Тендер - Поставка антисмерзающего пылеподавляющего реагента Ecopell марки МС №271373930

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Архангельская облМесто поставки (адрес):Не заполнено Проект_договора

Договор поставки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2е

- Посмотреть таблицу с данными

Общество с ограниченной ответственностью «Зиракс», далее именуемое "Поставщик", в лице Начальника отдела продаж по Индустриальному направлению в РФ и СНГ Мануйлова Сергея Евгеньевича, действующего на основании доверенности №
от №1/18-23 от 01 марта 2023 г., и

Акционерное общество «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Олейника Константина Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведения процедуры закупки у единственного поставщика (протокол Единой конкурсной комиссии № 43е от 22.04.2024 года) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить антисмерзающий и пылеподавляющий реагент Ecopell®, марка МС согласно СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ Р 113.16.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Пылеподавление и предотвращение смерзаемости с применением средств на основе хлористого кальция, хлористого магния и хлористого натрия» для стабилизации и обеспыливания гравийных дорог в Котласском, Вилегодском, Красноборском и Ленском районах Архангельской области (далее – товар), в количестве и по характеристикам, указанным в спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору). Комплектность и документы на товар Комплектность товара определяется обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Документы на товар Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы на товар:

• счет-фактуру в одном экземпляре в случае отгрузки товара и в одном экземпляре в случае получения полной или частичной предоплаты в счет предстоящей поставки товара;
• УПД, либо товарную накладную (№ ТОРГ-12) в двух экземплярах на каждую партию товара (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания).

Счет-фактура передается Покупателю в течение 5 дней с момента отгрузки товара. Товарно-транспортные накладные и другие документы на товар передаются Покупателю одновременно с товаром. Качество товара Передаваемый по Договору товар не был в употреблении, недостатков не имеет. Качество товара должно соответствовать СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи иной нормативно-технической документации являющейся обязательной в отношении данного вида товара в соответствии с действующим законодательном Российской Федерации на дату поставки и приемки товара, и подтверждаться сертификатом (паспортом), выданным производителем или сертификатом соответствия. Количество и ассортимент поставляемого товара определяется спецификацией (Приложение 1 к Договору). Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, а также должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются. Цена и порядок оплаты

4.1. Цена единицы товара, а также порядок расчетов по Договору – согласованы Сторонами в спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

4.2. Общая сумма Договора определяется из расчета цены единицы товара, умноженной на фактическое количество отгруженного товара.

4.3. Покупатель обязуется полностью оплатить товар в течении 7 (семи) рабочих дней после отгрузки и предоставлении ж/д квитанции, подтверждающей отгрузку товара. 4.4. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. 4.5. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика. Срок и условия поставки

5.1. Срок, место и иные условия поставки – установлены в спецификации (приложение
№ 1 к настоящему Договору).

5.2. Тара (упаковка) 5.2.1. Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для него тару (упаковку). 5.2.3. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. 5.2.4. Стоимость тары (упаковки) товара входит в цену товара и отдельно не оплачивается. 5.3. Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям. 5.4. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара. 5.5. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю с момента вручения ему товара. 5.6. Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц. Приемка товара Приемка товаров по количеству и качеству производится Покупателем на основании универсальных передаточных документах (УПД) или товарных накладных. Осмотр и проверка товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству (на предмет видимых недостатков) осуществляются в месте доставки Покупателю в день вручения товара. Покупатель обязан на месте передачи проверить количество и внешний вид товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно уведомить Поставщика. После окончания приемки претензии по внешнему виду и количеству товара не принимаются. Устранение недостатков или замена бракованного товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В претензии должно быть указано количество товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Покупателю в момент приемки товара уполномоченным представителем Покупателя и подписания товарных накладных. Порядок получения отчетных документов

Стороны пришли к соглашению, что выставление, направление, получение, подписание и обмен Отчетными и иными документами происходит в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) посредством электронного документооборота (далее – ЭДО) в системе электронного документооборота. Стороны признают, что Отчетные документы, подписанные УКЭП, являются надлежаще оформленными электронными первичными документами и приравниваются к первичным документам бухгалтерского учета, подписанными уполномоченными лицами Сторон на бумажном носителе.

