Тендер - Биологические индикаторы для филиала в ЗАО №269762046

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ОБРАЗЕЦ_КОТИРОВОЧНОЙ_ЗАЯВКИ.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть46 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):Не заполнено
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 01.04.2024 по 09.04.2024Место предоставления документации:на сайтеПорядок предоставления документации:бесплатноОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Договор_индикаторыxx

Проект ДОГОВОР № _________

г. Москва «___» _______ 2024 г.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО города Москвы Монастырского М.В., действующего на основании доверенности № 8 от 22.03.2024 г., с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», во исполнение решения Единой комиссии (Протокол № _____________ от __________ 2024г. Приложение №1) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и цель Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется поставить Заказчику индикаторы биологические (далее по тексту - товар), а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар по ценам, указанным в настоящем Договоре.

1.2. Наименование, количество поставляемого товара указаны в Спецификации (Приложение №2), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Целью настоящего Договора является поставка товара для оснащения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО города Москвы. Сроки выполнения работ:

1.4. Предметом Договора является поставка товара, разгрузка и перемещение на 1-ый этаж Заказчику по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, дом 113.

1.5. Настоящий Договор заключается в рамках реализации заказа, финансируемого из внебюджетных источников финансирования.

2. Цена и общая сумма Договора

2.1. Цена Договора составляет __________ (__________________________) рублей 00 коп., в том числе НДС % – _______ (____________) руб. __ коп., или НДС – не облагается.

2.2. Цена включает НДС и расходы на доставку Заказчику, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Срок и условия поставки

3.1. Срок выполнения обязательств Исполнителем: с момента подписания Договора до «31» декабря 2024 года.

Товар поставляется Партиями в течение действия договора, на основании заявок Заказчика. Партия поставляется не позднее 3-х дневного срока с момента получения заявки Заказчика. Конкретный день доставки устанавливается по согласованию между ответственными представителями Заказчика и Поставщика.

3.2. Поставка товара осуществляется силами Исполнителя по месту нахождения склада Заказчика. Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в товарной накладной, и в ненарушенной упаковке Исполнителя (изготовителя). Факт передачи товара Заказчику подтверждается товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и счетом-фактурой.

3.3. Товар поставляется несколькими партиями.

Приемка товара осуществляется заведующей отделом организации дезинфекционных мероприятий или иным ответственным лицом по представленным отчетным документам: счет, счет-фактура, товарная накладная (по форме ТОРГ-12).

3.4. Исполнитель обязан передать Заказчику счет-фактуру одновременно с передачей товара, но не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем отгрузки товара (основание: ст. 168 Налогового кодекса РФ, часть 2). Исполнитель гарантирует достоверность указанных в счете-фактуре сведений о товаре. Если счет-фактура не соответствует требованиям действующего законодательства РФ, Заказчик вправе приостановить оплату товара по настоящему Договору до момента предоставления Исполнителем счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством РФ. Счета и иные документы, подписанные факсимильной подписью, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Исполнителе.

3.6. Транспортировка с соблюдением условий «Холодовой цепи».

3.7. Поставка с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по московскому времени.

4. Условия оплаты

4.1 Оплата товара осуществляется путем безналичного расчета.

4.2.Оплата производится Заказчиком за фактически поставленную партию товара на основании предоставленных Исполнителем следующих документов: товарные накладные по форме ТОРГ-12 на поставленный товар, счет на оплату, счета-фактуры, техдокументацию (паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке) и копии сертификатов на товар, заверенных печатью Исполнителя (при необходимости), путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в течение 7 (Семи) банковских дней.

4.3. Исполнитель гарантирует правильное оформление документов. В случае выявления Заказчиком несоответствий представленных документов условиям Договора, он вправе не производить оплату товара до момента предоставления Исполнителем документов, оформленных надлежащим образом.

Качество товара, гарантии

5.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества и комплектности поставляемого товара, согласно действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и обязуется на каждый вид товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, предоставить заверенные своей печатью и подписью руководителя копии сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений.

5.2. Товар поставляется в комплекте с документацией. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям.

5.3. Товар поставляется в упаковке (таре). Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.

5.4. Срок годности товара должен быть не менее 12 месяцев с момента доставки товара.

5.5. Приемка товара по количеству и качеству (комплектности) проводится в порядке, установленном Инструкциями Госарбитража П-6, П-7.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения любой из Сторон обязательства, предусмотренного Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Неустойка уплачивается виновной Стороной на основании письменной претензии и выставленного счета. Претензия и счет высылаются в адрес виновной стороны заказным письмом по адресу, указанному в договоре.

