Тендер - Поставка углеродосодержащих материалов в адрес АО "МЗ Балаково" в период апрель - июнь 2024 года. №266302604

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть04

Адрес поставки товара / оказания услуги / выполнения работы:

Желаемый срок поставки товара / оказания услуги / выполнения работы:

Условия доставки:

Требуемые условия оплаты:

Условия фиксации цены:

Готовность рассмотрения аналогов:

График проведения тендера:

Ключевые факторы принятия решения о победителе:

Запрос_на_поставку_УСМ_апрель-июнь_2024_года

Уважаемые партнеры!

Просим принять участие в Запросе предложений на поставку в адрес АО «МЗ Балаково» углеродосодержащих материалов.

Период отгрузки: апрель-июнь 2024 года.

Объем отгрузки: фракция 0,3-3,0мм до 1100 тонн в месяц;

фракция 10,0-50,0мм до 1100 тонн в месяц.

Упаковка: МКР с п/э вкладышем (включена в стоимость Товара).

Способ доставки (указать в КП): жд транспорт (крытый вагон/полувагон), автотранспорт.

Транспортные расходы включены в стоимость материала.

Адрес доставки: Саратовская область, Балаковский муниципальный район, с. Быков Отрог, шоссе Металлургов, д.2

Ж/д реквизиты: Станция Балаково, ПЖД, Код станции:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код грузополучателя: 7165

Углеродосодержащие материалы должны соответствовать следующим требования:

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

При отклонении химических показателей пересчет стоимости материала производится согласно формуле 1:

Скидка1 % = 1,5*(Аф-Асп)+1,5*(Wф-Wсп)+(Sф-Sсп)+(Ссп-Сф); (1)

Где:

Скидка1 % - размер скидки в процентах при отклонениях по химическом составу, если получено отрицательное значение, то это означает, что размер скидки равен нулю.

Аф - зольность фактическая;

Асп - зольность по нормативному документу/спецификации;

Wф - влажность фактическая;

Wсп - влажность по нормативному документу/спецификации;

Sф - сера фактическая;

Sсп - сера по нормативному документу/спецификации;

Ссп – углерод по нормативному документу/спецификации;

Сф - углерод фактический

С отклонением по показателю Гранулометрический состав по фракции УСМ 0,3-3,0 мм при превышении 10% количества фракции до 0,3мм, пересчет стоимости материала производится согласно формуле 2:

Скидка2 % =((Гф-10)2)0,5+(Гф-10))/2; (2)

Где:

Скидка2 % - размер скидки в процентах при отклонениях по фракции до 0,3мм;

Гф – фактическое количество фракции до 0,3мм.

С отклонением по показателю Гранулометрический состав по фракции УСМ 0,3-3,0мм при наличии фракции более 3,0мм предоставляется скидка на партию материала в размере 3%, пересчет стоимости формула 3:

Скидка3 % = 3%; (3)

Общий пересчет стоимости определяется как сумма трех скидок по формуле 4:

Общая скидка = Скидка1 + Скидка2 +Скидка3 (4)

УСМ с отклонениями, выходящими за пределы требований таблицы 2 хотя бы по одному из показателей, подлежат возврату за счет Поставщика:

Таблица 2

- Посмотреть таблицу с данными

Ссылка на нормативный документ (ГОСТ, ТУ, СТО) обязательна.

Возможно увеличение объемов отгрузки для пополнения складских запасов.

- Посмотреть таблицу с даннымиКодекс_деловой_этики_контрагентов_rus

Приложение к Договору № ____________

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

АО «МЗ Балаково»

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть от «18» 07. 2022 г.

Кодекс деловой этики контрагентов

АО «МЗ Балаково»

(редакция 1)

г. Балаково, 2022 г.

Кодекс деловой этики контрагентов АО «МЗ Балаково» (далее - Кодекс) содержит требования к корпоративной ответственности контрагентов АО «МЗ Балаково» и других организаций, с которыми АО «МЗ Балаково» (далее – Общество) вступает в деловые отношения в рамках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Обществу.

Термины и определения

Сотрудники используется в отношении работников, занятых как полный, так и неполный рабочий день, а также лиц, выполняющих работы (оказывающих услуги) на основании гражданско-правовых договоров – в течение всего срока действия договора.

Коррупция - злоупотребление или незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды другому лицу, в том числе действия, совершенные от имени или в интересах юридического лица.

Контрагент - любое юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг Обществу.

Закупочная процедура (закупка) - совокупность действий Общества, направленных на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Общества.

Конфликт интересов - ситуация, когда личные интересы одного или нескольких Сотрудников Общества или членов их семей вступают в противоречие с интересами Общества при установлении каких-либо деловых отношений с Контрагентом.

Конфиденциальная информация - информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, отсутствия к ней доступа на законном основании, и в силу того, что обладатель данной информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на стоимость финансовых инструментов, товаров.

Общие положения

Общество стремится работать с Контрагентами, которые имеют безупречную репутацию, соблюдают законодательство, а также общепринятые нормы корпоративной и деловой этики, уважают права человека, заботятся об охране труда и здоровья сотрудников.

Общество поддерживает открытые и прозрачные деловые отношения со всеми своими Контрагентами и стремится развивать их на взаимовыгодной основе. Общество ожидает от Контрагентов следования высоким этическим нормам и отказа от любой деятельности, которая может рассматриваться как нарушающая эти нормы. Ожидается, что Контрагент разделяет стремление Общества работать не только на благо бизнеса, но и на благо местного населения в регионах, в которых Общество и Контрагент осуществляют свою деятельность.

В договор, заключаемый с Контрагентом, могут быть включены положения рассматриваемых областей этики. Если каким-либо договором установлены более жесткие требования, положения настоящего Кодекса не отменяют их действия.

Стандарты Кодекса подлежат соблюдению всеми Контрагентами в рамках осуществления ими своей операционной деятельности. Политики, разрабатываемые и реализуемые Контрагентами, должны отвечать положениям настоящего Кодекса. Ожидается внедрение Контрагентом аналогичных стандартов на всех этапах своей деятельности, контроль за соблюдением указанного Кодекса своими субподрядчиками, информирование Контрагентом Общества о наличии условий, преобладающих в его деятельности или деятельности его субподрядчиков, которые противоречат Кодексу.

Общество оставляет за собой право осуществлять контроль за соблюдением данного Кодекса как самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц. В целях обеспечения соблюдения Контрагентами настоящего Кодекса, Общество вправе проводить аудит любой площадки или объекта Контрагента (производство, офис, логистический центр и т. д.), а также любого объекта, связанного с Контрагентом (субподрядчика, дочерней компанией, субпоставщика и (или) филиала) силами своих сотрудников или с привлечением независимой аудиторской компании.

Если Обществу станет известно о каких-либо действиях или обстоятельствах, не соответствующих положениям Кодекса, Общество оставляет за собой право требовать проведения проверки, применения корректирующих мер, вплоть до расторжения договоров.

Общество осознает, что соблюдение принципов и ценностей, изложенных в Кодексе, является динамичным процессом. Каждому Контрагенту рекомендуется постоянно совершенствовать свои операции и методы.

В целях поддержания документа в актуальном состоянии, допускается его регулярное обновление и дополнение на основании информации от внешних и внутренних источников и опыта взаимодействия. Актуальная редакция Кодекса размещается на официальном сайте Общества и доступна неограниченному кругу лиц для ознакомления.

Соблюдение требований законодательства и иных правил при осуществлении предпринимательской деятельности

Общество ожидает от Контрагентов уважения и соблюдения применимого законодательства, требований международных стандартов и документов (Всемирная декларация прав человека, Глобальный договор ООН, Декларация Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда) и иных правил при осуществлении ими профессиональной деятельности.

Если положения законов и иных нормативных правовых актов, инструкций или правил, местных, национальных или международных, устанавливают более строгие правила в отношении корпоративной ответственности по сравнению с положениями данного Кодекса, они имеют приоритет над последними.

Этичное ведение бизнеса

Общество твердо привержено принципам честной конкуренции и открытости рынков, стремится обеспечить равные возможности всем потенциальным Контрагентам.

При наличии возможности и конкурентной среды, Общество выбирает Контрагентов преимущественно на конкурентной основе. Основным принципом при проведении отбора Контрагентов является обеспечение честной конкурентной борьбы. Решения о выборе Контрагента основаны на таких объективных критериях, как коммерческие и технические условия, качество товаров, услуг, опыт и квалификация Контрагента, соответствие товаров, работ, услуг требованиям Общества, а также надежность Контрагента.

Контрагент, в свою очередь, обязуется соблюдать правила участия в закупке товаров, работ, услуг и придерживаться этических норм в ходе проведения закупочных процедур. Контрагентам, участвующим в закупочных процедурах, запрещается обмениваться информацией о ценах и иных условиях, которые могут повлиять на выбор победителя, совершать действия, ограничивающие конкуренцию, включая сговор и ценовые соглашения, промышленный шпионаж.

Ожидается предоставление Контрагентом Обществу и публикация им в общедоступных источниках только достоверной информации. Информация об экономической деятельности, структуре, финансовом положении и производственных показателях должна быть раскрыта в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Фальсификация показателей или искажение сведений о положении и деятельности Контрагента не допускается.

Ожидается, что Контрагент будет избегать Конфликта интересов и информировать о подобных прецедентах Общество.

Противодействие коррупции

В Обществе создана и поддерживается атмосфера нетерпимости ко всем проявлениям коррупции. Общество стремится к созданию комплексных мер по проверке информации о возможных фактах коррупционных правонарушений, а в случае их подтверждения – к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

От Контрагента ожидается исполнение всех применимых законодательных и нормативных актов по противодействию коррупции, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Общество стремится сохранять и развивать отношения с Контрагентами, которые осуществляют деятельность в соответствии с высокими этическими стандартами и реализуют меры по противодействию коррупционным правонарушениям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также применимыми международными стандартами в области противодействия коррупции.

Контрагент обязуется не осуществлять действия, квалифицируемые применимым законодательством как дача/получение взятки (посредничество во взяточничестве), коммерческий подкуп (провокация взятки либо коммерческого подкупа), злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Права и свободы

Контрагенты должны стремиться проводить справедливую кадровую политику и обеспечивать соответствие условий работы применимому законодательству и отраслевым стандартам.

Контрагенты соблюдают и поддерживают защиту общепризнанных прав и свобод человека и гарантируют, что не причастны к их нарушению. Отношение ко всем работникам Контрагента должно быть уважительным и достойным.

Контрагенты исключают дискриминацию в любом ее виде.

