текущего ценового предложения. Время регистрации предложения о цене фиксируется по времени сервера в соответствии с регламентом электронной площадки.

3.12. Любой Участник вправе направить Заказчику запрос разъяснений положений аукционной документации в электронной форме через электронную площадку в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе.

3.13. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае если изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

3.14. Заказчик вправе отменить электронный аукцион в любое время до даты окончания подачи заявок.

3.15. Если по истечении срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, электронный аукцион признается несостоявшимся. По решению Заказчика договор может быть заключен с единственным Участником, подавшим заявку на участие в электронном аукционе, если его заявка соответствует установленным требованиям.

3.16. В случае, если ни один из Участников аукциона не сделал ценовых предложений, электронный аукцион признается несостоявшимся.

3.17. В случае, если ценовое предложение, указанное в извещении или документации будет снижено на 25 и более процентов при проведении электронного аукциона, то электронный аукцион признается несостоявшимся

3.18. В случае признания электронного аукциона несостоявшимся комиссия по закупке может принять решение о проведении повторного электронного аукциона или выборе иной закупочной процедуры.

3.19. Договор по результатам проведения аукциона Заказчик заключает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки, в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке и в ходе проведения аукциона.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта договора.

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному участнику).

Договор по результатам осуществления закупки заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика.

3.20. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;

2) наименование предмета закупки и номер закупки;

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с Положением о закупке Заказчика.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.

В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

3.21. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный настоящим Положением;

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, – если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, – если требование о представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке.

3.22. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные в пункте 3.21 настоящего раздела документации, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения:

1) место, дата и время составления протокола;

2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;

3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, указанному в в пункте 3.21 настоящего раздела. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

3.23. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней в соответствии с пунктом 1.10.2 Положения о закупке Заказчика, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником аукциона, предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, заключается в порядке, установленном Положением о закупке Заказчика.

Договор заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке.

При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора, если это право Заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в документации о проведении закупки.

3.23. Сведения об Участнике электронного аукциона, уклонившегося от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

4. Требования к заявке на участие в электронном аукционе

4.1. Заявка на участие в аукционе должна включать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:

– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);

– на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства Российской Федерации и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам, если законодательством Российской Федерации установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено в аукционной документации;

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными аукционной документацией;

13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной документации.

4.2. Заявка на участие в аукционе может содержать:

1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении аукциона.

5. Требования к участникам закупки

5.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для лиц, осуществляющих поставки товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25-ти % от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44- ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

5.2. Дополнительные требования к участникам процедуры закупки могут быть установлены в других частях документации о закупке.

5.3. Требования к участникам процедуры закупки и порядок подтверждения соответствия требованиям устанавливаются в документации о закупке.

5.4. Требования к участникам закупки предъявляются к каждому из лиц, в случае, если на стороне участника закупки выступают несколько лиц.

5.5. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к основанию отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не зарегистрирована;

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении договора участник закупки отказывается.

6. Причины отклонения заявок в электронном аукционе

Заявка участника аукциона в электронной форме подлежит отклонению в следующих случаях:

6.1. в случае содержания в первой части заявки сведений об участнике такого аукциона либо содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении;

6.2. в случае непредоставления сведений или предоставления недостоверных сведений (отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; заявка участника, предоставившего недостоверные сведения о стране происхождения поставляемого товара теряет право на преференции, предоставляемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»);

6.3. в случае несоответствия сведений требованиям документации об аукционе в электронной форме;

6.4. в случае непредоставления документов, отсутствия документов, или их несоответствия требованиям документации об электронном аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

6.5. в случае несоответствия Участника закупки требованиям документации или требованиям, установленным законодательством;

6.6. в случае непредоставления Участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке;

6.7. в иных случаях, установленных в других частях документации об аукционе в зависимости от условий и специфики закупки.

7. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе

7.1. Аукционная документация должна содержать требование об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе, которое в равной степени распространяется на всех Участников размещения заказа .

7.2. Исполнение обязательств Участника размещения заказа в связи с подачей заявки на участие в электронном аукционе должно быть обеспечено перечислением денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе на расчетный счет электронной площадки, указанной в аукционной документации. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе не должен превышать пяти процентов начальной цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении электронного аукциона.

7.3. Обязательства Участника размещения заказа, связанные с подачей заявки на участие в электронном аукционе, включают:

а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью аукционной документации, и заявки на участие в электронном аукционе, а также обязательство до заключения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями аукционной документации;

б) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в электронном аукционе после истечения срока окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе.

7.4. Электронная площадка удерживает сумму обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в случаях невыполнения Участником размещения заказа обязательств.

8. Обеспечение исполнения договора

8.1. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, но не может быть менее чем размер аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), или, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), размер обеспечения исполнения договора не может превышать на двадцать процентов размер аванса и не может быть менее чем размер аванса.

8.2. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления Участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, независимой гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким Участником аукциона в электронной форме самостоятельно. Если Участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

8.3. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде независимой гарантии:

- независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

- в независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее суммы, установленной Заказчиком;

- независимая гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на протокол подведения итогов аукциона в электронной форме как основание заключения договора;

- срок действия независимой гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по договору и оканчиваться не ранее чем через 1 месяц после его завершения;

- независимая гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей независимой гарантии;

- независимая гарантия должна предусматривать условие: в случае если требование по гарантии, направленное бенефициаром до окончания срока действия гарантии, не исполнено гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения гарантом, бенефициар вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта. Не допускается включение в условия независимой гарантии требований о представлении бенефициаром гаранту судебных актов или иных документов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией, а также условий, обязывающих бенефициара обеспечить получение гарантом требования по гарантии до окончания срока действия гарантии, иных условий, не предусмотренных ст. 45 и ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФ3, § 6 ГК РФ.

- кроме того,

а) обязательное закрепление в независимой гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

исключительного перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии (расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии; платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

б) недопустимость включения в независимую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора;

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора;

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

8.4. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде залога денежных средств:

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, в качестве залога должны быть перечислены в размере, указанном Заказчиком, и на счет, реквизиты которого указаны Заказчиком;

- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), либо копией такого платежного поручения (квитанции), с выпиской банка о списании денежных средств с расчетного счета участника размещения заказа, с которым заключается договор.

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, до заключения договора. В противном случае обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств считается не предоставленным.

-денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

- в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к документации

об аукционе в электронной форме

Форма 1

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Настоящим (юридическое лицо)/физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации об аукционе в электронной форме на

___________________________________________________________________________,

(указывается наименование электронного аукциона, реестровый номер торгов)

на условиях, предусмотренных указанной документацией об аукционе в электронной форме.

Приложение 2

к документации

об аукционе в электронной форме

Форма 2

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО

АУКЦИОНА УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3

к документации

об аукционе в электронной форме

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в п.17.1. документации об электронном аукционе, в отношении объекта закупки (описание /техническое задание которого содержится в приложении к документации).

3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и информацию, в п.17.2. документации об электронном аукционе.

4. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

5. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные в п.17.1. и п.17.2. документации об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

7. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

8. Заявка на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки может быть возвращена подавшему ее участнику аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением правил особенностей электронного документооборота, в частности, если документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, не подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответствующего участника такого аукциона;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона, до даты окончания срока аккредитации которого на электронной площадке на момент подачи заявки осталось не более трех месяцев;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование.

Если объектом закупки являются лекарственные средства, документация о закупке должна содержать указание на международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования. ↑