Тендер - Поставка связующего в рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 075-15-2024-218 от 06 февраля 2024 года с целью реализации мероприятий программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» №270873813

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Татарстан Респ Место поставки (адрес):г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10

ДОГОВОР

поставки №____________

г. Казань «____» ____________ 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по научной и инновационной деятельности Бабушкина Виталия Михайловича, действующего на основании доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/23-Д от 08.12.2023 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии и материалы» (ООО «ИТЕКМА») именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Кепмана Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.4 п. 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке КНИТУ-КАИ, заключили настоящий Договор нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик по заданию Заказчика осуществляет поставку связующего в рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 06 февраля 2024 года с целью реализации мероприятий программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (далее – товар), а Заказчик обязуется принять поставленный товар и оплатить его.

1.2. Ассортимент, характеристика, количество и цена товара определяются Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Мероприятие проводится: в рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 06 февраля 2024 года с целью реализации мероприятий программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

2. Стоимость договора и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость товара по настоящему Договору составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Два миллиона девяносто семь тысяч семьсот пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 20% в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста сорок девять тысяч шестьсот семнадцать) рублей 60 копеек.

2.2. Цена единицы товара определяется Спецификацией (Приложение №1) и не подлежит изменению.

2.3. В стоимость Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Договора, в том числе транспортные расходы, стоимость тары и упаковки, а также оплата налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Все платежи по Договору должны совершаться в российских рублях.

2.5. Оплата Договора осуществляется после поставки товара на основании счета и УПД Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами УПД или товарной накладной.

Поставщик после поставки товара предоставляет Заказчику Акт сверки взаиморасчетов.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на расчетный счет банка Поставщика.

3.Срок и место поставки товара

3.1. Срок поставки товара: в течение 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Договора

3.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10

4. Качество и упаковка товара

4.1. Качество и характеристики, поставляемого товара должны соответствовать техническим требованиям, изложенным в Спецификации (Приложение №1). Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, соответствовать обязательным требованиям к качеству и безопасности, установленным действующим на момент поставки законодательством.

4.2. Упаковка товара (при поставке товара в упаковке) должна обеспечивать его сохранность при хранении и транспортировке.

4.3. Гарантийный срок на товар устанавливается в стандартах и технических условиях завода-изготовителя.

5. Порядок поставки и приемки товара

5.1. При приемке товара Заказчиком производится проверка на:

- соответствие поставленного товара по качеству, комплектности, количеству условиям Договора и Спецификации (Приложение №1), а также характеристикам, указанным в документации, прилагаемой к поставленному Поставщиком товару;

- отсутствие видимых повреждений поставленного товара;

- наличие всей необходимой документации на поставляемый товар;

- наличие всех принадлежностей товара.

5.2. В случае обнаружения несоответствия поставляемого товара требованиям Договора, Спецификации (Приложение №1), вызов представителя Поставщика обязателен. Представитель Поставщика обязан явиться к месту поставки или связаться с Заказчиком по телефону в течение 24 часов. При несоответствии товара требованиям Договора, Спецификации (Приложение №1), Стороны оформляют Акт недостатков, выявленных в ходе проверки товара. При неявке представителя Поставщика Акт недостатков оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

5.3. Допускается выборочная проверка товара с распространением результатов проверки на всю партию. При этом Заказчик вправе предъявить Поставщику претензии в отношении всего товара или части товара, если при сплошной проверке товара на складе Заказчика будут установлены недостатки товара, не выявленные в ходе выборочной проверки.

5.4. В случае поставки товара несоответствующего качества Поставщик осуществляет его замену за свой счет в течение не более 30 дней с момента запроса представителя Заказчика. Поставщик своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока обязуется устранять недостатки товара, являющиеся гарантийными случаями, в 10-дневный срок со дня получения письменного обращения Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков два и более раз, Поставщик обязан в 10-дневный срок со дня обращения Заказчика заменить дефектный товар на товар надлежащего качества.

5.5. Если при повторной приемке и проверке товара не будет подтверждено соответствие товара требованиям Договора, Спецификации (Приложение №1), Заказчик вправе отказаться от получения всего объема товара, предусмотренного Договором к поставке, или от части товара, не соответствующего требованиям Договора, Спецификации (Приложение №1).

5.6. Поставщик извещает Заказчика о готовности товара к отправке не менее, чем за 2 рабочих дня.

5.7. Датой поставки товара считается дата его приемки Заказчиком, указанная в УПД или товарной накладной.

5.8. Доставка поставляемого товара осуществляется транспортом Поставщика за его счет до места назначения, указанного в разделе 3 настоящего Договора.

5.9. Риск случайной порчи или гибели товара возлагается на Поставщика до момента фактической передачи Товара Заказчику.

5.10. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику после полной оплаты Заказчиком поставленного ему товара.

5.11. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Заказчику весь поставляемый товар принадлежит ему на праве собственности, под залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет. Поставщик гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения прав собственности, связанных с использованием товара в Российской Федерации.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором и Спецификацией (Приложение №1).

6.1.2. В случае нарушений Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Произвести поставку товара надлежащего качества на условиях настоящего Договора и Спецификации (Приложение №1) с приложением соответствующих документов, относящихся к товару, а также принадлежностей товара.

6.4.2. Обеспечить соответствие поставки товара по настоящему Договору действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию.

6.4.3. Передать Заказчику товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

6.4.4. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы: УПД, сертификаты, либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

6.4.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

6.4.6. Исполнить условия Договора лично либо с привлечением третьих лиц. При этом, привлечение третьих лиц к выполнению обязательств, предусмотренных Договором, допускается исключительно по письменному согласованию с Заказчиком. Невыполнение третьими лицами обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от обязанности выполнения условий Договора.

6.4.7. Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранять недостатки товара, в соответствии с условиями п. 4.3. настоящего Договора.

7.Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе требовать от Поставщика оплаты штрафа в размере 10% от цены Договора.

7.3. В случае просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае просрочки Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет 0,1% от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.5. Уплата неустойки (штрафа) или применения иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий, возникших после заключения настоящего Договора.

8.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок продлевается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентной организацией соответствующей стороны.

8.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более двух месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

9. Антикоррупционная оговорка.

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

9.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 9.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

9.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 9.2 Договора, до момента получения ею ответа.

9.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 9.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут

Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания до 30.06.2024 г. В случае, если до 30.06.2024 г. принятые по настоящему Договору обязательства не будут исполнены, Договор прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых обязательств.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

10.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.4. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.4.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора при условии:

-значительного (более 10 дней) нарушения Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренного Договором;

-исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору ненадлежащим образом.

-по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.6. Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего Договора, разрешаются путём переговоров либо в претензионном порядке. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней c момента получения.

10.7. В случае невозможности урегулирования разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца в соответствии с действующим законодательством.

10.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

10.9. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов и банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре.

10.10. К Договору прилагается:

Приложение №1 – Спецификация.

11.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

Приложение №1

к договору поставки

№____________ от «____» ___________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку связующего в рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 06 февраля 2024 года с целью реализации мероприятий программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»

- Посмотреть таблицу с данными

Итого стоимость поставляемых товаров составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Два миллиона девяносто семь тысяч семьсот пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 20% в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста сорок девять тысяч шестьсот семнадцать) рублей 60 копеек.

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.