Тендер - Выполнение работ по монтажу листов поликарбоната в оконные проемы на кровле цеха №430 МХ-8 №270793996

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Адресный_запрос_ремонт_фонарей_на_крыше_МХ8

- Посмотреть таблицу с данными

Просим Вас предоставить в наш адрес Ваше технико-коммерческое предложение на выполнение работ по монтажу листов поликарбоната в оконные проемы на кровле цеха №430 МХ-8 с кадастровым номером 78:15:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:1719 согласно спецификации, указанной в приложении № 1. Ваше технико-коммерческое предложение должно быть оформлено на бланке организации и содержать следующую информацию:

• Сведения об организации:

-наименование организации, ИНН

-фактический и юридический адреса

-адрес электронной почты, сайт, телефон, факс

-контактное лицо

-предоставить данные о том, что организация:

1. специализируется на выполнении подобного рода поставок (оказания услуг/выполнения работ)

2. обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения предлагаемого договора

3. не находится в процессе ликвидации

4. имеет соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках предлагаемого договора (если необходимо)

5. обладает необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью, имеет ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые)

• Сведения о продукции

- наименование продукции

- единица измерения

- цена за единицу продукции с НДС и без НДС, общая цена договора с указанием ставки НДС и суммы НДС или фразы НДС не облагается на основании ________ НК РФ с приложением расшифровок по отдельным затратам (для работ/услуг) с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены продукции (в цену товара/работ/услуг должны входить все налоги, пошлины и другие обязательные платежи)

- страна происхождения продукции и наименование изготовителя

- срок действия цены

- срок поставки/выполнения работ/оказания услуг

- условия оплаты

- условия и стоимость: доставки, упаковки, разгрузки, экспедирования и т.д.

- требования к продукции согласно ТЗ, ГОСТ и т.д. (приложение 1)

- подпись руководителя

- печать

Продукция должна поставляться с полным комплектом технической документации.

Указанную информацию просим Вас предоставить до 22.04.2024 года.

Если вышеуказанная информация отсутствует в Вашем технико-коммерческом предложении, то АО «Завод «Киров-Энергомаш» рассматривает ее отсутствие, как ваше согласие на условия по проекту договора.

Условия по проекту договора:

- заказчик: АО «Завод «Киров-Энергомаш»

- оплата выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней;

- срок выполнения работ не позднее 41 (сорок один) календарных дней после заключения договора.

- доставка/место: г. Санкт-Петербург, АО «Завод «Киров-Энергомаш», пр. Стачек, д.47, лит. Б., «Цеха вспомогательных механизмов. Цех № 430»)

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

Приложение 1:

Техническое задание на выполнение работ по монтажу листов поликарбоната в оконные проемы на кровле цеха №430 МХ-8 с кадастровым номером 78:15:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:1719

Начальник отдела

капитального строительства Герасимов А.А.

Исп.: Герасимов А.А.

Контактные телефоны: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Эл.почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Договор_СМР_(С_НДС) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № _________________

г. Санкт-Петербург "____"_________ 2024г.

Общество с ограниченной ответственностью ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Завод «Киров-Энергомаш» (АО «Завод «Киров-Энергомаш»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Отти Олега Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить обусловленную сметой №__ от ____________. (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, на выполнение работ по __________________________________________________, являющегося частью нежилого помещения с кадастровым номером __________________, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, __________________________________________________________________ и сдать ее результат Заказчику в предусмотренный настоящим Договором срок.
1.2. Заказчик обязуется принять результаты выполненной Подрядчиком работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3. Общий срок выполнения работ по настоящему Договору:
начало — "__" ______ 2024 года;
окончание — "__" _______ 2024 года.
1.4. Технические требования, предъявляемые к работам, определяются:
а) Сметой № __ от ________2024 г. (Приложение № 1 к настоящему Договору);
б) Техническим заданием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Выполнение работ производится из материала и с использованием оборудования Подрядчика. Доставка материалов и оборудования на место проведения работ производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. Ввоз (внос) и вывоз (вынос) материалов, оборудования, инструментов Подрядчика на территорию Заказчика осуществляется с предоставлением заверенной Подрядчиком накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15), подтверждающей получение работниками Подрядчика указанного имущества в организации Подрядчика.