Контрагент обязуется не привлекать к труду лиц младше 16 лет, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Контрагент соблюдает применимое законодательство, регламентирующее продолжительность рабочего времени для Работников.

Контрагент должен выплачивать Работникам заработную плату и оплату за сверхурочную работу как минимум на уровне требований действующего законодательства. За каждый период оплаты Контрагент обязан предоставлять работникам ясную платежную ведомость с указанием количества отработанных часов или дней, действующего размера заработной платы или сдельной ставки, а также оснований произведенных удержаний.

Контрагент не вправе применять телесные наказания, угрожать насилием или допускать иные формы психического или физического принуждения в отношении своих работников.

В пределах, установленных законодательством, Контрагент обязан признавать и уважать право работников на создание профсоюзов и заключение коллективных договоров. При любых обстоятельствах Работники должны иметь возможность открыто выражать руководству претензии и подавать жалобы, не опасаясь ответных репрессивных мер и наказаний.

Защита окружающей среды и охрана труда

Общество стремится работать с Контрагентами, которые разделяют приверженность Общества в области охраны окружающей среды. Контрагент должен строго соблюдать законодательство в сфере экологии и охраны окружающей среды, стремиться улучшить экологическую составляющую своего производства, путем контроля и мониторинга основных экологических параметров загрязнения окружающей среды, сокращения негативного воздействия на окружающую среду.

Общество ожидает от Контрагента соблюдения норм охраны труда и техники безопасности и создания здоровой рабочей среды и безопасных условий труда для всех своих сотрудников.

Контрагент на объекте или на территории Общества, обязуется соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности, установленные в Обществе.

Конфиденциальная и инсайдерская информация

От Контрагента ожидается уважение интеллектуальной собственности Общества, его коммерческих секретов и любой другой Конфиденциальной, Инсайдерской или иной информации, распространение которой может оказать влияние на репутацию или финансовое положение Общества и Контрагента. Любая информация или данные об операциях Общества должны при любых условиях рассматриваться Контрагентом как конфиденциальные. Контрагент обязуется защищать конфиденциальность информации посредством отказа от ее передачи, публикации, использования или раскрытия за рамками своей обычной деятельности либо без указания или разрешения со стороны Общества.

Контрагент обязуется соблюдать применимые стандарты по защите данных. Материалы, содержащие конфиденциальную и инсайдерскую информацию или нуждающиеся в защите в соответствии со стандартами по защите данных, должны храниться в надежном месте, без возможности доступа к ней третьими лицами, и предоставляться работникам Контрагента только исходя из принципа служебной необходимости.

Информирование о нарушениях

Контрагент вправе сообщить о своем подозрении относительно несоблюдения положений Кодекса или о других опасениях, касающихся финансов, бухгалтерского учета, аудита, коррупции или мошенничества в Обществе, или об иных серьезных ситуациях, затрагивающих существенные интересы Общества, на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае действительного или возможного нарушения требований настоящего Кодекса от Контрагента ожидается содействие, в том числе в проведении опроса своих владельцев, должностных лиц, сотрудников и агентов.

Ознакомлен

Контрагент

КАПодписьДолжн

_____________/КАПодписьФИО/

Типовая_форма_договора_поставки_МЗБ-покупатель

ДОГОВОР № ________

Саратовская область, Балаковский муниципальный район, _______________

с. Быков Отрог

___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________ ___________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Металлургический Завод Балаково» (АО «МЗ Балаково»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Лигуса Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю качественный Товар, а Покупатель принять его оплатить в порядке и сроки, согласованные Сторонами в настоящем Договоре. Фактическое количество, номенклатура, цена поставляемого Товара, срок, способ и порядок поставки указывается в приложениях (спецификациях) к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

1.3 Поставщик гарантирует, что на момент передачи Покупателю Товар является новым, не бывшим в употреблении, принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, в споре, под арестом не состоит и не обременен иными правами третьих лиц, полностью и надлежащим образом прошел таможенное оформление, с уплатой всех налогов, сборов и таможенных платежей, предусмотренных таможенным законодательством РФ выпущен в свободное обращение на территории РФ.

1.4 В рамках настоящего договора Поставщиком могут быть оказаны услуги/работы по шефмонтажу, пусконаладке и т.п. Товара. Наименование, вид, стоимость, сроки оказания услуг, а также иные условиях оказания услуг, стороны согласовывают в соответствующих спецификациях.

ЦЕНА И ОБЩАЯ Сумма ДОГОВОРА Цена Товара и общая сумма Договора, согласованная Сторонами в спецификации, включает в себя НДС и изменению не подлежит. Цена Товара установлена в рублях. В стоимость Товара включена стоимость доставки, упаковки, маркировки, тары, таможенной очистки. Общая сумма Договора определяется как суммарная стоимость Товара, поставка которого осуществляется согласно прилагаемым к нему спецификациям. Порядок расчетов Оплата цены Товара осуществляется Покупателем путем банковского перевода безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата Товара по Договору производиться в течение 60 календарных дней с момента получения Товара на складе Покупателя, если иное не предусмотрено в Спецификациях. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета банка Покупателя, в соответствии с условиями п. 3.2. настоящего Договора.

3.4 Если цена Товара, указанная в спецификации, устанавливается в Евро или Долларах США (EUR, USD), оплата производится Покупателем в Рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа.

3.5. При получении сумм предоплаты, частичной предоплаты в счет предстоящих поставок Товаров (выполнения работ, оказания услуг) Поставщик обязан в течение 5-ти календарных дней после получения суммы предоплаты, частичной предоплаты, но в любом случае не позднее 14:00 первого числа месяца, следующего за календарным месяцем, в котором была произведена предоплата, направить Покупателю счет-фактуру на сумму предоплаты, оформленную в соответствии с требованиями статьи 169 НК РФ по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, и оригинал заказной или курьерской почтой в тот же срок.

Ежемесячно Поставщик направляет Покупателю Акт сверки взаиморасчетов на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Указанный Акт подписывается Покупателем и направляется обратно Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.

Ежеквартально, но в любом случае не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом (в рамках трактовки п. 2 ст. 192 ГК РФ), Поставщик направляет Покупателю Акт сверки взаиморасчетов за отчетный квартал в оригинале обычной, заказной или курьерской почтой. Указанный Акт подписывается Покупателем и направляется обратно Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.

Условия поставки Срок поставки Товара согласовывается Сторонами в спецификациях к настоящему Договору. Доставка производится транспортной компанией за счет Поставщика, если иное не предусмотрено в Спецификации. Датой поставки и датой перехода права собственности, рисков утраты или повреждения Товара на условиях поставки согласно п. 4.2. настоящего Договора считается момент подписания Покупателем товарной накладной (Торг-12)/универсального передаточного документа в момент передачи товара Покупателю на его складе.

Грузополучатель: Акционерное общество «Металлургический Завод Балаково»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, Балаковский район, с Быков Отрог, шоссе Металлургов, 2.

Поставщик одновременно с Товаром предоставляет сертификаты соответствия, паспорта качества, гарантийные талоны, инструкции по эксплуатации на русском языке, и другие принадлежащие к товару документы. В случае невыполнения Поставщиком условий настоящего пункта Договора Товар считается не поставленным. Приемка товара Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует заявленным Покупателем требованиям согласно условий настоящего Договора, а также требованиям нормативной документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ или др.), предъявляемым для данного вида Товара. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству П-6, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. с изменениями и дополнениями и качеству П-7, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. с дополнениями и изменениями. Комплектность поставки Товара проверяется по товарно-сопроводительной документации путем сравнения номенклатуры и фактического количества Товара, поставленного Покупателю с требованиями комплектности, регламентированными спецификацией и условиями настоящего Договора. В случае обнаружения брака, недостачи или поломки Товара в период гарантийного срока, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика в течение трех суток после обнаружения несоответствия количества или качества (поломки, скрытых дефектов). Поставщик обязан направить своего представителя в течение 3-х суток с момента получения рекламации (телефонограммы) Покупателя. В случае неявки должным образом уполномоченного представителя Поставщика в трехдневный срок с даты оповещения и не извещения Поставщиком покупателя о иных сроках направления своего представителя, Покупатель составляет односторонний рекламационный акт. В этом случае односторонне составленный акт считается обязательным для Поставщика. Поставщик обязуется до поставить недостающее количество, доукомплектовать, отремонтировать или заменить забракованный товар на новый за свой счет в течение согласованных сторонами сроков, в случае несогласования иных сроков срок замены должен составлять не более 10 календарных дней c даты получения претензии Поставщиком. В случае нарушения сроков, установленных настоящим пунктом Договора, Поставщик несет ответственность такую же, как и за просрочку поставки. Все расходы, связанные с доукомплектованием Товара, транспортные расходы и иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком своих обязательств согласно п.5.3. настоящего Договора несет Поставщик. Упаковка Товар должен поставляться в упаковке, стоимость которой включена в общую цену Товара, и которая используется для товаров подобного рода в соответствии с обычаями делового оборота. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при перевозке и хранении в пределах обычно предъявляемых требований к упаковке подобного вида. Гарантийные обЯзательства На поставляемый Товар предоставляется гарантия. Срок гарантии указывается в гарантийных талонах, паспортах качества или иных принадлежащих к Товару документах. В случае отсутствия в прилагаемых к товару документах срока гарантии Поставщик гарантирует качество такого Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки, если иной срок не установлен в спецификации, за исключением расходных материалов и иных случаев не являющихся гарантийными в соответствие с действующим законодательством РФ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором. В случае нарушения Поставщиком срока отгрузки/поставки Товара Покупатель имеет право начислить Поставщику штрафную неустойку в размере 0,1 % от стоимости неотгруженного в срок Товара за каждый день просрочки. Указанная неустойка не освобождает Поставщика от исполнения его обязанностей в полном объеме. В случае нарушения Поставщиком срока оказания услуг/работ, предусмотренных п. 1.4. настоящего договора, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 20 (двадцать) % (процентов) стоимости шеф монтажных и пуско-наладочных работ. За просрочку оплаты поставленного и неоплаченного в срок Товара Поставщик имеет право начислить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости поставленного и неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки оплаты. Данный пункт не распространяет свое действие на нарушение срока оплаты авансового платежа и предоплаты.

8.5 В случае нарушения срока поставки Товара более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Покупатель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Поставщика. После получения уведомления Поставщик обязан в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней возвратить уже уплаченные Покупателем за Товар денежные средства, а также перечислить на расчетный счет Покупателя неустойку согласно п.8.2. настоящего Договора за все дни просрочки поставки Товара до момента перечисления денежных средств Покупателю.

8.6 В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 20 (двадцать) % (процентов) стоимости некачественного Товара.

В случае нарушения сроков ремонта или замены некачественного Товара, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 10 (десять) % (процентов) стоимости некачественного Товара.

Штраф должен быть оплачен Поставщиком в течении 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. Покупатель имеет право удержать средства, причитающиеся к уплате Поставщиком в качестве штрафов из денежных средств, подлежащих выплате Покупателем Поставщику за поставленный (поставляемый) Товар, о чем направляет в адрес Поставщика соответствующее заявление о зачете.

Для расчета размера неустоек/штрафов, предусмотренных настоящим Договором, стоимость Товара берется с учетом НДС (если он предусмотрен).

8.7 Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру в течение 5 (пяти) дней согласно ст. 168 НК РФ. Поставщик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно сдает бухгалтерскую и налоговую отчетность и оплачивает все налоги в сроки, предусмотренные НК РФ. В случае выявления налоговыми органами неуплаты НДС, нарушений в порядке оформления счетов-фактур Поставщика или не предоставления ответов на запросы налоговых органов, касающихся взаимоотношений Покупателя и Поставщика по данному Договору, повлекших за собой отказ Налоговых органов в возмещении НДС, Покупатель имеет право потребовать от поставщика уплаты штрафа. Размер штрафа соответствует сумме налога на добавленную стоимость, в возмещение которого отказано Покупателю и указанную в акте проверки.

8.8 Поставщик обязан в течении 5-ти календарных дней уведомить Покупателя в случае изменения им системы налогообложения. В противном случае Поставщик обязуется возместить Покупателю причиненные таким не уведомлением убытки и ущерб, в том числе в размере невозмещенного налоговыми органами НДС.

8.9 По обоюдному согласию Сторон настоящего Договора в отношении денежных средств, полученных стороной по Договору в качестве предварительной оплаты, либо денежных средств, по уплате которых стороне предоставлена отсрочка платежа, проценты на основании п. 1 ст. 317.1 ГК РФ не начисляются, средства не рассматриваются как коммерческий кредит.

фОРС-МАЖОР

9.1 Стороны не будут нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, но не ограничиваются, чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства: военные конфликты, природные катастрофы, стихийные бедствия, пожары. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стоны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке товаров, необходимых для исполнения обязательства по поставке, отсутствие у Покупателя необходимых денежных средств. Сторона, для которой наступило чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство, должна подтвердить ее официальным документом, выданным соответствующей Торгово-Промышленной Палатой, административными или государственными органами.

9.3 Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в семидневный срок предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.

9.4 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Поставщика или Покупателя путем направления письменного уведомления другой Стороне. При этом стороны проводят взаимные расчеты исходя из стоимости фактически поставленного Товара. Поставщик производит возврат Покупателю фактически полученных платежей за не поставленный и/или не полученный, дефектный/не отремонтированный Товар по настоящему договору, а также выплачивает Покупателю проценты за пользования денежными средствами в размере 15% (Пятнадцать процентов) годовых за период с даты поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика до даты их списания с расчетного счета Поставщика, но не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления Покупателя на возврат.

Конфиденциальность

10.1 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность (хранить коммерческую тайну) в отношении полученной друг от друга информации (технические данные, рабочая информация, планы, образцы, информация и ноу-хау, относящиеся к продуктам, технологиям, оборудованию, информации ценообразования и т.д.). Стороны согласны ограничить распространение технической информации только среди тех сотрудников, которым её необходимо знать, и которые связаны обязательствами соблюдать конфиденциальность (коммерческую тайну) технической и иной информации.

10.2 В случае нарушения пунктов настоящего раздела Договора, нарушившая Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и обязана возместить пострадавшей Стороне ущерб, причиненный в результате разглашения конфиденциальной информации в полном объеме.

АРБИТРАЖ Стороны примут все меры, чтобы любые споры, разногласия либо претензии, могущие возникнуть из/или в связи с настоящим Договором, были урегулированы путем переговоров. В случае, если стороны не разрешат спор по обоюдному согласию, либо письменная претензия любой стороны останется без ответа в течение 20 (двадцати) дней, то споры подлежат рассмотрению Арбитражным Судом по месту нахождения истца. Электронный документооборот

12.1 Стороны пришли к соглашению о возможности оформления заключения/изменения/исполнения договора/соглашения/дополнительного соглашения, а также документов, связанных с их исполнением (далее по тексту - Документы) посредством электронного документооборота (ЭДО) в системе «Диадок» с использованием аналогов собственноручной подписи и печати организации – усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП).

Документы, направленные в системе «Диадок» и подписанные с использованием вышеуказанной ЭП, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору, имеют полную юридическую силу и правовой статус оригиналов.

В случае оспаривания любой из Сторон действительности ЭП, такая ЭП признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в законную силу, не будет установлено иное.

12.2. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011, Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», применимыми нормативно-правовыми актами Минфина России и ФНС России (в части определения порядка обмена и форматов электронных документов).

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерацией законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Сторон, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора/контракта законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае подтверждения нарушения Стороной обязательств - воздерживаться от запрещенных в настоящей статье Договора действий. В случае неполучения направившей уведомление Стороной в установленный срок подтверждения от второй Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет, Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

13.2. Поставщик подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора он получил экземпляр утвержденного Покупателем Кодекса деловой этики Контрагента АО «МЗ Балаково» (далее - Кодекс Контрагента), ознакомлен и согласен с Кодексом Контрагента, его содержание Поставщику понятно. В дальнейшем Поставщик обязан самостоятельно отслеживать изменения Кодекса контрагента. Актуальная версия Кодекс Контрагента размещена Покупателем на официальном интернет-сайте АО «МЗ Балаково» - https://www.balmetall.ru/.

Поставщик вправе сообщить о своем подозрении относительно несоблюдения положений Кодекса Контрагента или о других опасениях, касающихся финансов, бухгалтерского учета, аудита, коррупции или мошенничества в Обществе, или об иных серьезных ситуациях, затрагивающих существенные интересы Общества, на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Прочие условия Стороны обязаны в течение 3 (трёх) дней сообщить об изменениях своих реквизитов (юридического адреса, почтового адреса, банковских реквизитов и т.д.). В случае несвоевременного уведомления Поставщиком Покупателя о смене банковских реквизитов, Покупатель считается исполнившим обязательство по оплате в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

14.2 Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

Стороны согласны принимать факсимильные/скан копии Договора, Приложений и Дополнений к нему, подписанные обеими Сторонами как действующий документ и должны при этом обменяться в течение двух месяцев оригинальными экземплярами. Стороны согласны использовать электронную почту (адреса указаны в реквизитах) для координации Работ и обмена уведомлениями, претензиями и сообщениями, актами сверок (сверок расчетов) вытекающими из договора и/или связанными с его исполнением. При получении указанных документов с адреса электронной почты, указанного в реквизитах, сторона получившая сообщение распечатывает его с сохранением сведений об электронном адресе, документ считается действительным в том числе при отсутствии его оригинала.

Документы, переданные посредством факсимильной и/ или электронной связи, имеют юридическую силу согласно ст. 434 ГК РФ с обязательной последующей пересылкой их оригиналов.

14.4. В случае, если Стороны согласовали выполнение Поставщиком работ/ оказание услуг, предусмотренных п. 1.4. настоящего Договора, Поставщик обязуется получить согласия на передачу персональных данных со всех своих работников и иных лиц, задействованных при выполнении предусмотренных настоящим Договором работ/ оказании услуг на территории Покупателя, в объеме, необходимом для оформления пропускных документов.

Согласие на обработку персональных данных должно содержать: наименование Покупателя, а также его ИНН, ОГРН, перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, цель их обработки, срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных, а также способ его отзыва.

Поставщик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.

В случае если Покупатель будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом настоящим пунктом, либо Покупатель понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, Поставщик обязан возместить Покупателю суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

14.5. Поставщик должен поддерживать открытый диалог с АО «МЗ Балаково» в отношении экологических требований, предъявляемых к поставляемой продукции в минимально возможные сроки предоставлять Покупателю необходимую и запрашиваемую в целях организации мероприятий и отчетности по обращению с отходами производства и потребления информацию.

Экологические данные, относящиеся к производству, продукции и транспортировке, должны предоставляться по запросу АО «МЗ Балаково» для проведения экологических оценок (например, для оценки жизненного цикла).

Химические вещества и материалы, используемые для производства поставляемой продукции или оказания услуг для АО «МЗ Балаково», должны отвечать требованиям, указанным в соответствующей документации (паспортах безопасности, листах MSDS и т.п.) подтверждающей, что поставляемая продукция является экологически безопасной. Поставщик обязуется поставлять продукцию в сопровождении вышеуказанных документов. В случае поставки продукции без соответствующей документации Покупатель имеет право отказаться от приемки такой продукции без несения какой-либо ответственности перед поставщиком.

Товар должен поставляться в упаковке, стоимость которой включена в общую цену Товара, и которая используется для товаров подобного рода в соответствии с обычаями делового оборота.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при перевозке и хранении в пределах обычно предъявляемых требований к упаковке подобного вида.

Поставщик, ответственный за планирование и выбор упаковочных материалов для продуктов, поставляемых АО «МЗ Балаково», обязан принимать все меры по максимальному снижению воздействия на окружающую среду от упаковки своей продукции.

Поставщик несёт ответственность за утилизацию или уплату экологического сбора за упаковку, поставляемой продукции.

При нарушении Поставщиком отраженных в настоящем пункте норм он по требованию Покупателя обязан компенсировать понесенные Покупателем убытки и ущерб, включая суммы оплаченных сборов, штрафов, плат.

14.6. Покупатель имеет право инициировать аудит системы менеджмента качества на производстве Поставщика, при этом за 1 (один) месяц оговаривается программа, объем, сроки и др. условия аудита.

14.7. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

– поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

– нарушения Поставщиком сроков поставки Товаров более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

– неоднократной поставки Товаров в ненадлежащей таре и упаковке;

- неоднократного нарушения Поставщиком пункта 8.6. настоящего Договора.

14.8. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31 декабря 2025 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Стороны признают, что настоящий Договор/дополнительные соглашения/приложения к настоящему Договору могут быть заключены как путем собственноручного подписания бумажных экземпляров, так и путем обмена электронными документами (экземплярами в электронной форме), подписанными усиленной квалифицированной ЭП каждой из Сторон.

14.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

14.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь обязательную силу, если они совершены в письменной форме уполномоченными представителями Сторон. 14.11. Все дополнения и приложения к настоящему Договору будут считаться его неотъемлемой частью при условии подписания их обеими Сторонами.

14.12. Приложение: Кодекс деловой этики Контрагента АО «МЗ Балаково» – 6 л.

Адреса и реквизиты сторон: - Посмотреть таблицу с даннымиСоглашение_о_конфиденциальности

Соглашение о конфиденциальности

к Договору № ________

с. Быков Отрог _____.2023 г.

Акционерное общество «Металлургический Завод Балаково» (АО «МЗ Балаково»), именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в лице в лице генерального директора Лигуса Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

______________, именуемое в дальнейшем «Получающая сторона» с другой стороны, в лице _______________, действующего на основании ____________________, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь принципами развития отношений на взаимовыгодной основе, соблюдения условий гарантированной защиты конфиденциальной информации, не использования её во вред друг другу, стремясь не допускать разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее ‒ Соглашение) о нижеследующем:

Термины и определения

Для целей Соглашения нижеприведённые термины, если контекст и содержание Соглашения не требуют иного, имеют следующее значение:

Конфиденциальная информация – сведения любого характера о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления, составляющие служебную и коммерческую тайну, персональные данные или другие сведения конфиденциального характера Передающей Стороны, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам, к которым нет свободного доступа на законном основании, охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также документами Передающей Стороны по защите конфиденциальной информации.

Результаты выписки, обработки, обобщений, аналитических выкладок или иного использования Конфиденциальной информации также являются Конфиденциальной информацией Передающей Стороны, подлежащей защите на условиях Соглашения.

• • Носитель информации – это физический объект, свойства и характеристики которого используются для записи и хранения данных. Примерами носителей информации являются пленки, компактные оптические диски, карты, магнитные диски, бумага и др.
  • Режим защиты Конфиденциальной информации – комплекс правовых, организационных, технических и иных мероприятий, предпринимаемых Сторонами по охране Конфиденциальной информации, включая ограничение доступа к Конфиденциальной информации, носителям информации, в целях обеспечения её сохранности и недоступности третьим лицам, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документами Сторон по защите Конфиденциальной информации и Соглашением.
  • Разглашение Конфиденциальной информации - действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия Передающей Стороны.
  • Передающая Сторона - Сторона, предоставляющая Конфиденциальную информацию.
  • Получающая Сторона - Сторона, которой предоставляется Конфиденциальная информация.

Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение конфиденциальности передаваемой и получаемой Сторонами информации и документов (иных носителей информации в т.ч. материальных) при проведении переговоров, установлении правоотношений, при осуществлении совместной деятельности, реализации проектов (далее – «Проекты»), осуществлении прав и исполнении обязательств в рамках заключенных Сторонами договоров и соглашений.

2.2. Если одна из Сторон в процессе переговоров по вопросу заключения какого-либо договора (соглашения) информирует другую о том, что предполагаемый договор (соглашение) не будет заключен или не вступит в силу, то Получающая Сторона обязана не использовать Конфиденциальную информацию, полученную при подготовке данного договора (соглашения), ни в своих интересах, ни в интересах третьей стороны без предварительного письменного согласия Передающей Стороны.

2.3 Получающая Сторона обязуется обеспечивать защиту Конфиденциальной информации и принимать все необходимые меры для ее защиты, какие она применяет в отношении собственной Конфиденциальной информации, но не менее требований, указанных в Соглашении:

• использовать Конфиденциальную информацию только в целях, оговоренных в Соглашении;
• не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения Передающей Стороны, за исключением случаев:
• когда эта информация становится публично доступной после вступления в силу Соглашения, кроме случаев, когда это произошло в результате нарушения своих обязательств Получающей Стороной;
• установленных законодательством Российской Федерации (п.4.5. настоящего Соглашения).

2.4 Каждая из Сторон обязана назначить из числа своих сотрудников лиц, уполномоченных на прием и передачу Конфиденциальной Информации и обеспечение взаимодействия Сторон по настоящему Соглашению, а именно:

2.4.1. От имени:

2.4.2. От имени: Акционерного общества «Металлургический Завод Балаково»

Лоскутов Владимир Александрович

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Передача и приём конфиденциальной информации

Передача и приём Конфиденциальной информации может осуществляться:

- на материальных носителях информации,

- в электронном виде,

- в устной форме, посредством визуальной коммуникации.

• Передача Конфиденциальной информации на материальном носителе осуществляется заказным или ценным почтовым отправлением. Подтверждением передачи является почтовая квитанция и документ, подтверждающий содержание почтового вложения.
• Передача конфиденциальной информации может осуществляться курьером. При этом документы должны быть упакованы таким образом, чтобы исключить возможность нарушения целостности упаковки и ознакомления с ними в процессе доставки. Подтверждением передачи являются данные журнала регистрации входящей корреспонденции принимающей Стороны либо иной документ (акт приема-передачи, либо расписка), подтверждающий факт получения уполномоченным представителем Стороны.
• Передача Конфиденциальной информации в электронном виде осуществляется с применением дополнительных инструментов защиты информации. Стороны самостоятельно обеспечивают закупку средств защиты информации по предварительной договоренности о выборе таких средств.
• Передача Конфиденциальной информации визуально, в устной форме происходит посредством ведения диалога и (или) монолога и (или) жестами.
• Стороны соглашаются использовать электронную подпись для подтверждения авторства, подлинности и целостности электронных документов, передаваемых между Сторонами.
• Передаваемый посредством корпоративной почтовой системы электронный документ, должен содержать дисклеймер с текстом примерного содержания: «Данное электронное сообщение и документы, приложенные к нему, содержат конфиденциальную информацию. Если Вы не адресат этого сообщения, то использование, переадресация, копирование или распространение информации, содержащейся в сообщении, строго запрещено. Если Вы получили сообщение ошибочно, пожалуйста, сообщите отправителю об этом и удалите со всем содержимым само сообщение и любые возможные его копии».
• Каждая Сторона гарантирует отсутствие всех типов вредоносных программ в передаваемых электронных носителях и отправляемых в электронном виде документах, сообщениях (в том числе во вложенных файлах).
• Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих требованиям законодательства Российской Федерации, запрещена.

Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за содержание электронных документов (электронных писем, сообщений), переданных с использованием сети Интернет, а также сообщений, переданных с использованием телефонной, телеграфной и факсимильной связи. Каждая из Сторон самостоятельно несет риск возникновения убытков, возникающих вследствие неисправностей или ненадлежащей защищенности используемых такой Стороной программно-аппаратных средств и каналов связи.

Защита конфиденциальной информации

Режим защиты Конфиденциальной информации устанавливается в отношении Конфиденциальной информации, удовлетворяющей признакам, перечисленным в п.п. 1.1.1 Соглашения.

Получающая Сторона обязуется использовать полученную от Передающей Стороны Конфиденциальную информацию лишь в целях заключения договоров (соглашений) между Сторонами и исполнения Получающей Стороной обязательств по заключенным договорам и (или) соглашениям.

Любая Конфиденциальная информация, в том числе при последующем копировании, воспроизведении и дублировании, остаётся собственностью Передающей Стороны и, в случае письменного истребования Носителей информации Передающей Стороной, они должны быть возвращены в соответствии с Соглашением.

Получающая Сторона обязуется не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами Конфиденциальной информации без прямо выраженного письменного согласия Передающей Стороны, которое будет иметь силу только в том случае, если оно подписано надлежаще уполномоченным представителем Передающей Стороны.

Конфиденциальная информация, полученная Сторонами, может быть передана третьим лицам без предварительного письменного разрешения Передающей Стороны по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. При этом до непосредственной передачи Конфиденциальной Информации Получающая Сторона обязана направить Передающей Стороне соответствующее уведомление в письменной форме.

Соглашение не должно толковаться как предоставление прав или полномочий Получающей Стороне на использование Конфиденциальной Информации, за исключением случаев использования Конфиденциальной Информации в порядке и на условиях, прямо предусмотренных Соглашением.

При утрате или разглашении, а также угрозе утраты или разглашения Конфиденциальной информации Получающая Сторона незамедлительно информирует Передающую Сторону об утрате или разглашении (угрозе утраты или разглашения) Конфиденциальной информации. Далее обе Стороны принимают все необходимые меры по предотвращению любого дальнейшего раскрытия, возникновения убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением (угрозой утраты или разглашения) Конфиденциальной информации.

Получающая Сторона гарантирует, что доступ к Конфиденциальной информации имеют лишь работники Получающей Стороны в пределах выполнения своих должностных обязанностей, принявшие на себя обязательства по охране и неразглашению Конфиденциальной информации при условии оформления данных обязательств надлежащим образом (в трудовом договоре либо в ином отдельном документе). Получающая Сторона несет ответственность за действия любых своих работников, имеющих доступ к Конфиденциальной информации.

Передающая Сторона вправе потребовать от Получающей Стороны вернуть Носители информации в любое время, направив Получающей Стороне уведомление в письменной форме. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такого уведомления Получающая Сторона должна вернуть все оригиналы Носителей информации и уничтожить по акту все копии Носителей информации, имеющиеся у нее до степени невозможности восстановления Конфиденциальной Информации, или удалить данную информацию с таких Носителей информации до степени невозможности ее восстановления.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получающая Сторона, допустившая утрату или разглашение Конфиденциальной информации, обязана по письменному требованию Передающей Стороны в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Передающей Стороны возместить убытки, понесённые Передающей Стороной в связи с утратой или разглашением (угрозой утраты или разглашения) Конфиденциальной информации, в размере реального ущерба, подтвержденного документально.

Порядок разрешения споров

Все разногласия и споры, возникающие при исполнении Соглашения или в связи с ним, Стороны обязуются решать путём переговоров.

При невозможности достижения согласия Сторон все споры, разногласия или требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прочие условия

Ни одна из сторон по Соглашению не вправе передавать или иным образом уступать свои права и обязанности по Соглашению любым третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

Права и обязанности Сторон по Соглашению в случае реорганизации какой-либо из Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо Стороны, до завершения ликвидации она должна обеспечить возврат Передающей Стороне всех оригиналов и уничтожение всех и любых копий Носителей информации, переданных Передающей Стороной, в соответствии с п. 4.9 Соглашения.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия договора.

Условия о сохранении конфиденциальной информации и надлежащем ее использовании действует в течение всего срока действия настоящего Соглашения и в течение 3 (трех) лет с момента его прекращения.

Любые изменения к Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны должным образом уполномоченными представителями каждой из Сторон.

Соглашение подписано в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными