Тендер - Флокулянт №265954887

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1._Извещение_и_документация__СМП_.docx
• 1._Разъяснение.docx
• 2._Проект_договора__поставка_.docx
• _Отмена.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть87 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.02.2024 по 19.02.2024Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _________

Акционерное общество «Омскоблводопровод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кремера Дмитрия Михайловича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Омскоблводопровод» и Протоколом № ______ от ___________ года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификацией (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Товар), а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

1.2. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц. Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар, указанный в п. 1.1 настоящего Договора, не продан, не подарен, не обременен правами третьих лиц, не заложен, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, судебного спора о нем не имеется.

1.3. При исполнении Договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. При этом стоимость поставляемого Товара не должна быть выше стоимости, указанной в Договоре.

1.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 50% от начальной (максимальной) цены лота, если иное не предусмотрено в документации о конкурентной закупке), а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.

1.5. У Заказчика отсутствует обязанность по выборке какого бы то ни было минимального объема Товара, кроме того Заказчик вправе изменить общее количества Товара, подлежащего поставке, путем подачи заявок на поставку Товара в меньшем количестве от указанного в Спецификации к Договору. При этом цена за единицу Товара остается неизменной.

1.6. Обеспечение исполнения Договора обеспечивает основное обязательство по Договору, а также обязательства, возникающие вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) основного обязательства и установлено в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(четыреста пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 2 копейки (5% от начальной (максимальной) цены договора). Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Договора в полном объеме.

1.7. Обеспечительный платеж находится у Заказчика до момента исполнения Поставщиком всех обязательств перед Заказчиком.

1.8. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется одним из следующих способов:

1.8.1. Возврат независимой гарантии, в случае ее предоставления в качестве исполнения договора, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

1.8.2. Денежные средства в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечительного платежа), внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления с обязательным указанием реквизитов, для такого возврата после подписания документов подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по договору.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора определяется Спецификацией и составляет _____, в том числе НДС.

(В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указывается: «без НДС».

В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в договоре указывается: «При оплате Договора Заказчиком производится уменьшении суммы, подлежащей уплате, на размер налоговых платежей (налог на доходы физических лиц), связанных с оплатой договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».)

2.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, материалов, инструментов и оборудования, использования техники, машин и механизмов страхование, скидки, оплату сборов, таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей, рабочей силы, командировочные, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, вознаграждение за передачу исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (в случае передачи по Договору таких объектов), оформление соответствующих и сопутствующих документов и иные затраты, издержки, расходы Поставщика, необходимые для выполнения условий Договора. В случае, если какие-либо расходы на исполнение Договора не были учтены Поставщик в любом случае обязан исполнить договор в полном его соответствии по цене, предусмотренной пунктом 2.1. Договора.

2.3. Цена Договора является фиксированной. Изменение цены Договора оформляется сторонами дополнительным соглашением к Договору.

2.4. Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Оплата Товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после получения Товара в полном объеме заявки Заказчика на основании выставленного счета с обязательным указанием в нем номера и даты настоящего Договора.

2.6. Заказчик вправе произвести оплату по Договору только после уплаты Поставщиком начисленной неустойки в случае нарушения последним условий Договора или с учетом уменьшения суммы, подлежащей оплате в соответствии с Договором на сумму неустойки, подлежащую взысканию с Поставщика. В случае оплаты Договора с учетом уменьшения на сумму неустойки, Стороны заключают дополнительное соглашение.

3. Срок и место поставки товара

3.1. Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика и передается на склад Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такой заявки. Заявка оформляется в письменном виде, на официальном бланке Заказчика, подписывается уполномоченным лицом и направляется на электронную почту Поставщика, указанную в разделе 11 Договора.

3.2. Датой поставки считается дата передачи Товара Заказчику в соответствии с подписанными документами приема-передачи. Дата поставки Товара является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков поставки Товара.

3.3. Поставка Товара осуществляется путем доставки Товара на склады Заказчика в соответствии с заявкой Заказчика.

3.4. Поставка Товара должна осуществляться с учетом рабочего времени Заказчика: понедельник-четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 16:15. Необходимо предварительное согласование даты и времени прибытия транспорта для разгрузки с ответственным лицом, указанным в заявке Заказчика на поставку.

3.5. Поставщик одновременно с Товаром передает Заказчику оригиналы товарной накладной, товарно-транспортной накладной, счета, счета-фактуры, документов, подтверждающих качество Товара и иные документы, предоставление которых предусмотрено настоящим Договором, законодательством Российской Федерации или складывается из существа предмета Договора.

3.6. Заказчик определил следующих ответственных лиц по договору:

3.6.1. в части вопросов, связанных с техническим заданием: руководитель производственно-технической службы Метель Роман Владимирович, тел.: +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.6.2. по подаче заявок на поставку: начальник отдела материально-технического снабжения Новиков Владимир Афанасьевич, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4. Порядок и условия приемки товара

4.1. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Заказчику относящиеся к Товару и исполнению Договора принадлежности и документы: счет с обязательным указанием в нем реквизитов настоящего Договора, товаросопроводительные документы, документы, подтверждающие качество и комплектность Товара (технический паспорт, сертификат качества и (или) соответствия и т.д.), а также иные сопутствующие документы (инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон и т.д.)

4.2. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента получения Товара Заказчиком, что подтверждается подписями на передаточном документе.

4.3. Гарантийный срок на Товар распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия) и составляет 12 (двенадцать) месяцев.

4.4. Качество и безопасность поставляемых Товаров должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим регламентам, утвержденным в отношении данного вида Товаров и подтверждается документами изготовителя (производителя), в том числе сертификатами соответствия и (или) качества, декларациями о соответствии, паспортами безопасности Товара, паспортами качества, протоколами испытаний, санитарно-эпидемиологических экспертиз, заключений, регистрационных удостоверений и иными, подтверждающими соответствие ГОСТ, ISO и других нормативов. Предоставленные документы должны быть на русском языке, либо с предоставлением нотариально заверенного перевода.

4.5. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с постановлениями Госарбитража СССР № 6 от 15.06.1965 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и № 7 от 25.04.1966 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству». Указанные инструкции действуют в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации.

4.6. При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие, выставленного в передаточном документе Товара, спецификации к настоящему Договору, а также заявки на поставку (в случае, если поставка осуществляется в соответствии с заявкой), по следующим параметрам: количество Товара, качество (комплектность) Товара, цена Товара. По факту приемки Товара составляются передаточные документы, которые подписываются Заказчиком и Поставщиком. Заказчик подписывает передаточные документы после проверки соответствия выставленного в передаточном документе Товара, спецификации к настоящему Договору, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поставки.

4.7. При приемке Товара по количеству Заказчик проверяет соответствие количества поставленного Товара количеству Товара, указанному в Договоре, либо заявке на данную поставку.

4.8. При приемке Товара по качеству Заказчик проверяет соответствие характеристик поставляемого Товара сведениям, указанным в спецификации к Договору и утвержденным Техническим регламентам, ГОСТ, ТУ и иным нормативным документам, закрепляющим требования Товаров.

4.9. При проверке цены Товара Заказчик проверяет соответствие цены Товара, указанной в передаточном документе, цене Товара в спецификации к настоящему Договору.

4.10. В случае выявления Заказчиком факта поставки Товара, несоответствующего требованиям по количеству или качеству, Стороны составляют акт об обнаружении таких несоответствий. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан устранить выявленные несоответствия Товара, либо заменить такой Товар Товаром надлежащего качества, при этом все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий, заменой, возлагаются на Поставщика.

4.11. В случае выявления Заказчиком факта превышения цены Товара, указанной в передаточном документе, над ценой Товара, указанной в спецификации к настоящему Договору Стороны составляют акт об обнаружении такого превышения. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан устранить выявленные несоответствия, а именно предоставить передаточные документы с указанием цены поставляемого Товара в соответствии с ценами, согласованными в спецификации к настоящему Договору.

4.12. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан своими силами и за свой счет заменить его в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

4.13. Поставки Товара страна происхождения которого отличается от страны происхождения, предусмотренной Договором (в случае ее установления) является основанием для отказа в приемке такого Товара.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения настоящего Договора.

5.1.2. В случае нарушения Поставщиком условий Договора предъявлять последнему претензии в порядке, предусмотренном Договором.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Соблюдать и выполнять иные требования настоящего Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения настоящего договора.

5.3.2. В случае нарушения Заказчиком условий Договора предъявлять последнему претензии в порядке, предусмотренном Договором.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. При выставлении счетов на оплату, универсальных передаточных документов, товарных накладных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ, отчетов об исполнении, и иных документов (в случае их составления и предоставления) указывать в них номер и дату настоящего Договора.

5.4.2. Передать Товар Заказчику в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.4.3. Передать Товар, качество и комплектность которого определяется соответствующими ГОСТ или техническими условиями, предусмотренными для конкретного вида поставляемого Товара.

5.4.4. Соблюдать и выполнять иные требования настоящего Договора.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств по оплате, Поставщик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. При этом максимальный размер неустойки не может превышать 20 (двадцать) процентов от цены Договора.

6.3. В случае просрочки выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,5% от цены Договора.

6.4. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.5. В случае неисполнения Поставщиком договора, в том числе отказа от исполнения договора Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20 (двадцать) процентов от стоимости неисполненных по Договору обязательств.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла по вине другой стороны или связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

6.7. В случае возникновения у Стороны убытков в связи с ненадлежащим исполнением условий Договора другой Стороной, в том числе, но не ограничиваясь: в виде ответственности перед третьими лицами, а также если в период действия Договора со стороны контролирующих органов направлены (решения) требования по применению к Заказчику мер административной, гражданской, уголовной ответственности, в том числе по нарушениям налогового законодательства о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС, Сторона, по чьей вине произошли нарушения, повлекшие убытки, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного требования возместить пострадавшей Стороне такие убытки в части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

6.8. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, в случае не достижения соглашения в ходе переговоров, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

7.2. Претензия направляется по адресам, указанным в разделе 11 настоящего Договора заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи, вручается под расписку, либо направляется с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления с обязательным ее дублированием на официальную электронную почту, указанную в разделе 11 настоящего Договора.

7.3. Сторона, которой направлена претензия, признается надлежаще уведомленной о наличии к ней претензии в следующих случаях:

7.3.1. Если сторона, которая направила претензию имеет в наличии уведомление о вручении, расписку, скриншот с официального сайта Почты России и иные документы, подтверждающие получение претензии.

7.3.2. Если претензия не вручена в связи с неявкой получателя за получением претензии несмотря на полученное почтовое извещение.

7.3.3. Если претензия не вручена в связи с отказом от получения претензии и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или путем составления акта об отказе в получении.

7.3.4. Если претензия не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи делает отметку в уведомлении о вручении либо такая информация подтверждается скриншотом с официального сайта Почты России или иным документом.

7.3.5. Если претензия вручена уполномоченному лицу филиала или представительства юридического лица.

7.4. Сторона, получившая претензию, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее поступления обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения.

7.5. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи, вручается под расписку, либо направляется с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления.

7.6. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае не отправления ответа на претензию в течение срока, предусмотренного Договором, спор подлежит разрешению в арбитражном суде Омской области.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, не предотвратить их разумными мерами

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора Товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора.

8.3. При наступлении указанных в п. 8.1. обстоятельств Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна в течение 3 (трех) рабочих дней известить о них в письменной форме другую сторону с приложением соответствующих подтверждающих документов, выданных уполномоченными органами государственной власти, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и (или) вступившими в силу нормативными актами органов власти.

8.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит документы, указанные в п. 8.2 Договора, то она не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора. Вторая Сторона в свою очередь вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

8.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.6. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение с соответствующим письменным уведомлением другой Стороны в течение 3 (трех) календарных дней с момента прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.7. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) дней Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2024. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон, однако не освобождает Стороны от необходимости исполнения принятых, но не исполненных в установленный срок обязательств по Договору. В случае истечения срока действия Договора заключение дополнительных соглашений о расторжении Договора не требуется.

9.2. Изменение условий Договора, в том числе изменение цены, стоимости, объемов, сроков поставки Товара, срока действия Договор осуществляется на основании дополнительного соглашения к Договору.

9.3. Изменение цены Договора допускается в следующих случаях:

9.3.1. В случае, предусмотренном пунктом 1.4. Договора.

9.3.2. При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема поставки Товара, качества и иных условий Договора.

9.3.3. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).

9.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить или расторгнуть Договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном законодательством. В случае недостижения соглашения об изменении условий Договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении Договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством.

9.5. Настоящий Договор, может быть расторгнут:

9.5.1. По соглашению сторон путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты его получения. При неполучении ответа соглашение о расторжении считается недостигнутым, а Договор действующим. Расчеты между Сторонами за поставленные Товары до расторжения Договора производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного на основании документально подтверждающих объем поставленных Товаров и фактически понесенных расходов Поставщика с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения действия Договора платежей.

9.5.2. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора, письменно уведомив Поставщика о таком отказе за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

9.5.3. В судебном порядке.

9.6. Расторжение Договора не освобождает Стороны Договора от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор подписан электронной цифровой подписью. Стороны подтверждают, что лицо, на чье имя оформлена электронная цифровая подпись, правомочно заключить настоящий Договор.

10.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Данное положение касается и уступки права требования долга. Новый Поставщик должен соответствовать требованиям к участникам закупки, которые устанавливались в извещении и (или) документации о конкурентной закупке.

10.3. В случае изменения реквизитов, адресов электронной почты, номеров телефонов и иной информации необходимой для надлежащего исполнения настоящего Договора, Сторона обязана в течение 3 (трех) дней уведомить другую сторону о таких изменениях. В противном случае неуведомленная сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

10.4. Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней уведомить Заказчика о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

10.5. Все изменения, приложения, дополнения, уведомления и извещения, необходимые в соответствии с Договором, совершаются в письменной форме, подписываются полномочными представителями, заверяются (в случае необходимости и наличия) печатями Сторон и передаются одним из следующих способов: лично, направляются заказной почтой, либо по электронным адресам, указанным в настоящем Договоре.

10.6. Копии и сканированные образы документов, полученные по электронным адресам, указанным в разделе 11 настоящего Договора имеют юридическую силу (при четком прочитывании текста) до момента получения оригиналов документов. Срок направления оригиналов документов стороной, инициировавшей их подписание, составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с момента направления такого документа второй Стороне по электронной почте.

10.7. Стороны обязуются руководствоваться Приказом № 81 от 19.07.2022 «О противодействии коррупции», размещенном на официальном сайте Заказчика и не допускать совершения Коррупционных действий и требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, действующих в интересах Сторон, их аффилированных лиц или бенефициаров.

10.8. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения, содержания и исполнения настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей Договора или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной информации. Обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации стороны обязуются соблюдать в течение действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания срока его действия.

10.9. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

10.9.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

10.9.2. Приложение № 2 – Спецификация.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ___________

Техническое задание - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № ___________

Спецификация - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона в электронной форме

участниками которого могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

на флокулянт

- Посмотреть таблицу с даннымиДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении аукциона в электронной форме

участниками которого могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

на флокулянт

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2 к документации

ФОРМА 1

Анкета участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА 2

Техническое предложение

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА 3

Ценовое предложение на поставку товара

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3 к документации

Обоснование начальной (максимальной) цены методом сопоставления рыночных цен

- Посмотреть таблицу с данными

На основании пункта 5 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пункта 207 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Омскоблводопровод» определение поставщика (исполнителя, подрядчика) отменено.

- Посмотреть таблицу с данными

Разъяснение положений извещения и документации

о проведении аукциона в электронной форме

участниками которого могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

на флокулянт

Разъяснение:

На основании направленных запросов о даче разъяснений извещения о закупке, Заказчиком принято решение об отмене закупки

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Д.К.Вульф