6.3. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензии 10 (Десять) календарных дней с момента ее получения заказным письмом. В случае неполучения ответа на претензию в течение 20-ти календарных дней с момента ее отправки другой Стороне, претензионный порядок считается соблюденным.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

• При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: стихийное бедствие, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
• Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана в течение 48 (сорока восьми) часов известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в настоящем Договоре.

8. Заключительные положения.

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2024 года.

Настоящий Договор подлежит обязательной регистрации в «Реестре договоров» (далее Реестр).

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны сторонами и зарегистрированы в Реестре.

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Все изменения условий настоящего Договора, отраженные в переписке, протоколах и др. становятся обязательными для Сторон при условии отражения их в соответствующих дополнительных соглашениях.

8.5. Договор подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, включая следующие Приложения, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора:

Приложение № 1 Копия протокола Единой комиссии.

Приложение № 2 Спецификация.

Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ____________

от ____________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего сумма составляет: _____________ (________________) рублей ___ коп., в том числе НДС % – __________ (___________________), или НДС – не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________ /______________ /

м.п.

Заявка_ТЗ_индикаторыxx

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО города Москвы

Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Большая Филёвская , д. 33,

телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЕ-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть http:www.gsenzao.ru

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5400 ИНН / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЗАЯВКА

на поставку биологических индикаторов для нужд Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО г. Москвы

1. Предмет договора: Договор на поставку биологических индикаторов для нужд Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО г. Москвы

2. Требование Заказчика по цене Договора: стоимость товаров по договору не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, включая все налоги, в том числе НДС и другие обязательные платежи.

3. Требование Заказчика по предмету Договора:

Наименование и количество товаров, подлежащих закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

В комплект поставки входит:

Индикатор биологический БИК-ИЛЦ или эквивалент не более – 6 шт.

Индикатор биологический (контроль) БИК-ИЛЦ или эквивалент – 1 шт.

Питательная среда не более – 1 фл.

Пакет со стерильной пробиркой Эппендорфа не более 1 шт.

Шприц (с иглой) однократного применения не более 1 шт.

* Внутрь каждой транспортной упаковки вкладывается инструкция по применению.

Индикаторы биологические следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +3°С до +30°С и относительной влажности не менее 40 не более 80% в закрытых шкафах в чистых помещениях.

Срок годности не более 24 месяца

комплект

500 компл.

Индикаторы биологические для контроля воздушной стерилизации БИК-ИЛЦ (комплект/6 шт.) или эквивалент

Назначение: Индикатор биологический предназначен для контроля воздушной стерилизации.

Техническая характеристика:

Индикатор биологический представляет собой носитель – инсулиновый флакон, содержащий высушенные споры Bacillus licheniformis штамм G ВКМ В‑1711 Д, упакованный в пакет из прозрачной полиамидной термостойкой пленки.

Количество спор (диапазонное значение) в индикаторе биологическом составляет: От не менее 5 х 10 2 до не более 5 х 10 3 .

Устойчивость индикаторов биологических к действию сухого горячего воздуха температурой (160±2)°C должна отвечать следующим показателям: время выживания спор – не менее 4 мин для каждого образца, время гибели спор – не должно превышать 30 мин для каждого образца.

Чувствительность питательной среды – при посеве 1–10 спор В.licheniformis, питательная среда изменяет цвет за 24–48 ч.

- Посмотреть таблицу с данными

В комплект поставки входит:

Индикатор биологический БИК-ИЛЦ или эквивалент – не более 6 шт.

Индикатор биологический БИК-ИЛЦ (контроль) или эквивалент – 1 шт.

со стерильным инсулиновым флаконом и с резиновыми пробками не более 1 шт.

Шприц (с иглой) однократного применения не более – 1 шт.

* Внутрь каждой транспортной упаковки вкладывается инструкция по применению.

Индикаторы биологические следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +3°С до +30°С и относительной влажности не менее 40 не более 80 % в закрытых шкафах в чистых помещениях.

Срок годности не более 24 месяца

комплект

300 компл.

Индикаторы биологические для контроля работы дезинфекционных камер по паровому и паровоздушному методам БИК ДК-01-"ИЛЦ" (Staphylococcus aureus штамм 906) (комплект/ 10шт) или эквивалент

Индикаторы биологические предназначены для контроля работы дезинфекционных камер по паровому и паровоздушному методам при обработке объектов из очагов инфекций, вызванных неспорообразующими микроорганизмами.

Техническая характеристика:

Индикатор биологический представляет собой носитель - пробирку Эппендорфа, содержащую

высушенные микробные клетки золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus)

штамм 906 и упакованную в пакет.

Количество микробных клеток в индикаторе биологическом –106.

Устойчивость тест-микроорганизма – к температуре (60±2)°C при 25 мин экспозиции.

Чувствительность питательной среды – при посеве 1–10 микробных клеток золотистого

стафилококка штамм 906 питательная среда изменяет цвет с сиреневого на желтый за▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Индикатор БИК ДК-01-«ИЛЦ» или эквивалент не более – 9шт.

Индикатор биологический БИК ДК-01-«ИЛЦ» (контроль) или эквивалент – 1 шт.

Питательная среда – не более 1фл.

Пакет со стерильной пробиркой Эппендорфа не более – 1 шт.

Шприц (с иглой) однократного применения не более – 1 шт.

Внутрь каждой транспортной упаковки вкладывается инструкция по применению.

Срок годности не более 12 месяцев

комплект

100 компл.

Биотестер Газ, Плазма или эквивалент

Биологический индикатор “Биостер ГАЗ, ПЛАЗМА” или эквивалент предназначен для контроля газовой стерилизации окисью этилена и плазменной стерилизации изделий мед. назначения. (Перевязочные материалы, инструменты, белье и тд.)

Режимы стерилизации:

Стерилизация окисью этилена

Плазменная стерилизация

Индикатор “Биостер Газ, Плазма” или эквивалент является автономным биологическим индикатором и выполнен по раздельной схеме – до момента начала контроля споры и питательная среда изолированы друг от друга, что позволяет транспортировать и хранить его продолжительное время без охлаждения. В конструкцию включена специальная полужесткая пластмассовая пробирка, в которую помещено определенное количество высушенных спор и специальная легколомающаяся стеклянная ампула, заполненная цветной питательной средой. Биотесты закрыты крышкой с фильтром, легко пропускающим стерилизующий агент и задерживающим микроорганизмы.

Вид микроорганизма – Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911.

Температура термостатирования – 37ºС.

В одной упаковке 20 тестов.

комплект

30 компл.

4. Место доставки: Товар доставляется по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 113, 1-й этаж.

Условия доставки: Автотранспорт поставщика. Транспортировка с соблюдением условий «Холодовой цепи». Разгрузка товара и укладка на штатные места производится силами Поставщика с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по московскому времени.

5. Сроки (Периоды) поставок товаров: Товар поставляется Партиями в течение действия договора, на основании заявок Заказчика. Партии поставляется не позднее 3-х дневного срока с момента получения заявки Заказчика. Конкретный день доставки устанавливается по согласованию между ответственными представителями Заказчика и Поставщика.

6. Требования Заказчика к порядку и условиям оплаты:

Оплата производится в размере 100% стоимости заказанной партии по факту поставки в течение 7 (Семи) банковских дней.

Оплата товара производится по безналичному расчету, на основании следующих документов:

- счет

- товарная накладная и оригинал счета-фактуры;

- копии грузовых таможенных деклараций на импортный товар;

7. Источник финансирования Заказчика: Внебюджетные средства.

8. Основные требования к товару:

1. Сроки годности не менее 12 месяцев с момента доставки товара.

2. Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений.

3. Отсутствие участника размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

9. Срок действия договора: с момента подписания договора по 31.12.2024 г.

Главный врач М.В. Монастырский

Двинских А.Г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Приложение № 1

к договору №_________ от «___» ________ 20___ г

котировочная заявка

(котировка цен)

«___»____________20____ г.

Кому: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

Заявитель: ___________________________

( наименование организации)

Юридический адрес: _____________________________

Почтовый адрес: _____________________________

Телефон: ____________ E-mail:________

ИНН/КПП____________________________ ОГРН ____________________

ОКПО _________________ ОКТМО __________________ ОКОПФ _________________

Дата постановки на налоговый учет ______________________

_________________________________________________________

Банковские реквизиты

Контактное лицо (Ф.И.О.) _______________ телефон:________ E-mail:________

Уважаемые господа!

___________________________________________ направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок № ______________ от «__» _________ 202__ г ________________ (наименование предмета запроса котировок), и предлагаем заключить Договор на общую сумму:

- Посмотреть таблицу с данными

1 Для участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения (не являющихся плательщиками НДС) указывается итоговая сумма по строке 1, строка 2,3 не заполняется.

на следующих условиях:

Место поставки товара, оказания услуг:

Сроки поставки товара, оказания услуг: ___________________ 20___ г.

Сведения о включённых или не включенных в цену расходах:

Порядок оплаты:

Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки поставить товар и(или) выполнить работы и(или) оказать услуги в срок в соответствии с предложенными нами условиями.

Описание предполагаемых к поставке оборудования, изделий, запасных частей, материалов и т.д. (Товар) 2 :

2 Раздел заполняется в случае поставки Товара или выполнения работ (оказания услуг) с применением изделий и материалов (Товара).

Мы _____________________________________ ознакомлены с материалами
(наименование участника)
извещения о запросе котировок, влияющими на стоимость поставляемых изделий и материалов (Товаров).

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе котировок информации.

В случае если мы будем признаны победителями запроса котировок, то берем на себя обязательства подписать договор с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего отказа или уклонения от заключения договора.

Спецификация поставляемых изделий и материалов (Товаров):

- Посмотреть таблицу с данными

3 Примечание к Спецификации поставляемых изделий и материалов (Товаров):

а) Заполняя Спецификацию, участник указывает конкретные показатели и характеристики предлагаемого им к поставке изделий и материалов (Товаров), соответствующие требованиям Технического задания, товарный знак предлагаемого для поставки товара (при его отсутствии – наименование производителя товара) и наименование страны происхождения товара, предлагаемого участником к поставке.

б) Сведения, которые содержатся в заявке участника, не должны допускать двусмысленных толкований. Предложение участника (сведения о предлагаемом Товаре не должно содержать двойных и(или) неоднозначных предложений. В заявке на участие в запросе котировок, описание Товара, предлагаемого к поставке участником не должно содержать следующих слов и обозначений:

- не более (участник указывает в своей заявке любое конкретное значение, которое меньше или равно значению, указанному в Техническом задании;

- не менее (участник указывает в своей заявке любое конкретное значение, которое больше или равно значению, указанному в Техническом задании;

в) В случае, если в Техническом задании техническая характеристика (или параметр) указан как диапазон со словами «от ….. до….», участник указывает в своей заявке любое конкретное значение в пределах указанного в Техническом задании диапазона, включая крайние значения.

г) В случае, если техническая характеристика (или показатель) указана как конкретное значение (без использования слов «не менее», «не более», «от», «до» и т.п.), это означает, что такой технической характеристике (показателю) будет соответствовать только указанное неизменное значение.

д) В случае если техническая характеристика указана без цифровых значений, а как словесное описание эксплуатационных, конструктивных, функциональных свойств и особенностей товара, участник указывает такую техническую характеристику в соответствии с описанием в Техническом задании, подтверждая соответствие предлагаемого товара, требованиям Заказчика.

е) В случае, если значение технической характеристики или параметра в техническом задании обозначено словом «наличие», участник, указывая слово «наличие» в своей заявке подтверждает то, что предлагаемый им товар обладает данной технической характеристикой или параметром.

ж) Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого Товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного на участие в запросе котировок, несёт участник закупки.

з) Неуказание всех показателей товара, неуказание показателей в отношении каждого наименования товара, неуказание значений показателей товара, неуказание значений показателей товара в тех единицах измерения, в которых Заказчиком установлены требования к товару в Извещение о проведении запроса котировок, может расцениваться как несоответствие информации, представленной в составе заявки требованиям Извещения о проведении запроса котировок и может повлечь отказ в допуске к участию в запросе котировок.

Мы подтверждаем соответствие требованиям, установленным в извещении, а именно:

а) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки;

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанный недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

д) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

e) отсутствие привлечения участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

з) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика или член комиссии состоит в браке с физическим лицом, являющимся выгодоприобретателем, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членом коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иным органом управления юридического лица - участника закупки, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, - участником закупки либо является близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой), усыновителем или усыновленным указанного физического лица;

и) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом №223-ФЗ;

к) отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе об учредителе, о члене коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

л) участник закупки не является оффшорной компанией;

м) участник закупки не является инагентом;

_________________ ____________________ ___________________

(должность) (подпись, печать) (расшифровка подписи)

Дополнительные требования к составу заявки участника запроса котировок

Заявка участника запроса котировок также должна содержать следующие документы:

- копию решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности.

- в случае если от имени Участника закупки действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

• НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ ОБРАЗЦОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА НА ОСНОВАНИИ П. 18.3.1. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»