Стоимость и порядок расчетов
2.1. Цена поручаемых Подрядчику работ по настоящему Договору определяется в соответствии с прилагаемой сметой № __ от ________2024 г. и составляет – ______________________________________________________, в том числе НДС ______________________________________________________.
2.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в рублях РФ, путем перечисления денежных средств со счета Заказчика, указанного в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора после полного завершения работ, включая устранение Подрядчиком выявленных дефектов, то есть после наступления всех нижеуказанных событий в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты наступления последнего (по срокам) из них:
- подписание Заказчиком оригинала Акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2;
- подписание Заказчиком оригинала Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
- получение Заказчиком оригиналов счета и счета-фактуры от Подрядчика, оформленных надлежащим образом;
2.3. Дата оплаты – дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора.
2.4. Заказчик вправе отказаться от оплаты переданных Заказчику результатов работ ненадлежащего качества, количества и/или некомплектных результатов работ впредь до устранения недостатков и доукомплектования результатов, либо их замены.
2.5. Стороны договорились, что любые изменения курса рубля РФ к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком РФ, являются предпринимательским риском Подрядчика и не могут являться основанием для изменения или расторжения настоящего Договора, а также для освобождения Подрядчика от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. Под курсом рубля РФ в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.
2.6. В случае необходимости согласования (получения разрешений) выполняемых Подрядчиком работ с компетентными государственными органами и/или иными организациями, Подрядчик осуществляет указанные согласования (получение разрешения) самостоятельно в счет стоимости работ по настоящему Договору.
3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
3.1. Заказчик назначает своего ответственного представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль над ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, качеством используемых Подрядчиком материалов, а также приемку выполненных работ.
3.2. Подрядчик ведет Общий журнал работ по форме № КС-6, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.
3.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством выполняемых работ, применяемыми материалами или действиями Подрядчика, то он излагает свое обоснованное мнение в Общий журнал работ по форме № КС-6, с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки в указанные сроки и после устранения указанных недостатков сделать соответствующею отметку об этом в Журнале.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. В течение 1 (одного) дня после завершения в полном объеме работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности работ к сдаче-приемке и направляет Заказчику оригиналы (а также копии – оперативным каналам связи) Акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (по 2 экземпляра, оформленные, заверенные печатью и подписанные со стороны Подрядчика).
4.2. Заказчик обязан выделить полномочного представителя для приемки работ и подписания Акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, в течение 5 ( пяти) дней с даты получения письменного извещения Подрядчика о готовности работы к сдаче-приемке и оригиналов документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора. В случае, если Заказчика удовлетворяет количество и качество выполненных Подрядчиком работ, Заказчик в указанный выше срок подписывает и заверяет печатью Акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 . В случае отказа от приемки работ Заказчик в тот же срок должен направить Подрядчику оригинал мотивированного отказа от приемки работ с указанием их недостатков и копии – по оперативным каналам связи.
4.3. В течение 3 (трех) дней после подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Заказчик направляет Подрядчику один оригинал указанных документов и копии - по оперативным каналам связи.
4.4. В течение 2 (двух) дней после получения от Заказчика копий подписанных документов (п. 4.3. настоящего Договора) Подрядчик направляет Заказчику оригиналы счета и счета-фактуры и копии - по оперативным каналам связи
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны составляют двусторонний рекламационный акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае уклонения Подрядчика от подписания указанного рекламационного акта или не согласования его условий в разумный срок, устанавливается максимальный срок на устранение выявленных Заказчиком недостатков – 10 (десять) дней с даты получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки в указанные выше сроки и повторно предъявить результаты работ к сдаче-приемке. В этом случае Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписываются Заказчиком в течение 5 (пяти) дней после полного устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков. В случае если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Подрядчика.
4.6. Подрядчик обязан исполнить обязательства по настоящему Договору лично. Подрядчик не вправе привлекать субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) к исполнению настоящего Договора.
5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
5.1. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему Договору составляет 2 (два) года с даты подписания Заказчиком Акта о приёмке выполненных работ по форме №КС-2.
5.2. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет производить гарантийный ремонт или иным образом устранить выявленные недостатки. В этот период при выявлении недостатков, Подрядчик в течение 10 (десяти) дней с даты получения рекламации Заказчика направляет своих специалистов для проведения гарантийного ремонта в согласованный Сторонами срок. Максимальный срок устранения недостатков не может превышать 30 (тридцати) дней с даты получения рекламации Подрядчиком. В случае, если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Подрядчика. Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков и простоя результатов работ.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. выполнить порученную ему работу согласно п.1.1 настоящего Договора надлежащим образом, согласно действующим СНиП, самостоятельно организуя работу на объекте;
6.1.2. выполнить весь объем работ в указанный срок;
6.1.3. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих выполнение работ невозможным, немедленно письменно (по оперативным каналам связи известить об этом Заказчика;
6.1.4. безвозмездно и в установленные настоящим Договором сроки устранять недостатки и дефекты в работе, в том числе в гарантийный период, допущенные по его вине;
6.1.5. самостоятельно определять последовательность проведения работ на объекте, график завоза на территорию Заказчика необходимого материала и оборудования, оставаясь ответственным за их сохранность;
6.1.6. своими силами и за свой счет обеспечивать сохранность и нести полную ответственность за причиненный ущерб объекту и иному имуществу Заказчика, доступ к которому получили работники, выполняющие работу на объекте, а также материалам и оборудованию, необходимым для выполнения работ. В случае выявления фактов причинения указанного ущерба, Подрядчик обязуется либо своими силами и за свой счет привести поврежденное имущество в первоначальное состояние, либо оплатить Заказчику затраты по восстановлению указанного имущества;
6.1.7. до начала проведения соответствующих работ письменно согласовать с Заказчиком цвет, фактуру и другие характеристики материалов, используемых для чистовой отделки.
6.2. Заказчик обязуется:
6.2.1. произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном в разделах 2, 3 и 4 настоящего Договора;
6.2.2. на время выполнения работ по настоящему Договору, без дополнительной оплаты обеспечить Подрядчика сжатым воздухом, электрической и тепловой энергией, хозяйственной водой в объемах, необходимых для выполнения работ. По письменному запросу Подрядчика и при наличии у Заказчика производственной возможности Заказчик вправе на время выполнения работ по настоящему Договору, без дополнительной оплаты предоставить Подрядчику помещение для размещения работников Подрядчика, непосредственно выполняющих работы, а также материалов, инструментов, оборудования Подрядчика, необходимых для выполнения работ. Передача и возврат помещения оформляются Сторонами путем подписания соответствующих двухсторонних актов, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, в которых указываются местоположение и иные характеристики указанных помещений, а также иные обязательства Сторон по их содержанию и использованию.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения срока окончательной оплаты выполненных в установленный настоящим Договором срок работ, Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает Подрядчику пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.2. В случае нарушения Подрядчиком установленных настоящим Договором сроков выполнения работ (в том числе промежуточных сроков выполнения работ, если они предусмотрены условиями настоящего Договора) и/или несвоевременного устранения дефектов Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки в следующем размере:
- 0,03% от стоимости невыполненных в срок работ, при просрочке на срок до 30 (тридцати) дней (включительно) или,
- 0,06% от стоимости невыполненных в срок работ, при просрочке на срок более 30 (тридцати) дней, но до 90 (девяноста) дней (включительно) за весь период, начиная с первого дня просрочки или,
- 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ, при просрочке на срок более 90 (девяноста) дней за весь период, начиная с первого дня просрочки.
7.3. В случае несоответствия результатов работ условиям настоящего Договора и/или отказа Заказчика принять указанные результаты работ, такие работы не считаются выполненными надлежащим образом, обязательства по оплате таких работ у Заказчика не возникают, и Подрядчик несет ответственность, предусмотренную п. 7.2. настоящего Договора, до даты фактического исполнения обязательств по выполнению работ, полностью соответствующих условиям настоящего Договора, и подписания Заказчиком Акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2. Кроме того, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости работ, результаты которых не соответствуют условиям настоящего Договора.
7.4. В случае если условиями настоящего Договора предусмотрены гарантийные обязательства Подрядчика, и в гарантийный период будут выявлены недостатки результатов работ, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает Заказчику пени в размере 0,03% от стоимости работ, в результатах которых выявлены недостатки, за весь период, начиная с даты получения Подрядчиком рекламации Заказчика с перечнем выявленных недостатков результатов работ и до даты их полного устранения.
7.5. В случае нарушения Подрядчиком установленных настоящим Договором сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) дней, либо не устранения Подрядчиком выявленных при приемке и/или в течение гарантийного срока недостатков результатов работ в сроки, установленные настоящим Договором, либо если до окончания срока выполнения работ станет очевидным, что Подрядчик не сможет выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора, уведомив о том Подрядчика, при этом, настоящий Договор считается расторгнутым или измененным, а Подрядчик обязуется, не позднее 7 (семи) дней с даты получения такого уведомления, возвратить Заказчику оплаченные по настоящему Договору суммы (в том числе, суммы аванса, если его выплата была предусмотрена условиями настоящего Договора), за вычетом стоимости работ, выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком, уплатить начисленные штрафы и пени, а также возместить все иные убытки, возникшие у Заказчика в связи с расторжением (изменением) настоящего Договора.
7.6. В случае если условиями настоящего Договора предусмотрена выплата Подрядчику аванса, и Подрядчик не предоставил Заказчику в установленные настоящим Договором сроки отчеты о целевом использовании полученных по настоящему Договору авансовых платежей и/или использует полученные авансы нецелевым образом, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает Заказчику пени в размере 0,03% от цены работ по настоящему Договору за каждый день просрочки предоставления отчетов и/или использования авансов нецелевым образом, при этом Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, указанными в настоящем разделе.
7.7. Если Заказчик в одностороннем порядке отказался полностью или частично от исполнения настоящего Договора, в том числе, по основаниям, указанным в настоящем разделе, либо настоящий Договор был расторгнут по решению суда или по соглашению Сторон в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий настоящего Договора, либо настоящий Договор был расторгнут из-за не предоставления Подрядчиком обеспечений исполнения обязательств по настоящему Договору (в случае, если условиями настоящего Договора допускается предоставление обеспечений после его заключения) Подрядчик по требованию Заказчика дополнительно к ответственности, установленной в иных пунктах настоящего Договора, уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости не выполненных на дату расторжения (изменения) настоящего Договора работ и/или не принятых Заказчиком работ и/или работ, выполненных с недостатками.
7.8. Уплата штрафов и пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в связи с исполнением настоящего Договора.
7.9. Убытки, возникшие у Заказчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, возмещаются Подрядчиком Заказчику в полном объеме сверх сумм, начисленных штрафов и пени.
7.10. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, одностороннее изменений его условий или односторонний отказ от его исполнения вступает в силу с даты доставки уведомления Подрядчику.
7.11. В случае нарушения Подрядчиком установленных настоящим Договором (или Законом) сроков предоставления (выставления) Заказчику первичных документов бухгалтерского учета (в т.ч. Акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2, счетов, счетов-фактур и иных первичных документов бухгалтерского учета), а также в случае их ненадлежащего оформления Подрядчик, по требованию Заказчика, уплачивает Заказчику пени в размере 0,03% от стоимости товаров (работ, услуг), указанной в соответствующем первичном документе, за каждый день просрочки предоставления (выставления) таких документов, оформленных надлежащим образом.
Кроме того, в случае нарушения Подрядчиком установленного Законом срока выставления и направления в адрес Заказчика счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями Закона, более чем на 10 (десять) дней Подрядчик, по требованию Заказчика, также уплачивает Заказчику штраф в размере суммы НДС, подлежащего выделению в невыставленном (ненаправленном в адрес Заказчика) в установленный срок счете-фактуре или в счете-фактуре, оформленном с нарушениями требований Закона.
7.12. Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое полное и безоговорочное согласие с тем, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, повлекшего предъявление Заказчиком к Подрядчику требований об уплате неустоек и/или о возмещении убытков, предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем, бесспорном и внесудебном порядке без получения дополнительного согласия Подрядчика и/или третьих лиц полностью или частично удовлетворить имеющиеся у него требования путем проведения зачета соответствующей суммы требований из любого платежа, причитающегося Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора в качестве оплаты, уменьшив ее на соответствующую величину предъявленных требований.
О проведении зачета сумм неустоек и/или убытков из денежных средств, причитающихся Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора в качестве оплаты, Заказчик направляет в адрес Подрядчика соответствующее уведомление о зачете (претензию). С даты получения Подрядчиком, в том числе по адресу электронной почты, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, уведомления о зачете (претензии), требования Заказчика об уплате неустоек и/или о возмещении убытков считаются удовлетворенными путем проведения зачета встречных однородных требований в порядке, установленном статьями 408, 410 Гражданского кодекса РФ.
7.13. В случае нарушения Подрядчиком установленных настоящим Договором сроков предоставления актов сверки взаиморасчетов Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает Заказчику пени в размере 0,03% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Обе Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (а именно: пожар, наводнение, стихийные бедствия, война и другие неуправляемые обстоятельства за пределами возможности контроля любой из Сторон). Срок исполнения настоящего Договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 15 (пятнадцати) дней с даты наступления и прекращения таких обстоятельств сообщить о характере непреодолимой силы и её влиянии на исполнение настоящего Договора и предъявить акт о происхождении этих обстоятельств, выданный соответствующим компетентным органом РФ.
8.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 90 (девяноста) дней и не проявляют признаков скорейшего прекращения, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения или требования каких-либо финансовых санкций.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с "06" марта 2024 года.
10. Дополнительные условия
10.1. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются с соблюдением обязательного претензионного порядка согласно требованиям законодательства Российской Федерации (срок ответа на претензию – 10 дней с даты получения претензии), а при не достижении соглашения:
- споры разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:
Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:
АО "Завод "Киров-Энергомаш": ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
__________________________
Если споры передаются на разрешение третейского суда, то:
а) вынесенное им решение будет окончательным и обязательным для Сторон;
б) заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу взыскателя.
10.1.1. В случае если в рамках исполнения настоящего Договора осуществляется обмен информацией, составляющей государственную тайну, то при не достижении Сторонами соглашения в претензионном порядке способ разрешения споров, указанный в п. 10.1. настоящего Договора, не подлежит применению, и споры разрешаются исключительно в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с материальным и процессуальным правом Российской Федерации.
10.2. Все юридически значимые сообщения, связанные с заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, оформляются в виде документа, подписанного уполномоченным представителем направляющей такое сообщение Стороны, и направляются заказным письмом, телеграммой или нарочным по адресам государственной регистрации Сторон, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора.
Юридически значимые сообщения могут быть направлены также посредством электронной почты или факсимильной связи.
При этом юридически значимые сообщения, направляемые посредством электронной почты или факсимильной связи, в целях установления достоверности их отправителя и получателя, подлежат направлению с адресов электронной почты и номеров факсимильной связи Сторон, и направляются на адреса электронной почты и номера факсимильной связи Сторон, указанные в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора.
Юридически значимые сообщения, исходящие с иных адресов электронной почты и номеров факсимильной связи, равно как сообщения, направленные по иным адресам электронной почты и телефонным номерам, не имеют юридической силы и не влекут правовых последствий.
Копии документов, направляемых в соответствии с настоящим пунктом посредством электронной почты или факсимильной связи, имеют юридическую силу наравне с оригиналами, которые каждая из Сторон обязуется направить в адрес другой Стороны в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления их по факсу или электронной почте.
Юридически значимые сообщения, с которыми закон или настоящий Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон, влекут такие последствия с момента доставки Стороне соответствующего сообщения, направленного любым из перечисленных в настоящем пункте способов.
Сообщение считается доставленным также в случаях, если оно поступило Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
10.3. Заверения об обстоятельствах.
10.3.1. Стороны настоящего Договора в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны подтверждают, что лица, подписавшие настоящий Договор, не дисквалифицированы и имеют право на заключение настоящего Договора от имени Сторон, и в отношении указанных лиц соблюдены внутренние регламенты Сторон, если такие имеются, ограничивающие их полномочия по заключению настоящего Договора.
Стороны также подтверждают, что на дату подписания настоящего Договора:
- наличие необходимой правоспособности для заключения настоящего Договора (в том числе наличие (при необходимости) согласия третьих лиц и разрешения уполномоченных органов управления Сторон на заключение настоящего Договора), а также наличие необходимых лицензий, аккредитаций, свидетельств о допуске и иных разрешений и полномочий, необходимых для заключения и исполнения настоящего Договора;
- отсутствие в отношении них решений о ликвидации или реорганизации, возбужденного судом производства по делу о банкротстве, ареста имущества, наложенного по решению судебных и иных государственных органов;
