Тендер - Поставка тимеросал №266321877

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Владимирская облМесто поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации, Российская Федерация▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, область Владимирская область, город Владимир, микрорайон Юрьевец
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 14.02.2024 по 01.03.2024Место предоставления документации:https://utp.sberbank-ast.ruПорядок предоставления документации:https://utp.sberbank-ast.ruОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_об_аукционе

- Посмотреть таблицу с данными

Документация об аукционе
в электронной ФОрме,

проводимом в порядке, установленном Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на право заключить договор

Поставка тимеросал

Закупка у субъектов малого и среднего

предпринимательства

Владимир, 2024 год

Содержание - Посмотреть таблицу с данными

I. Требования к содержанию, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

В соответствии с ч.1 ст.2 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон) при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений ч. 3 ст. 2 Закона правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке). В соответствии с ч.2 ст.2 Закона положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика. Заказчиком принято и размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (официальный сайт ЕИС) Положение о закупке ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки в данном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. Подавая заявку на участие в электронном аукционе, участник подтверждает, что извещен об особенностях предоставления приоритета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами". Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в п. 18 «Заключение договора по результатам аукциона» Информационной карты аукциона в электронной форме.

Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – Федеральный закон № 255-ФЗ), либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей:

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 ст. 3.4, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 ст. 3.4, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 ст. 3.4, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

1) согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона;

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки.

а) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в аукционе наименования страны происхождения поставляемых товаров, в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг.

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в аукционной документации, и указание на товарный знак (при наличии), наименование производителя (при наличии), модель (при наличии), марку (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в аукционе в случае отсутствия в аукционной документации указания на товарный знак или в случае, если участник аукциона предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в аукционной документации.

Внимание: к участникам закупки предъявляется требование об указании (декларировании) в первой части заявки на участие в аукционе наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, но такая заявка будет расцениваться как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Заявка участника закупки отклоняется на любом этапе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 173 Положения о закупке ФГБУ «ВНИИЖ», цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 3 пункта 172 Положения о закупке ФГБУ «ВНИИЗЖ», на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)

Обращаем внимание, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 №925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

Для целей предоставления приоритета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 №925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

В соответствии с ч.19.1 ст.3.4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в качестве информации и документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки на участие в аукционе (в случае установления заказчиком обеспечения заявки на участие в аукционе) могут быть предоставлены:

а) ) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия. Независимая банковская гарантия должна соответствовать требованиям п.1,3 и 4 ч.14.1 ст.3.4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 №1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

9) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

10) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона;

11) - а также декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в такой электронном аукционе, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.

Проведение данного электронного аукциона обеспечивается на электронной площадке – сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://utp.sberbank-ast.ru – ее оператором (АО «СБЕРБАНК-АСТ»). Пользование электронной площадкой должно осуществляться участником закупки в соответствии с порядком, определенным Оператором электронной площадки.

Антидемпинговые меры

Если в ходе проведения конкурентной закупки были установлены требование о применении антидемпинговых мер и победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на двадцать пять и более процентов либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, заказчик применяет к победителю закупки антидемпинговые меры в соответствии с пунктом 50 Положения.

Заказчик при осуществлении конкурентной закупки вправе установить в извещении о закупке и (или) документации о закупке (если документация о закупке предусмотрена Положением для определения поставщика (подрядчика, исполнителя)) требование о применении антидемпинговых мер:

2.1. если при проведении закупки начальная (максимальная) цена договора составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником конкурентной закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, при этом извещением о закупке и документацией о закупке (если документация о закупке предусмотрена Положением для определения поставщика (подрядчика, исполнителя)) предусмотрено обеспечение исполнения договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о закупке и документации о закупке (если документация о закупке предусмотрена Положением для определения поставщика (подрядчика, исполнителя)), но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса);

2.2. если при проведении закупки начальная (максимальная) цена договора составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником конкурентной закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, указанном в подпункте 1 пункта 50 Положения, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с пунктом 51 Положения, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении о закупке и документации о закупке (если документация о закупке предусмотрена Положением для определения поставщика (подрядчика, исполнителя)).

К информации, подтверждающей добросовестность участника конкурентной закупки, относится информация, подтверждающая исполнение договора (контракта) в соответствии с его условиями, в том числе без применения к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов и/или пеней) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурентной закупке трех договоров (контрактов) (с учетом правопреемства). При этом цена одного из таких договоров (контрактов) должна составлять не менее чем пятидесяти процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке и документации о закупке (если документация о закупке предусмотрена Положением для определения поставщика (подрядчика, исполнителя)).

Обеспечение исполнения договора в соответствии с настоящим подразделом вместе с информацией, подтверждающей добросовестность участника конкурентной закупки, (если такая информация выбрана для предоставления заказчику) предоставляется участником конкурентной закупки при направлении заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении таким участником закупки данного требования или признании информации, несоответствующей требованиям настоящего подраздела Положения, договор с таким участником не заключается, участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае неисполнения участником конкурентной закупки требований в связи с принятием антидемпинговых мер, такой участник закупки утрачивает внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в закупке денежные средства (в случае, если требование о предоставлении обеспечения заявки было предусмотрено извещением о закупке и документацией о закупке).

Решение о применении или неприменении антидемпинговых мер в конкурентной закупке, принимаются заказчиком до размещения извещения о закупке и документации о закупке (если документация о закупке предусмотрена Положением для определения поставщика (подрядчика, исполнителя)) в первой редакции путем включения соответствующего условия в указанные документы. Изменение принятого решения, которое предусмотрено настоящим пунктом, после размещения извещения о закупке и документации о закупке (если документация о закупке предусмотрена Положением для определения поставщика (подрядчика, исполнителя)) не допускается.

В случае признания победителя конкурентной закупки уклонившимся от заключения договора на участника закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор, распространяются требования настоящего подраздела в полном объеме.

