Тендер - Поставка хозяйственных товаров №273316071

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_.xlsx
• Проект_контракта[2].doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть71 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров для нужд СПБ ГКУ «ПСО Калининского района»» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8802

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд СПБ ГКУ «ПСО Калининского района»

Описание объекта закупки: Приложение № 2 к Контракту "Техническое задание"

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.40

Дата размещения закупки: 24.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:27

Срок завершения подачи оферт: 27.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:31

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Поставка товара осуществляется единовременно в течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта.

Срок исполнения контракта: 31.08.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, проспект Луначарского дом 114, строение 1, в помещение, определенное Заказчиком.

Источник финансирования: Оплата поставленного товара производится Заказчиком за счет целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Расходы на содержание подразделений Государственной противопожарной службы в Санкт-Петербурге», код раздела/подраздела 0310, код вида расходов 244, код КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов», предусмотренные Бюджетом Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии Законом Санкт-Петербурга от 29 ноября 2023 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: согласно ГК

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно ГК

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно ГК

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно ГК

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, НАБ. АРСЕНАЛЬНАЯ, Д.13/К.1

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, НАБЕРЕЖНАЯ АРСЕНАЛЬНАЯ, 13/1

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3262

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Бондаренко

Имя Илья

Отчество Александрович

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт № _____

Поставка хозяйственных товаров для нужд СПБ ГКУ «ПСО Калининского района»

(ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0)

г. Санкт-Петербург «___» __________ 2024 года

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Калининскому району Санкт-Петербурга» (СПб ГКУ «ПСО Калининского района»), действующее от имени Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Андреева Игоря Валериевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании __________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственных товаров для нужд СПБ ГКУ «ПСО Калининского района» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т Луначарского д. 114, строение 1, в помещение, определенное Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Поставщик осуществляет поставку Товара в строгом соответствии с Приложением № 1 (Спецификация товара) и Приложением № 2 (Техническое задание) к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью, определяющей объем, содержание Товара и другие, предъявляемые к нему требования, а также условиями Контракта, определяющими стоимость Товара, сроки его поставки и другие требования.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Принять поставленный товар в соответствии с условиями контракта.
2.1.2. Оплатить поставленный товар в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
2.1.3. Не передавать полученную от Поставщика информацию, связанную с исполнением настоящего контракта, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Поставщика.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Поставить Заказчику товар в порядке и на условиях контракта.
2.2.2. Назначить ответственного сотрудника (сотрудников) для оперативного решения вопросов, связанных с исполнением контракта.
2.2.3. Поставить товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.4. Одновременно с поставкой товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы. При осуществлении поставки товара представить оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар.
2.2.5. Поставить товар в надлежащей неповрежденной упаковке, которая обеспечивает его сохранность, товарный вид, предохраняет от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта.
2.2.6. Своими силами и за свой счет заменить товар, не подлежащий использованию в соответствии с его предназначением, в течение десяти календарных дней со дня получения письменного обращения Заказчика.
2.2.7. Нести риск случайного повреждения товара или уничтожения его до момента передачи товара Заказчику.
2.2.8. Предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и документы об условиях поставки, о количестве и качестве товара.
2.2.9. Не передавать полученную от Заказчика информацию, связанную с исполнением контракта, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Заказчика.
2.2.10. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.
2.3.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.
2.3.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.
2.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
2.3.5. Отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям контракта.
2.3.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара не соответствующего требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика при надлежащем исполнении контракта.
2.4.2. Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

Цена КОНТРАКТА и порядок расчетов
3.1. Общая цена Контракта составляет _________ (_____________) руб._________ коп., в том числе НДС ___________ / НДС не облагается.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Законом и Контрактом.
Изменение существенных условий Контракта в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных Законом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.5. Авансирование Контрактом не предусмотрено.
Оплата производится по факту поставки Товара на основании счета, счет-фактуры (при наличии), товарной накладной и акта сдачи-приемки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара и предоставления Поставщиком документов на оплату (счет, акт приема-передачи товара (в соответствии с Приложением № 3 к Контракту)). Заказчик не несет ответственности перед Поставщиком за задержку платежа при нарушении Поставщиком сроков оформления документов на оплату.
Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Валютой, используемой для расчетов с Поставщиком, является российский рубль.
3.6. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Поставщику суммы, подлежащей оплате за поставленный товар, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктом 6.12. Контракта.
3.7. Оплата поставленного товара производится Заказчиком за счет целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Расходы на содержание подразделений Государственной противопожарной службы в Санкт-Петербурге», код раздела/подраздела 0310, код вида расходов 244, код КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов», предусмотренные Бюджетом Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии Законом Санкт-Петербурга от 29 ноября 2023 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
3.8. Обязанности Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Поставщиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств.