- фактическое местонахождение по адресу государственной регистрации, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, принадлежность Сторонам указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора номеров телефонов (факсов), адресов электронной почты, а также наличие возможности получать корреспонденцию по указанным адресам;
- о должной осмотрительности при выборе соисполнителей по настоящему Договору (в случае, если условиями настоящего Договора допускается их привлечение): не привлечение в качестве соисполнителей фирм-однодневок, юридических лиц, зарегистрированных по адресам массовой регистрации и т.п., а также отсутствие цели получения необоснованной налоговой выгоды при исполнении настоящего Договора;
- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, пени и штрафов в сумме, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, на последнюю отчетную дату.
В случае недостоверности сведений, подтвержденных одной из Сторон (недобросовестная Сторона), добросовестная Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом недобросовестную Сторону в порядке, установленном пунктом 10.2. настоящего Договора, при этом настоящий Договор считается расторгнутым с даты доставки такого уведомления.
10.3.2. Заверения об обстоятельстве контроля лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592».
10.3.2.1. В случае если Подрядчиком по настоящему Договору является юридическое лицо, не подведомственное Госкорпорации «Росатом», то Стороны руководствуются следующим:
Подрядчик гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592» с последующими изменениями и дополнениями, а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, ни его субпоставщики (субподрядчики, соисполнители), ни лица, которые контролируют указанные организации, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
В случае включения Подрядчика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или его субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), или лиц, которые контролируют указанные организации, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Подрядчик незамедлительно информирует об этом Заказчика.
Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление указанной информации является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего Договора.
Факт включения Подрядчика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Подрядчику.
10.3.2.2. В случае если Подрядчиком по настоящему Договору является юридическое лицо, подведомственное Госкорпорации «Росатом», то Стороны при исполнении настоящего Договора руководствуются следующим:
Стороны гарантируют друг другу, что они не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592» с последующими изменениями и дополнениями, а также что ни они сами, ни лица, подписавшее настоящий Договор, ни субпоставщики (субподрядчики, соисполнители) Подрядчика, ни лица, которые контролируют указанные организации, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
В случае включения одной из Сторон, ее единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от ее имени, или субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) Подрядчика, или лиц, которые контролируют указанные организации, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, эта Сторона незамедлительно информирует об этом другую Сторону.
Стороны подтверждают, что условия настоящего подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление указанной информации является основанием для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора и предъявления требования о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Факт включения Стороны, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для этой Стороны.
10.4. Стороны подтверждают, что все условия настоящего Договора им ясны и понятны, ни одна из Сторон при подписании настоящего Договора не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной Стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств. Настоящий Договор подписан лично уполномоченными представителями Сторон.
10.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Подрядчик не вправе уступать либо передавать в залог право (требование), принадлежащее ему на основании обязательства, возникшего из настоящего Договора, без письменного согласия Заказчика. В случае совершения Подрядчиком сделки по уступке либо залогу права (требования) по денежному обязательству, возникшему из настоящего Договора, без письменного согласия Заказчика Подрядчик по требованию Заказчика уплатит Заказчику штраф в размере данного денежного обязательства.
В случае если Подрядчик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства и намерен передать свои права и обязанности по настоящему Договору в пользу финансово – кредитных учреждений (факторинг), то положения абзаца первого настоящего пункта не применяются.
10.7. Настоящий Договор составлен на 37 (тридцати семе) листах, включая приложения, подписан в 2 (двух) экземплярах, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.8. Дополнения и изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, при условии их подписания обеими Сторонами кроме случаев, когда в законе или настоящем Договоре прямо предусмотрено иное.
10.9. Условия о сверке взаиморасчетов между Сторонами.
10.9.1. В случае если Подрядчиком по настоящему Договору является юридическое лицо, подведомственное Госкорпорации «Росатом» и входящее в периметр консолидации Госкорпорации «Росатом», то Стороны руководствуются следующим:
Стороны обязаны с периодичностью, установленной Госкорпорацией «Росатом», производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора. Сверка расчетов осуществляется на портале внутригрупповых операций Госкорпорации «Росатом».
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сверки взаиморасчетов обязан его подписать или направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта с приложенным встречным актом сверки взаиморасчетов. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа подписать встречный акт сверки взаиморасчетов, либо созвать согласительную комиссию из представителей обеих Сторон для урегулирования разногласий. При составлении актов сверки взаиморасчетов Стороны используют форму, указанную в Приложении № 4 к настоящему Договору.
Периметр консолидации определяется Госкорпорацией «Росатом».
10.9.2. В случае если Подрядчиком по настоящему Договору является юридическое лицо, не подведомственное Госкорпорации «Росатом» или не входящее в периметр консолидации Госкорпорации «Росатом», то Стороны при исполнении настоящего Договора руководствуются следующим Подрядчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания каждого календарного квартала в течение срока действия настоящего Договора направляет Заказчику акт сверки взаиморасчетов.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сверки взаиморасчетов обязан его подписать или направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта с приложенным встречным актом сверки взаиморасчетов. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа подписать встречный акт сверки взаиморасчетов, либо созвать согласительную комиссию из представителей обеих Сторон для урегулирования разногласий. При составлении актов сверки взаиморасчетов Стороны используют форму, указанную в Приложении № 4 к настоящему Договору.
10.10. Стороны по настоящему Договору обязаны в течении 3 (трех) рабочих дней с даты изменения своих реквизитов (в том числе банковских реквизитов, адресов государственной регистрации, адресов электронной почты или номеров факсов) сообщить другой Стороне о таких изменениях в порядке, указанном в настоящем разделе. При этом Сторона настоящего Договора, которая своевременно не сообщила другой Стороне об изменении указанных реквизитов, несет риск ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору, вызванного отсутствием необходимой информации.
10.11. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются соблюдать антикоррупционные требования, изложенные в Приложении №5 к настоящему Договору.
10.12. Подрядчик при выполнении работ по настоящему Договору обязуется соблюдать нормативные требования РФ по охране труда и экологической безопасности.
10.13. Условия о раскрытии сведений в отношении цепочки собственников.
10.13.1. В случае если Подрядчиком по настоящему Договору является юридическое лицо, не подведомственное Госкорпорации «Росатом», то Стороны при исполнении настоящего Договора руководствуются следующими условиями о раскрытии сведений в отношении цепочки собственников:
Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика а также привлекаемых Подрядчиком субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) (далее – Сведения), предоставленные Подрядчиком в рамках процедуры закупки, указанной в преамбуле настоящего Договора, или направленные Подрядчиком по адресу электронной почты Заказчика, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, или переданные Подрядчиком Заказчику по акту, являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику, соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее — Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Подрядчик и Заказчик, подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего Договора.
10.13.2. В случае если Подрядчиком по настоящему Договору является юридическое лицо, подведомственное Госкорпорации «Росатом», то Стороны при исполнении настоящего Договора руководствуются следующими условиями о раскрытии сведений в отношении цепочки собственников:
Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Сторон, а также привлекаемых Подрядчиком субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), направленные Сторонами друг другу с использованием адресов электронной почты Сторон, указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора и/или переданные Сторонами друг другу по актам и/или размещенные в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ) (далее — Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений у одной из Сторон, эта Сторона обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или их уполномоченным должностным лицом и/или размещением их в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ).
Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее — Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора и предъявления требования о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения одной из Сторон соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
10.13.3. В случае если настоящий Договор заключен Заказчиком в рамках своей административно-хозяйственной деятельности, то условия о раскрытии сведений в отношении цепочки собственников, предусмотренные п.п. 10.13.1. и 10.13.2. настоящего Договора, к отношениям Сторон не применяются. Заказчик подтверждает, что заключает настоящий Договор не в рамках своей административно-хозяйственной деятельности.
10.14. При исполнении настоящего Договора Стороны соглашаются с условиями охране труда в соответствии с Приложением № 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.5 Список приложений к настоящему Договору:

Смета № 1 от 06.03.2024 г. на 2 (двух) листах;

Техническое задание на 9 (девяти) листах;

Требование по охране труда на 9 (девяти) листах;

Форма акта сверки взаиморасчетов на 1(одном) листе;

Антикоррупционная оговорка на 2 (двух) листах.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _______________

от ___.____.2024 г.

Смета физических объемов строительно-монтажных работ №1 от ________2024г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору № ________________

от ___._____.2024 г.

Требование по охране труда

Подрядчик обязуется:

Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим природоохранным законодательством, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;

Нести ответственность по обеспечению безопасной организации работ персоналом Подрядчика;

Осуществлять свою деятельность в соответствии с разработанным и введенным в действие документом, регламентирующим функционирование СУОТ;

Обеспечить до начала производства работ предоставление документации, подтверждающей соответствие применяемой на объекте Заказчика техники Законодательству Российской Федерации.

Обеспечить применение технических устройств опасного производственного объекта Подрядчика (субподрядчика) на площадке Заказчика в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил.

Обеспечить соблюдение требований безопасности дорожного движения на территории Заказчика. При оказании транспортных услуг соблюдение требований безопасности дорожного движения на всем пути следования согласно настоящему Договору.

Не допускать к работе своего работника, появившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. При обнаружении своего работника в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения отстранить его от работы. Данный работник должен незамедлительно покинуть территорию Заказчика.

Обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, пожарной, промышленной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, а именно:

Перед началом работ обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных актом-допуском на производство работ, нарядом-допуском на работы повышенной опасности.

Согласовать с ответственными представителями Заказчика виды выполняемых работ, для которых необходимо предоставить проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР) с перечнем мероприятий по предотвращению случаев причинения вреда здоровью работников, находящихся на территории, подконтрольной Заказчику.

Обеспечить, в части касающейся, разработку и выполнение требований организационно-технологической документации ПОС, ППР и др.

Обеспечить выполнение работ персоналом исключительно на основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны труда, обучения по пожарной безопасности, при выполнении работ на опасном производственном объекте (ОПО). Персонал должен соответствовать квалификационным требованиям.

Назначить приказом по организации лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ и за обеспечение безопасных условий труда.

Обеспечить постоянное присутствие ответственного представителя Подрядчика на участке выполнения работ на территории Заказчика.

Обеспечить наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду-допуску.

Организовать обеспечение строительной площадки, мест проведения ремонтных работ путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию.

Выполнять требования действующих у Заказчика системы управления охраной труда и системы управления промышленной безопасности, при выполнении работ на ОПО Заказчика.

Обеспечить согласование с Заказчиком привлечение для выполнения работ субподрядных организаций.

Нести ответственность по обеспечению безопасной организации работ персоналом Подрядчика и субподрядчиков.

Обеспечить координацию действий субподрядчиков.

Включать в договоры с субподрядчиками требования настоящего Приложения, а также требования в части страхования ответственности за причинение вреда жизни и здоровью работников субподрядчиков и третьих лиц.

Включать в договоры с субподрядчиками положения о запрете найма субподрядчиками персонала по договорам заемного труда (аутсорсинг, аутстаффинг и другие разновидности заемного труда).

Проводить с участием представителей Заказчика (по согласованному графику) проверки состояния охраны труда при проведении подрядных работ, с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Силами инспекционных служб Подрядчика осуществлять контроль соблюдения своими подразделениями и привлекаемыми субподрядчиками (не реже 1 раза в квартал):
- состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;
- выполнения требований природоохранной деятельности;
- функционирования СУОТ;
- требований норм и правил природоохранного законодательства;

В течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика предоставлять Заказчику документацию, подтверждающую проведение контрольных мероприятий, вытекающих из обязательств Подрядчика, указанных в п. 1.15 настоящего Приложения;

Обеспечить возможность и условия для проведения в любое время (в том числе и без предварительного уведомления) проверок (в том числе внеочередных) комиссиями Заказчика выполнения Подрядчиком режимных требований, действующих на территории Заказчика, а также требований по промышленной безопасности, охране окружающей среды, функционированию СУОТ Подрядчика и субподрядчиков, а также организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика и совещаний по охране труда и безопасности (Дни охраны) по рассмотрению результатов проверок с приглашением представителей Заказчика;

В течение 5 (пяти) дней с даты получения от Заказчика замечаний по результатам проверок, выполненных согласно п. 1.18 настоящего Приложения, осуществлять мероприятия по устранению таких замечаний и письменно сообщить Заказчику об их устранении;

Осуществлять в установленные сроки безусловное выполнение предписаний Заказчика, связанных с возникновением по вине Подрядчика условий, способствующих возникновению нарушений, а также с нарушениями Подрядчика режимных требований, действующих на территории Заказчика, а также требований охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности;

В течение 5 (пяти) дней с даты получения предписаний государственных надзорных и иных контрольных органов РФ письменно информировать Заказчика о таких предписаниях и принимаемых мерах по их выполнению;

В течение 5 пяти) дней с даты возникновения любых внеплановых событий и происшествий на объекте выполнения работ и/или каким-либо иным образом связанных с исполнением настоящего Договора (за исключением случаев, если настоящим Договором установлен иной срок на уведомление) уведомлять Заказчика о таких событиях.

Срок уведомления Заказчика об авариях, пожарах, возгораниях, запретах надзорных и контрольных органов РФ на производство работ и несчастных случаях - 1 (один) час с момента обнаружения;

Незамедлительно (в течение часа) сообщать ответственному представителю Заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем с работниками подрядной организации при выполнении работ по Договору, а также о каждом инциденте или аварии.

Включать представителя Заказчика в состав комиссии по расследованию несчастного случая;

В течение 3 (трех) дней после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Заказчику копии материалов специального расследования с указанием мероприятий по предотвращению возникновения аналогичных событий;

Назначить ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда;

В случае возникновения необходимости при выполнении работ по настоящему Договору – своими силами и за свой счет разработать и выполнять дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и защиты окружающей среды;

Обеспечить наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду-допуску;

Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ;

Выполнять организационные и технические меры пожарной безопасности, осуществляемые при подготовке места проведения огневых (пожароопасных) работ, указанных в наряде-допуске;

Выполнять требования пожарной безопасности при обращении с легковоспламеняющейся жидкостью и горючей жидкостью, установленное Правилами противопожарного режима;

Проводить огневые (пожароопасные) работы на временных местах с оформлением наряда-допуска на выполнение огневых работ и в соответствии с правилами пожарной безопасности;

Выполнять требования норм и правил в области пожарной безопасности, предъявляемые к путям эвакуации и эвакуационным выходам;

Перед работами на высоте и/или верхолазными работами предоставить Заказчику необходимые удостоверения на соответствующих работников;

Проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, допускаемого к производству работ на объектах организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допускать к работе работников, не прошедших медицинский осмотр или имеющих противопоказания по видам работ;

Не допускать к работе на опасном производственном объектом работников без соответствующих документов, удостоверяющих их квалификацию (аттестацию), а также лиц моложе 18 лет;

За счет собственных средств обеспечить своих работников исправными, сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой с наименованием (логотипом) организации, спецобувью, лечебно-профилактическим питанием, смывающими и (или) обезвреживающими средствами и контролировать правильное их применение;

Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ, в чистоте и порядке;

Организовать обеспеченность строительной площадки путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию;

Обеспечить наличие технологической документации, планов производства работ, которые должны содержать раздел по охране окружающей среды, документации, подтверждающей передачу отходов, образующихся при производстве работ, специализированным организациям (копии договоров со специализированными организациями, осуществляющими транспортирование, обезвреживание, утилизацию, размещение отходов, лицензий на осуществление деятельности по обращению с отходами, актов приема-передачи отходов, талонов с полигона и т.п.);

Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электропневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов, приборов и иных технических устройств с исправными защитными устройствами и приборами безопасности в пределах установленных сроков службы, эксплуатации или ресурса либо сверх указанных пределов с проведением процедуры продления срока эксплуатации, а также обеспечить прохождение установленных процедур освидетельствования (технического освидетельствования) оборудования и иных технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах;

Направлять персонал, привлекаемый для выполнения работ на территории Заказчика, для прохождения вводного инструктажа в соответствующих службах Заказчика в согласованное с Заказчиком рабочее время;

Обеспечить выполнение работ персоналом исключительно на основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны труда, и не допускать к работе работников без проведения обязательного обучения и проверки знаний требований охраны труда;

Обеспечить поддержание нормативного уровня и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала, с учетом законодательства Российской Федерации и федеральных норм и правил, путем обучения и периодической проверки знаний, проведение инструктажей, аттестации своих руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности;

Обеспечить соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, выполнение требований безопасности своим персоналом и персоналом субподрядчиков. При обнаружении нарушений, содержащих угрозу жизни и здоровью работников, приостанавливать работы до устранения нарушений.

Самостоятельно и за свой счет проводить специальную оценку условий труда;

Обеспечить разработку по каждому Объекту плана-графика совместных работ и график работ при организации сменной работы. Согласовывать совместные работы на действующем производстве Заказчика с регистрацией в журнале совместных и совмещаемых работ.

Согласовывать график комплексных проверок Заказчика (не реже 1 раза в квартал) и их проведение с участием представителей Подрядчика в работе итоговых совещаний;

Резервировать денежные средства, предназначенные для устранения нарушений требований охраны труда при выполнении работ, в размере 0,005% от стоимости выполняемых работ;

При выполнении строительно-монтажных работ за счет собственных сил и средств обеспечивать безопасное выполнение работ по настоящему Договору, в соответствии с СНиП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», нести полную ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками, выполняющими работу на объекте, самостоятельно проводить их расследование и учет;

При осуществлении в рамках настоящего Договора деятельности в области промышленной безопасности соблюдать положения Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и локальных нормативно-правовых актов Заказчика, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности.

Обеспечить централизованную организацию выполнения инженерно-технических мероприятий по охране труда, а именно:
- по ограждению проемов в соответствии приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- по поставке и обеспечению работников спасательными и страховочными поясами;
- по поставке и установке сетеполотен, улавливающих при падении с высоты;
- по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте;
- по поставке и установке лесов и подмостей;
- по поставке и монтажу автоматических сигнализирующих устройств и систем видеонаблюдения для контроля соблюдения правил и норм труда;
- по устройству заграждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупредительными знаками и плакатами;
- по оснащению строительных площадок информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности;

Соблюдать режимные требования, действующие на территории Заказчика, а также требования по охране труда, окружающей среды и промышленной безопасности;

Предоставлять по требованию Заказчика Сертификат безопасности по охране труда (при наличии);

Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работе, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;

Обеспечить обязательное применение работниками Подрядчика я средств индивидуальной защиты органов зрения при нахождении в цехах, на производственных и строительных площадках Заказчика;

До начала выполнения работ с повышенной опасностью:

• разработать и предоставить Заказчику Проект производства работ. В случае не разработки указанного Проекта в установленные сроки Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, указанными в настоящем Договоре;
• предоставить Заказчику приказы о назначении ответственных; удостоверения об аттестации, обучении и проверке знаний; должностные инструкции лиц, ответственных за руководство, обеспечение и контроль вопросов безопасности; удостоверения о проверке знаний по охране труда; протоколы по проверке знаний требований охраны труда по работам, связанным с повышенной опасностью; заключения о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров; удостоверения по электробезопасности; личные карточки учёта выдачи СИЗ; подтверждения функционирования СУОТ, обучение по пожарной безопасности и аттестаций в области промышленной безопасности. В случае не предоставления указанных сведений в установленные сроки Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, указанными в настоящем Договоре;
• обеспечить оформление наряда-допуска;

До начала выполнения работ по настоящему Договору внедрить Систему учета открытых проемов, а также передать Заказчику в тот же срок по акту приема-передачи документы о ее внедрении. В случае не предоставления документов о внедрении Системы учета открытых проемов в установленные сроки Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, указанными в настоящем Договоре;

Не допускать на строительные и промышленные площадки работников в случае неприменения ими СИЗ;

При проведении работ размещать на месте производства работ табличку с информацией: наименование подрядной организации, перечень работ, ответственный за проведение работ, ФИО, должность, телефон ответственного.
В случае если предметом настоящего Договора является выполнение строительно-монтажных работ на территории АО «Завод «Киров-Энергомаш», и цена настоящего Договора более 5 млн. рублей, Подрядчик также руководствуется п. 1.56-1.58 настоящего Приложения, а именно обязуется:

Обеспечить проведение ежедневно до начала производства работ на специально оборудованных площадках «линеек безопасности» с целью проверки средств индивидуальной защиты и внешнего вида работников, а также проверки знаний по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности и иных знаний, необходимых для безопасного выполнения работ;

Не допускать на строительную площадку работника в случае, если по результатам проведенной в соответствии с п. 1.56 настоящего Приложения «линейки безопасности» выявлены нарушения либо незнание работником требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и иных требований, необходимых для безопасного выполнения работ;

Обеспечить проведение своими представителями совместно с представителями Заказчика обходов строительных площадок с целью своевременного выявления и пресечения нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности и иных требований, соблюдение которых необходимо для безопасного выполнения работ.

Обеспечить визуальную идентификацию работников Подрядчика наличием на спецодежде наименования подрядной организации, ФИО работника.

При осуществлении деятельности в области охраны труда соблюдать положения приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг)) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».

Заказчик обязуется:

Обеспечить ознакомление работников Подрядчика с действующей у Заказчика системой управления охраной труда и системой управления промышленной безопасностью, проведение вводного инструктажа по охране труда с записью в журнале регистрации вводного инструктажа.

Оформить совместно с Подрядчиком акт-допуск для производства работ на своих объектах.

Предоставить Подрядчику необходимую для производства работ проектную, организационно-техническую и иную документацию.

Обеспечить своевременное отключение и/или подключение действующего оборудования и инженерных коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы, обеспечивающих безопасное производство работ Подрядчиком, с оформлением актов разграничения зон ответственности по энергообеспечению мест производства работ и допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его, в случае допуска Подрядчика к работе на оборудовании.

Провести в согласованное время с работниками Подрядчика вводные инструктажи, связанные с режимными требованиями, действующими на территории Заказчика, а также требованиями охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности;

Ознакомить руководителей и работников Подрядчика с действующими на территории Заказчика локальными нормативными актами, в том числе:
- Системой управления охраной труда;
- Графиком комплексных обследований подразделений Заказчика по вопросам охраны труда, безопасного содержания и эксплуатации опасных производственных объектов, зданий и сооружений пожарной безопасности и производственной санитарии;
- Системой административно-общественного контроля;
- Порядком производства работ с повышенной опасностью;
- Экологической политикой АО «Завод «Киров-Энергомаш»;

Определять границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, представляемых Подрядчику для производства работ с оформлением акта-допуска;

Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его;

Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком;

В случае необходимости представить проектную и другую технологическую документацию для производства работ Подрядчиком;

По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов, контролировать выполнение требований охраны труда Подрядчиком и при необходимости приостанавливать работы до устранения нарушений;

Обеспечить проведение вводного инструктажа с персоналом Подрядчика;

В случае если предметом настоящего Договора является выполнение строительно-монтажных работ на территории АО «Завод «Киров-Энергомаш», и цена настоящего Договора более 5 млн. рублей, Заказчик также обязуется обеспечить проведение своими представителями совместно с представителями Подрядчика обходов строительных площадок с целью своевременного выявления и пресечения нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности и иных требований, соблюдение которых необходимо для безопасного выполнения работ.

Заказчик имеет право:

В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, указанными в настоящем Договоре, в случае выявления фактов прекращения действия выданных Подрядчику и/или его субподрядчикам (соисполнителям) лицензий, свидетельств СРО о допуске к работам при строительстве объектов.

Потребовать в письменном виде отстранение любого работника Подрядчику, занятого на объекте Заказчика, с территории Заказчика в следующих случаях:
- невыполнение требований в области охраны труда;
- появление на территории Заказчика с признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, нарушение нарядно-допускной системы.
Данный работник должен незамедлительно покинуть территорию Заказчика.

В случае, если нарушения могут повлечь причинение вреда здоровью и жизни работников Подрядчика и/или Заказчика, потребовать приостановления работ до полного устранения нарушений.

Проводить контроль за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ на территории Заказчика.

В случае отказа представителя Подрядчика подписывать Акт проверки составлять односторонний Акт проверки с оформлением протокола об отказе от подписи.

При выявлении нарушений Подрядчиком (субподрядчиком) правил и норм охраны труда и прочих обязательных требований, потребовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и возмещения причиненного ущерба.

В случае не устранения Подрядчиком в установленном настоящим Договором порядке нарушений требований по охране труда, промышленной, пожарной безопасности, охране окружающей среды, Заказчик вправе устранить их самостоятельно с последующим удержанием в одностороннем порядке израсходованных на эти цели денежных средств в рамках взаиморасчетов с Подрядчиком. При выявлении Заказчиком нарушений Подрядчиком правил и норм охраны труда промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ста тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение.

Ответственность.

4.1 Всю ответственность за нарушение настоящего Приложения, в том числе за нарушение режимных требований, действующих на территории Заказчика, требований по охране труда, экологической и промышленной безопасности, а также обязанность возмещения вреда, причиненного окружающей среде, несет Подрядчик, за исключением случаев, когда в таких нарушениях будет установлена вина Заказчика.

4.2 При нарушении Подрядчиком любого из требований настоящего Приложения Подрядчик в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего письменного требования от Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения, а также возмещает Заказчику убытки, вызванные указанными нарушениями, в том числе штрафные санкции, наложенные соответствующими государственными надзорными и иными контрольными органами РФ на Заказчика, либо подлежащие взысканию с Заказчика в соответствии с договорами, заключенными Заказчиком с третьими лицами.

4.3 При нарушении Подрядчиком требований настоящего Приложения Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться, полностью или частично, от исполнения настоящего Договора, письменно (факсом) уведомив об этом Подрядчика, при этом настоящий Договор считается расторгнутым, а Подрядчик обязуется не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения такого уведомления возвратить Заказчику оплаченные по настоящему Договору суммы, за вычетом стоимости работ выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком, уплатить начисленные пени и штрафы, а также возместить все иные убытки, возникшие у Заказчика. В случаях, предусмотренных настоящим Приложением, одностороннее изменение условий договора или односторонний отказ от его исполнения вступают в силу с даты указанной в соответствующем письме (факсе) Заказчика.

4.4 При несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности, промышленной безопасности, требований и норм по охране окружающей среды и иных обязательных требований, указанных в настоящем Приложении, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает последнему штраф в размере:

4.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение вреда здоровью средней тяжести;

4.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

4.5 В случае утраты или ухудшения состояния электронного пропуска, выданного работнику Подрядчика для доступа на режимную территорию Заказчика, Подрядчик не позднее 10 (десяти) дней с даты получения от Заказчика соответствующего письменного требования обязуется уплатить Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(две тысячи) рублей, а также возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с утратой или ухудшением состояния электронного пропуска, при этом допуск указанного работника Подрядчика на территорию Заказчика прекращается.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору ______________

от ___.____.2024 г.

«АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору № ______________

от ____.____.2024 г.

Антикоррупционная оговорка

Стороны при исполнении настоящего Договора берут на себя нижеизложенные обязательства.

1. Любая Сторона настоящего Договора обязуется не допускать совершения коррупционных действий, а также соблюдать все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции, и требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, действующих от имени, по просьбе или в интересах такой Стороны, ее аффилированных лиц или бенефициаров.

2. Термин «Коррупционные действия» для целей настоящего Договора означает следующие действия:

2.1. обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) Стороне в целях побуждения ее к совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям настоящего Договора, критериям законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей;

2.2. обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) от имени и/или в интересах Стороны лицам, осуществляющим любые публичные функции (властные полномочия), в том числе, иностранным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, осуществляющим управленческие функции в любых организациях и предприятиях всех форм собственности (в том числе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции) в целях побуждения их к совершению или вознаграждения их за совершение действий (бездействия), не отвечающих принципам законности и добросовестности, в том числе в целях определения условий заключения, исполнения или прекращения сделок, осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или сохранения имущества в хозяйственной деятельности, получения неправомерных преимуществ или выгод, а также для достижения любых иных неправомерных целей;

2.3. прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут признаваться не соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или незаконными, а также иные действия (бездействие), определяемые как коррупционные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и сложившейся судебной практикой.

3. Никакая часть доходов, полученных Стороной в связи с исполнением настоящего Договора, не будет использоваться ей для каких-либо целей или для совершения каких-либо действий, которые могут являться нарушением положений, указанных в настоящем Приложении.

4. Сторона вправе запрашивать и получать у другой Стороны любые документы, связанные с исполнением ею настоящего Договора, для проверки соблюдения ею обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

5. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Приложением, такая Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. В таком уведомлении должны быть указаны факты или предоставлены материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

6. Получение либо направление такого уведомления является основанием для приостановления исполнения обязательств по настоящему Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

7. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим Приложением, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и любых связанных с ним обязательств, потребовать от нарушившей Стороны возмещения в полном объеме убытков, понесённых другой Стороной в результате такого нарушения.

- Посмотреть таблицу с даннымиТЗ-обшивка_окон_поликарбонатом_МХ8