Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ):
Сибирский федеральный округ, Красноярский край
Место поставки (адрес):
660100, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, г.о. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СОПОЧНАЯ, Д. 38
Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации:
с
28.03.2024
по
05.04.2024
Место предоставления документации:
Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)
Порядок предоставления документации:
В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)
Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация:
www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы:
Плата не требуется
Аукцион_ГСО_СГЛ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства
Предмет закупки: Поставка стандартных образцов
г. Красноярск
2024
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Закупка – совокупность действий, осуществляемых заказчиком и направленных на обеспечение нужд заказчика в товарах, работах, услугах. Закупка начинается с отбора поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами договора.
Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка.
Единая информационная система (далее – ЕИС) – совокупность информации о закупках, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Электронная площадка (далее – ЭТП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посредством которого проводятся закупки в электронной форме, указанный в извещении о закупке.
Оператор электронной площадки – являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно- правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 25 процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью документации о закупке документ, содержащий сведения о конкурентной закупке, которые должны соответствовать содержащимся в документации о закупке (при наличии) сведениям.
Документация о закупке – комплект документов (в том числе проект договора), содержащий сведения о закупке, в том числе информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
Заявка на участие в закупке – комплект документов, требования к содержанию, форме, оформлению, составу и порядку подачи которых определен извещением о закупке и (или) соответствующей документацией о закупке, предоставляемый Заказчику участником закупки в целях участия в конкурентной закупке.
Лот – договор (договоры), в отношении права на заключение которого (которых) согласно соответствующей документации о закупке должна подаваться отдельная заявка на участие в закупке.
Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – шаг аукциона). В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в извещении и документации о закупке.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) –зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и соответствующие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.
Срок поставки товара: по заявкам Заказчика. Срок поставки должен составлять не более 40 календарных дней с момента получения заявки – для товара российского производства; не более 90 календарных дней с момента получения заявки – для товара импортного производства. Последняя заявка Заказчика - не позднее 30.09.2024 г. Поставка последней партии - не позднее 30 ноября 2024 года.
декларацию (сертификат) соответствия. Если товар не подлежит обязательной сертификации, то это подтверждается отказными письмами о необязательной сертификации;
инструкцию по применению на русском языке, если таковая предусмотрена производителем на данный вид товара.
Весь поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации).
Товар должен обеспечивать требуемые показатели качества и эксплуатационные характеристики в течение всего срока годности.
Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен составлять:
на товар, для которого производителем установлен срок годности от 8 месяцев до 18 месяцев (включительно) – не менее 6 месяцев
на товар, для которого производителем установлен срок годности от 18 месяцев до 24 месяцев (включительно) – не менее 12 месяцев;
на товар, для которого производителем установлен срок годности от 24 месяцев до 36 месяцев (включительно) – не менее 18 месяцев;
на товар, для которого производителем установлен срок годности от 36 месяцев до 48 месяцев (включительно) – не менее 24 месяцев;
на товар, для которого производителем установлен срок годности от 48 месяцев до 60 месяцев и более – не менее 36 месяцев.
Поставщик должен предоставить все необходимые сертификаты, подтверждающие качество продукции. Поставляемый товар должен соответствовать установленным международным стандартам, ГОСТ или ТУ на данный вид товара.
Товар должен поставляться в упаковке производителя без нарушения ее целостности. Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от климатических и механических повреждений при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении согласно действующим нормативным документам на продукцию, иметь необходимые маркировки, наклейки, позволяющие определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).
При хранении и транспортировке Товара должен быть соблюден температурный режим в соответствии с инструкцией по применению Товара, выданной заводом-изготовителем.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Расчет НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), являющимся приоритетным для определения и обоснования НМЦ
В целях получения ценовой информации в отношении объекта закупки для определения начальной (максимальной) цены Договора заказчиком осуществлен анализ общедоступной ценовой информации (реклама, каталоги, описания услуг и другие предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц, данные государственной статистической отчетности о ценах на товары). Поиск ценовой информации результатов не дал. Заказчиком направлены запросы о предоставлении ценовой информации Поставщикам, обладающим опытом поставки необходимого товара, информация о которых имеется в свободном доступе, и получены ответы от 3 (трех) Поставщиков с ценовой информацией, на основании которых осуществлен расчет начальной (максимальной) цены Договора.
Начальная (максимальная) цена Договора определена Заказчиком как наименьшая из предложенных потенциальными Поставщиками и составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(четыреста девяносто пять тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены Договора: 22.03.2024
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА
Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в аукционе, выражает согласие поставить следующий товар в объеме и на условиях, указанных в документации.
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок:
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ходова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________________________________, в лице ______________________________________________________, действующего на основании _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и на основании протокола ____________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Поставщик обязуется выполнить поставку стандартных образцов (далее – Товар) согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется произвести оплату поставленного Товара по цене, указанной в п. 2.1. Договора.
Ассортимент Товара, его количество, цена, определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
Место поставки: согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору)/
Срок поставки: по заявкам Заказчика. Срок поставки должен составлять не более 40 календарных дней с момента получения заявки – для товара российского производства; не более 90 календарных дней с момента получения заявки – для товара импортного производства. Последняя заявка Заказчика - не позднее 30.09.2024 г. Поставка последней партии - не позднее 30 ноября 2024 года.
ЦЕНА ДОГОВОРА
Цена настоящего Договора составляет ___________________ рублей ______ копеек, в том числе НДС - ________________ рублей/НДС не облагается, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).
Сумма, подлежащая оплате Заказчиком по Договору юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара.
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5. и 2.6. Договора.
Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество Товара.
По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения, предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Оплата производится Заказчиком в Российских рублях, в форме безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 рабочих дней, с даты получения Товара, на основании подписанной уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, и выставленного на оплату счета/счета-фактуры.
Источник финансирования: внебюджетные средства.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к Договору).
Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня доставки Товара, Поставщик обязан согласовать с Заказчиком дату и время доставки Товара.
Приемка по количеству и качеству при передаче Товара Заказчику:
Приемка Товара по количеству мест и качеству, в части отсутствия повреждений упаковки (тары), которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия упаковки, производится уполномоченным представителем Заказчика, непосредственно при передаче Товара.
Одновременно с Товаром Поставщик по месту поставки товара передает следующие товаросопроводительные документы:
оригинал подписанной Поставщиком товарной накладной на поставляемый товар с указанием цены – в 2 (двух) экземплярах;
счет-фактуру (при наличии), оформленную в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ;
копии документов, подтверждающих соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться сертификатами, выданными производителем (в случае, если в соответствии с законодательством РФ товар подлежит обязательной сертификации или подтверждению соответствия);
Отгрузочные документы, счета и счета-фактуры оформляются Поставщиком.
Направление неполного комплекта документов либо документов, содержащих неверные сведения, является основанием для отказа Заказчиком оплаты Товара. При этом Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков в оформлении комплекта документов письменно уведомляет Поставщика об имеющихся замечаниях. Срок оплаты товара, при указанных условиях начинает течь заново с момента получения исправленного комплекта документов.
Если в процессе передачи Товара будут обнаружена недостача или излишки Товара по количеству мест, Заказчик вправе не принимать данный Товар. При этом представители Сторон, осуществляющие передачу-приемку Товара, оформляют Акт об установленном расхождении и вносят соответствующую запись в Товарно-транспортную накладную. В тот же день Заказчик направляет копию Акта об установленном расхождении в адрес Поставщика письмом по электронной почте.
В случае выявления недостачи Товара Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в Акте об установленном расхождении, поставить недостающий Товар в течение 7 (семи) суток со дня оформления данного Акта. В случае невозможности поставки недостающего Товара в указанные сроки Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика;
Заказчик вправе отказаться принять Товар в случаях:
отсутствия сопроводительных документов к Товару, указанных в пункте 4.4.2. Договора;
несоответствия Товара по стоимости;
несоответствия Товара по количеству, указанному в товарно-транспортной накладной и/или в заявке Заказчика;
несоответствия упаковки и маркировки Товара требованиям раздела 8 Договора;
несоответствия Товара по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки).
В случае отказа Заказчика от приемки Товара по основаниям, установленным в п. 4.5 Договора, сроки повторной поставки Товара Поставщиком должны быть отдельно согласованы сторонами;
С момента подписания уполномоченным представителем Заказчика Товарной накладной Товар считается принятым Заказчиком по количеству мест и качеству в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары (упаковки).
Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные с недостатками Товара, находящегося внутри тарного места по количеству и качеству, если недостатки обнаружены в течение срока годности/использования Товара со дня передачи-приемки Товара;
Приемка Товара по количеству осуществляется путем выборочного (или в полном объеме) вскрытия тарной упаковки и пересчета единиц Товара в тарной упаковке. При выявлении недостачи представителями Заказчика оформляется Акт об установленном расхождении, который направляется в адрес Поставщика письмом по электронной почте. Уполномоченный представитель Поставщика имеет право прибыть на склад Заказчика в течение 24 часов с даты направления Акта, для осмотра и пересчета поставленного Товара;
В случае необходимости проведения анализа Товара компетентным органом срок приемки Товара по качеству (кроме несоответствия качества Товара, которое должно было быть установлено при визуальном осмотре) продлевается на время проведения такой проверки.
Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Товара. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
При выявлении недостатков Товара по качеству Заказчик признает поставленный Товар Товаром ненадлежащего качества, и оформляет претензию, которая направляется Поставщику письмом по электронной почте. В претензии должны быть указаны:
дата поставки;
реквизиты товарной накладной;
суть претензии по качеству и наименование Товара, признанного Товаром ненадлежащего качества;
количество Товара ненадлежащего качества;
уведомление о том, что Товар ненадлежащего качества принят на ответственное хранение;
срок, в соответствии с пунктом 4.13. Договора, в течение которого Поставщик обязан устранить недостатки, в том числе поставить Товар надлежащего качества и вывезти Товар ненадлежащего качества;
Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в претензии, принять и вывезти Товар ненадлежащего качества в течение 7 (семи) суток с момента выставления претензии. В случае отказа или уклонения Поставщика от вывоза Товара ненадлежащего качества Заказчик по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления претензии Поставщику, вправе возвратить ненадлежащий Товар по адресу местонахождения Поставщика в объеме, указанном в претензии. Расходы по возврату Товара в полном объеме возлагаются на Поставщика.
Поставщик оставляет за собой право досрочной поставки Товара в рамках срока Договора.
Переход права собственности на Товар происходит после его приемки и подписания товарной накладной (Унифицированная форма № ТОРГ-12) Заказчиком.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
Заказчик обязан:
Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора.
Оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые Договором.
Сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств, если таковые установлены), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены) по настоящему Договору.
В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по Договору в соответствии с п.6.10 настоящего Договора.
При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п.6.4. настоящего Договора либо отсутствовала возможность для оплаты по Договору в соответствии с п.6.10 настоящего Договора.
Не допускать расторжения Договора по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Поставщиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном п.6.10 настоящего Договора.
В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору (в случае если оплата по Договору не была произведена в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора):
В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.
При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора.
Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поставщик вправе:
Требовать подписания в соответствии с условиями Договора Заказчиком товарной накладной.
Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ, и представить все необходимые документы.
Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
Гарантировать качество Товара.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размеры неустойки (штрафов) устанавливаются в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договоров, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере: 1 000,00 рублей.
В случае просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Договором.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере: 1 000,00 рублей.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
Общая сумма начислений неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.
Общая сумма начислений неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
ГАРАНТИИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, в соответствии с Договором, в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение № 2).
При обнаружении Заказчиком несоответствия качества поставляемого Товара требованиям, Заказчик в лице руководителя или его представителя, составляет Протокол обнаруженных недостатков в произвольной форме, который направляется по факсимильной связи и почтой Поставщику для их устранения и вправе вызвать представителя Поставщика в случае, если размер брака составляет более одного процента от всей поступившей продукции.
Если в течение действия настоящего Договора будет выявлено, в установленном порядке, Товар, имеющий дефекты, как производственные, так и полученные при транспортировке от Поставщика в адрес Заказчика, Поставщик обязан в двухнедельный срок с момента подписания протокола обнаружения недостатков заменить его на новый.
Поставщик обязан рассмотреть претензию Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента ее получения. Если Поставщик не дал ответа в назначенный срок, такая претензия считается признанной Поставщиком.
Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.
ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ
Товар поставляется в упакованном виде, обеспечивающем сохранность при хранении и транспортировке. Упаковка не должна иметь признаков нарушения целостности, которые могут повлиять на качество поставляемого Товара.
Поставщик обеспечивает такую упаковку Товара, которая будет способна предотвратить его повреждение или порчу во время перевозок к конечному пункту назначения, указанному в Договоре. Поставщик заменит Товар, поврежденный во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этих причин.
Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Не кантовать», а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики груза.
Каждое грузовое место должно иметь маркировку. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору обеспечивается в размере 5 % начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении об осуществлении закупки, что составляет ______________________.
9.2. Исполнение договора обеспечивается внесением денежных средств на указанный в настоящем аукционе в электронной форме заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.
9.3. В случае, если исполнение Договора обеспечивается внесением денежных средств на счёт Заказчика, денежные средства перечисляются на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам:
Получатель/плательщик УФК по Красноярскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», л/с 20196U42740)
В назначении платежа обязательно указывать: «(510; 20196U42740). Обеспечение исполнения Договора, заключенного по результатам аукциона №___»
9.4. Возврат денежных средств Поставщику осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств по поставке товара в полном объеме.
9.5. В случае если участником закупки, с которым заключается настоящий Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего раздела Договора об обеспечении исполнения Договора к такому участнику закупки не применяются.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара, и иных условий Договора;
если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении, предусмотренных Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара;
изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре Договоров. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре Договоров в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их подписания обеими Сторонами.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если:
Поставщик поставляет товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
Поставщик нарушил сроки поставки товаров.
Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным в извещении о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Если уведомление не доставлено по причине истечения срока хранения сообщения в отделении связи, то момент доставки определяется по дате истечения срока хранения. Именно эта дата будет считаться датой расторжения договора.
Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если:
Заказчик нарушает сроки оплаты товара.
Заказчиком незаконно отказано в приемке товара.
Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора. Если уведомление не доставлено по причине истечения срока хранения сообщения в отделении связи, то момент доставки определяется по дате истечения срока хранения. Именно эта дата будет считаться датой расторжения договора.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
Расторжение настоящего Договора по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товара, поставленного Поставщиком.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий. Обязательным условием является письменное уведомление контрагента по Договору, не позднее 5 (Пяти) календарных дней, с даты наступления указанных обстоятельств, о невозможности исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, предупредив другую Сторону о расторжении Договора за две недели и согласовав с ней все спорные вопросы. Для разрешения указанных вопросов создается комиссия из равного количества представителей Сторон.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в действие с момента заключения и действует до 31.12.2024 года, а в части расчетов и гарантийных обязательств (если таковые установлены) - до полного их исполнения Сторонами.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком споров или разногласий, вытекающих из Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.
Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 17 Договора.
Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры будут решаться в Арбитражном суде Красноярского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
В случае изменения юридического статуса Заказчика или Поставщика их обязательства по настоящему Договору переходят к их правопреемникам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
О перемене адреса или счета в банке Стороны обязаны уведомить друг друга в пятидневный срок.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора.
Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