Качество и безопасность ТОВАРА. Требования к таре и упаковке
4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции. При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара: сертификаты и/или декларации на товар.
4.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.
4.3. Существенным нарушением Поставщиком требований к качеству товара является поставка товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения, а также с другими подобными недостатками.
4.4. При поставке товара Поставщик передает Заказчику все относящиеся к товару документы, подтверждающие его качество и безопасность (сертификаты соответствия, либо декларации о соответствии) для товаров, для которых установлено законодательством Российской Федерации обязательное наличие сертификата соответствия (декларации о соответствии), сертификаты качества, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие качество товара.
4.5. Качество товаров должно соответствовать техническим требованиям производителя товара и обязательным требованиям законодательства РФ. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса РФ.
4.6. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, утвержденными на данный вид Товара, является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом, не являться предметом исков третьих лиц, не быть обремененным иными правами третьих лиц, а также не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.
4.7. Товар должен быть соответствующим образом упакован и маркирован:
- Поставщик обязан поставить Товар в оригинальной целостной упаковке производителя, содержащей все необходимые коды и знаки производителя, с указанием даты производства.
-Упаковка Товара должна обеспечивать его товарный вид, сохранность Товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
- Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
4.8. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку Товара, не обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении, как за нарушение требований к качеству Товара.
4.9. Отгрузка, доставка, выполнение погрузочно-разгрузочных работ поставляемого Товара выполняется Поставщиком своими силами или с привлечением субподрядных организаций.
4.10. Гарантия качества на поставляемый товар - не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки товара.
4.11. Заказчик извещает Поставщика об обнаружении в поставленном товаре дефектов путем передачи письменного извещения по электронной почте или посредством факсимильной связи.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, проспект Луначарского дом 114, строение 1, в помещение, определенное Заказчиком.
5.2. Поставка товара осуществляется единовременно в течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов с понедельника по четверг, с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов в пятницу по московскому времени (за исключением дней общегосударственных праздников). Перед осуществлением поставки Товара Поставщик обязан согласовать планируемую дату и время поставки не менее чем за 2 (два) рабочих дня до поставки с представителем Заказчика Бурдуковским Александром Георгиевичем по тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи предоставить информацию о поставке на электронный адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
5.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.
5.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
5.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает акт приема-передачи товара (Приложение № 3 к Контракту) и (или) товарную (товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру (при наличии). После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
5.7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 5.5. Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
5.8. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
5.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.5. Контракта.
5.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.
По завершении приемки Товара, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, вправе направить Поставщику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса РФ.

Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф.
Размер штрафа определяется в соответствии с п.п. а) пункта 3 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и составляет 10 % цены Контракта.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.
6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства, просрочки поставщиком предоставления нового обеспечения исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 12.9. Контракта), Поставщик выплачивает Заказчику пени.
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере 1000 рублей.
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.
6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении приемки товара.
6.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
6.14. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.16. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в полной мере сверх неустойки.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и статьей 95 Закона, в том числе:

при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий Контракта;

если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги;

если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.

9.2. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.3. Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;

- одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

- в иных случаях, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ, статьей 450.1 ГК РФ, статьей 523 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий Контракта:

- в случае нарушения Поставщиком сроков поставки более чем на 7 дней;

- в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае нарушения условий Контракта по качеству товара, изложенных в разделе 4 Контракта;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам и сборам, и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9.5. Сторона, принявшая решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, руководствуется требованиями статьи 95 Закона.

9.6. В случае расторжения Контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями Контракта, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случае существенных нарушений Поставщиком условий Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков.

9.7. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.8. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту, которое является его неотъемлемой частью.

10. Срок КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по «31» августа 2024 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

10.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12.2. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными цифровыми подписями, уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.

12.3. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Техническое задание;

Приложение № 3 «Образец Акта приема-передачи товара».

14. Адреса И банковские реквизиты СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту от ________________ № ________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: __________ рублей _____ копеек (_______________), НДС_____________ / Без НДС.

Заказчик: Поставщик

__________________ /И.В. Андреев/ __________________ /__________/

(подписано ЭЦП) (подписано ЭЦП)

Приложение № 2 к Контракту от ________________ № ________

Техническое задание

на поставку хозяйственных товаров для нужд СПБ ГКУ «ПСО Калининского района»

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

________________________/И.В. Андреев/ _________________________ //

(подписано ЭЦП) (подписано ЭЦП)

Приложение № 3 к Контракту от ________________ № ________

АКТ

приема-передачи товара

от ______________ 2024 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Андреева Игоря Валериевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _________________________ _________________________, действующего на основании _________________________в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом (далее – Контракт) № _____ от «___» ___________ 2024 года между Сторонами Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Контракта составляет __________________ (прописью), включая НДС 20% (без НДС)

в сумме _______руб.____ коп.

2. Принятый Заказчик товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Контракта. Товар поставлен в установленные в Контракте сроки. Заказчик не имеет никаких претензий к принятому товару.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта между Сторонами.

Заказчик: Поставщик:

________________________/И.В. Андреев/ _________________________ //

(подписано ЭЦП) (подписано ЭЦП)