Инструкция по заполнению первой части заявки

При указании сведений о конкретных показателях товара участник закупки обязан указать:

- значения таких показателей, точно соответствующие значениям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе, для показателей, значения которых не могут изменяться;

- конкретные значения показателей, равные или превышающие значения, установленные настоящей документацией об электронном аукционе, для которых установлены минимальные значения (использованы слова «не менее», «не хуже», «не ниже», знак «≥»);

- конкретные значения показателей, равные или меньшие значениям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе, для которых установлены максимальные значение (использованы слова «не более», «не выше», «не ниже», «не превышает», знак «≤»);

- конкретные значения показателей, превышающие значения, установленные настоящей документацией об электронном аукционе, для которых установлены минимальные значение (использованы слова «более», «выше», знак «>», «не ≤», «больше»);

- конкретные значения показателей, меньшие значений, установленных настоящей документацией об электронном аукционе, для которых установлены максимальные значение (использованы слова «менее», «ниже», знак «

При использовании Заказчиком слова «более», «выше», знак «>», «не ≤», «больше» участник закупки должен указать значение показателя, выше указанного Заказчиком для данной характеристики товара. При использовании Заказчиком слова «менее», «ниже», знак «

Предоставляемые участником закупки сведения не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований. Участник закупки указывает в своей заявке конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе с учетом взаимосвязи показателей, установленных в документации об электронном аукционе, нормативно-технической документации, и других показателей, характеризующих указанный товар.

В заявке не допускается использование слов и значений: знак «≥», знак «≤»); «должен(на)(ны)(но)», «или», «либо», «не более», «более», «больше», «не менее», «менее», «меньше», «выше», «ниже», знак «>», знак «

Символ «±», применяемый при указании показателей товаров означает пределы допуска по размерам и должен трактоваться как указание на диапазонное значение, подлежащее конкретизации. Участнику закупки следует предоставить конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения, но без сопровождения символа «±». Например: «Диаметр наконечника 20±1 мм», участник закупки может указать: «Диаметр наконечника 21 мм». Исключением является указание показателя точности, погрешности со знаком «±», участник закупки указывает значение, указанное в техническом задании, сохранив знак.

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа «±» и условием «менее»/«не менее» или «более»/«не более» - участнику закупки необходимо указать значение в пределах указанного, с выполнением условий, при этом сам знак «±» следует указать, а условие «менее»/«не менее» или «более»/«не более» указывать не следует. Например: «Погрешность составляет менее ± 100 мм». Участник закупки указывает «Погрешность составляет ± 99 мм».

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», «либо», «/», «{}» - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ, при этом сам знак «точка с запятой», «/» и слово «или», «либо» указывать не следует.

При указании значений с использованием знаков «-», «…» минимальным является значение, указанное до знаков «-», «…», максимальным – значение, указанное после знаков «-», «…» (участник закупки должен указать конкретное значение, при этом минимальное и максимальное значение, указанное Заказчиком в диапазон возможных значений, не входят). При указании диапазона, с использованием слов «диапазон», «регулируемые(ая)(ое)(ый)» перед требуемым значением с использованием знаков «-», «…» минимальным является значение, указанное до знаков «-», «…», максимальным – значение, указанное после знаков «-», «…» (участник закупки должен указать диапазон значений, при этом минимальное и максимальное значение, указанное Заказчиком в диапазон возможных значений, не входят). Исключением является указание диапазона значений с использованием «от» и «до» (Например: «Диапазон регулировки высоты от 450 мм до 520 мм»). Участником закупки в предложении устанавливается диапазон значений, соответствующий заявленным требованиям, то есть значение после слова «до» должно быть ниже установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «до». Участник закупки указывает диапазон «Диапазон регулировки высоты▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмм». Если габаритные размеры или сечение сопровождаются словом менее (более), участник закупки должен указать первое значение уменьшив (увеличив), при этом остальные значения, указанные через знак *(звездочка) оставить без изменений, не сопровождая знаком * (звездочка). Например: «Габаритные размеры тумбы (ШхГхВ) менее триста пятьдесят*четыреста*пятьсот мм», Участник закупки может указать «Габаритные размеры тумбы (ШхГхВ) триста сорок на четыреста на пятьсот мм».

Участником закупки в заявке в обязательном порядке должны быть указаны все единицы измерения. В случае, если показатели, определяющие линейные размеры товаров и их предельные отклонения, не сопровождаются единицей измерения, то следует считать, что единицей измерения является «миллиметр». В случае, если показатели, определяющие площадь поперечного сечения, не сопровождаются единицей измерения, то следует считать, что единицей измерения является «сантиметр квадратный». В случае, если показатели, определяющие температуру, не сопровождаются единицей измерения, то следует считать, что единицей измерения является «градус Цельсия». Участник закупки обязан указывать единицы измерения каждого из показателей, предложенных Заказчику в своей заявке. В случае, если показатели, определяющие размеры углов, не сопровождаются единицей измерения, то следует считать, что единицей измерения является «градус».

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа «запятая», союза «и», «\» - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через запятую или союз, при этом сам знак «\» указывать не следует. Например: «Тип ручки «скоба» в исполнении хром\матовая». Участник закупки может указать «Тип ручки «скоба» в исполнении хром, матовая». В случае, если знак «/» расположен между буквами, обозначающими единицу измерения показателя товара, такой знак не рассматривается как указание на альтернативность показателей и указывается тем же значением показателя, что и в документации об электронном аукционе. Если один из показателей используется со знаком «{}», то Участнику закупки следует предоставить одно из указанных значений, без использования знака «{}». В случае если требуемое конкретное значение показателя в диапазоне допустимых значений сопровождается знаком * (звездочка), то участник закупки вправе указать конкретное указанное крайнее значение требуемого показателя. При этом не допускается указание конкретного крайнего значения показателя, не сопровождающегося знаком * (звездочка), участник должен указать конкретное значение показателя. Например: «Каждая полка имеет внутреннее углубление 15-20* мм». Участник указывает показатель без указания самого символа «*»: «Каждая полка имеет внутреннее углубление 17 мм». При указании диапазона, с использованием слов «диапазон», «регулируемые(ая)(ое)(ый)» перед требуемым значением, в случае если одно из значений сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать это крайнее значение требуемого показателя. При этом не допускается указание крайнего значения показателя, не сопровождающегося знаком * (звездочка). Например: «Ножки изделия регулируемые▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть* мм». Участник закупки указывает диапазон без указания самого символа «*»: «Ножки изделия регулируемые▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмм». В случае, если перед требуемым значением показателя стоит слово «ориентировочно», участнику закупки следует указать значение в пределах ±5 усл.ед., при этом не указывая само значение и слово «ориентировочно». В случае, если в техническом задании значение показателя установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до» перед показателем соответственно, Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующим заявленным требованиям, то есть значение ниже установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «до». В случае, если перед значением показателя и единицей измерения стоит слово «строго», показатели и единицы измерения не подлежат изменениям и заполняются в точном соответствии с требованиями, без самого слова «строго», указанными в техническом задании, даже если это противоречит данной инструкции. В случае, если показатели, определяющие линейные размеры товаров и их предельные отклонения, не сопровождаются единицей измерения, то следует считать, что единицей измерения является «миллиметр». В случае, если показатели, определяющие площадь сечения тросов и кабелей, не сопровождаются единицей измерения, то следует считать, что единицей измерения является «миллиметр квадратный». В случае, если показатели, определяющие площадь поперечного сечения, не сопровождаются единицей измерения, то следует считать, что единицей измерения является «сантиметр квадратный». В случае, если показатели, определяющие температуру, не сопровождаются единицей измерения, то следует считать, что единицей измерения является «градус Цельсия». Участник закупки обязан указывать единицы измерения каждого из показателей, предложенных Заказчику в своей заявке. В случае, если показатели, определяющие размеры углов, не сопровождаются единицей измерения, то следует считать, что единицей измерения является «градус».

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Информационная карта аукциона в электронной форме является извещением об осуществлении электронного аукциона по смыслу Положения о закупке ФГБУ «ВНИИЗЖ» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Приложение №1

к Информационной карте

аукциона в электронной форме

Описание объекта закупки.

Поставка тимеросал

- Посмотреть таблицу с данными

Если заказчиком в тексте документации и приложениях к ней упоминаются товарные знаки, то заказчик допускает использование товаров с такими товарными знаками и их эквиваленты вне зависимости от наличия или отсутствия по тексту документации и приложений к ней слов «или эквивалент».

Здесь и в иных случаях по тексту документации и приложениях к ней при использовании в описании товара указания на товарный знак со словами эквивалент, так и без слов «или эквивалент» критериями определения соответствия являются характеристики товара, с помощью которых описывает данный товар производитель.

Приложение №1.1

к Информационной карте

аукциона в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

При обосновании начальной (максимальной) цены контракта заказчиком используется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

В качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта представлены 3 (три) коммерческих предложения.

Начальная (максимальная) цена контракта определена исходя из наименьшей стоимости единицы товара.

Представлено отдельным файлом: Приложение №1.1 Обоснование начальной (максимальной) цены договора (Документ Adobe Acrobat ())

Приложение №2

к Информационной карте

аукциона в электронной форме

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА

на участие в аукционе в электронной форме № ______________

Участник закупки выражает согласие на поставку товаров, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе), на условиях предусмотренных документацией об аукционе.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка товара осуществляется: _________________________________________________________________________.

Место доставки товаров: _________________________________________________________________________________.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации, а также подтверждаем, что мы извещены о том, что, при отсутствии условий для непредоставления приоритета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»:

- в случае, если наша заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор будет заключен по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной нами цены договора.

- в случае, если при проведении закупки цена будет снижена до нуля и закупка будет проводиться на право заключить договор и если наша заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор будет заключен по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной нами цены договора.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

Заказчику:

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральный центр охраны здоровья животных»

Вторая часть заявки

на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора

- Посмотреть таблицу с данными

* - заполняется в случае, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств

Форма заполняется участником закупки

(для любого физического лица или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ.)

Заказчику:

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральный центр охраны здоровья животных»

от ________________________________________

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

адрес: ___________________________________,

телефон: ____________, факс: _____________,

адрес электронной почты: __________________

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ______________________________________

(Ф.И.О. субъекта персональных данных),

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________ (наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе),

Предоставляю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных").

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

"___"__________ ____ г.

________________ (подпись) / _______________________ (Ф.И.О.)

Проект договора

ДОГОВОР №________

Поставка тимеросал

г. Владимир «____» ________________ 2024г.

(дата подписания Сторонами Договора)

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), именуемое далее «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

_______________________________________________________, именуемое (-ый, -ая) далее «Поставщик», в лице ______________, действующего (-ей) на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол _____________________________________ № ______ от «___» ___________ 2024г.) заключили в целях обеспечения нужд ФГБУ «ВНИИЗЖ» настоящий Договор о следующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику в обусловленные сроки товар: тимеросал (далее – товар) (наименование, количество, другие характеристики товаров и предъявляемые к ним требования определены в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора), а Заказчик обязуется принять товар, и обеспечить его оплату.

ЦЕНА ДОГОВОРА.

2.1. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставщиком всех возложенных на него обязанностей по Договору, в т.ч. расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе налога на добавленную стоимость (НДС) в случае если в соответствии с законодательством о налогах и сборах Поставщик признается плательщиком НДС и не использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, и предметом Договора не является операция, освобождаемая от налогообложения), сборов и других обязательных платежей и составляет ___________ рублей _______ копеек.

2.2. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке платежными поручениями путем перевода денежных средств плательщика получателю. Перевод денежных средств при оплате товара осуществляется на счет Поставщика, указанный в Договоре. Поставщик, в случае изменения его счета (реквизитов счета), обязан в тот же день в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов счета. В противном случае все риски, связанные с переводом денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.3. Заказчик обеспечивает оплату поставленного товара:

- в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (надлежащим образом оформленных документов: товарных накладных, счетов-фактур (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур) или универсального передаточного и передачи.

В соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах цена Договора включает в себя все налоги и сборы, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением условий Договора.

2.4. В случае наличия претензии Заказчика по качеству, количеству (в том числе весу нетто), ассортименту, комплектности или комплекту товара Заказчик вправе не осуществлять оплату товара до момента устранения недостатков товара, указанных в такой претензии. При этом срок, в течение которого Заказчик обеспечивает оплату товара, начинает течь с момента устранения недостатков товара.

2.5. Обязанность Заказчика по оплате товара считается исполненной в момент списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Договоре.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА.

Поставка товаров должна быть выполнена Поставщиком в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня подписания договора сторонами.

Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Заказчика в соответствии указанного адреса в заявке Заказчика, адреса Заказчика определены в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора).

Разгрузка товара на складе Заказчика осуществляется силами Поставщика и за его счет.

3.3. Право на товар переходит к Заказчику с момента исполнения Поставщиком обязанности поставить товар. С момента исполнения Поставщиком обязанности поставить товар право собственности Поставщика на товар прекращается.

3.4. Обязательство Поставщика поставить товар считается исполненным после передачи Заказчику товара, соответствующего условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте, а также при условии надлежащим образом оформленных документов: товарных накладных, счетов-фактур (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур) или универсального передаточного документа (УПД).

3.5. С момента передачи, товар не считается находящимся в залоге у Поставщика и Заказчик вправе самостоятельно распоряжаться им без согласия Поставщика независимо от осуществления оплаты товара. С момента передачи товара Заказчику Поставщик не вправе распоряжаться таким товаром, а так же требовать возврата переданного Заказчику товара до его оплаты Заказчиком.

3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику в момент перехода к Заказчику права на товар.

Если пунктом 3.2 Договора предусмотрено, что осуществляется доставка товара Поставщиком на склад Заказчика, применению подлежат следующие формулировки пунктов 3.7 и 3.8:

3.7. При осуществлении приемки товара (далее также - результатов договора) Заказчик проводит экспертизу на предмет соответствия таких товаров условиям договора. Экспертиза результатов договора проводится работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика либо к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения. Заказчик отказывает в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которые были устранены Поставщиком. Срок проведения Заказчиком экспертизы не может превышать срок приемки результатов договора.

Уполномоченный представитель Заказчика проверяет соответствие товара по количеству тарных мест и (или) весу брутто. При этом подписание уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству (в том числе весу нетто), качеству, ассортименту, комплектности и комплекту.

3.8. Осмотр и проверка товара на соответствие условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте производятся Заказчиком в одностороннем порядке без вызова и участия представителя Поставщика на своем складе в течение 10-ти рабочих дней с даты передачи товара.

Если пунктом 3.2 Договора предусмотрено, что Заказчик получает товар непосредственно от перевозчика в месте передачи товара, согласованном в Договоре, применению подлежат следующие формулировки пунктов 3.7 и 3.8:

3.7. При получении товара от перевозчика (транспортной организации, организации почтовой связи) Заказчик обязан проверить соответствие товара транспортным и сопроводительным документам, а также принять товар по количеству тарных мест и (или) весу брутто. При этом подписание уполномоченным представителем Заказчика транспортных или сопроводительных документов, в том числе товарной накладной, свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству (в том числе весу нетто), качеству, ассортименту, комплектности и комплекту.

3.8. Осмотр и проверка товара на соответствие условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте производятся Заказчиком на своем складе в течение 10-ти рабочих дней с даты передачи товара.

Если пунктом 3.2 Договора предусмотрено, что Поставщик передает товар Заказчику на складе Поставщика, либо в месте передачи товара, согласованном в Договоре, за исключением передачи товара на складе Заказчика, применению подлежат следующие формулировки пунктов 3.7 и 3.8:

3.7. При выборке товара на складе Поставщика (либо в месте передачи товара) Заказчик проверяет соответствие товара только по количеству тарных мест и (или) весу брутто. При этом уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству (в том числе весу нетто), качеству, ассортименту, комплектности и комплекту.

3.8. Осмотр и проверка товара на соответствие условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте производятся Заказчиком в одностороннем порядке без вызова и участия представителя Поставщика на своем складе в течение 10-ти рабочих дней с даты передачи товара.

На основании положительного заключения, составленного по результатам экспертизы, Заказчик подписывает документы, предусмотенные в п. 2.3 Договора, либо в срок, установленный для приемки результатов договора, направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания такого документа (рекламацию).

3.9. Заказчик вправе в момент принятия по количеству тарных мест и (или) весу брутто товара проверить соблюдение Поставщиком (перевозчиком) правил перевозки товара, обеспечивающих его сохранность, а именно: укладку товара, температурный режим, наличие пломб, замков, целостность тары (упаковки) товара, и, в случае выявления нарушений таких правил, по своему выбору:

- произвести осмотр и проверку товара на соответствие условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте, на своем складе, потребовав от Поставщика (перевозчика) составления акта о выявленных нарушениях или постановки уполномоченным представителем Заказчика соответствующей отметки на накладной.

- вскрыть тару (упаковку) товара и сразу же в момент и в месте передачи товара осмотреть и проверить его соответствие условиям Договора по количеству (в том числе весу нетто), качеству, ассортименту, комплектности и комплекту.

3.10. В случае выявления при приемке товара несоответствия товара условиям Договора Заказчик обязан приостановить приемку и в срок, установленный для приемки товара, вызвать Поставщика для продолжения приемки товара и составления двустороннего акта приемки.

Вызов Поставщика осуществляется одним из следующих способов по выбору Заказчика:

- вручением уведомления лично под расписку руководителю организации, ее законному или уполномоченному представителю (если Поставщиком является юридическое лицо), а в случае если Поставщиком является физическое лицо – такому физическому лицу, его законному или уполномоченному представителю;

- телеграммой в адрес Поставщика, указанный в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора;

- по факсу на номер Поставщика, указанный в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора;

- путем направления уведомления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора.

Такое уведомление (вызов) должно содержать: наименование товара, реквизиты товарно-сопроводительных документов, перечень выявленных несоответствий и недостатков, состояние тары, дату и место продолжения приемки товара с участием обеих Сторон.

Уведомление (вызов) считается полученным Поставщиком при наличии у Заказчика одного из следующих документов (условий):

- расписки в получении уведомления руководителя организации, ее законного или уполномоченного представителя (если Поставщиком является юридическое лицо), а в случае если Поставщиком является физическое лицо – такого физического лица, его законного или уполномоченного представителя;

- документа, подтверждающего вручение телеграммы Поставщику;

- документа, содержащего отчет об отправке (передаче) уведомления, направляемого по факсу. Стороны согласовали, что датой получения Поставщиком уведомления считается дата, указанная в отчете об отправке (передачи) уведомления;

- исходящего сообщения в электронной почте Заказчика, содержащего уведомление в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица (далее - исходящее сообщение). Стороны согласовали что, датой получения Поставщиком уведомления считается дата исходящего сообщения, указанная в электронной почте Заказчика.

3.11. Поставщик (его уполномоченный представитель) должен прибыть к месту приемки товара Заказчиком в срок, указанный в уведомлении (вызове), и иметь при себе документ, уполномочивающий его на участие в приемке товара Заказчиком. В случае неявки Поставщика (его уполномоченного представителя) в указанный в уведомлении срок, получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке в независимости от причин такой неявки, Заказчик осуществляет приемку товара самостоятельно. Настоящим Стороны согласовали, что при данных обстоятельствах односторонний акт приемки является достаточным доказательством передачи товара ненадлежащего качества, количества (в том числе веса нетто), ассортимента, комплектности, комплекта и проведение независимой экспертизы в таком случае является правом Заказчика, а не его обязанностью.

3.12. Поставщик за свой счет и своими силами организует проведение независимой экспертизы, направленной на установление соответствия товара условиям Договора (далее – независимая экспертиза), в следующих случаях:

3.12.1. если Поставщик не может явиться в срок, установленный Заказчиком для продолжения приемки товара и составления двустороннего акта, вне зависимости от причин такой неявки, но в течение этого срока уведомил Заказчика о намерении организовать независимую экспертизу. Заказчик в течение 2 рабочих дней с момента получения указанного уведомления предлагает Поставщику кандидатуру независимого эксперта (экспертной организации), которому поручается проведение независимой экспертизы, и вопросы эксперту. Независимая экспертиза в таком случае должна быть проведена экспертом (экспертной организацией) и по вопросам эксперту, предложенным Заказчиком, и результаты такой экспертизы должны быть предоставлены Заказчику в течение 10 рабочих дней с момента направления Поставщиком уведомления Заказчику о намерении организовать независимую экспертизу. Если Заказчик в установленный срок не предложил кандидатуру независимого эксперта (экспертной организации), которому поручается проведение независимой экспертизы, Поставщик вправе по своему усмотрению определить независимого эксперта (экспертную организацию), вопросы эксперту и поручить ему проведение такой экспертизу;

3.12.2. если по результатам приемки товара (в том числе со скрытыми недостатками) между Сторонами возникли разногласия в отношении характера недостатков товара, причин и периода их возникновения, размера убытков и других существенных моментов, отраженных в двустороннем акте приемки, или если в результате таких разногласий двусторонний акт приемки оказался неподписанным с обеих сторон, Заказчик в течение 2 рабочих дней с даты продолжения приемки товара с участием обеих Сторон (такая дата указана в уведомлении (вызове) Поставщика, направляемом ему Заказчиком для продолжения приемки товара и составления двустороннего акта приемки) предлагает Поставщику кандидатуру независимого эксперта (экспертной организации), которому поручается проведение независимой экспертизы, и вопросы эксперту. Независимая экспертиза в таком случае должна быть проведена экспертом (экспертной организацией) и по вопросам эксперту, предложенным Заказчиком, и результаты такой экспертизы должны быть предоставлены Заказчику в течение 10 рабочих дней с даты продолжения приемки товара с участием обеих Сторон (такая дата указана в уведомлении (вызове) Поставщика, направляемом ему Заказчиком для продолжения приемки товара и составления двустороннего акта приемки). Если Заказчик в установленный срок не предложил кандидатуру независимого эксперта (экспертной организации), которому поручается проведение независимой экспертизы, Поставщик вправе по своему усмотрению определить независимого эксперта (экспертную организацию), вопросы эксперту и поручить ему проведение такой экспертизу.

3.13. Поставщик обязан заключить Договор на проведение независимой экспертизы с независимым экспертом (экспертной организацией), предложенным Заказчиком.

3.14. В случае непроведения независимой экспертизы или непредоставления Заказчику результатов такой экспертизы в установленный Договором срок, односторонний акт приемки товара является надлежащим доказательством того, что переданный товар не соответствует условиям Договора. Так же настоящим Стороны пришли к соглашению, что результаты независимой экспертизы, предоставленные Заказчику по истечении установленного Договором срока, являются недопустимым доказательством, и Поставщик не вправе ссылаться на них при доказывании факта передачи товара, соответствующего условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте.

3.15. В случае установления на основании составленного одностороннего акта приемки (двустороннего акта приемки, отчета независимого эксперта) факта передачи товара ненадлежащего качества (в т.ч. на основании проведения входного контроля поставляемого сырья у Заказчика), количества (в том числе веса нетто), ассортимента, комплектности или комплекта Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента составления такого документа направляет Поставщику обоснованную претензию.

3.16. В случае передачи товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления такого требования Поставщику;

- замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему Договору, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления такого требования Поставщику;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

- отказаться от переданного товара и от его оплаты.

3.17. В случае передачи товара в меньшем количестве (не по всем позициям), чем определено Договором Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- потребовать передать недостающее количество товара;

- отказаться от переданного товара и от его оплаты;

- в случае если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

В случае если поставка товара осуществляется единовременно (без разделения на партии) и согласно Спецификации поставке подлежит определенное количество товара (несколько позиций товара или несколько товаров внутри одной позиции товара), обязанность Заказчика по оплате товара возникает после передачи Заказчику всего количества товара (всех позиций товара или всего количества товаров внутри одной позиции товара), а в случае закрепления за Поставщиком обязанностей по выполнению монтажа товара, его наладке и обучению лиц Заказчика правилам использования и обслуживания товара, – после исполнения Поставщиком таких обязанностей.

Заказчик имеет право принять исполнение Договора по частям, т.е. принять неполное количество (отдельные позиции товаров или неполное количество товаров внутри одной позиции) товара согласно Спецификации и, после выполнения монтажа такого товара, его наладки и (или) обучения лиц Заказчика, правилам использования и обслуживания такого товара (в случае закрепления за Поставщиком таких обязанностей) произвести его соразмерную оплату.

В случае если поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика и согласно заявке Заказчика поставке подлежит определенное количество (несколько позиций или несколько товаров внутри одной позиции товара) товара, обязанность Заказчика по оплате товара возникает после передачи Заказчику всего количества товара, указанного в заявке Заказчика (тех позиций или того количества товаров внутри одной позиции товара согласно заявке Заказчика), а в случае закрепления за Поставщиком обязанностей по выполнению монтажа товара, его наладке и (или) обучению лиц Заказчика правилам использования и обслуживания товара, – после исполнения таких обязанностей.

Заказчик имеет право принять товар, поставленный по заявке Заказчика в неполном количестве (не по всем позициям или в меньшем количестве, чем предусмотрено внутри одной позиции товара) и, после выполнения монтажа такого товара, его наладки и (или) обучения лиц Заказчика правилам использования и обслуживания такого товара (в случае закрепления за Поставщиком таких обязанностей), произвести его соразмерную оплату.

3.18. В случае передачи товара в ассортименте, не соответствующем Договору, Заказчик вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

В случае поставки наряду с товаром, ассортимент которого соответствует условиям Договора, товара с нарушением условия об ассортименте, Заказчик вправе по своему выбору:

- принять товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального товара и его оплаты;

- отказаться от всего переданного товара и его оплаты;

- потребовать заменить товар, не соответствующие условию об ассортименте, товаром в ассортименте, предусмотренном Договором;

- принять весь переданный товар.

3.19. В случае передачи некомплектного товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления такого требования Поставщику.

Если Поставщик в установленный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товара, Заказчик вправе по своему выбору:

- замены некомплектного товара на комплектный;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.20. В случае нарушения Поставщиком обязанности по передаче товара в надлежащем комплекте Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления такого требования Поставщику.

Если Поставщик в установленный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товара, Заказчик вправе по своему выбору:

- замены товара переданного в ненадлежащем комплекте на товар в надлежащем комплекте;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

В случае выявления ненадлежащего качества части товаров, входящих в комплект, Заказчик вправе осуществить в отношении этой части товаров права, предусмотренные при передаче товара ненадлежащего качества.

3.21. В случае если Заказчик принимает решение о возврате или замене товара, то расходы по его возврату и замене, в том числе по его погрузке-разгрузке и доставке Заказчику, несет Поставщик.

3.22. При выявлении факта передачи товара ненадлежащего качества, количества (в том числе веса нетто), ассортимента, комплектности или комплекта расходы по приемки товара, в том числе, связанные с проведением независимой экспертизы, несет Поставщик.

3.23. При поставке скоропортящегося товара вместо пунктов 3.10 - 3.15 Договора применяются условия, изложенные в настоящем пункте.

Стороны пришли к соглашению, что решение о признании товара скоропортящимся и проведении приемки по правилам, установленным настоящим пунктом Договора, принимается Заказчиком самостоятельно, и Поставщик не вправе оспаривать такое решение.

Так, в случае выявления при приемке скоропортящегося товара несоответствия такого товара условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте Заказчик на основании одностороннего акта приемки направляет в течение 10 рабочих дней с момента составления такого акта Поставщику обоснованную претензию. Настоящим Стороны согласовали, что при данных обстоятельствах односторонний акт приемки является достаточным доказательством передачи товара ненадлежащего качества, количества (в том числе веса нетто), ассортимента, комплектности, комплекта.

ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА.

4.1.Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или определяются условиями Договора.

4.2. Товар должен быть передан в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения и порчи во время транспортировки, погрузки-разгрузки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество и наименование содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Договоре или Спецификации. Если производителем товара предусмотрена для него специальная упаковка (тара), отличная от установленной Договором, то товар может поставляться в такой упаковке (таре) производителя, при условии, что она обеспечивает защиту товара от повреждения и порчи во время транспортировки, погрузки-разгрузки и хранения. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Поставщик обязан:

5.1.1.Передать товары Заказчику (указанному им лицу) в соответствии с условиями Договора; поставляемые товары должны соответствовать требованиям и характеристикам, указанным в Договоре и Спецификации.

5.1.2.Передать Заказчику (указанному им лицу) оригиналы товарных накладных в день передачи товара, а счета-фактуры (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур) или универсального передаточного документа (УПД) не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем передачи товара Заказчику (указанному им лицу).

5.1.3.Нести все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязанностей за свой счет.

5.1.4. Предоставить Заказчику письмо с просьбой разрешить посещение его территории иностранными гражданами, в случае если Поставщик предполагает привлекать иностранных граждан для выполнения обязанностей по Договору на территории Заказчика, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты возможного их посещения территории Заказчика. В письме должны быть указаны следующие сведения: цель, дата и сроки посещения, паспортные данные иностранного гражданина, сведения об организации, которую он представляет. К письму должна быть приложена ксерокопия паспорта иностранного гражданина. Заказчик принимает решение о целесообразности приема иностранных граждан, о чем информирует Поставщика, предполагающего привлекать иностранных граждан для выполнения обязанностей по Договору на территории Заказчика.

5.1.5. Обеспечить соблюдение специалистами Поставщика требований действующих норм и правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, распорядка и иных правил, установленных на объекте Заказчика.

5.1.6. По требованию Заказчика предоставить документы на товар, подтверждающие его соответствие требованиям качества и безопасности, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента направления такого требования Поставщику.

5.1.7. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.1.8. Передать вместе с товаром паспорт качества и иные документы.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1.Принять товар в соответствии с условиями Договора.

5.2.2.Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Договора.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА.

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (международным и национальным стандартам, действующим на территории Российской Федерации, стандартам организаций (производителей), техническим регламентам, санитарным нормам и правилам и т.п.), лицензирования и саморегулирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Договором.

6.2. Поставляемый Товар, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации или таможенным законодательством Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, должен иметь декларацию о соответствии и/или сертификат соответствия.

6.3. Поставщик гарантирует, что на момент передачи товара Заказчику весь поставляемый Товар под залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет, что к Заказчику не будут применены меры какой-либо ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, иных прав на интеллектуальную собственность, связанных с использованием товара, любой его части или принадлежности к нему.

6.4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, неиспользованным, серийной моделью, отражающим все последние модификации конструкций и материалов, за исключением случаев, если Заказчиком установлены иные требования к товару.

6.5. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, которыми, в том числе, могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар и другие документы, свойственные для такого рода товара или в комплектации, указанной производителем.

6.6. Документ, подтверждающий гарантию Поставщика на товар, предоставляется Поставщиком Заказчику вместе с товаром.

6.7. Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписанным документом о приемке Заказчиком и должен быть не менее срока указанного в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора).

Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог использовать товар из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика об этих недостатках. Гарантийный срок на товар, предоставляемый взамен некачественного товара, устанавливается равным полному гарантийному сроку, что и на заменяемый некачественный товар.

Начало гарантийного срока на товар, предоставляемый взамен некачественного товара, определяется моментом поставки этого товара Заказчику. При этом передача и приемка такого товара осуществляется в соответствии с разделом Договора «Порядок передачи и приемки товара».

6.8. Гарантия качества распространяется на весь товар в целом и принадлежности к нему.

6.9. Гарантийное обслуживание товара предоставляется бесплатно на весь гарантийный срок. В случае обнаружения недостатков товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется совершить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Поставщика о выявленных недостатках товара следующие действия по выбору Заказчика:

- произвести ремонт товара (по месту использования товара или в сервисном центре по согласованию с Заказчиком);

- произвести замену товара на новый качественный товар такой же марки (модели, артикула), что и заменяемый товар;

- возвратить стоимость товара Заказчику.

6.10. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после поставки товара Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению товара, по вине третьих лиц, либо вследствие непреодолимой силы.

6.11. Все расходы, связанные с заменой товара или возвратом его стоимости и гарантийным обслуживанием товара в течение гарантийного срока, в том числе расходы на монтаж/демонтаж товара, материалы, погрузку/разгрузку товара, перевозку товара, страхование товара и другие несет Поставщик.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Затронутая такими обстоятельствами сторона в течение пяти дней направляет другой стороне уведомление о таких обстоятельствах и документ соответствующего компетентного органа. Выполнение обязательств стороны, затронутой любыми из таких обстоятельств, будет приостановлено на период их действия. Неуведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату пени за каждый день просрочки исполнения этого обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения соответствующей обязанности и по день исполнения такой обязанности включительно, в сумме 0,1 % от цены договора, если поставка осуществляется единовременно без разделения на партии, или в сумме 0,1 % от стоимости непоставленного в срок товара, указанного в заявке заказчика, если поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика, или в сумме 0,1 % от стоимости непоставленного в срок товара, если поставка товара осуществляется отдельными партиями в сроки установленные договором.

Обязательство Поставщика поставить товар считается исполненным после передачи Заказчику товара соответствующего условиям Договора о количестве (в том числе о весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте, выполнения работ по монтажу и наладке товара (при наличии такой обязанности в договоре), оказания услуг по обучению работников Заказчика правилам использования и обслуживания товара (при наличии такой обязанности в договоре), а также при условии предоставлении Заказчику надлежащим образом оформленных документов: товарных накладных, счетов-фактур (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур) или УПД, актов выполненных работ по монтажу и наладке товара и акта оказанных услуг по обучению лиц Заказчика правилам использования и обслуживания товара (в случае закрепления за Поставщиком обязанности по выполнению монтажа и наладки товара, оказания услуг по обучению лиц Заказчика правилам использования и обслуживания товара).

7.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

• • соразмерного уменьшения покупной цены;
  • безвозмездного устранения недостатков Товара в 5-дневный срок;
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

7.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему Договору в 5-дневный срок.

7.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства оплаты товара в срок, установленный п.2.3 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), установленной настоящим пунктом Договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7.Стороны согласовали, что Заказчик вправе обратить взыскание на неустойку (штраф, пени) в одностороннем порядке. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами Договора и действует по __________ г. включительно, а в части принятых и неисполненных обязанностей – до полного исполнения их сторонами.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

9.1. Поставщик и привлеченное им лицо обязуются хранить в тайне конфиденциальную информацию и персональные данные работников Заказчика, полученные в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично информацию без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором.

9.2. Под конфиденциальной информацией понимается информация Заказчика, а равно сведения любого характера, которые имеют действительную или потенциальную ценность для Заказчика в силу неизвестности такой информации или сведений третьим лицам в силу того, что она не является общеизвестной и не может быть получена законным образом другими лицами, которые могли бы получить экономическую выгоду от ее разглашения и использования.

9.3. Разглашение информации может быть произведено путем передачи третьим лицам документации, содержащей конфиденциальную информацию и персональные данные, предоставления информации и персональных данных в устной форме, а также иными способами.

9.4. Поставщик обязуется выполнять обязанность о неразглашении конфиденциальной информации и персональных данных, в течение всего срока выполнения обязанностей, принятых им на себя в соответствии с Договором, а так же в течение 10 лет после прекращения действия Договора, независимо от оснований его прекращения.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

10.1. Обеспечение исполнения Договора в виде предоставления Поставщиком безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств в форме депозита на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,06 (триста тридцать пять тысяч шестьсот тридцать семь рублей 06 коп.).

10.2. В случае продления срока исполнения обязательства или изменении обязательства по договору поставщик обязуется переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или передать заказчику в залог дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения договора, в том числе в форме вклада (депозита). В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязанностей по Договору в полном объеме, поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало обеспечивать исполнение его обязанностей по Договору, предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации о закупке, в соответствии с которой заключается Договор.

10.3. Проценты на сумму переданных в залог денежных средств не начисляются.

10.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком обязанностей по договору причитающуюся сумму, в том числе сумму неустойки, заказчик вправе взыскать во внесудебном порядке из суммы переданных в залог денежных средств. Обращение взыскания осуществляется путем направления соответствующего уведомления поставщику в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.5. Банковская гарантия обеспечивает исполнение поставщиком обязанностей по договору, включая (но, не ограничиваясь этим) возврат авансового платежа, в случае если по договору заказчик обязан произвести такой платеж, и уплату неустоек (пени, штрафов), предусмотренных договором. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

10.6. При надлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязанностей по договору переданные в залог денежные средства за вычетом сумм, на которые заказчиком обращено взыскание (если таковое имело место), подлежат возврату поставщику (подрядчику, исполнителю) на основании его письменного заявления в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого заявления заказчиком путем перечисления на счет, реквизиты которого должны быть указаны в таком заявлении.

10.7. Предоставление обеспечения Поставщиком в соответствии с настоящим разделом не отменяет положений Контракта, предусматривающих иные способы обеспечения исполнения Поставщиком своих обязанностей по Контракту.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.2. Споры, возникающие в связи с Договором, должны разрешаться Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика с применением законодательства Российской Федерации.

11.3. Стороны согласовали, что датой подписания Сторонами Договора является дата подписания Заказчиком Договора на сайте электронной торговой площадки.

11.4. При исчислении сроков по Договору Стороны руководствуются производственным календарем на соответствующий год, разработанным в соответствии с законодательством Российской Федерации и определяющим количество календарных, выходных и нерабочих праздничных дней в календарном году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем. При этом срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях. Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

11.5. Каждая Сторона подтверждает правильность (достоверность) сведений о себе, которые указаны в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора, и несет риск неблагоприятных последствий, связанных с неправильным (недостоверным) указанием таких сведений.

Стороны при изменении их адресов и (или) банковских реквизитов, указанных в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора, обязаны незамедлительно в письменной форме уведомить об этом другую Сторону. Риски неблагоприятных последствий, связанные с неуведомлением другой Стороны об изменении адреса (банковских реквизитов) несет Сторона, которая не уведомила другую Сторону об изменении своего адреса (банковских реквизитов).

11.6. Руководствуясь статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора полностью или частично, уведомив об этом другую сторону. Договор будет считаться соответственно расторгнутым или измененным с момента направления такого уведомления Поставщику. Изменение Договора, совершаемое по соглашению сторон, должно быть оформлено в письменной форме в виде Дополнения к Договору. Все приложения к Договору являются неотъемлемыми частями Договора. Дополнения к Договору с момента их подписания сторонами становятся неотъемлемыми частями Договора. Дополнения к Договору вступают в силу и становятся обязательными для сторон со дня их подписания сторонами, если иное не предусмотрено в тексте Дополнения.

11.7. Стороны настоящим достигли соглашения о том, что связанная с Договором корреспонденция в адрес Поставщика, направляемая Заказчиком, может быть передана лично под расписку руководителю организации, ее законному или уполномоченному представителю (если Поставщиком является юридическое лицо), а в случае если Поставщиком является физическое лицо – такому физическому лицу, его законному или уполномоченному представителю, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, если Договором в отношении отдельных вопросов не установлен специальный порядок направления уведомлений. В случае направления указанной корреспонденции по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести календарных дней с даты направления заказного письма. Заказным письмом Стороны считают почтовое отправление, в приеме которого отправителю выдается квитанция или накладная.

11.8. Под позицией товара по тексту Договора понимается - наименование товара, указанное в таблице Спецификации согласно порядковому номеру («№ п/п»).

11.9. Под передачей товара Заказчику по тексту Договора понимается момент вручения (отгрузки) товара Заказчику (указанному им лицу), при котором происходит подписание уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной, что свидетельствует только о принятии Заказчиком указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству (в том числе весу нетто), качеству, ассортименту, комплектности и (или) комплекту.

11.10. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

11.11. Во всем ином, не урегулированном в Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.12. Стороны пришли к соглашению о соблюдении антикоррупционной оговорки, указанной в приложении № 2 к настоящему Договору.

11.13. Приложения:

Приложение № 1 – Спецификация

Приложение № 2- Антикррупционная оговорка

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору от «____» _________ 2024г. № ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: __________________ рублей _________ копеек с учетом НДС*.

- Посмотреть таблицу с данными

в случае если в соответствии с законодательством о налогах и сборах Поставщик признается плательщиком НДС и не использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой НДС, и предметом настоящего Договора не является операция, освобождаемая от налогообложения

Приложение № 2

к Договору от «____» _________ 2024 г. № ____

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

ФГБУ «ВНИИЗЖ» ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

В связи с чем, при исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, работникам друг друга, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, ставящего указанных лиц в определенную зависимость.

Под действиями лица, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами, если такие преимущества не предусмотрены действующим законодательством и локальными актами Стороны;

предоставление каких-либо гарантий, не связанных с предметом договора;

ускорение существующих процедур, если такое ускорение не предусмотрено действующим законодательством и локальными актами Стороны;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений, указанная сторона обязуются уведомить другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления Стороны имеют право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем приложении действий, когда такое нарушение подтверждено компетентными органами и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, пострадавшая от таких действий Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого нарушения.

- Посмотреть таблицу с данными

↑

Приложение_№1.1_Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_договора