Стороны признают, что УКЭП документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

Ответственность сторон Стороны несут ответственность за исполнение взятых на себя в настоящем договоре (дополнительных соглашений к нему) обязательств. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору (дополнительных соглашений к нему), виновная сторона обязана возместить пострадавшей стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки в полной сумме сверх неустойки. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат. В случае просрочки оплаты Покупателем Поставщик имеет право предъявить пени с суммы задолженности в размере 0,1% за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков поставки и/или недопоставки Товара Поставщиком Покупатель имеет право предъявить пени с суммы не поставленного в срок Товара в размере 0,1 % за каждый день просрочки. Ответственными лицами по исполнению настоящего договора являются: со стороны Покупателя: инженер ОМТС Старжицкий Алексей Леонидович, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. со стороны Поставщика: Калинина Ирина Анатольевна, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-44-33. Изменение и расторжение договора Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если таковые совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. Договор считается исполненным в полном объеме с момента подписания сторонами Акта об исполнении обязательств по договору поставки (Приложение №2) Разрешение споров

9.1. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров является обязательным. Срок для рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с момента доставки претензии.

9.2. В случае не достижения сторонами согласия в претензионном порядке, все споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

Заключительные положения Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору. При исполнении настоящего договора Стороны вправе осуществлять взаимодействие посредством технической связи (факс, электронная почта). Документы, переданные таким способом, имеют юридическую силу для сторон. При этом впоследствии Стороны передают друг другу оригиналы документов, переданных средствами технической связи. В случае изменения каких-либо реквизитов, Стороны обязуются не позднее 3-х дней сообщить о них друг другу. Стороны согласовали считать неотъемлемой частью Договора Приложения:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение №2 – Акт об исполнении обязательств по договору.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1
к договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытье от «___» апреля 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Требования по исполнению договора и к поставляемому товару:

В течение 7 дней с момента заключения договора предоставить к Заказчику заверенные руководителем предприятия копии сертификатов соответствия на поставляемый Товар.

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Счет должен иметь ссылку на настоящий Договор (наименование, номер, дату).

Требования к качеству товара: СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ Р 113.16.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Пылеподавление и предотвращение смерзаемости с применением средств на основе хлористого кальция, хлористого магния и хлористого натрия».

Срок поставки товара: не позднее 31.05.2024 г.

Место поставки товара: Архангельская область, п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д.51.

Упаковка: «биг-бэг» 1000 кг.

Условия (способ) поставки товара: Поставщик осуществляет доставку товара автомобильным транспортом. Загрузка авто- 20 т. в МКР.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2е от «__» апреля 2024 г.

АКТ № ____

об исполнении обязательств по договору

поставки ___________________________________

Образец

г. ______________

"__"__________ ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Зиракс» именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Начальника отдела продаж по Индустриальному направлению в РФ и СНГ Мануйлова Сергея Евгеньевича, действующего на основании доверенности №1/18-23 от 01 марта 2023 г, с одной стороны, и

Акционерное общество «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Олейник Константин Алексеевич, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» о нижеследующем:

В соответствии с заключенным договором № _________е от " " ______ 2023 г. Поставщик поставил Заказчику следующий товар:

2. Покупатель не имеет претензий к качеству товара.

3. Покупатель полностью выполнил свои обязательства по оплате товара Поставщика в размере _________________________

Покупатель:

«АО Котласское ДРСУ»

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьАрхангельская область Котласский район, пос. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 51

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьАрхангельский РФ АО «Россельхозбанк», к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Подпись: ______________________________

М.П.

Поставщик:

«ООО Зиракс»

Адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Волгоградская обл., р.п. Светлый Яр, мкрн.4, д.6,

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьВолгоградское ОСБ № 8621 г. Волгоград, к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Подпись: ______________________________

М.П.

Форма акта сторонами согласована

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными